精選加工協議書三篇
在快速變化和不斷變革的今天,各種協議書頻頻出現,簽訂協議書是提高經濟效益的手段。協議書的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家收集的加工協議書3篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
加工協議書 篇1
一 總則
。保曳截撠熖峁┥a漁網所需的全套設備及必須的零部件,以及擴建廠房建筑安裝用的鋼材、管道和貨車(具體規(guī)格要求詳見附件一、二),全套設備分新舊兩部分,屬于全新的,其性能是國際先進水平;屬于半舊的設備,其主要零部件需全部換新,并經過全面檢修,其性能與同類型號全新的設備一樣,設備及零部件價款是優(yōu)惠價格,來料加工協議書(輕工)。
全套設備的生產能力必須達到年產漁網500噸以上,機械性能的正常運轉由乙方負責確保,在設備投產后1年6個月內,如發(fā)生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞,乙方應負責派出工程技術人員進行修理和免費提供零配件,由此產生的停工停產所造成的損失,由乙方負責補償,一年半后發(fā)生機械故障,查明原因,雙方友好協商解決。
協議簽訂后,乙方應著手按上述要求進行籌備,甲方將派員到乙方工廠參觀設備情況、設備性能,以運抵___工廠進行驗收為準。機械的專利和技術資料由乙方免費提供。
。玻曳截撠熖峁┳銐颍矗杜_編網機為中心的全套設備所需的原料和輔料(包括染料和樹脂)寄存甲方,委托加工,并保證按月均衡供應。
。常追截撠熖峁┫鄳膹S房、水電、勞動力及包裝物料(包裝物料費用由甲方向乙方結算),并負責按照乙方要求的規(guī)格、數量和質量進行加工漁網,收取加工費,產品全部交由乙方銷售。
。矗p方同意,設備價款和加工費均以日元結算。
二 加工數量和加工費
乙方保證每年提供漁網加工數量在500噸以上,每年加工費收入不低于2.4億日元,甲方保證每年提供加工上述500噸以上或相當于加工收入2.4億日元以上漁網的生產力,合同范本《來料加工協議書(輕工)》。從全套設備正常運轉時起四個月做為試產和工人培訓期,在此期間內的加工費,以雙方同意暫定的.產品方案中的加工價為基礎,第一個月提高60%,第二月提高40%,第三個月提高25%,第四個月提高10%。上述增加的加工費由乙方負擔。
試產培訓期滿后,應根據不同規(guī)格與生產的實際情況,參照雙方初步議定的產品方案和加工價(詳見附件三,漁網加工費一覽表),雙方另行議定加工費,以后半年議定一次。調整幅度以不超過10%為限。
三 付款辦法
。保O備、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款為:CMT汕頭6.09152億日元(此數為原價扣除合作減價數36.037萬日元,具體規(guī)格詳見附件一、二)。價款支付方式由甲方通過廣州中國銀行信用擔保,在甲方每次收取的加工費中提。叮埃シ制趦斶,直至償完為止,上述價款的銀行利息由甲方負擔,年利率為7.60%,利息以最后一批設備的裝船提單日期起算。
2.加工費的支付由乙方在第一批漁網裝運前15天將不可撤銷的即期循環(huán)信用證開到甲方。
3.加工費憑汕頭裝船提單結匯。
四 運保費
乙方承擔原料、輔料運抵汕頭的運費、保險費;甲方負責將制成品運抵香港或日本,運保費由乙方承擔。設備、原輔料、半成品及成品存放汕頭期間的保險費由甲方負責。
五 交貨期
為使甲方正常生產,乙方須在甲方儲備兩個月的原、輔材料,正常生產所需的原輔料,以甲方實際驗收的數量為準。為使供料正常,甲方須把每月收到的、使用的以及月底庫存的數量,在第二個月初通知乙方,為使乙方業(yè)務正常開展,甲方在收到乙方提供原輔料之日起一個月內按時、按質、按量將產品發(fā)運給乙方。若在執(zhí)行中發(fā)生問題,由雙方友好協商解決。
承攬人在任何情況下均不得留置完成的工作成果。
六 次品處理和損耗率
產品損耗率和次品率雙方應努力降低,尼龍復絲暫定為5%,尼龍單絲的損耗率,經試產期實踐后,雙方另行協商確定。
試產期滿后,若甲方因操作上的錯誤,次品和損耗超過合理的幅度,其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失;若因原料質量不合要求造成次品過多,其損失由乙方承擔。
試機所需的原輔料由乙方負擔。
七 技術交流
設備運抵汕頭工廠后,乙方需派出工程技術人員負責安裝機器,調整機械和試機開動,直至機器正常運轉,達到產品合格為止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的秘密,甲方負責保守秘密。
甲乙方同意正式投產后,乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導,具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。
八 協議期限
本協議有效期為___年,在協議有效期內,甲乙雙方不跟第三者達成同樣的或類似的協議。協議期滿后,若乙方提出要求,經雙方同意可延長___年。乙方提出愿意與甲方長期合作,甲方表示贊賞,并希望乙方盡早提出建議書,以利進一步洽談。
本協議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份,以中文為準。
甲方:______ 乙方:________
中國___漁網線廠 日本國_____制網株式會社
中國輕工業(yè)品
進出口總公司:_____ 日本國_____產業(yè)株式會社
加工協議書 篇2
承攬方:
委托方:
合同雙方為明確各自權利和義務,經友好協商,按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規(guī)定,特訂立本合同。
一、承攬標準
品名 材料
規(guī)格(mm) 計量單位 單價(含稅) 金額(元) 備注
見附件
合計(大寫):具體金額于實際出貨為準
二、質量要求及技術標準:
以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量:
所有包裝由運城制版公司大版制作,版費由委托方預付 14.9 萬元,每單款包裝累計達到貨值 15 萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間:
每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發(fā)票,委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法:
按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間:
承攬方負責送貨到委托方,運費承攬方負責。新版的交貨時間:稿件客戶確認后 20 天交貨,返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地:
承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質保金2萬元,質保金在結款時扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費,版費,材料費及工時費均由委托方承擔,委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定:
交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。
十一、驗收時間:
自承攬方交付產品之日起,委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗,若產品的數量或質量不符合合同約定,委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議,并不得動用產品,否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現的質量缺陷,使用期內發(fā)生問題,除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責退換,如有其它問題雙方協商解決。
十二、知識產權:
委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利,著作權等知識產權,委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書,營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章),條碼證,QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性,合法性負責,如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛,由委托方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章),QS證,印刷執(zhí)照復印件(蓋公章),第三方檢測報告。
十四、除外責任:
因不可抗力,停電,主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付,不應視為承攬方違約,但承攬方應在上述事故發(fā)生后的12小時內書面通知委托方,并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上,委托方方有權取消本合同。
十五、違約責任:
1.承攬方未按合同規(guī)定的質量交付定作物,委托方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責調換,并承擔逾期交付的責任;經過調換后,仍不符合合同規(guī)定的,委托方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,委托方仍然需要的,應當照數補齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數量的合格產品視為交貨);未經委托方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定,使委托方錯過了產品上市的最佳時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務,雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜,,均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協商解決,協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同雙方蓋章之日起生效,但合同約定有預付款的,自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
承攬方 委托方
單位名稱
法定代表
委托辦理人
簽訂地點: 簽訂時間:
加工協議書 篇3
來料加工終止協議書
甲方:_________
乙方:_________公司(香港)
雙方在遵守中華人民中和國政策、法律和特區(qū)有關規(guī)定的前提下,本著平等互利的原則,就來料加工各款_________業(yè)務進行了充分協商,一致達成了如下合同條款:
一、雙方責任
1.甲方責任:
。1)提供有上蓋之廠房_________棟_________層_________平方米,無上蓋場地_________平方米,工廠管理人員_________名,生產工人首期_________名、開業(yè)后十二個月增至_________名,(禁止雇傭不滿十六歲的童工),如當地勞力缺乏,可到外地雇請,但須經_________市有關部門批準,在合同期內代乙方加工生產上述產品,加工成品后交回乙方復出香港。
。2)提供現有水、電設備供加工生產之用,如需要安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
。3)辦理來料加工、裝配有關業(yè)務的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務和管理,不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2.乙方責任:
。1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值月_________萬港元。
。2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數量、規(guī)格
在合同中訂明。
。3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數量
第一年加工上述產品,加工費約_________萬港元,從第二年開始的產量,應在前一年的基礎上有所增加,具體數量應在生產合同中訂明。
三、作價原則和工繳費
1.試產(培訓)期為二個月,在試產期內,工人每人每月工繳費暫定為_________港元,(每月工作二十五天半,每天八小時)。
2.試產期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產加工合同中訂明(為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于550港元)。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過三個小時。
3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4.每月由乙方支付_________港元給甲方,作為工廠管理費。
四、損耗費
1.試產期內的消耗率,實報實銷。
2.試產期內的消耗率,由雙方商定,并在生產合同中訂明。
五、來料和交貨期
1.乙方按生產合同規(guī)定的加工期,按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產,乙方必須在每批產品開始加工前七天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,
【精選加工協議書三篇】相關文章:
焊接加工協議書04-24
產品委托加工協議書簡潔版(精選5篇)04-30
加工合作協議書合集5篇01-29
有關加工合作協議書4篇01-21
關于加工合作協議書四篇04-04
產品加工協議書錦集6篇04-12
大理石開采加工廠整體轉讓協議書02-04
油畫加工合同05-18
加工租賃合同04-23
機械加工實習心得02-22