- 相關推薦
建筑工程合伙承包協議書范本(精選12篇)
在發(fā)展不斷提速的社會中,協議書使用的頻率越來越高,簽訂協議書是提高經濟效益的手段。那么協議書的格式,你掌握了嗎以下是小編幫大家整理的建筑工程合伙承包協議書范本,歡迎閱讀與收藏。
建筑工程合伙承包協議書 1
合伙人:________(以下簡稱甲方)
合伙人:________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經平等協商,本著互惠共贏的原則,就合伙承包_工程事宜,達成如下一致,供各方守信。
一、合伙宗旨
在合法(工程質量、安全相關法律規(guī)范)的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化。
二、合伙經營項目和范圍
合伙項目以工程公司洽談工程承包合同確認的項目內容及范圍為準; 甲、乙雙方合伙承包的項目,對外以甲方名義出現。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結算完畢為止。
四、出資方式及所占比例
1.甲方以現金、設備出資。該款為起動項目的前期費用,占全部出資比例___%。
2.乙方以工程管理經驗及工程技術(含當地協調社會關系),占____%。
五、乙方薪酬待遇:乙方按照年薪獲得薪酬,年薪人民幣____萬元整,每月甲方必須確保為乙方借支____元作為乙方日常生活開支,年內借支額在年底一方兌現薪酬時予以扣除。
六、利潤(稅后)分配與債務承擔
1.利潤分配,以出資為依據,按所占出資比例比例分配。
2、明確規(guī)定:甲方為乙方開支的一切薪酬在工程成本內列支。
3.若工程最終決算結束發(fā)生虧損,則按照雙方出資比例分擔責任和義務。
六、退伙
合伙期間,一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的,不得退伙; 退伙需經對方同意,方可實行;未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應進行賠償。
七、權利與義務
1.甲方為合伙期間的財務負責人,合伙項目的.一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳; 同時,所有財務收入、支出必須經乙方簽字確認,否則未經乙方簽字確認的一切收支均不列入合伙工程項目財務發(fā)生額,屬于單方面?zhèn)人行為,由具體單方面行為方負責造成的一切責任。
2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調,并參與日常管理;同時,甲方參與合伙項目的日常管理。
3.合伙工程項目涉及的一切相關事項由甲、乙雙方共同商定決策,未經雙方決策而一方單獨決定后造成的一切損失由該行為方負責,另一方不承擔任何責任和義務。
八、禁止行為
1.未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業(yè)務活動;
2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。
九、合伙期滿
合伙期滿,雙方按合伙協議進行結算,盈虧均按比例承擔、分配。
十、糾紛解決
合伙人之間如發(fā)生糾紛,應共同協商,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協商不成,可以訴諸法院。
十一、生效及補充
1.本協議自簽訂之日后生效,雙方各方各執(zhí)一份;
2.未盡事宜,雙方另行協商,并訂立補充協議。
甲方:
乙方:
____年____月____日
建筑工程合伙承包協議書 2
甲方:____ 住址:____電話: ____身份證號:____
乙方:____ 住址:____ 電話: ____身份證號:____
丙方:____ 住址:____ 電話: ____身份證號:____
根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī),本著長期合作,互利互惠的原則,通過友好協商,甲、乙、丙三方合作建筑工程項目,就有關合作事宜,特訂立本合同。
一、出資比例:
甲:30萬人民幣,乙:30萬人民幣,丙:30萬人民幣。
二、股份分配:一共分為三股,股份分配為:
甲:1股 乙:1股 丙:1股
三、各方的責任:
1、甲和乙的責任:
。1)、負責建筑工程的聯系,與工程出資方和工程代理機構的協調、公關
。2)、對整個工程中間出現的問題進行協調,公關
2、丙負責:
。1)、負責與資質公司協商以及相關的合同事宜。
(2)、負責資質公司的標書、資質等競標的相關材料。
。3)、資質公司干工程,負責與資質公司協商利潤。
。4)、資質公司不干工程,工程轉包,負責與資質公司協商利潤。
。5)、資質公司不干工程,工程不轉包即股東干工程,負責與資質公司協商利潤。要對建筑工程進行管理和監(jiān)管。
3、甲、乙、丙三方要給建筑工程節(jié)約成本,誠信合作。
四、相關成本費用:
1、甲、乙雙方與工程出資方和工程代理機構的協調你、公關費用先自理,結算時計入工程成本。
2、丙用于競標的報名費,買標書、做標書的費用等,計入工程成本。
3、工程競標的保證金,與出資者銀行的'同期中等利息,所有利息計入工程成本。
4、建筑中的材料、機械、工資等計入工程成本。
5、資質公司干工程、不干工程,給予資質公司的利益計入成本。
五、違約責任
1、本協議簽訂后,合同任何一方不按照本協議約定履行各自義務,侵犯其他股東的利益,造成損失的,需要賠償相關損失。
2、糾紛發(fā)生后可以協商解決,協商不成的,可以向新蔡有訴訟管轄權的人民法院提起訴訟。
六、協議的變更與終止:
1、三方必須同時發(fā)起修改,其他修改無效。
2、本協議終止必須所有股東同意。
七、協議補充:
本合同未盡事宜有甲、乙、丙三方共同協商后簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
八、合同生效:
本合同一式三份,各人各持一份,自三方簽字后生效。
甲方: 簽字日期: 年 月 日
乙方: 簽字日期: 年 月 日
丙方: 簽字日期: 年 月 日
建筑工程合伙承包協議書 3
人伙人簽字:______
人伙人簽字:______
為了明確雙方的經濟關系及職責、共同完成合伙任務,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則、按有關法律要求、經雙方反復協調、共同特定達成如下協議、望共同自覺遵守。
一、合伙人組成
合伙人:
合伙人:
二、工程項目
廣西羅城__棉花至深洞屯旅游區(qū)承包工程項目四級公路建設工程及相關配套設施建設合伙人共同投資,承包工程項目四級公路建設工程及相關配套設施建設
工程施工地點:廣西羅城__棉花村棉花屯
三、合伙宗旨
經雙方共同協議,在合理合法的前提下,前期 張三 方出資承包廣西羅城__棉花至深洞屯旅游區(qū)承包工程項目四級公路建設工程及相關配套設施建設工程,本協議明確投資利潤分配依據。
四、合伙人及投資金額
本工程預計投資______萬元,前期 ______ 出資人、 ______ 出資 無 ________萬元,前期______萬元本金及借代利息由______與______共同從開工之日起3月內歸還債務、借代利息每月按債3%計算、前3月并向借款人交納風險金5萬、如后期出資時間根據工程進度情況而定,如果預計的總金額不能滿足工程所需,所需資金由雙方合伙人出資按所需金額平均出資,雙方出資人當中某人如果因所出金額不到位,可以內部協商進行借貸,本合同簽字之日起,合伙投資人以銀行轉帳方式向出納交付投資款,出納后向各投資人出具收據,投資款用于支付廣西羅城__棉花至深洞屯旅游區(qū)承包工程項目四級公路建設工程及相關配套設施建設工程及其他與本工程相關費用支出。
五、盈利分配及債務(虧損)承擔
投資利潤與虧損分配比例:( 100 %)工程款收入在扣除人工、機械、材料等直接成本后,開工前3月內首先用于歸還合伙人 ______ 的投資本金、后期再分配利潤,(如項目出現虧損,合伙雙方按比例分配各占50%虧損)
六、合伙管理
1、建設單位 甲方______ 施工方、 乙方______共同協商簽訂主合同。
2、施工方合伙事務施工現場執(zhí)行總負責人 ______ 負責,在施工過程中的班組確定,材料采購定價等現場一切事務由______與______雙方合伙人管理。
3、合伙事務當中由______與______負責與收款及業(yè)主的銜接工作。
4、合伙事務當中由______岀資負責與______簽訂內部承包協議,該內部承包協議當中的利潤及風險由雙方合伙人(各占 50%)共同分擔。
七、財務管理
由黃_負責現金及銀行帳務存款管理、(發(fā)票管理,支出發(fā)票及費用由雙方簽字確認可報銷)、任何一方不得私拉亂用工程款項。
八、退伙協議
合伙期間任意一方不得退出,如需退出必須由雙方同意方可退出。
九、權利和義務
合伙人共同協商共同管理,并參與日常事務的`處理。(財務、安全、質量、進度)
十、合伙期限
合伙期滿,雙方按盈虧分配比例、共同商議盈利分配、各項材料及機械的處理按盈利分配比例處理、合伙期限至該工程項目結束并分配完合伙財產為止解除協議。
十一、違約責任及糾紛解決
雙方必須信守本協議、如一方違約賠償守約各項損失外、還應當向守約方承擔項目總額的 10%違約金、若雙方發(fā)生分歧按協議解決、如不能協商解決的可以認訴訟法院解決。
十二、協議簽訂
本合同與______年______月______日簽訂的廣西羅城__棉花至深洞屯旅游區(qū)承包工程項目四級公路建設工程及相關配套設施建設工程及______年______月______日簽訂的工程互相廣西羅城__棉花至深洞屯旅游區(qū)承包工程項目四級公路建設工程及相關配套設施建設聯系、不可分割、共同構成本工程的合同體系、本合同一式 兩 份、每份 4 共頁雙方簽字生效、具有法律效力。
人伙人簽字:______
________年 ________月 ________日
人伙人簽字:______
________年 ________月 ________日
簽訂在場人 ________年 ________月 ________日
建筑工程合伙承包協議書 4
甲方:________________
乙方:________________
依據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》以及相關法律法規(guī)的規(guī)定,依法保護雙方的權利和義務,就位于____公司生物科技園建筑工程項目的建設事宜,在公正、公平、自愿合作的原則下,經協商一致,簽訂本合同。
一、工程名稱:
1、辦公樓(不含水、電、消防)建筑面積_____平方米。
2、廠區(qū)道路(砼層厚度為_____公分)管網(不含路基工程,但對路基質量應由乙方檢查確認)。
3、附屬工程(門崗房、水泵房、消防房等)
以上工程乙方應按甲方提供的設計部門設計圖紙施工,不得隨意變更和修改,如確需變更修改須經四方(甲乙方、設計方和監(jiān)理方)一致同意,并書面記錄雙方存檔。
二、承包方式:
包工包料(俗稱大包)。
三、工程工期:
辦公樓工期為_____個有效工作日(因人力不可抗拒工期延遲除外)。廠區(qū)道路管網及附屬工程為_____個有效工作日。
四、工程價款:
1、依規(guī)、依資格、依圖紙核定的預算總價款為_____萬元。(其中材料價格按照____省定額和當地定額站發(fā)布的價格結算)。辦公樓按工程竣工決算總價下浮____%。道路管網按工程竣工決算總價下浮____%。附屬工程按工程竣工決算總價下浮____%。
2、付款方式:
(一)乙方進場開工所需_____萬元,甲方預付_____萬元,(承兌匯票),乙方墊付_____萬元。辦公樓封頂后付完成工程量的`_____%,砌體完成、粉刷完成、安裝完成分三次支付已完成工程量的_____%,工程驗收合格并交付甲方后按決算總造價付至_____%,余款___%為質保金,一年質保期滿無質量問題后付清質保金。
。ǘ╅T崗房、道路、管網、附屬工程按單項主體工程、裝飾工程分別付已完成工程量的_____%,驗收合格并交付甲方后付至_____%,余款____%為質保金,一年質保期滿無質量問題后付清質保金。
五、施工安全:
乙方對施工安全負全部責任,甲方不承擔任何安全事故的責任。
六、工程質量:
1、辦公樓工程質量為優(yōu)良工程,優(yōu)質優(yōu)價。廠區(qū)道路管網和附屬工程質量為合格工程。
2、工程竣工未經驗收和驗收不合格,乙方不得交付,甲方不得接收。對驗收不合格的工程由乙方在合理期限內無償修理或返工、改建。并對因此逾期交付承擔責任。
七、雙方權利義務:
1、對乙方施工質量(包括建材質量),除由甲方委托的監(jiān)理公司(站)進行監(jiān)理外,甲方可以隨時對工程進度、質量進行檢查。
2、甲方應按約定的工程進度和撥付工程款時間撥付工程款,因特殊原因延遲撥款時間不得超過____天。
3、甲方不得隨意致工程中途停建、緩建。
4、在簽訂本合同前,乙方應向甲方出具不屬于商業(yè)秘密的本公司工商注冊登記執(zhí)照副本和資產負債率文本(復印件)。
5、乙方必須確保按質、按量、按期完成工程。
6、工程質量按國家標準,沒有國家標準的按行業(yè)標準執(zhí)行。辦公樓在國家規(guī)定的使用期限內,乙方對由于主觀原因導致工程質量問題終局負責。
7、乙方不得拖欠國家稅、費和農民工工資,否則乙方負全部責任。
8、乙方不得將辦公樓主體工程轉包給第三人或以后以分包名義轉包給第三人,否則由此發(fā)生的一切問題由乙方承擔。
八、違約責任:
合同一經簽訂對雙方均有約束力,均應自覺遵守履行。任何一方違約,應承擔違約責任,并按工程決算總價款的____%向對支付違約金。
九、如有未盡事宜,經雙方協商訂立補充條款,其條款與主合同有同等效力。
十、甲乙雙方如發(fā)生糾紛,互相協商解決。協商無果,任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、本合同雙方簽字并加蓋公司公章生效。
十二、本合同雙方或一方如由委托代理人簽字,須提交委托書作為本合同的附件。
本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份。雙方各執(zhí)兩份。
甲方:___________
乙方:___________
代表人:_________
代表人:_________
電話:___________
電話:___________
簽定日期:_______年_____月_____日
簽訂日期:_______年_____月_____日
建筑工程合伙承包協議書 5
甲方:________________________
乙方:________________________
為確保甲方在于田縣吉音礦石料有限公司石料加工、生產的質量及安全生產,經甲、乙雙方平等協商,為明確雙方權利義務特鑒訂本合同,以共同遵守。
一、甲方根據新疆和田吉音水利樞紐工程要求規(guī)格及用量制定生產計劃,乙方根據甲方制定的生產計劃按規(guī)格要求,保質保量完成生產加工任務。
二、乙方應具備石料加工生產的資質并按生產需求配備相應資質的技術人員,乙方人員組成應包括必需的安全員、質檢員、爆破工程師并制定、完善安全生產制度。
三、乙方應根據生產計劃需要配備相應的機器設備(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生產、加工設備)。所配備設備在合同期滿后由乙方自行處置。
承攬工程概況
四、工程項目:碎石料石料開采加工。
五、工程總量及規(guī)格:擬定碎石料470萬立方(具體以新疆和田吉音水利樞紐工程需求量為準);規(guī)格根據新疆和田吉音水利樞紐工程需求情況由甲方制定生產計劃確定。
六、承攬費用及支付方式:
加工承攬碎石料單價為________________________元/立方。
支付方式:根據用料單位新疆和田吉音水利樞紐工程向甲方付款方式結算,在甲方收取新疆和田吉音水利樞紐工程支付的料款后日內,按乙結算的方數結合單價計算支付給乙方。
七、合同期限:自_______年___月____日起至新疆和田吉音水利樞紐工程用料期滿。
八、合同履約及質量保證金:為確保合同的順利履,乙方需在簽訂本合同之日起五日內向甲方支付履約及質量保證金萬元。保證金在乙方根據生產需要配備全套機械設備并組織加工生產且新疆和田吉音水利樞紐工程開始用料次月月底前返還。
雙方的權利義務
雙方在本合同履行過程中,應嚴格遵守本合同約定,根據互惠互利原則行使權利并履行義務:
九、甲方的權利義務
一)根據新疆和田吉音水利樞紐工程石料需求情況及時制定加工生產計劃以供乙方執(zhí)行。
二)根據約定支付乙方加工承攬費用。
三)乙方在承攬過程中因管理不善,造成石料加工進度、質量、安全等嚴重后果,或雖未發(fā)生嚴重問題,但經甲方書面通知后未按甲方書面通知執(zhí)行加工承攬施工的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償給甲方造成的經濟損失,就損失金額不能達成一致意見的,乙方按不低于履約保證金金額支付。
四)除乙方不能按本合同約定及甲方計劃完成加工任務,甲方不得與第三人再行簽訂加工承攬合同。
十、乙方的權利義務
一)乙方根據承攬碎石、爆破工程需要,享有設備采購、配置的權利、義務,同時享有管理人員、技術人員、生產人員的聘用選任權、所任人員的獎金利潤分配權。乙方行使權利不得與國家及地方勞動用工制度相抵觸。
二)乙方應根據甲方的生產計劃及規(guī)格要求組織石料加工,如不能按期保質、保量完成加工任務,乙方應雙倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利樞紐工程石料所支付的違約金、賠償費用及因此給甲方造成的其它損失。
三)乙方在本合同履行期內不得以甲方、于田縣吉音礦石料有限公司、
新疆和田吉音水利樞紐工程項目部等名義對外出具欠據,其間因乙方承攬工程所發(fā)生的`債務全部由乙方承擔。
四)乙方所聘用人員應根據需要與簽訂勞動或勞務用工合同,并按規(guī)定辦理社會保險費用。所聘人員并應具相應具備所從事工種所需的作業(yè)資格證、照。
五)乙方如因無故拖欠工資或社會保險費用而發(fā)生勞動爭議,甲方有權封存相當于爭議金額的承攬費,以爭議解決的裁定、判決、或調解協議為依據監(jiān)督乙方發(fā)放。
六)在乙方承攬施工過程中如發(fā)現玉石,應及時向甲方通報,根據甲方要求變更開采施工方案。所開采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付開采費用。
十一、違約責任
一)因甲方制定的生產計劃有誤造成加工承攬工程積料無法繼續(xù)生產的,所造成損失由發(fā)包方承擔。
二)如乙方未按本合同約定及甲方生產計劃完成碎石開采及質量要求對甲方供料造成影響的,乙方應承擔因此對甲方造成的不利影響并向甲方賠償相當于擬定總石料量價款5%的違約金。
十二、合同的生效及終止
本合同自雙方簽字且乙方向甲方支付了履約及質量保證金后生效。
本合同期滿、或因發(fā)生不可預見因素致使合同無法履行的、或新疆和田吉音水利樞紐工程變動提前終止用料、或于田縣吉音礦石料有限公司被政策性關停等情況,本合同終止,雙方互不承擔責任。
十三、本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。本合同未盡事宜雙方可另行協商簽訂補充協議,補充協議自雙方簽訂之日生效與本合同具有同等效力。
如因履行合同發(fā)生爭議,雙方應協商解決,協商不成由甲方所在地司法機關處理。
甲方(簽字):________________________
乙方(簽字):________________________
_______年___月____日
建筑工程合伙承包協議書 6
合作方代表:___(以下簡稱甲方)
合作方代表:___(以下簡稱乙方)
根據相關法律,法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方經過友好協商,在互相遵守和互惠互利的基礎上,為維護合作人的合法權益,順利開展合作事務達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、工程概況:___
二、工程地點:___
三、工程內容:___
四、權利和義務:___
甲方負責的內容:
1、甲方負責承包工程的所有施工材料,施工前期費用(包括全部工程墊資費用由甲方負責)
2、甲方按照設計圖要求進行建設施工,主要內容詳見主包合同。
乙方負責的內容,乙方負責甲方的管理工作,以及施工中與政府及相關部門協調工作。
五、質量及工期
本工程質量為合格工程,竣工交付日期___年___月____日。
六、工程價格及付款方式
1、總工程路段為___/公里。
2、價格:本工程路段單價為___萬元/公里,總工程路段總長___/公里,總價為___萬元。
3、付款方式、利潤比例的`分配
1.工程委托合同簽訂之日首付合同履約金為___萬元,進場7天內付清交通局合同履約金___萬元,其中:付給乙方前期費用___萬元,除交通局合同履約金___萬元外,所付乙方金額從乙方的合作所得利潤中抵扣。
2.雙方利潤分配標準
。1)甲方全額投資全部工程,利潤分配在主合同工程總造價下浮___%
。2)乙方協助在工程中的管理工作,協調有關工程事務,利潤分配在主合同工程總造價的___%。
3.第二期付款按發(fā)包方進度付款比例方式進行付款給乙方,以后付款方式每按進度滾動式付給乙方,余款待總工程完工后一周內一次性付清。
七、違約責任:
。ㄒ唬┮蚣追绞┕べ|量達不到技術要求,給發(fā)包方或乙方造成的損失由甲方全權承擔。
。ǘ┘追焦こ掏旯ず蟛荒馨春贤肚逡曳焦こ炭铐毘袚曳接嗫畎疵刻靇__%滯納金直至付清為止。
。ㄈ┍竞贤l(fā)生爭議時雙方協商解決,協議不成由工程所在地人民法院裁決。
。ㄋ模┕こ掏旯ぜ追礁肚骞こ炭詈螅蚣追皆蛭锤肚迕窆すべY給乙方帶來損失由甲方負全部責任。
。ㄎ澹┍竞贤皇蕉荩p方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方蓋章:___
乙方蓋章:___
___年___月____日
建筑工程合伙承包協議書 7
轉讓方:_____________________________(下稱“甲方”)
地址:_______________________________
法定代表人:_________________________
職務:_______________________________
受讓方:_____________________________(下稱“乙方”)
地址:_______________________________
法定代表人:_________________________
職務:_______________________________
鑒于:
年_____月_____日,_________法院作出_____________中法執(zhí)字第_____號《民事裁定書》,將_________(建筑面積共計_________平方米)裁定給甲方;
甲方擬將取得的上述在建工程轉讓給乙方。
甲、乙雙方因在建工程轉讓事宜,經協商一致,簽署本協議,共同遵守執(zhí)行。
第一條 標的物
甲方轉讓給乙方的標的物為:
位于_________________(建筑面積共計_________平方米)。上述標的物以下統(tǒng)稱“房產”。
第二條 價款及支付
一、價款
甲方轉讓房產總價格為人民幣_________元。
二、支付
本協議自生效之日起30個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元;
下列條件全部滿足之日起90個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元:
甲方已依據《民事裁定書》將房產權屬證書辦至甲方名下;
甲方與乙方/乙方指定的民事主體正式簽署《商品房購銷合同》,將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體;
本市房地產交易中心受理房產過戶申請。
房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下之日起30個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元。
第三條 稅費
甲方依據《民事裁定書》辦理房產權屬證書所需稅費由甲方負擔;
甲方將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體所需稅費按照法律規(guī)定由甲方與乙方/乙方指定的民事主體各自負擔。
第四條 雙方義務
一、甲方義務。房產權屬證書及過戶手續(xù)由甲方負責辦理,具體如下:
甲方于本協議生效之日起5個工作日內依據《民事裁定書》開始辦理房產權屬證書;
甲方依據《民事裁定書》取得房產權屬證書之日起5個工作日內完成下列事項:
與乙方/乙方指定的民事主體簽署《商品房購銷合同》;
開具售房發(fā)票;
向本市房地產交易中心提交房產過戶申請及相關資料。
二、乙方義務
如期支付房產轉讓款;
協助辦理房產權屬證書。
第五條 協議變更與解除
一、修改本協議須經雙方協商一致并簽署書面補充協議:
二、出現下列情形之一,甲方有權解除協議:
乙方逾期付款超過120個工作日;
乙方未能協助甲方辦理房產證書。
三、出現下列情形之一,乙方有權解除協議:
甲方未于本協議規(guī)定期限將房產權屬證書及辦至甲方名下;
甲方未于本協議規(guī)定期限將房產權屬證書及辦至乙方/乙方指定的民事主體名下;
甲方對房產的權益存在瑕疵,包括但不限于:不具有所有權、行使權利受到限制、無法取得房產權屬證書、無法將房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下
未經乙方書面同意,甲方將房產抵押/轉讓/贈與/投資/抵債給乙方/乙方指定的民事主體之外的人。
四、解除協議書面通知到達相對方之日起,本協議即告解除。
五、本協議解除之日起5個工作日內,甲方將已收取的房產轉讓款退還乙方。
六、本協議的解除不影響違約方承擔違約責任。
第六條 違約責任
任何一方違反本協議規(guī)定,須賠償相對方因此遭受的損失。
第七條 合同的變更
當事人如需要修改合同條款或者合同未盡事宜,須經雙方協商一致,簽訂補充協定,補充協定與本合同具有同等效力。
第八條 協議附件
本協議附件包括但不限于:
第九條 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協議或遲延履行本協議,應自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內,將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發(fā)生之日起三十日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十條 爭議的解決
本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面協議,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條 權利的保留
任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動,不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任,不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的.追究。所有放棄應書面做出。
第十二條 后繼立法
除法律本身有明確規(guī)定外,后繼立法(本協議生效后的立法)或法律變更對本協議不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更,經協商一致對本協議進行修改或補充,但應采取書面形式。
第十三條 通知
本協議要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。
前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本協議中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。
一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起三日內,將變更后的地址通知另一方,否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任
第十四條 協議的解釋
本協議各條款的標題僅為方便而設,不影響標題所屬條款的意思。
第十五條 生效條件
本協議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。
第十六條 其他
本協議一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)_________份,其他用于履行相關法律手續(xù)。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
代表人(簽字):_______
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
簽訂地點:_____________
建筑工程合伙承包協議書 8
工程名稱:_________
委托單位:_________
設計單位:_________
設計編號:_________
合同編號:_________
建設單位(甲方):_________
設計單位(乙方):_________
為了明確責任,分工協作,共同完成國家建設項目的設計任務,根據《建設工程勘察設計合同條例》的規(guī)定和_________批準的計劃任務書,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、工程名稱,規(guī)模,投資額,建設地點
甲方委托乙方承擔_________工程的設計項目,建筑安裝面積為_________平方米,批準總投資為_________元,建設地點在_________。
二、甲方的義務
1、甲方應在________年____月____日以前,向乙方提交業(yè)經上級批準的設計任務書,工程選址報告,以及原料(或經過批準的資源報告),燃料,水,電,運輸等方面的協議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料,需要經過科研取得的技術資料。甲方在________年____月____日施工圖設計前,應提供經過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料,施工的條件,以及有關設備的技術資料。甲方對上述資料必須保證質量,不得隨意變更。
2、及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。
3、在工程開工前,甲方應組織有關施工單位,與乙方進行設計技術交底。工程俊工后,甲方應通知乙方參加竣工驗收。
4、在設計人員進入施工現場進行工作時,甲方應提供必要的工作條件,并在生活上予以方便。在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試制試驗,所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。
5、甲方必須維護乙方的設計文件,不得擅自修改。未經乙方同意,甲方不得復制,重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權,不得轉讓給第三方重復使用。
三、乙方的義務
2、乙方必須根據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件,以及有關設計技術經濟協議文件,設計標準,技術規(guī)范,規(guī)程,定額等提出勘察技術要求和進行設計,提交符合質量的設計文件。
3、初步設計經上級主管部門審查后,在原定任務書范圍內的必要修改,乙方應負責承擔。
4、設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工單位進行施工前技術交底,解決施工中的有關設計問題,負責設計變更和修改預算,參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
四、設計的修改和停止
1、甲方因故要求修改工程的設計,經乙方同意后,除設計文件交付時間另定外,甲方應按乙方實際返工修改工日,每工日按_________元增付設計費,或按設計階段中返工的工作量百分比計算。
2、原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時,須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書,經雙方協商,另訂合同。已經進行了的設計費用的支付,按前條辦法計算。
3、甲方因故要求中途停止設計時,應及時用書面通知乙方,已付設計費不退,并按該階段的實際耗工日,增付和結清設計費,同時結束合同關系。
五、設計費的數量和交付辦法
本設計合同生效后_________天內,甲方應向乙方交付相當于設計費的20%的定金,設計合同履行后,定金抵作設計費。乙方向甲方提交初步設計方案后_________天內,甲方應向乙方支付_________%的設計費。乙方向甲方提交施工圖文件后_________天內,甲方應向乙方結清全部設計費(設計周期較長的'大型工程項目,施工圖階段的設計費,可按單項工程設計完成后分別撥付)。
六、獎勵與違約責任
1、在合理的工程投資控制數內,由于乙方采用先進技術或合理建議而節(jié)省了工程投資,可以從節(jié)約投資額中提取_________%獎勵乙方。
2、由于甲方不能按期、準確提供有關設計資料,致使乙方無法進行設計或造成設計返工,乙方除可將設計文件交付日期順延外,還應由甲方按乙方實際損失工日,以每日_________元計算增付設計費。
3、甲方不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付定金和設計費,應根據銀行關于延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金。
4、由于乙方的原因,延誤設計文件的交付時間,每延誤_________天,乙方應向甲方償付相當于設計費的_________%的違約金(甲方可在設計費中扣除)。
5、因乙方設計質量低劣引起返工,應由乙方繼續(xù)完善設計任務,并視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程重大質量事故者,乙方除免收受損失部分的設計費外,還應付與直接受損失部分設計費相等的賠償金。
七、其它
本合同自________年____月____日雙方簽字后生效,全部設計任務完成后失效。本合同如有未盡事宜,需經雙方共同協商,作出補充協定。補充協定與本合同具有同等效力,但不得與本合同內容抵觸。
在合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,雙方應及時協商解決。協商不成時,雙方屬于同一部門的,由上級主管部門調解。調解不成,或不屬于同一部門的,可向國家規(guī)定的合同管理機關申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。合同副本一式_________份,送_________等單位各留存一份。建設單位(甲方)(蓋章):_________
設計單位(乙方)(蓋章):_________
代表人(簽字):_________
代表人(簽字):_________
開戶銀行:_________
開戶銀行:_________
帳號:____________
帳號:_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程合伙承包協議書 9
甲方:__________________
乙方:__________________
為了明確責任,分工協作,共同完成國家建設項目的設計任務,根據《建設工程勘察設計協議條例》的規(guī)定和_________批準的計劃任務書,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本協議,以便共同遵守。
一、工程名稱,規(guī)模,投資額,建設地點
甲方委托乙方承擔_________工程的設計項目,建筑安裝面積為_________平方米,批準總投資為_________元,建設地點在_________。
二、甲方的義務
1.甲方應在_________年_________月_________日以前,向乙方提交業(yè)經上級批準的設計任務書,工程選址報告,以及原料(或經過批準的資源報告),燃料,水,電,運輸等方面的協議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料,需要經過科研取得的技術資料。甲方在_________年_________月_________日施工圖設計前,應提供經過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料,施工的條件,以及有關設備的技術資料。甲方對上述資料必須保證質量,不得隨意變更。
2.及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。
3.在工程開工前,甲方應組織有關施工單位,與乙方進行設計技術交底;工程俊工后,甲方應通知乙方參加竣工驗收。
4.在設計人員進入施工現場進行工作時,甲方應提供必要的工作條件,并在生活上予以方便。在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試制試驗,所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。
5.甲方必須維護乙方的設計文件,不得擅自修改;未經乙方同意,甲方不得復制,重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權,不得轉讓給第三方重復使用。
三、乙方的義務
1.乙方必須在_________年_________月_________日以前,向甲方交付初步設計文件;在_________年_________月_________日以前,向甲方交付技術設計文件;在_________年_________月_________日以前,向甲方交付施工圖設計文件。其中,初步設計文件一式_________份,技術設計文件一式_________份,施工圖設計文件一式_________份,甲方另需增添文件分數和需要模型費,另行收費。_________年_________月_________日以前,乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件(包括概預算文件,材料設備清單)。(大型建筑安裝工程,甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計,在具備設計條件時,雙方簽訂階段設計協議,具體規(guī)定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期,乙方交付設計文件的日期,作為本協議的附件。)
2.乙方必須根據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件,以及有關設計技術經濟協議文件,設計標準,技術規(guī)范,規(guī)程,定額等提出勘察技術要求和進行設計,提交符合質量的設計文件。
3.初步設計經上級主管部門審查后,在原定任務書范圍內的必要修改,乙方應負責承擔。
4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工單位進行施工前技術交底,解決施工中的有關設計問題,負責設計變更和修改預算,參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
四、設計的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的設計,經乙方同意后,除設計文件交付時間另定外,甲方應按乙方實際返工修改工日,每工日按____元增付設計費,或按設計階段中返工的工作量百分比計算。
2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時,須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書,經雙方協商,另訂協議。已經進行了的'設計費用的支付,按前條辦法計算。
3.甲方因故要求中途停止設計時,應及時用書面通知乙方,已付設計費不退,并按該階段的實際耗工日,增付和結清設計費,同時結束協議關系。
五、設計費的數量和交付辦法
本設計協議生效后_________天內,甲方應向乙方交付相當于設計費的20%的定金,設計協議履行后,定金抵作設計費;乙方向甲方提交初步設計方案后_________天內,甲方應向乙方支付_________%的設計費;乙方向甲方提交施工圖文件后_________天內,甲方應向乙方結清全部設計費(設計周期較長的大型工程項目,施工圖階段的設計費,可按單項工程設計完成后分別撥付)。
六、獎勵與違約責任
1.在合理的工程投資控制數內,由于乙方采用先進技術或合理建議而節(jié)省了工程投資,可以從節(jié)約投資額中提取_________%獎勵乙方。
2.由于甲方不能按期、準確提供有關設計資料,致使乙方無法進行設計或造成設計返工,乙方除可將設計文件交付日期順延外,還應由甲方按乙方實際損失工日,以每日_________元計算增付設計費。
3.甲方不按照協議規(guī)定的時間向乙方支付定金和設計費,應根據銀行關于延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金。
4.由于乙方的原因,延誤設計文件的交付時間,每延誤_________天,乙方應向甲方償付相當于設計費的_________%的違約金(甲方可在設計費中扣除)。
5.因乙方設計質量低劣引起返工,應由乙方繼續(xù)完善設計任務,并視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程重大質量事故者,乙方除免收受損失部分的設計費外,還應付與直接受損失部分設計費相等的賠償金。
七、其它
本協議自_________年_________月_________日雙方簽字后生效,全部設計任務完成后失效。本協議如有未盡事宜,需經雙方共同協商,作出補充協定。補充協定與本協議具有同等效力,但不得與本協議內容抵觸。
在協議執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,雙方應及時協商解決。協商不成時,雙方屬于同一部門的,由上級主管部門調解;調解不成,或不屬于同一部門的,可向國家規(guī)定的協議管理機關申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本協議正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;協議副本一式_________份,送_________等單位各留存一份。
甲方:__________________乙方:__________________
日期:__________________日期:__________________
建筑工程合伙承包協議書 10
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商,甲方同意將香坊區(qū)煤管街棚戶改造項目——土方工程,交由于乙方施工,F就合作事宜,達成協議如下:
一、工程概況:
1、香坊區(qū)煤管街棚戶改造項目
2、工程地點:香坊區(qū)哈成路煤管街地段
3、承包范圍:土方開挖工程(約20萬米)
二、雙方單價的確定:
甲乙雙方將在進場施工前,簽訂正式一口價施工合同,此土方價格不得低于當時市場價格,或也可按定額執(zhí)行。
三、土方量的確定:
按照基坑開挖方案計算土方工程量。
四、撥付方式:
每挖3萬米土,撥款工程款一次。
五、保證金及返還:
乙方需交付工程保證金___萬元整,待乙方進場施工時,在第一次土方款撥付時,一并返還。
甲方:
乙方:
_______年_________月_________日
建筑工程合伙承包協議書 11
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
身份證號碼:
承包方(以下簡稱乙方):
法定代表人:
身份證號碼:
現甲方區(qū)村大街巷號原有____層樓房,委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。為了保證質量,能按時完成任務,甲方與乙方就有關具體事項達成以下協議:
本合同條款本著公平,公正的`原則,雙方充分協商達成一致意見并簽訂本合同,雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。
一、工程名稱:甲方私人住宅加建。
二、工程地點:_________________。
三、工程限期:從____年___月___日至_____年____月___日止,共_____天。
四、工程議價:人民幣____萬元整。
五、承包方式:乙方以包工包料的形式承建甲方的樓面加建工程,乙方全包工包料,包括模板、頂架、外墻排柵及施工機械、鐵釘、鐵線、扎帶、四周彩條布、其它細節(jié)工具及一切建筑材料。
六、工程內容:按照甲方要求和現有模型修建,在____樓加建____層樓房。
建房水泥采用______,樓面用鋼筋混凝土,室內倒____條橫梁,位置由房東安排。樓層高3米。采用____磚,墻面扇灰二遍,貼________磚。東面留______窗____個,具體位置由房東安排。廁所、廚房、陽臺墻面貼200×300瓷片到墻頂,地面貼300×300防滑磚。廁所、廚房安裝不銹鋼門,各留一窗,建廁所位和不銹鋼洗手盆,做好排水排污管道,水管材料用聯塑。窗材料為東江鋁,防盜網為遠航不銹鋼,飄____cm。
上述材料需為優(yōu)等品,建好后乙方搞好屋內、四周衛(wèi)生,做好防火防盜。做到人走場地清。
七、乙方在建房施工時,一定要保證質量。如有不符合質量問題,要求翻工,造成的浪費由乙方自己負責,并負責翻工費用。
八、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力,造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成傷亡事故,由責任方承擔有關費用;若造成鄰居房屋損壞,由乙方負責。
九、若遭受城管干擾,影響乙方施工,當中損壞的建筑材料,按當時造價由甲方負責。另外,如需修改施工內容,增加工程項目必須與甲方商量,雙方達成一致,做到互相尊重、順利完成本次施工任務。
十、乙方進場后,施工用水用電由甲方負責,保證施工場地通水通電。房子建好后水電安裝包括水電材料全部由甲方負責。
十一、付款方式:完工后一周內全部付清。
十二、本合同書經雙方確認后,即生效,雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。
十三、本合同共一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力,未盡事宜需經雙方協商,意見一致后可作補充條文。結算付清工程款項后,本合同書自然終止無效。
發(fā)包方:
____年___月___日
承包方:
法定代表人:
____年___月___日
建筑工程合伙承包協議書 12
甲方:______________________
乙方:______________________
此合同本著公平、公正的原則,經雙方商量而訂立。
第一條鑒于甲乙雙方協商一致,特訂立本合同,旨在確立乙方掛靠于甲方企業(yè)并從事甲方經營許可證范圍內的經營項目。同時,本合同將明確雙方的權利和義務,并提供有關掛靠期間需注意事項的規(guī)定。
第二條 甲方的'基本權利和義務 權利:
(1)甲方每年向乙方收取人民幣_____萬元整,作為管理服務費。
。2)乙方利用甲方名義所開發(fā)票,則乙方需向甲方繳納面值金額的百分之___。
(3)在乙方對甲方信譽和形象造成損害的情況下,甲方有權單方面解除本協議,并不予退還本年度的管理服務費。雙方的義務如下:
。1)甲方在本協議生效之后,只向乙方提供相關經營業(yè)務所需的手續(xù)證件和經營許可。
。2)對乙方提出的合理要求盡可能提供良好的服務。
第三條 乙方的基本權利和義務
權利:
。1)乙方可以獲取甲方對其二條義務的承諾和兌現,若有問題可以隨時向甲方提出意見。
。2)享受甲方所提供的經營所需資質及經營許可。
。3)充分甲方資質,完全自主的開展相關產品經營業(yè)務。
(4)經營上實行內部獨立核算,自負盈虧。
(5)一切正常利潤歸乙方所有,不受干涉。
義務:
。1)在經營活動中嚴格遵守國家法律法規(guī)和甲方規(guī)章制度。
。2)負責解決經營事件,相關經營條件自主負責解決。
(3)本公司鄭重承諾在經營活動中以認真負責的態(tài)度處理相關事件,并且嚴格遵守法律法規(guī)。對于產品問題和違法事件的發(fā)生,我方將承擔全部責任。
(4)甲方將致力于保護自身的聲譽和形象,嚴禁從事任何形式的虛假宣傳、欺詐行為以及侵犯他人權益的行為。一旦發(fā)現乙方存在上述違規(guī)行為,甲方有權追究其法律責任,并要求相應的經濟賠償和處罰。
(5)按時足額向甲方繳納管理服務費。
。6)甲方經營許可證所規(guī)定的范圍是乙方經營項目的限制,乙方不得超越該范圍進行經營。如乙方希望從事超出甲方經營許可證范圍的項目,乙方需要自行辦理相關手續(xù)和證件。
第四條乙方負責經營項目,并獨立辦理相關合同、保險、稅務、財務、銀行、統(tǒng)計等事項。
第五條甲方和乙方在經營活動中,若出現安全事故等重大意外,由乙方獨立承擔全部責任,甲方不承擔任何責任。特此聲明并免除甲方責任。
第六條甲方應當在合同簽訂時支付管理服務費用。本合同自簽署之日起生效,有效期為_____年,共四份,甲、乙雙方各持兩份。如有未盡事宜,雙方應另行商議解決。
甲方(蓋章):_________________乙方(簽字):________________
法定代表人(簽字):___________身份證號碼:____________
___________年____月____日________年____月____日
【建筑工程合伙承包協議書】相關文章:
合伙承包的協議書01-07
建筑工程合伙協議書09-14
工程承包合伙協議書03-24
合伙食堂承包協議書11-23
建筑工程承包協議書02-16
建筑工程合伙協議書(精選6篇)07-22
建筑工程合伙協議書4篇11-30
工程施工合伙承包協議書03-02
合伙承包工程協議書02-25