有關(guān)設(shè)備租賃合同范文集合五篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，合同的地位越來(lái)越不容忽視，在達(dá)成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么問(wèn)題來(lái)了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？以下是小編整理的設(shè)備租賃合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
設(shè)備租賃合同 篇1
出租方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：
承租方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他的有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按照平等互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成此租賃協(xié)議。
一、當(dāng)事人
甲方：
地址：
法定代表人：
電話：
郵編：
乙方：
地址：
法定代表人：
電話：
郵編：
二、租賃機(jī)械設(shè)備
甲方保證上述機(jī)械設(shè)備性能良好，絕對(duì)不影響使用。
三、甲方保證
甲方保證，甲方有權(quán)利就本合同第二條所列的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行對(duì)外租賃，這種權(quán)利既包括就機(jī)械設(shè)備的所有權(quán)、使用權(quán)或者處置權(quán)，也包括就機(jī)械設(shè)備進(jìn)行對(duì)外租賃的經(jīng)營(yíng)權(quán)，若第三方主張對(duì)該機(jī)械設(shè)備的權(quán)利或者政府機(jī)構(gòu)就甲方違法進(jìn)行對(duì)外租賃業(yè)務(wù)而造成乙方的損失，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、租賃期限
1.設(shè)備租賃期限為_(kāi)________月，即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
2.乙方根據(jù)施工需要可以提前退租，但應(yīng)提前 天書面通知甲方。
3.若乙方因工程需要延長(zhǎng)租期，應(yīng)在本合同屆滿前_________日內(nèi)，與出租方協(xié)商，延長(zhǎng)租賃期限或達(dá)成續(xù)租協(xié)議。
五、調(diào)遣費(fèi)、租金、燃油和油料，及支付方式
1.調(diào)遣費(fèi)：
乙方應(yīng)支付甲方調(diào)遣費(fèi)(往、返) 元。除本條款規(guī)定外，甲方不再支付乙方任何形式的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、退場(chǎng)費(fèi)。
2.租金： 租金_________元/臺(tái)班 租金_________元/臺(tái)班 租金_________元/臺(tái)班 租金_________元/臺(tái)班
乙方按照甲方實(shí)際提供的機(jī)械設(shè)備數(shù)量、實(shí)際的臺(tái)班數(shù)支付租金;對(duì)于甲方應(yīng)繳納的稅費(fèi)，由甲方自行承擔(dān)。實(shí)際使用中連續(xù)工作不滿1個(gè)小時(shí)的按1小時(shí)計(jì);超過(guò)1小時(shí)的累加計(jì)算。每滿8個(gè)小時(shí)計(jì)為1個(gè)臺(tái)班。不足1個(gè)臺(tái)班的租金按1個(gè)臺(tái)班租金/8*實(shí)際工作的小時(shí)數(shù)。
3、燃油：
燃油及其費(fèi)用應(yīng)由 承擔(dān)。
若本合同約定由乙方提供燃油并承擔(dān)費(fèi)用的，要寫明：甲方同意乙方按租賃設(shè)備的實(shí)際用油量且不高于下列標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供燃油， 提供_________升/臺(tái)班 提供_________升/臺(tái)班 提供_________升/臺(tái)班
若租賃設(shè)備實(shí)際用油量超出以上標(biāo)準(zhǔn)的部分燃油，由甲方自擔(dān)。
4、支付方式：
租金每月結(jié)算一次。每月5日，甲方持乙方簽認(rèn)的上個(gè)月完工證辦理結(jié)算，實(shí)際結(jié)算數(shù)量以乙方現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)代表開(kāi)具的完工證數(shù)量為準(zhǔn)，結(jié)算總價(jià)款以乙方最終審計(jì)值為準(zhǔn)。結(jié)算后付款前，甲方應(yīng)向乙方提供符合稅收法律規(guī)定的發(fā)票;在雙方辦完結(jié)算手續(xù)后，乙方視工程業(yè)主的付款情況向甲方支付租金。
5、其它油料由______負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
六、工程項(xiàng)目、工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)
1、工程項(xiàng)目：_________________________________
2、工作內(nèi)容：_________________________________
3、工作地點(diǎn)：_________________________________
七、機(jī)械設(shè)備的檢驗(yàn)
甲方應(yīng)在合同約定的租賃期限前 天達(dá)到工作地點(diǎn);由甲乙雙方按照合同約定的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行檢驗(yàn)，以保證機(jī)械設(shè)備符合合同約定。檢驗(yàn)的時(shí)間不計(jì)入租賃期限，乙方也不承擔(dān)任何費(fèi)用。
八、甲方的的責(zé)任和義務(wù)
1.負(fù)責(zé)提供符合合同約定的機(jī)械設(shè)備，并配備符合操作規(guī)范所要求的機(jī)械設(shè)備操作人員;機(jī)械設(shè)備和操作人員具備國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的各種有效證照;機(jī)械設(shè)備符合安全環(huán)保等相關(guān)要求。未經(jīng)乙方同意，甲方及其操作人員不得私自退場(chǎng)，不得將用于本工程的機(jī)械設(shè)備用于其他工程;
2.甲方司操人員應(yīng)身體健康，持證上崗并具有熟練的操作技術(shù)，應(yīng)遵紀(jì)守法并嚴(yán)格遵守乙方的規(guī)章制度，服從乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的調(diào)度和指揮，密切配合乙方的施工生產(chǎn)。若由甲方原因造成工期延誤，應(yīng)賠償乙方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
3.甲方操作人員應(yīng)按設(shè)備操作規(guī)程施工，必須按照有關(guān)規(guī)定配齊燈光、信號(hào)、救生、消防設(shè)備及通訊設(shè)備。在正常施工條件下，甲方操作人員不得拒絕乙方的施工要求以及連續(xù)施工要求;
4.甲方操作人員應(yīng)嚴(yán)格填寫租賃機(jī)械設(shè)備施工表等簽證表格，按照合同規(guī)定的時(shí)間或者乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員要求的時(shí)間遞交給乙方進(jìn)行審核、簽字、蓋章，以此作為計(jì)算租金的依據(jù)之一;
5.負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)、保管和故障處理，確保機(jī)械設(shè)備狀態(tài)良好;對(duì)機(jī)械設(shè)備、司操人員進(jìn)行投保，自行承擔(dān)費(fèi)用;
6.負(fù)責(zé)操作人員的工資、獎(jiǎng)金、福利、津貼等各種人工費(fèi)用;負(fù)責(zé)自有人員的勞動(dòng)保護(hù)用品;
7.應(yīng)對(duì)司操人員進(jìn)行上崗前安全教育，熟練掌握操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)，避免發(fā)生安全及人身傷亡事故。甲方應(yīng)做好特殊情況的應(yīng)急預(yù)案處理;
8.對(duì)于甲方原因發(fā)生的人身傷亡、機(jī)損事故、交通事故等均由甲方承擔(dān)全部責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失;對(duì)于第三方原因造成的人身傷亡、機(jī)損事故、交通事故等的經(jīng)濟(jì)損失，由甲方直接向第三方索賠。
九、乙方的權(quán)利義務(wù)
1.負(fù)責(zé)租賃設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)簽認(rèn)及每月租費(fèi)的簽認(rèn)工作。
2.承擔(dān)因乙方原因造成的機(jī)械設(shè)備的損壞、丟失;
3.嚴(yán)禁違章指揮，不得強(qiáng)迫甲方操作人員違章作業(yè)或超負(fù)荷作業(yè);
4.應(yīng)在約定的交貨地點(diǎn)檢查驗(yàn)收機(jī)械設(shè)備，及時(shí)交付有關(guān)驗(yàn)收單證;
5.應(yīng)按照合同約定支付租金、調(diào)遣費(fèi)等，及時(shí)進(jìn)行施工機(jī)械設(shè)備施工表等簽證表格的簽認(rèn);
6.委派設(shè)備的調(diào)度、使用及單證簽認(rèn);
十、違約責(zé)任
1.任何一方都應(yīng)按照合同嚴(yán)格履行，不得違反合同約定;沒(méi)有按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
2.甲方應(yīng)按照合同約定嚴(yán)格履行，若有任何違約行為，甲方應(yīng)按照以下規(guī)
甲方的機(jī)械設(shè)備或操作人員延期____日入場(chǎng)的或者甲方的機(jī)械設(shè)備或操作人員私自退場(chǎng)超過(guò)____日的，乙方有權(quán)隨時(shí)解除本合同，并對(duì)甲方進(jìn)行相應(yīng)處罰。
3、甲方機(jī)械因故障停機(jī)，應(yīng)在 小時(shí)內(nèi)恢復(fù)使用，如果超過(guò) 小時(shí)但不足一個(gè)工作日，扣一個(gè)臺(tái)班的租金，如果一個(gè)月中因故障停機(jī)天數(shù)累加超過(guò) 個(gè)工作日，扣十五個(gè)臺(tái)班的租金，如果一個(gè)月中因故障停機(jī)天數(shù)累加超過(guò) 個(gè)工作日，扣三十個(gè)臺(tái)班的租金。
如果甲方的機(jī)械設(shè)備一個(gè)月內(nèi)因故障停機(jī)天數(shù)累計(jì)超過(guò)2天(或48個(gè)小時(shí))的，乙方有權(quán)隨時(shí)解除本合同，并對(duì)甲方進(jìn)行相應(yīng)處罰。
4、由于甲方原因造成乙方工期延誤的，甲方應(yīng)相應(yīng)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失。
5.因甲方其他違約給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的， 。
十一、通知
根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(郵寄、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。雙方的有效通訊地址以本合同第一條所約定的地址為準(zhǔn)，一方變更通知或通訊地址，應(yīng)提前_____日以書面形式通知對(duì)方，并告知變更生效日期;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
十二、爭(zhēng)議的處理
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向 人民法院起訴。
十三、其他約定事項(xiàng)
1.甲方機(jī)械設(shè)備或服務(wù)不能滿足乙方要求，甲方應(yīng)向乙方支付不低于相應(yīng)費(fèi)用2倍的違約金，且甲方可以隨時(shí)解除協(xié)議。
2.甲方機(jī)械設(shè)備的產(chǎn)品合格證書、特種設(shè)備安全檢驗(yàn)合格證書、作業(yè)人員身份證和操作證書復(fù)印件作為本合同附件。
3.甲乙雙方可簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，并作為本合同的附件。
4.本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
5.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效，結(jié)清租金后自行失效。
6.本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同 篇2
委托方全稱： (以下簡(jiǎn)稱為甲方)
服務(wù)方全稱： (以下簡(jiǎn)稱為乙方)
為了確保日常保潔工作的順利進(jìn)行，甲乙雙方本著共同協(xié)作，互惠互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商制定本合同。具體承包合同條款如下：
第一條：保潔期限
灑水車保潔期限： 年 月 日至 年 月 日。
第二條：灑水車保潔費(fèi)用
1、保潔費(fèi)用為合計(jì)為元，大寫：元，大寫 ( 稅金為6%)
第三條：付款方式
1、乙方進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行保潔第10天，甲方應(yīng)按灑水保潔費(fèi)總價(jià)的 %( )預(yù)付保潔款給乙方，以保證三保潔所用的工人生活費(fèi)等;乙方施工完成后，甲方一次性付清余款(￥ )(乙方提供發(fā)票，甲方公司以現(xiàn)金方式支付保潔費(fèi))
第四條：雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的權(quán)利和義務(wù)
(1)甲方有權(quán)對(duì)乙方保潔工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、實(shí)施指導(dǎo)，有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)提出意見(jiàn)和建議。
(2)甲方對(duì)乙方的服務(wù)及清潔質(zhì)量不滿意時(shí)有權(quán)提出異議和整改。
(3)協(xié)助乙方解決工作現(xiàn)場(chǎng)遇到的特殊問(wèn)題。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)
(1)堅(jiān)持質(zhì)量第一，客戶滿意的原則，保證灑水車服務(wù)井然有序。
(2)乙方員工在工作期間要遵循職業(yè)操守，熱情服務(wù)，保持良好的形象，并服從甲方的監(jiān)督和管理。
(3)愛(ài)護(hù)建筑物及各種設(shè)施，注意節(jié)約水電，因乙方失誤造成的損壞，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)賠償。
(4)乙方派駐到甲方工作的員工工資、灑水車及油費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
第五條：服務(wù)人員安排及保潔范圍
1、乙方作業(yè)人員由經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)和具有專業(yè)知識(shí)的高素質(zhì)人員擔(dān)任。
2、保潔范圍是國(guó)際賽車場(chǎng)公共場(chǎng)所灑水保潔。
3、規(guī)定工作時(shí)間：灑水保潔時(shí)間：08:00—17:00
4、在規(guī)定的工作時(shí)間內(nèi)清潔人員必須隨時(shí)在位，有需要隨叫隨到，確保灑水保潔狀況一切正常。如遇超出規(guī)定工作時(shí)間的加班，按實(shí)際加班時(shí)長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)好加班時(shí)間后，由甲方按37元/小時(shí)支付加班費(fèi)用。
第六條：合同的變更與終止
1、合同的變更須雙方協(xié)商，并采用書面形式。
2、本合同規(guī)定的履行期限屆滿，合同自動(dòng)終止;無(wú)異議可順延續(xù)簽。
3、在合同履行過(guò)程中，如遇到不可抗拒的因素，雙方可協(xié)商變更合同的內(nèi)容或者履行方式。
第七條：違約責(zé)任與合同解除
1、甲方未按合同規(guī)定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，甲方應(yīng)支付給乙方每日3%的滯納金。
2、本合同依法簽訂，具有法律約束力,雙方共同履行，無(wú)正當(dāng)理由不得無(wú)故終止合同，否則違約方應(yīng)向?qū)Ψ劫r償違約金保潔費(fèi)總額的20%。
第八條：爭(zhēng)議解決。
本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。保留必要時(shí)提起訴訟的權(quán)利。
第九條：其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效;本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，同等有效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同 篇3
甲方（攝影器材提供方）
法定代表人：
職務(wù)：
地址：
郵編：
電話：
乙方（承租方）
法定代表人：
職務(wù)：
地址：
郵編：
電話：
乙方因拍攝_______所需而租用甲方器材，經(jīng)雙方友好協(xié)商簽訂合同，具體內(nèi)容如下：
甲方將乙方（所出具的器材使用單為依據(jù)）器材清單內(nèi)所列器材及物品出租給乙方使用。
一、本合同所租用器材物品只限于拍攝__________使用。不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)用或給第三方使用。
二、租金結(jié)算：器材租用期自________年______月______日起至_______年______月____日止，共計(jì)______天，日租金額_________人民幣，共計(jì)_______元人民幣。
1、乙方在提取設(shè)備時(shí)，付第一期租金，即________元人民幣，計(jì)使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。
2、拍攝期間第二次付款________元人民幣，計(jì)使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。
3、拍攝期間第三次付款________元人民幣，計(jì)使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。乙方在每階段到期的前三天預(yù)付下一階段租金，如未按時(shí)付款，甲方在上階段截止日時(shí)有權(quán)要求乙方停止拍攝，返還所有器材。如提前拍攝完畢，甲方按乙方實(shí)際使用天數(shù)結(jié)算，收取的多余租金退還乙方。
4、租用時(shí)間以乙方到甲方提取器材出庫(kù)當(dāng)日開(kāi)始計(jì)算。如乙方需要延長(zhǎng)使用，應(yīng)在截止日前48小時(shí)與甲方協(xié)商，簽訂續(xù)租協(xié)議，如雙方無(wú)異議，有關(guān)延期使用期間的有關(guān)事宜，仍按原合同繼續(xù)執(zhí)行，如雙方對(duì)續(xù)租事宜異議，需要重新簽訂續(xù)租協(xié)議。延期使用期間租金每日_______元人民幣，每_____天付款一次，付款金額為_(kāi)________元。
三、乙方在提取攝影器材時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)器材的型號(hào)、規(guī)格、器材數(shù)量、完好程度和使用性能等，并在上述器材清單上做出書面確認(rèn)。
四、乙方在器材租用期間應(yīng)愛(ài)護(hù)器材，按照正常操作規(guī)則使用器材，并妥善安置及存放以確保器材及物品的正常使用和安全。
五、乙方在器材租用期間如因器材本身質(zhì)量或技術(shù)問(wèn)題而影響到正常拍攝時(shí)，甲方負(fù)責(zé)器材維修、調(diào)試。在器材維修、調(diào)試期間甲方應(yīng)全力協(xié)助乙方解決替代器材的相應(yīng)問(wèn)題，但甲方不承擔(dān)乙方因此而產(chǎn)生的一切直接或間接經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。
六、乙方未按正常操作和沒(méi)有妥善安置器材，而造成器材的丟失、損毀或人員傷亡，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任并向甲方賠償全部的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)照常支付租賃期間的器材租金。
七、甲方向乙方派出器材人員，隨器材人員的職能器材維護(hù)和電池充電。
八、甲方的隨器材人員應(yīng)嚴(yán)格遵守乙方劇組的規(guī)章制度，如隨器材人員在沒(méi)有正當(dāng)理由情況下不服從乙方統(tǒng)一調(diào)度和日常管理，乙方有權(quán)利向甲方提出調(diào)換隨器材人員。
九、乙方應(yīng)付予甲方隨器材人員日常補(bǔ)助________元（器材費(fèi)以外），在租用期間甲方人員的食宿、差旅、正常的醫(yī)療、工傷等相關(guān)費(fèi)用，由乙方支付，出現(xiàn)問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)處理。
十、乙方應(yīng)確保甲方的器材及物品用于合法使用，不得用于任何法律禁止或限制使用，并不得將甲方的器材及物品用做售賣、寄賣、留置、抵押、按揭、租賃等損害甲方合法權(quán)益的用途。
十一、在租賃期間甲方僅以暫時(shí)交托形式將出租的器材及物品租于乙方使用，始終保留其所有權(quán)。
十二、乙方在合同期滿后，需將有關(guān)的器材及物品運(yùn)至甲方所指定的地址，歸還甲方并經(jīng)甲方檢查器材及物品質(zhì)量完好，雙方驗(yàn)收簽字，完成返還手續(xù)。
十三、違約責(zé)任
本合同簽訂后，任何一方不得無(wú)故單方解除合同，提出解除合同的一方應(yīng)交納總公司租金的30%作為違約金給未違約方。如其中一方不履行或未履行本合同，另外一方有權(quán)訴諸法律。
十四、爭(zhēng)議的解決
如因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)本著友好的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴至_____人民法院解決。
十五、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
十六、本合同自雙方代表簽字蓋章時(shí)生效。
甲方（簽章）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
銀行賬號(hào)：
委托代理人（簽章）：
_______年_____月______日
乙方（簽章）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
銀行賬號(hào)：
委托代理人（簽章）：
_______年_____月______日
設(shè)備租賃合同 篇4
尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：
四川法銀律師事務(wù)所受岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院及成都分院的委托，指派我們擔(dān)任岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院及成都分院的代理人。現(xiàn)發(fā)表如下代理意見(jiàn)：
一、被上訴人的請(qǐng)求已超過(guò)訴訟時(shí)效
1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時(shí)效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時(shí)間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請(qǐng)求已超過(guò)一年的訴訟時(shí)效期間。
2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時(shí)效中止、中斷和延長(zhǎng)的證據(jù)。
3.一審判決“審理查明”部分，沒(méi)有任何關(guān)于訴訟時(shí)效延續(xù)的事實(shí)依據(jù);然而，在“本院認(rèn)為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實(shí)”，認(rèn)定訴訟時(shí)效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實(shí)”，完全是“憑空而來(lái)”的。
據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的`請(qǐng)求也已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效，喪失勝訴權(quán)。
二、上訴人與被上訴人之間沒(méi)有租賃合同關(guān)系
1.成都分院《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時(shí)間”為20xx年12月12日，而《機(jī)械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時(shí)間為20xx年7月5日。簽訂合同時(shí)，成都分院根本就沒(méi)有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當(dāng)時(shí)還沒(méi)有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當(dāng)然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院成都分院的負(fù)責(zé)人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院承擔(dān)責(zé)任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院承擔(dān)責(zé)任。
4.岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的經(jīng)營(yíng)范圍是“工程設(shè)計(jì)”，租賃空壓機(jī)的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機(jī)的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責(zé)任不應(yīng)當(dāng)由岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院承擔(dān)。
5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認(rèn)定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒(méi)有實(shí)際履行《租賃合同》
1.一審判決認(rèn)定：上訴人與被上訴人之間實(shí)際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工”。
針對(duì)這一問(wèn)題，二審法官當(dāng)庭詢問(wèn)了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。
法官問(wèn)：“候連書是不是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工?”
秦光明答：“不知道是不是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工。一審法院憑什么認(rèn)定候連書是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工呢?
然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工”屬于是“眾所周知”的事實(shí)，想以此逃避其舉證責(zé)任。
2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)時(shí)，要簽進(jìn)出場(chǎng)單。被上訴人并沒(méi)有提供與上訴人之間的設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)單。
另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進(jìn)出場(chǎng)拖車費(fèi)、汽油費(fèi)、機(jī)械手人工費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)等諸多憑證。岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院從來(lái)沒(méi)有支付過(guò)這些費(fèi)用。誰(shuí)支付的這些費(fèi)用，誰(shuí)才與被上訴人之間具有實(shí)際履行租賃合同的關(guān)系。
3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實(shí)際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。如果不能舉證，則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利的后果。
四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當(dāng)是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證�！秳趧�(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項(xiàng)目的事實(shí)。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院。
3.一審法院僅僅因?yàn)楸簧显V人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的分支機(jī)構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。
綜上所述：
1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項(xiàng)目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實(shí)際施工人，也是本案租賃物的實(shí)際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院或成都分院，其責(zé)任也只能由廣安智豐公司承擔(dān)。
3.被上訴人的請(qǐng)求已超過(guò)訴訟時(shí)效期間。
此致
遂寧市中級(jí)人民法院
四川法銀律師事務(wù)所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
設(shè)備租賃合同 篇5
出租方：(簡(jiǎn)稱甲方)
承租方：____(簡(jiǎn)稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)"中國(guó)工商銀行××市信托部設(shè)備租賃業(yè)務(wù)試行辦法"的規(guī)定，簽訂設(shè)備租賃合同，并商定如下條款，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方根據(jù)乙方上級(jí)批準(zhǔn)的項(xiàng)目和乙方自行選定的設(shè)備和技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，向____購(gòu)進(jìn)以下設(shè)備租給乙方使用。
二、甲方根據(jù)與生產(chǎn)廠(商)簽訂的設(shè)備訂貨合同規(guī)定，于__年__季交貨。由供貨單位直接發(fā)運(yùn)給乙方。乙方直接到供貨單位自提自運(yùn)。乙方收貨后應(yīng)立即向甲方開(kāi)回設(shè)備收據(jù)。
三、設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修管理等，均由乙方自行負(fù)責(zé)。設(shè)備的質(zhì)量問(wèn)題由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)，并在訂貨合同予以說(shuō)明。
四、設(shè)備在租賃期間的所有權(quán)屬于甲方。乙方收貨后，應(yīng)以甲方名義向當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司投保綜合險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)將投保合同交甲方作為本合同附件。
五、在租賃期內(nèi)，乙方享有設(shè)備的使用權(quán)，但不得轉(zhuǎn)讓或作為財(cái)產(chǎn)抵押，未經(jīng)甲方同意亦不得在設(shè)備上增加或拆除任何部件和遷移安裝地點(diǎn)。甲方有權(quán)檢查設(shè)備的使用和完好情況，乙方應(yīng)提供一切方便。
六、設(shè)備租賃期限為_(kāi)___年，租期從供貨廠向甲方托收貨款時(shí)算起，租金總額為人民幣_(tái)___元(包括手續(xù)費(fèi)____%)，分____期交付，每期租賃金____元，由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金，甲方則按逾期租金總額每天加收萬(wàn)分之三的罰金。
七、本合同一經(jīng)簽訂不能撤銷。如乙方提前交清租金，結(jié)束合同，甲方給予退還一部分利息的優(yōu)惠。
八、本合同期滿，甲方同意按人民幣_(tái)___元的優(yōu)惠價(jià)格將設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)給乙方。
九、乙方上級(jí)單位____同意作為乙方的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人，負(fù)責(zé)乙方切實(shí)履行本合同各條款規(guī)定，如乙方在合同期內(nèi)不能承擔(dān)合同中規(guī)定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任時(shí)，擔(dān)保人應(yīng)向甲方支付乙方余下的各期租金和其它損失。
十、本合同經(jīng)雙方和乙方擔(dān)保人蓋章后生效。本合同正本兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，副本____份，乙方擔(dān)保人和乙方開(kāi)戶銀行各一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【有關(guān)設(shè)備租賃合同范文集合五篇】相關(guān)文章：
有關(guān)設(shè)備租賃合同（精選5篇）04-09
有關(guān)設(shè)備租賃合同（通用8篇）04-08
有關(guān)設(shè)備租賃合同（精選7篇）04-07
有關(guān)設(shè)備租賃合同（通用7篇）04-07
設(shè)備租賃合同【薦】04-14
設(shè)備租賃合同【熱門】04-13
【推薦】設(shè)備租賃合同04-13
工地設(shè)備租賃合同04-09
學(xué)校設(shè)備租賃合同04-08
鉆探設(shè)備租賃合同04-07