商品房的買賣合同13篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同的類型越來越多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編收集整理的商品房的買賣合同,希望能夠幫助到大家。
商品房的買賣合同 篇1
賣方(以下簡稱甲方):_______________身份證號碼:______________________________
買方(以下簡稱乙方):_______________身份證號碼:______________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其有關法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的`了解,愿意購買該房,特制訂本合同如下:
一、此房坐落于___________________________________________________________,產(chǎn)權所有人____________,產(chǎn)權證號_____________,房屋建筑面積____________㎡,使用性質:_______________。
二、該房價為______萬元,人民幣大寫:__________________。先交付_______元,人民幣大寫:__________________元定金,其余房款在房屋交易公證時結清,公證時應再付剩余房款_______元,人民幣大寫:__________________元,同時甲方交鑰匙交房,現(xiàn)場交接,房款兩清。
三、甲方保證在交接前對該房沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務,如簽約或交接后,發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,均由甲方負責賠償。
四、室內(nèi)外設施以看房時為準,不得轉移,更換或更改,交接驗收時也應該按合同驗收,簽署房屋交接單,并需驗看水表、電表、煤氣表是否有損壞,如有損壞甲方負責維修。
五、甲方需結清交易之日前所欠的一切費用,如:房費、暖氣費、煤氣費、水費、電費、物業(yè)管理費、有線電視費等。
六、甲方有義務協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)過戶事宜的相關手續(xù),辦理過戶手續(xù)所需費用由______方承擔,未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效,不得違約,如違約造成的經(jīng)濟損失,由違約方負責,乙方違約定金不退,甲方違約雙倍賠款
甲方(簽章):______________________乙方(簽章):______________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
商品房的買賣合同 篇2
甲方:_______________
乙方:_________________
因甲方a房地產(chǎn)有限公司開發(fā)p大廈項目所需,于_____________年__________月__________日同乙方__________簽訂合同編號為_____________的《商品房預售合同》(下稱“預售合同”),F(xiàn)甲方a房地產(chǎn)有限公司與乙方__________就相關事項約定如下:_____
1、甲方a房地產(chǎn)有限公司代乙方__________支付購房首期款(即預售合同項下房款的__________%)以及各期銀行按揭款,但乙方__________應出具欠條給甲方a房地產(chǎn)有限公司。
2、甲方a房地產(chǎn)有限公司代乙方__________付清所有銀行按揭款之日起,甲方a房地產(chǎn)有限公司有權向乙方__________回贖上述預售合同項下的房屋產(chǎn)權及該房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權,回贖價格為a房地產(chǎn)有限公司代方__________支付的購房首期款及各期銀行按揭款的總和,即回贖款與__________對a房地產(chǎn)有限公司所欠之款項數(shù)額相等。
3、辦理合同上的事宜的費用完全由甲方a房地產(chǎn)有限公司承擔。
4、__________應于a房地產(chǎn)有限公司要求之日起__________日內(nèi)將本協(xié)議第二條所述之房屋產(chǎn)權及土地使用權轉讓于a房地產(chǎn)有限公司,否則每逾期一日,__________應向a房地產(chǎn)有限公司支付本協(xié)議第二條所述之回贖價格的__________%的'違約金;__________不將房屋產(chǎn)權及土地使用權轉讓給a房地產(chǎn)有限公司的,還應賠償甲方本協(xié)議第二條所述之回贖價格的百分之三十的違約金。
5、a房地產(chǎn)有限公司應及時支付本協(xié)議第一條所述之款項。
6、任何涉及上述預售合同項下房屋的糾紛及由此產(chǎn)生的費用均由a房地產(chǎn)有限公司承擔。
7、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
甲方:______________________a房地產(chǎn)有限公司乙方:______________________
地址:______________________地址:______________________
電話:______________________電話:______________________
_________________年__________月__________日
商品房的買賣合同 篇3
甲方(賣方):_________身份證號:_________
乙方(買方):_________身份證號:_________
甲、乙雙方就位于_________(注意:應與商鋪產(chǎn)權證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜,根據(jù)《合同法》、《城市房地產(chǎn)管理法》等有關法律之規(guī)定,雙方在遵循平等自愿、誠實信用的原則下,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方受讓甲方位于_______________,商鋪具體狀況如下:
(1)產(chǎn)權證號為_________,土地使用權證號為_________ 。
。2)商鋪座落在_________,結構為磚混_________;
。3)商鋪產(chǎn)權面積_________平方米。
(4)商鋪占用范圍內(nèi)的土地所有權為國有,國有土地使用權以出讓方式獲得;
。5)商鋪目前部分被租賃(承租人為_________,租期截止為_________,租金為_________,具體詳見租賃合同)。
以上系甲方對商鋪基本情況的陳述,甲方保證對所轉讓的'商鋪擁有完全的所有權、處分權和收益權,不存在任何權利瑕疵(包括但不限于抵押權、優(yōu)先購買權等)。乙方以甲方的保證和陳述為基礎,決定整體買受上述商鋪。
甲方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關租賃性質的合同,原租賃合同在未征得乙方書面同意的情況下不得展期、續(xù)租。否則導致商鋪遲延交付的,甲方應按每遲延一日_________元的標準向乙方承擔違約金。
第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述商鋪轉讓包干價款共計人民幣_________萬元,小寫(_________元)。
乙方的付款方式和付款期限:
本合同生效后乙方應向甲方支付給定金人民幣_________萬元,合同履行過程中該定金可抵作購商鋪款。
甲方應在合同生效后_________日內(nèi)將商鋪過戶至乙方名下,乙方應在妥商鋪過戶手續(xù)的當日將余款_________元一并付清。
第三條上述商鋪的過戶費用由乙方承擔。
第四條甲、乙雙方對商鋪的責任界定以過戶為準,過戶前所有的費用(包括但不限于水電費、物業(yè)費、租金等)由甲方承擔或享有;過戶后所有的費用(包括但不限于水電費、物業(yè)費、租金等)由乙方承擔或享有。
第五條如因甲方原因導致上述的商鋪無法按照合同約定的時間辦理過戶手續(xù)給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權單方解除合同,甲方除應立即退還乙方已付款項外,還應向乙方支付違約金_________元。
如因乙方原因導致商鋪無法與甲方履行合同(即過戶至乙方),視為乙方重大違約,甲方有權單方解除合同并沒收乙方訂金。
第六條本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方均有權向商鋪所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第七條合同未盡事宜,經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準。
第八條本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_________
乙方:_________
住所地:_________
住所地:_________
電話:_________
電話:_________
身份證號碼:_________
身份證號碼:_________
_________年_________月_________日
商品房的買賣合同 篇4
建設單位:__________________________________
物業(yè)受人:__________________________________
根據(jù)《物業(yè)管理條例》第二十條“建設單位與物業(yè)受人簽訂的買賣合同應當包含前期物業(yè)服務合同約定的內(nèi)容”的規(guī)定,現(xiàn)將前期物業(yè)服務合同約定的主要內(nèi)容補充如下:
一、本物業(yè)已按規(guī)定通過招投標的方式選聘(或經(jīng)物業(yè)所在地__________產(chǎn)行政主管部門批準,采用協(xié)議方式選聘)________________物業(yè)管理有限公司對其實施專業(yè)化的物業(yè)管理,簽訂了《前期物業(yè)管理服務合同》,并報_______________房地產(chǎn)行政主管部門備案(合同備案號:)。
二、物業(yè)管理企業(yè)對下列事項實施管理與服務
(一)房屋建筑共用部位(含公共建、構筑物)的維修、養(yǎng)護和管理;
(二)房屋共用設施設備(含附屬配套)的維修、養(yǎng)護、運行和管理;
(三)公共綠地、花木的養(yǎng)護和管理;
(四)公共環(huán)境秩序(清潔衛(wèi)生、道路交通、車輛停放和公共安全)維護和管理;
(五)房屋裝修管理;
(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他服務內(nèi)容。
三、前期物業(yè)管理服務合同期限!肚捌谖飿I(yè)管理服務合同》原則上不約定具體時間期限。《前期物業(yè)管理服務合同》自簽訂之日起生效,至業(yè)主委員會與業(yè)主大會選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂的《物業(yè)服務合同》生效止。
四、雙方權利義務
1.開發(fā)建設單位的權利義務:
(1)在物業(yè)銷售之前制定業(yè)主臨時公約,并向買受人明示;
(2)制定前期物業(yè)管理方案;
(3)按規(guī)定保修期限和保修范圍,承擔物業(yè)的保修責任;
(4)按規(guī)定比例提供物業(yè)管理用房、移交本物業(yè)相關圖紙和資料等;
(5)按時繳納未出售或自用物業(yè)管理各項費用;
(6)接受受托物業(yè)管理企業(yè)對物業(yè)進行交接驗收、對交接驗收提出的問題進行限期整改;
(7)不得將物業(yè)保修責任、因質量原因或達不到使用功能進行的整改、修復的責任轉嫁給受托的物業(yè)管理企業(yè)或第三方;
(8)法律、法規(guī)規(guī)定的其他權利義務。
2.物業(yè)受人的權利義務:
(1)遵守《業(yè)主臨時公約》的.規(guī)定;
(2)遵守物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位和共用設施設備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護等方面的規(guī)章制度;
(3)按時繳納物業(yè)管理各項費用;
(4)在物業(yè)裝修前,持相關材料向本物業(yè)受托的物業(yè)管理企業(yè)申報登記,并簽訂《住宅室內(nèi)裝修管理服務協(xié)議》;
(5)因處身原因造成損害公共利益或他人利益的,應恢復原狀,造成損失的,應依法承擔賠償責任;
(6)法律、法規(guī)規(guī)定的其他權利義務。
五、物業(yè)管理服務費用及相關費用
(一)物業(yè)買受人應承擔下列物業(yè)管理費用及相關費用,并按時繳納。
1.物業(yè)管理服務費_____________元/月/建筑面積:
(1)多層住宅_____________元/月/建筑面積;
(2)小高層住宅_____________元/月/建筑面積;
(3)高層住宅_____________元/月/建筑面積;
(4)商鋪_____________元/月/建筑面積;
(5)寫字樓_____________元/月/建筑面積;
(6)_________________________________。
2.維修專項資金____________元/月(建筑面積),計________________________元;
3.建筑裝潢垃圾清運費(一次性)____________元/(建筑面積),計________________________元;
4.停車費按物價部門規(guī)定支付;
5.公攤費用(共有部位、共用設備設施日常運行費用)由業(yè)主或物業(yè)使用人按其擁有的建筑面積按實分攤計算,按月向相關職能部門或受其委托的物業(yè)管理公司交納。
(二)業(yè)主或物業(yè)使用人自用部位、自用設施的維修養(yǎng)護及其它特約服務的費用,由業(yè)主或物業(yè)使用自行支付。
(三)保修期內(nèi)屬保修范圍的維修、養(yǎng)護費用由開發(fā)建設單位承擔。
(四)業(yè)主委員會成立之前,不屬于保養(yǎng)范圍的物業(yè)共用部位、共用設施設備的維修、更新、改造的費用,由業(yè)主按其擁有的權屬分額共同承擔。
(五)本物業(yè)經(jīng)綜合驗收合格自交付之日起物業(yè)管理費由業(yè)主或物業(yè)使用人繳納,在此之前的物業(yè)管理費由開發(fā)建設單位繳納;由于特殊情況未經(jīng)綜合驗收而交付使用的,綜合驗收合格前的物業(yè)管理費由開發(fā)建設單位繳納。
六、本補充協(xié)議為商品房買賣合同的一部分,具有同等效力。
七、買受人物業(yè)座落:____________區(qū)____________幢____________幢(座)室。
建設單位:______________________________買受人(簽章):_____________________________
聯(lián)系電話:______________________________聯(lián)系電話:_________________________________
________________年__________月__________日________________年__________月__________日
商品房的買賣合同 篇5
購貨單位:__________________,以下簡稱甲方;
供貨單位:__________________,以下簡稱乙方。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守! 。ㄒ(guī) 定送貨或代運的產(chǎn)品的交貨日期,以甲方發(fā)運產(chǎn)品時承運部門簽發(fā)的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;合同規(guī)定甲方自提產(chǎn)品的交貨日期,以乙方按合同 規(guī)定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規(guī)定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。)乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
1.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
2.乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合規(guī)定的產(chǎn)品,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,應當由乙方承擔。
3.產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交合同規(guī)定的.到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
4. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要 的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù)。逾期不答復的,視為同意發(fā)貨。
購貨單位(甲方):________(公章)
供貨單位(乙方):______(公章)
________年____月____日
商品房的買賣合同 篇6
合同雙方當事人:_________
出售方(甲方):_________
注冊地址:_________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________
法定代表人:_________
聯(lián)系電話:_________
認購方(乙方):_________
身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照號):_________
地址:_________
電話:_________
甲、乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,就乙方受讓甲方鋪位產(chǎn)權有關事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議以便共同遵守:
1.轉讓鋪位基本情況
1.1.地址:位于_________現(xiàn)代商業(yè)中心(項目推廣名)_________區(qū)_________層_________號_________鋪位(以下稱“該鋪位”,)
1.2.該鋪位建筑面積共_________平方米,(其中套內(nèi)建筑面積平方米,分攤建筑面積_________平方米,層高_________米。(以上面積均以《房地產(chǎn)權證》登記的面積為準);
1.3.聚,F(xiàn)代商業(yè)中心(項目推廣名)甲方已于_________年_________月_________日申請產(chǎn)權登記,并領取了《房地產(chǎn)權證》,證號為_________。乙方所購買的商鋪可辦理分證登記手續(xù);
1.4.乙方對甲方擬轉讓的商鋪的現(xiàn)狀已充分了解,并愿意購買該商鋪。
2.購買價款及付款方式
2.1.雙方約定該鋪位之計價面積以建筑面積為標準,該鋪位之轉讓單價為每平方米人民幣_________元(¥_________元);總價為人民幣_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾元整(¥_________元)。
2.2.付款方式(在以下方式中以“√”選擇其中一種):□一次性付款乙方須于_________年_________月_________日前將房款一次性支付完畢;□免息分期付款
。1)首期轉讓款:轉讓價50 %,即¥_________元,乙方須于_________年_________月_________日前支付;
。2)二期轉讓款:轉讓價50 %,即¥_________元,二期轉讓款必須在首期轉讓款支付后15日內(nèi)一次性支付。
甲方銷售商鋪收款銀行帳戶如下:
戶名:_________
開戶行:_________
帳號:_________
3.交鋪時間
3.1.乙方將所有房款付清給甲方之日視為該商鋪交付之日;
3.2.自該商鋪交付之日起30天后起計,甲方應按《委托經(jīng)營管理協(xié)議》的約定向乙方支付租金收益;
3.3.該商鋪的風險責任自交付之日起轉移給乙方。
4.登記過戶手續(xù)辦理
4.1.本合同簽訂之日起九個月內(nèi),甲、乙雙方應攜帶有關資料到東莞市房產(chǎn)管理局辦理過戶分證手續(xù)。
4.2.自辦理過戶分證手續(xù)之日起180天內(nèi),甲方應將辦理過戶后的《房地產(chǎn)權證》交付給乙方。
5.面積確認及面積差異處理
5.1.根據(jù)買賣雙方選擇的計價方式,本條規(guī)定以建筑面積為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理;
5.2.合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準,并按照合同第1.2條及第2.1條約定據(jù)實計價結算。
6.鋪位管理及委托經(jīng)營
6.1.甲方負責該鋪位之統(tǒng)一規(guī)劃,樹立市場形象,提供商業(yè)信息咨詢及承擔鋪位的物業(yè)管理職能;
6.2.該鋪位轉讓時,乙方需按《委托經(jīng)營管理協(xié)議》的約定將該鋪位委托給甲方或甲方指定的公司實行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一招租,整體規(guī)劃經(jīng)營。
7.稅務承擔
經(jīng)雙方協(xié)商同意按第_________種方法處理:
7.1.辦理上述房地產(chǎn)過戶所需繳納的稅、費,由甲、乙雙方按規(guī)定各自負責。
8.雙方權利義務
8.1.甲方權利義務
8.1.1.有權按時足額收取轉讓價款;
8.1.2.應當按時將符合約定之該鋪位交付給乙方;
8.1.3.對該項目提供有償?shù)奈飿I(yè)管理服務。
8.2.乙方權利義務
8.2.1.有權按時接收該鋪位;
8.2.2.應當按時足額支付該鋪位之轉讓價款;
8.2.3.委托期滿后,如乙方需要改變商鋪的經(jīng)營范圍,需經(jīng)聚,F(xiàn)代商業(yè)中心的全體業(yè)主半數(shù)以上同意;如乙方不同意甲方之統(tǒng)一經(jīng)營管理,甲方在同等條件下有權優(yōu)先購買該鋪位。
8.2.4.向甲方交付相關的物業(yè)管理費用。
9.合同的變更和解除
發(fā)生下列情況之一時,可變更或解除合同,但雙方必須就此簽署書面變更或解除合同:
9.1.由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行;
9.2.由于一方或雙方違約,嚴重影響了守約方的經(jīng)濟利益,使合同履行成為不必要;
9.3.情況發(fā)生變化,經(jīng)雙方協(xié)商同意變更或解除合同。
10;刭彈l款
10。1.乙方在本合同簽署并支付清轉讓價款十二個月后,三十六個月內(nèi)可要求甲方以本合同價款回購,而甲方不得推諉,但由此產(chǎn)生的所有相關稅、費概由乙方承擔。
11.違約責任
11.1.甲方應在悔約之日起七天內(nèi)將所收定金及購房款退還給乙方,另按房款的30%賠償給乙方;
11.2.甲方逾期辦證時,每逾期一日,按乙方已付款的`日萬分之三計付滯納金給乙方;逾期超過180日時,乙方有權解除本合同,解除本合同時,甲方除應付滯納金外,還應按乙方已付款的30%支付賠償金給乙方;
11.3.乙方?jīng)Q定中途不買時,作乙方悔約處理,本合同即告解除,乙方所交定金及房款,甲方不予退回;
11.4.乙方逾期支付購房款時,每逾期一日,乙方按應付未付款的日萬分之三支付滯納金給甲方;逾期超過180日,甲方有權解除本合同,解除本合同時,乙方除應付滯納金外,還應按房款的30%支付賠償金給甲方。違約金可由甲方在乙方已付房款中扣除。
12.不可抗力
12.1.雙方對不可抗力且自身無過失造成延誤或不能履行合同義務均不負責任。
13.法律適用及管轄
13.1.本合同之簽署及履行,均適用中華人民共和國之法律(包括法規(guī),司法解釋等廣義上之法律)。
14.爭議的解決
14.1.本合同履行過程中如有爭議,雙方應友好協(xié)商解決;
14.2.如果協(xié)商不成,任何一方均向東莞市的人民法院起訴。
15.通知
15.1.本合同項下之一切通知、請求、要求或其他函件均應采取書面形式,上述通知,請求或其他函件在發(fā)出方按本合同所列之聯(lián)系資料發(fā)出掛信后生效;
15.2.任何一方均可改變其地址或電話,傳真號碼,但須按本合同允許之方式告知對方更改情況。
16.其他
16.1.本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商簽署補充協(xié)議進行約定,補充協(xié)議為本合同有效組成部分,與本合同具有同等法律效力;
16.2.本合同一式四份,甲方執(zhí)兩份,見證單位、乙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力;
16.3.本合同由雙方共同簽署并經(jīng)見證后生效;
16.4.以下附件作為合同的一部份,與本合同同時生效。
附件一:甲方《營業(yè)執(zhí)照》復印件;
甲方:(蓋章)_________
法定代表人:_________
乙方(簽名/蓋章):_________
身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照號):_________
簽約日期:_________年_________月_________日
簽約地點:_________
商品房的買賣合同 篇7
出賣人:_________房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司
注冊地址:_________建設路12號
法定代表人:_________
買受人:_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下補充協(xié)議:
一、20___年3月18日,出賣人與買受人簽訂商品房買賣合同,合同約定,出賣人將百萬莊商品房第三幢六號房出售給買受人,現(xiàn)對該商品房買賣合同第六條第十五條第三款予以變更。
二、該商品房買賣合同第六條及第十五條第三款變更為:"買受人以分期付款的方式向出賣人支付房款,總房款為694915·15元,買受人自本協(xié)議簽訂之日起,每半年支付房款元,在三年內(nèi)付清全部房款"。
三、如買受人未能按上述期限支付房款,仍按原商品房買賣合同
第七條承擔違約責任。
四、其他事項約定:以原出賣人及買受人20___年3月18日簽訂商品房買賣合同為準。
五、在本協(xié)議有效期內(nèi),買賣雙方不得擅自變更或解除本協(xié)議。需變更協(xié)議條款時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意。
六、買賣雙方在履行協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決。協(xié)商或調(diào)解不成,向出賣人所在地人民法院起訴。
七、本合同由買賣雙方簽字并加蓋單位公章后生效。
八、本協(xié)議正本一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
出賣人:_________
買受人:_________
20___年8月24日
商品房的'買賣合同 篇8
甲方:________
乙方:________
一、為房屋買賣有關事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,訂合同如下:甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
1.房屋狀況:房屋座落:建筑面積:平方方米用途:住宅
2、房屋所有權證號:
3、土地使用權證號:
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣元,(大寫)乙方在甲乙雙方在本合同簽后先付定金元,在甲方交乙方房屋時再付清剩余價款。
三、甲方在年月末將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權同時轉讓。
四、以前,出賣的房屋如存在任何糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經(jīng)雙方簽畫押后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約任并賠償損失,支付違約費用。
六、本合同所產(chǎn)生的全部稅費及辦理有關手續(xù)的費用均由乙方負責。未盡事宜,雙方愿按國家有關規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均有權向有管轄權的`法院起訴。
七、本合同一式四份,甲、乙雙方及稅務部門、房管部門各一份。
甲方:________(簽名或蓋章)乙方:________(簽名或蓋章)
中證人:________(簽名或蓋章)
簽訂日期:________
商品房的買賣合同 篇9
出賣方:
身份證編號:地址:聯(lián)系電話:
出賣方共有人:
身份證編號:地址:聯(lián)系電話:
委托代理人:
身份證編號:地址:
買受方:
身份證編號:地址:聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理辦法》、《中華人民共和國民法典》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙主經(jīng)友好協(xié)商,本著公平公正、誠實守信的原則,就該下列房屋買賣的相關事項,達成協(xié)議如下:
一、房屋基本情況:
房屋座落:_____________________,樓盤名:___,___幢___單元___室,產(chǎn)權:個人所有房產(chǎn),房層建筑面積:___平方米,房屋總層數(shù):___層,所屬樓層:___層,用途:___,房權證監(jiān)號:字第號,裝修狀況:_____________。
二、甲方出售此房屋,首先,具有〈〈房屋所有權證〉〉的上市交易權和相關的合法手續(xù),否則承擔一切法律責任,并且承諾保證此房屋已經(jīng)征得該項房屋所有人的同意,且該房屋權屬清楚合法。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項、租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
三、房價款:
甲、乙雙方自愿協(xié)商該房屋的成交總價為¥:___元。
四、付款方式及交易方式:
1、乙方向甲方支付¥___元整),作為購房定金,進入交易程序后即轉為購房款。
2、本協(xié)議簽定后,甲、乙雙方自愿商定以銀行按揭方式購買并支付本協(xié)第三條規(guī)定之購房款。
交易流程和付款步驟:
、匐p方協(xié)商達成一致后,簽房屋買賣合同,交¥:___元,作為定金,以后自動轉為房屋首付款,并到廉江市房管所去查實房屋產(chǎn)權證。
、谫I賣雙方把相關資料交給銀行,去辦理相關的資料。到銀行審查通過后,甲乙雙方再到廉江市房管所去辦理房屋產(chǎn)權過戶。如果銀行放款不夠,乙方以現(xiàn)金的形式補夠。
③三方一起到廉江市房管所去辦理過戶手續(xù)。在房管所把稅和費的票據(jù)打印后,到過戶中心把甲方產(chǎn)權證、身份證、結婚證、戶口資料通過后,并開收據(jù)證明為準。由于甲方房款沒有收到,乙方要打一個欠條并以簽名畫押為據(jù),領新產(chǎn)權證的收件單由甲方拿到___個工作日后,買賣雙方、中介一起去領新房屋產(chǎn)權證并一起把房屋產(chǎn)權證交給銀行放款,此時乙方的欠條應交給乙方。中介人作為見證人。甲方未到的房款,銀行會轉入甲方在銀行開的銀行賬號上。
3.在本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方于年月《房屋所有權證》權屬登記交易手續(xù),逾期責任自己承擔。
4.甲、乙雙方應無條件提供辦理此《房屋所有證》交易手續(xù)規(guī)定的所有證件和文件資料,甲方代理人負責幫助辦理此《房屋所有證》交易手續(xù),甲、乙雙方應積極予以配合。因甲、乙雙方原因不能在規(guī)定期限內(nèi)辦理此《房屋所有權證》權屬登記交易,中介方不承擔責任。
5.房屋交割方式:
待甲方收到此購房總款后將該房屋交付于乙方,并保證室內(nèi)原有設施齊全完整無損,此購房交割后的一切費用由乙方承擔,此購房的水、電、氣等基礎設施的用戶卡姓名變更。甲方協(xié)助乙方辦理,至此協(xié)議圓滿結束。
6.居間付款方式:
買房付給中介方的服務費是房屋總成交價的'___%,即___元,在買賣雙方簽訂合同時各付___%,即¥:___元。
五.違約責任:
1.甲方違約:自本協(xié)議簽字生效后,除不可抗拒自然因素外,甲方任何一種違反本購房協(xié)議書的行為都視為甲方違約。甲方應承擔辦理產(chǎn)權交易中所發(fā)生的一切費用并向乙方支付違約金人民幣¥:___元。
2.乙方違約:自本協(xié)議簽字生效后,除不可抗拒自然因素外,乙方任何一種違反本購房協(xié)議書的行為都視為乙方違約。乙方并向甲方支付違約金人民幣¥:元。
3.自本協(xié)議簽字生效后,除不可抗拒自然因素外,任何一種違反本購房協(xié)議書的行為都視為違約。違約方賠中介方服務費。
六.其他約定:
1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
2.因不可抗拒的自然因素使本協(xié)議無法履行,并給甲、乙雙方造成的一切損失均由甲、乙雙方自理。
3在銀行放款前,甲方要把此房交房以前的物管費、水電氣等費用交清,并出具所交清單。
4.上述房屋以乙方勘察為準,一經(jīng)交割,甲方不再承擔任何維修。
七.本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決
八.本協(xié)議未盡事項,可由雙方協(xié)商解決或簽定《補充協(xié)議》。
九.在整個房屋交易過程中,若遇國家的大政方針的變化,以現(xiàn)行政策為準。
十.慎重聲明,為了保障個人的利益和客戶的權利以及義務,必須簽字畫押,否則不承擔任何法律責任。
十一.本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方及中介方各執(zhí)一份,另甲方委托人執(zhí)一份,本協(xié)議簽字畫押即生效,具有同等法律效力。
甲方:乙方:中介方:
委托代理人:
簽定時間:
商品房的買賣合同 篇10
甲方(開發(fā)商):______
聯(lián)系電話:______
聯(lián)系地址:______
乙方(購房人):______
身份證號:______
聯(lián)系電話:______
聯(lián)系地址:______
鑒于:
1、甲乙雙方于______年______月______日簽訂了編號為的《重慶市商品房買賣合同》及其附件、補充協(xié)議(以下統(tǒng)稱“買賣合同”),約定乙方購買甲方開發(fā)的位于重慶市江津區(qū)四屏鎮(zhèn)黃果路66號幢(公安編號幢)的商品房(下稱“該商品房”)。
2、乙方確認簽訂本協(xié)議前已認真閱讀協(xié)議各條款及附件,現(xiàn)場查看了項目現(xiàn)場裝修樣板間,且甲方已給予乙方充分提示、解釋及說明,乙方均予以理解并接受。
甲、乙雙方經(jīng)自愿、友好協(xié)商,就乙方所購買商品房的裝修相關事宜,達成如下協(xié)議,以茲共同遵守:
一、乙方委托甲方對其所購的商品房進行裝修,裝修內(nèi)容及標準詳見附件一《裝修內(nèi)容及標準》。附件一《裝修內(nèi)容及標準》為本協(xié)議項下商品房裝修部分驗收標準,甲方項目樣板房裝修[1] [12]僅供乙方參考,實際的裝修內(nèi)容及標準以本合同附件一約定為準。未經(jīng)乙方同意,甲方不得中止本裝修協(xié)議的履行,如甲方無正當理由不進行裝修或擅自中止對商品房進行裝修的,甲方須按照本協(xié)議約定的裝修內(nèi)容及標準對乙方給予同等金額賠償。
二、乙方不得以拒絕甲方全部或部分裝修為條件,要求甲方對該商品房的'售價予以優(yōu)惠、打折、減少價款、沖抵其他費用等。如乙方拒絕甲方全部或部分裝修的,乙方仍應按雙方簽訂的《重慶市商品房買賣合同》約定向甲方全額支付購房款及相關費用。
三、甲乙雙方一致確認,為不影響裝修工程的施工進度,使該商品房盡快交付乙方使用,甲方可在該商品房毛坯工程竣工驗收合格后直接進場裝修,無需另行通知乙方。甲方按照《重慶市商品房買賣合同》約定的交房時間完成該商品房的裝修工程。除遭遇不可抗力情況外,如甲方未按約將該商品房交付乙方使用,則按照《重慶市商品房買賣合同》中第九條的相關約定承擔責任。
四、甲方應按照國家相關標準及本協(xié)議約定的裝修內(nèi)容和標準完成該商品房全部裝修工程,乙方在20__年12月31日該商品房[3] [14]精裝交付之日對工程進行驗收,如甲乙雙方共同確認該商品房存在裝修質量瑕疵或者未達到約定標準的,由甲方按附件一的《裝修內(nèi)容及標準》中的約定進行整改;但整改事項不能作為乙方拒絕接收商品房并要求甲方承擔逾期交房責任的理由,該情形下甲方不構成逾期交房,不承擔相應的違約責任。如乙方接到甲方的驗收通知后逾期不驗收的或到現(xiàn)場后拒絕配合簽署驗收和交房手續(xù)的,視為本協(xié)議裝修工程驗收合格,甲方完成買賣合同約定的交付義務。
五、甲方在裝修施工期間,乙方不得進入施工現(xiàn)場,不得干擾施工,且不得對裝修標準、圖紙、材料、工藝等進行任何修改或變更,也不得自行或委托他人裝修該商品房,否則,由此產(chǎn)生的后果由乙方自行承擔。
六、乙方通知甲方放棄裝修的,甲方可不再履行本協(xié)議義務,同時視為甲方完全按照該商品房買賣合同履行完畢了如期交房等義務,乙方仍應按照雙方簽訂的《重慶市商品房買賣合同》約定向甲方全額支付購房款及相關費用。
七、乙方除承擔因購買該商品房所產(chǎn)生的合同價款及該商品房買賣合同中約定的費用外,乙方無需就本裝修另行支付任何費用。
八、乙方承諾:甲方依據(jù)本協(xié)議記載的乙方聯(lián)系方式通知乙方后,即視為送達。乙方的聯(lián)系方式如有變更,應及時書面通知甲方,并登記備案。若乙方未及時書面通知,導致甲方的通知無法到達或無法及時到達乙方,由此產(chǎn)生的后果由乙方自負。
九、本協(xié)議生效后,如該商品房買賣合同依法定或約定條件解除時,本協(xié)議與該商品房買賣合同同時解除。若買賣合同約定與本協(xié)議沖突或矛盾的,以本協(xié)議約定為準。
十、協(xié)議的效力及爭議解決方式
。ㄒ唬┍緟f(xié)議具備以下全部條件時生效:
1、重慶市商品房買賣合同已生效;
2、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章;
3、本協(xié)議附件一、附件二,經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章。
。ǘ┮蚵男斜緟f(xié)議所發(fā)生的爭議,任何一方均可向該商品房所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議附件是本協(xié)議的組成部分,與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、本協(xié)議一式肆份,甲方執(zhí)叁份、乙方執(zhí)壹份、具有同等法律效力。
十三、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
十四、各方特此聲明:雙方已經(jīng)仔細閱讀上述全部合同內(nèi)容,充分知悉和認可合同條款,不存任何異議。
甲方(簽章):______乙方(簽章):______
【法定代表人】:______【法定代表人】:______
【委托代理人】:______【委托代理人】:______
簽約時間:______年______月______日簽約時間:______年______月______日
商品房的買賣合同 篇11
原告:_______________女,_______________族,_______________年_______________月_______________日生,。篲______________
被告:_______________
法定代表人:_______________,聯(lián)系電話:_______________
訴訟請求:
1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(20_____年4月1日至20_____年2月28日,共700天);
2、訴訟費由被告承擔。
事實和理由:
原、被告于20_____年7月28日簽訂《商品房買賣合同》(以下簡稱:《合同》),購買被告開發(fā)的位于的商品房,原告一次性交納購房款355,143元。
《合同》“第八條交付期限”(詳見《合同》第__頁)約定:“出賣人應當在20_____年3月31日前,……商品房交付買受人使用”。至20_____年2月28日,原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續(xù)的書面通知。
鑒于以上事實,被告逾期交房700天(自20_____年4月1日至20_____年2月28日止),依據(jù)《合同》“第九條出賣人逾期交房的違約責任”(詳見《合同》第____頁)約定:“自合同第八條規(guī)定的最后交付期限的`第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。
原告為維護其合法權益訴至貴院,望貴院判如所請。
此致
_______________區(qū)人民法院
具狀人:_______________
_____年_____月____日
需準備的立案材料:
1、起訴狀2份
2、原告身份證復印件1份
3、被告工商查詢卡1張(如法院要求,到薩爾圖工商局打印)
4、商品房買賣合同復印件1份
5、交納購房款票據(jù)1份
6、訴訟費421.5元,可能還有其它訴訟費50元。
務必于20_____年3月31日前立案交費。
商品房的買賣合同 篇12
本合同雙方當事人: 賣方(以下簡稱甲方):_____
注冊地址:_____
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____郵政編碼:_____
法定代表人:_____職務:_____聯(lián)系電話:_____。
委托代理人:_____職務:_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯(lián)系電話:_____。
委托代理機構:_____
注冊地址:_____
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____郵政編碼:_____
法定代表人:_____職務:_____聯(lián)系電話:_____。
買方(以下簡稱乙方):_____
。ū救耍ǚǘù砣耍┬彰海撸撸撸撸邍海撸撸撸撸
。ㄉ矸葑C)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲、乙雙方達成如下協(xié)議:
第一條 甲方用地依據(jù)及商品房坐落位置。
甲方以_____方式取得位于_____、編號為_____的地塊的土地使用權。
。ㄍ恋厥褂脵喑鲎尯贤枺ㄍ恋厥褂脵鄤潛芘鷾饰募枺椋撸撸撸撸。
劃撥土地使用權轉讓批準文件號為_____。
土地使用權證號為_____,土地面積為_____。地塊規(guī)劃用途為_____,土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。
甲方經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房,(現(xiàn)定名)(暫定名)_____,主體建筑物的性質為_____,屬_____結構,建筑層數(shù)為_____層。工程建設規(guī)劃許可證號為_____。
第二條 乙方所購商品房的面積。
乙方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建筑面積共_____平方米(其中實得建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米,)共_____(套)(間)。(該商品房屋平面圖見本合同附件一,房屋以附件一上表示為準)。
該商品房分別為本合同第一條規(guī)定的項目中的:
第_____(幢)(座)_____層_____號房,
第_____(幢)(座)_____層_____號房,
第_____(幢)(座)_____層_____號房,
第_____(幢)(座)_____層_____號房。
上述面積為(甲方暫測)(房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定)面積。如暫測面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
根據(jù)法律規(guī)定的房屋所有權與該房屋占用土地范圍內(nèi)的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。
第三條 該商品房銷售特征。
該商品房為(現(xiàn)房)(預售商品房)。
預售商品房批準機關為_____,商品房預售許可證號為_____。
該商品房為(內(nèi)銷)(外銷)商品房。
外銷商品房批準機關為_____,外銷商品房許可證號為_____。
第四條 價格與費用。
該商品房(屬于)(不屬于)政府定價的商品房。按實得建筑面積計算,該商品房單位(售價)(暫定價)為(_____幣)每平方米_____元,總金額為(_____幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
除上述房價款,甲方依據(jù)有關規(guī)定代政府收取下列稅費:
。保眨撸撸撸嫞ǎ撸撸邘牛撸撸邇|___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;
。玻眨撸撸,計(___幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;
3.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;
。矗眨撸撸,計(___幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;
。担眨撸撸撸嫞ǎ撸撸邘牛撸撸邇|___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;
。叮眨撸撸撸嫞ǎ撸撸邘牛撸撸邇|___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;
第五條 實際面積與暫測面積差異的處理。
該商品房交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,上述房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
。保曳接袡嗵岢鐾朔,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按_____利率付給利息。
。玻科椒矫變r格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
3.__________________________。
第六條 價格與費用調(diào)整的特殊約定。
該商品房出現(xiàn)下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調(diào)整:
。保捎谠撋唐贩繉儆谡▋r的預售商品房,有權批準單位最后核定的價格與本合同第四條規(guī)定的價格不一致,按政府有關部門最后核定的每平方米價格調(diào)整。
2.預售商品房開發(fā)建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調(diào)整時,按實際發(fā)生額調(diào)整。
。常撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸。
第七條 付款優(yōu)惠。
乙方在___年___月___日前付清全部房價款_____%的,甲方給予乙方占付款金額_____%的優(yōu)惠,即實際付款額為(___幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第八條 付款時間約定。
乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的`_____銀行(帳戶名稱:_____,帳號:_____):
。保撸撸吣辏撸撸咴拢撸撸呷涨爸Ц度糠績r款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元;
。玻撸撸吣辏撸撸咴拢撸撸呷涨爸Ц度糠績r款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元;
。常撸撸吣辏撸撸咴拢撸撸呷涨爸Ц度糠績r款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元;
。矗撸撸吣辏撸撸咴拢撸撸呷涨爸Ц度糠績r款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元;
。担撸撸吣辏撸撸咴拢撸撸呷涨爸Ц度糠績r款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元。
第九條 交接商品房時的付款額約定。
在雙方交換該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元。其余房價款在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦完權屬登記手續(xù)之日起_____天內(nèi)付清。
第十條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第八條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過_____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:
。保K止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
。常撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸。
第十一條 交付期限。
甲方須于___年___月___日前,將經(jīng)竣工驗收(包括建筑工程質量驗收和按規(guī)定必須的綜合驗收)合格,并符合本合同附件二所規(guī)定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,甲方可據(jù)實予以延期:
。保肆Σ豢煽咕艿幕馂摹⑺疄、地震等自然災害;
。玻撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸;
。常撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸。
第十二條 甲方逾期交付的違約責任。
除本合同第十一條規(guī)定的特殊情況外,甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內(nèi)按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任:
。保K止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
。玻追桨匆曳嚼塾嬕迅犊畹模撸撸撸撸撸ハ蛞曳街Ц哆`約金,合同繼續(xù)履行。
。常撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸。
第十三條 設計變更的約定。
預售商品房開發(fā)建設過程中,甲方對原設計方案作重大調(diào)整時,必須在設計方案批準后_____日內(nèi)書面通知乙方。乙方應當在收到該通知之日起_____天內(nèi)提出退房要求或與甲方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按_____利率付給利息。
第十四條 交接通知與乙方責任。
預售商品房竣工驗收合格后,甲方應書面通知乙方辦理交付該商品房手續(xù)。乙方應在收到該通知之日起_____天內(nèi),到甲方指定地點付清本合同第九條規(guī)定的應付款項。若在規(guī)定期限內(nèi),乙方仍未付清全部應付清,甲方有權按本合同第十條規(guī)定向乙方追究違約責任。
第十五條 交接與甲方責任。
在乙方付清本合同第九條規(guī)定的應付款之日起_____天內(nèi),雙方對該商品房進行驗收交接、交接鑰匙、簽署房屋交接單。若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起_____后仍未進行驗收交接,乙方有權按本合同第十二條的約定追究甲方違約責任。
第十六條 甲方關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
甲方交付使用的商品的裝飾、設備標準達不到本合同附件二規(guī)定的標準的,乙方有權要求甲方補償雙倍的裝飾、設備差價。
第十七條 質量爭議的處理。
乙方對該商品房提出有重大質量問題,甲、乙雙方產(chǎn)生爭議時,以_____出具的書面工程質量評定意見作為處理爭議的依據(jù)。
第十八條 甲方關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施、公用配套建筑按以下日期投入正常運行:
。保撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸
。玻撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸;
3.__________________;
。矗撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸
。担撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸;
。叮撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸;
第十九條 關于產(chǎn)權登記的約定。
在乙方實際接收該商品房之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦理權屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第二十條 關于物業(yè)管理的約定。
該商品房移交后,乙方承諾遵守小區(qū)(樓宇)管理委員會選聘的物業(yè)管理公司制定的物業(yè)管理規(guī)定;在小區(qū)(樓宇)管理委員會未選定物業(yè)管理機構之前,甲方指定_____公司負責物業(yè)管理,乙方遵守負責物業(yè)管理的公司制定的物業(yè)管理規(guī)定。
第二十一條 保修責任。
自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建筑施工質量保修責任,保修期內(nèi)的保修費用由甲方承擔:
1.墻面 保修_____月;
2.地面 保修_____月;
。常斉 保修_____月;
。矗T窗 保修_____月;
。担纤 保修_____月;
。叮滤 保修_____月;
。罚瘹 保修_____月;
。福簹 保修_____月;
。梗娐 保修_____月;
。保埃撸撸撸撸 保修_____月;
。保保撸撸撸撸 保修_____月;
。保玻撸撸撸撸 保修_____月;
13._____ 保修_____月;
。保矗撸撸撸撸 保修_____月。
保修期內(nèi),因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由乙方承擔。
第二十二條 乙方購買的房屋僅作_____使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品有關聯(lián)的公共設施、公共用地的使用性質。
第二十三條 甲方保證在交接時該商品房沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已消除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接后發(fā)生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第二十四條 自該商品房交付之日起,(_____號劃撥土地使用權批準文件)(甲方與_____簽訂的_____號土地使用權出讓合同)中規(guī)定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。
第二十五條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第二十六條 本合同之附件均為本合同不可分割之部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第二十七條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經(jīng)該商品房所在地公證機關公證。
第二十八條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。)
第二十九條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)經(jīng)_____公證(指外銷商品房)之日起生效。
第三十條 本合同生效后,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的,除雙方簽訂補充協(xié)議外,責任方須按本合同及其補充協(xié)議的有關條款之規(guī)定承擔違約責任,并按實際已付款(已收款)的_____%賠償對方損失。
第三十一條 本合同自生效之日起_____天,由甲方向_____申請登記備案。
第三十二條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
。 )代表人/代理人:___ ( )代表人/代理人:____
。ê炚拢 (簽章)
___年___月___日 ___年___月___日
簽于_____ 簽于_____
附件一:房屋平面圖(略)
附件二:
裝飾、設備標準
1.外 墻:
。玻畠(nèi) 墻:
。常 棚:
4.地 面:
。担T 窗:
。叮畯N 房:
。罚l(wèi)生間:
。福 臺:
。梗 梯:
。保埃渌
商品房的買賣合同 篇13
甲方:__________________________________________________
注冊地址:______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:________________資質證書號碼:__________________
法定代表人:__________________聯(lián)系電話:______________________
通訊地址:______________________________________________________
郵編:__________________________________________________________
委托代理機構:__________________________________________________
注冊地址:______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:________________資質證書號碼:__________________
法定代表人:__________________聯(lián)系電話:______________________
通訊地址:______________________________________________________
郵編:__________________________________________________________。
乙方:__________________________________________________
住所:____________________________________________________
國籍:________性別:________出生年月:______________________
身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼:______________________________________
通訊地址:______________________________________________________
郵編:________________________聯(lián)系電話:______________________
移動電話:____________________電子郵箱:______________________。
委托代理人姓名:__________________國籍:________________
住所:____________________________________________________
身份證:________________________________________________________
通訊地址:______________________________________________________
郵編:________________________聯(lián)系電話:______________________。
委托代理機構:__________________________________________________
注冊地址:______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:________________資質證書號碼:__________________
法定代表人:__________________聯(lián)系電話:______________________
通訊地址:______________________________________________________
郵編:__________________________________________________________。
第一條項目建設依據(jù)
甲方以_________方式取得位于_________編號為_________的地塊的土地使用權,面積_________平方米,規(guī)劃用途為_________,土地使用權年限自_______年______月______日至_______年______月______日止。
甲方經(jīng)批準,在該地塊上投資建設_________商品房。該項目的有關批文如下:
1、《建設工程規(guī)劃許可證》
頒發(fā)機關:____________________________________編號:_________
2、《國有土地使用權證》
頒發(fā)機關:廣州市國土資源和房屋管理局編號:___________________
3、《建設工程施工許可證》
頒發(fā)機關:____________________________________編號:_________
4、____________________________________________________________。
第二條商品房銷售依據(jù)
乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。
1、該商品房作為現(xiàn)房,已辦理權屬登記,登記機關為_______并領取了【房地產(chǎn)權屬證明書】【房地產(chǎn)權證】,編號為_______
2、該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規(guī)定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,頒發(fā)機關為廣州市國土資源和房屋管理局編號為:_________
第三條合同標的物基本情況
乙方所購商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的第_________【幢】【梯】【座】_________【單元】【層】_________號房,測繪地址:_________區(qū)_________路_________號_________房。
該商品房所在樓宇的主體結構為_________結構建筑物地上層數(shù)為_________層,地下層數(shù)為_________層。
該商品房的用途為_________,層高為_________米。該商品房戶型結構為_________房_________廳_________廚_________衛(wèi),封閉式陽臺_________個,非封閉式陽臺_________個。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權登記】建筑面積共________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積_______平方米,公共部位與共用房屋分攤建筑面積_________平方米。
該商品房面積預測算單位:______________________________________________
注冊地址:____________________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________資質證書號碼:_________________
法定代表人:_________________________聯(lián)系電話:_____________________
通訊地址:____________________________________________________________
郵編:________________________________________________________________。
第四條物業(yè)管理
物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主大會選聘物業(yè)管理公司之前,小區(qū)物業(yè)管理服務由甲方選聘物業(yè)管理公司提供。甲方應采取符合國務院《物業(yè)管理條例》規(guī)定的方式和條件選聘物業(yè)管理公司,甲方與選聘的物業(yè)管理公司簽訂書面的《前期物業(yè)服務合同》。
甲方應制定《業(yè)主臨時公約》作為向乙方明示并予以說明,乙方在簽訂本合時對遵守《業(yè)主臨時公約》作出書面承諾。
第五條基本術語的含義
雙方同意,合同中出現(xiàn)的基本術語作如下理解:
1、首層:本合同所指首層以經(jīng)市規(guī)劃管理部門批準的設計圖紙的標注為準
2、建筑面積:房屋外墻勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2、20以上的永久性建筑
3、套內(nèi)建筑面積:套內(nèi)使用面積、套內(nèi)墻體面積與套內(nèi)陽臺建筑面積之和
4、層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建筑面積的房屋結構,層高均應在2、20米以上。
5、共有建筑面積:整棟建筑物的建筑面積扣除整棟建筑物各套套內(nèi)建筑面積之和,并扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務的警衛(wèi)室、管理用房、以及人防工程等建筑面積,即為整棟建筑的共有建筑面積,其內(nèi)容包括:
電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衛(wèi)室以及為整棟服務的公共用房和管理用房的建筑面積,以水平投影面積計算
套與公共建筑之間的分隔墻以及外墻水平投影面積一半的建筑面積。
6、已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限于乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。
7、____________________________________________________________________
8、____________________________________________________________________。
第六條計價方式、價款、付款
甲方與乙方約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1、該商品房屬【現(xiàn)售】【預售】,按套內(nèi)建筑面積計價,該商品房單價為每平方米_________________元,總金額_______元整
公共部位與共用房屋分攤建筑面積的建設費用已分攤計入上述套內(nèi)建筑面積銷售單價內(nèi),不再另行計價。
2、商品房屬【現(xiàn)售】【預售】,按【套】【整層】【整幢】出售并計價,總金額_________元整。
甲方同意乙方按下列第_________種方式按期付款:
1、一次性付款
總金額:________元。在_______年______月______日前支付。
2、分期付款
第一期:自本預售合同簽訂暨網(wǎng)上備案之日起________日內(nèi),即______年_____月_____日之前支付全部房價款的______%,金額_______幣):_________元。
第二期:在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%,金額_________元。
第三期:在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%,金額_________元。
第四期:在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%,金額_________元。
第五期:在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%,金額_________元。
3、按揭貸款方式付款
首期款:自本預售合同簽訂暨網(wǎng)上備案之日起________日內(nèi),支付全部房價款的________%,金額:_________元。
除首期款外,剩余房款金額____________元。該款應于_______年______月______日前申請辦理銀行按揭手續(xù),并按照按揭方式付款。
按揭銀行是______________________________________________________
委托代理人:____________________________________________________
注冊地址:______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:___________________資質證書號碼:_______________
法定代表人:_____________________聯(lián)系電話:___________________
通訊地址:______________________________________________________
郵編:__________________________________________________________。
甲方代理乙方辦理按揭手續(xù)
乙方在簽訂本合同并支付首期款后_______日內(nèi),將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。
乙方自行辦理按揭貸款手續(xù)
甲方應在乙方支付首期款后_________日內(nèi),將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的.第三人。
4、其它方式:_____________________________________________________。
第七條付款方式
甲方應當按照《廣東省商品房預售管理條例》第三十條的規(guī)定使用乙方支付的預售房款,即在項目竣工之前,預售房款只能用于購買項目建設必需的建筑材料、設備和支付項目建設的施工進度款及法定稅費,不得挪作他用。
為保證預售款按照上述用途使用,防止挪作他用,乙方應將商品房預售款按照《廣東省商品房預售管理條例》的規(guī)定支付至以下商品房預售款監(jiān)控賬號,接受廣州市國土資源和房屋管理局的監(jiān)控。
監(jiān)控銀行:________________________________________________________
監(jiān)控賬號:________________________________________________________。
第八條逾期付款的違約責任
1、分期付款
分期付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將各期房款支付至監(jiān)控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0、5‰的標準支付違約金,并有權解除合同。
2、一次性付款
一次性付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將全部房款支付至監(jiān)控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額5‰的標準支付違約金,并有權解除合同。
3、按揭付款
乙方以按揭貸款支付房款的,首期款應當按照本合同第六條約定的支付期限支付至監(jiān)控賬號如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監(jiān)控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0、5‰的標準支付違約金,并有權解除合同。
甲方代理乙方辦理按揭貸款或甲方指定按揭銀行的,甲方應要求按揭銀行在發(fā)放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶,不得放入其它賬戶。如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶,視作甲方違約,乙方有權要求甲方按每日未入監(jiān)控賬戶的按揭款金額的0、5‰的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監(jiān)控賬戶。
乙方自行辦理按揭貸款的,乙方應要求按揭銀行在發(fā)放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶。如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶,視作乙方違約,甲方有權要求乙方按每日未入監(jiān)控賬戶的按揭款金額的0、5‰的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監(jiān)控賬戶。
第九條備案確認
__________________【甲方】【乙方】應于本合同網(wǎng)上備案之日起10個工作日內(nèi)持本合同向廣州市房地產(chǎn)登記機構申請辦理網(wǎng)上備案的確認手續(xù)。
第十條交房期限
甲方應當在_________年_________月_________日前將作為本合同標的物的房屋交付乙方使用。
因不可抗力或者當事人在合同中約定的其它原因,需延期交付使用的,甲方應當及時書面告知乙方。
交付后,甲方不得以房屋已交付使用為借口懈怠其在本合同中應承擔的其它義務,如:辦理產(chǎn)權證的義務等。
第十一條交房條件
甲方交付的房屋應當符合下列第_________種條件:
1、該商品房已經(jīng)有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續(xù)
2、該商品房項目已辦理初始登記手續(xù)。
雙方可以在上述條件之外,另行約定交房條件:
3、____________________________________________________________________。
以上交房條件,雙方可以任選其一。
雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規(guī)格、標準等進行協(xié)商,達成的一致意見作為本合同的附件。
第十二條房屋及有關資料的交接
商品房達到交付使用條件后,甲方應當在合同約定的交付日_____日前通知乙方辦理交接手續(xù)。乙方應在收到該通知之日起_____日內(nèi),會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標志是__________________。
在雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本合同第十一條約定的房屋交付條件的證明文件及有關資料,并簽署交接單。所購商品房為住宅的,甲方還須提供《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》。
甲方提供的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》應不低于建設行政主管部門制定的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。
如果甲方不出示上述證明文件及有關資料或出示不齊全,乙方有權拒絕接受交付,由此產(chǎn)生的延期交房的責任由甲方承擔。
由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
_______________________________________________________________________。
第十三條延期交房的違約責任
甲方如未能按本合同規(guī)定的期限交房,按下列第_________種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理:
逾期不超過_________日,自本合同第十條規(guī)定的最后交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款0、5‰的違約金,合同繼續(xù)履行。
逾期超過_________日后,乙方有權單方面解除合同。如果乙方要求繼續(xù)履行的,合同繼續(xù)履行,自本合同第十條規(guī)定的最后交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款0、5‰的違約金。
2、_____________________________________________________________________。
第十四條風險責任的轉移
該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù),甲方應當發(fā)出書面催告書一次。乙方未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。
第十五條面積確認及面積差異處理
根據(jù)買賣雙方選擇的計價方式,本條規(guī)定以套內(nèi)建筑面積為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇第六條計價方式2的,不適用本條約定。
合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。
商品房交付后,實測計價面積與合同約定計價面積發(fā)生差異,雙方同意按以下第種方式進行處理:
1、方式一
面積誤差比絕對值在3%以內(nèi),按照合同約定的價格據(jù)實結算
面積誤差比絕對值超出3%,乙方有權單方面解除合同。
乙方同意繼續(xù)履行合同,房屋實際面積大于合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(nèi)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔,所有權歸乙方房屋實際面積小于合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(nèi)部分的房價款及利息由甲方返還乙方,面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
面積誤差比=/合同約定計價面積×100%。
2、方式二
雙方自行約定如下:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________。
第十六條規(guī)劃、設計的變更
該商品房預售后,甲方不得未經(jīng)乙方同意擅自變更該商品房項目的規(guī)劃、設計。確需變更的,甲方應征得乙方同意并報規(guī)劃管理部門審核批準。不同意變更的乙方可要求解除買賣合同。甲方應在乙方提出解除合同之日起的30日內(nèi)退回已付購房款及利息。
第十七條權利瑕疵擔保
甲方應當保證作為本合同標的的商品房不存在權利瑕疵,即未設定抵押權、租賃權等無賠償義務,如欠繳稅費,出讓金等也不存在被法院或其它國家機關、機構、部門查封的情況。
若存在權利瑕疵,甲方應在乙方指定的期限內(nèi)或合理期限內(nèi)消除瑕疵超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的,乙方有權單方面解除合同。
第十八條產(chǎn)權登記
雙方同意選擇以下第_________方式辦理產(chǎn)權登記:
1、甲方辦理
甲方應當在商品房交付使用后_______日內(nèi),向產(chǎn)權登記機關為乙方辦妥產(chǎn)權登記,并將以乙方為產(chǎn)權人的房地產(chǎn)權證交付乙方
在此場合,乙方應當及時提供產(chǎn)權登記機關要求的需乙方提供的證件資料。
甲方應如實告知乙方為辦理產(chǎn)權登記需要由乙方提供的證件資料。甲方未告知或告知的內(nèi)容不完備、不準確,致使乙方未能及時提供證件資料的,乙方不承擔責任。
2、乙方辦理
在甲方辦結初始登記的前提下,乙方自行辦理產(chǎn)權登記的,甲方應在商品房交付使用后日內(nèi)將登記機關要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。
第十九條遲延辦理產(chǎn)權登記的違約責任
甲方違反第十八條的約定的,乙方有權按照下列第項處理:
1、乙方單方面解除合同并退房。
2、乙方不退房的,甲方按自遲延之日起每日已付房價款的_______%向乙方支付違約金。
3、_____________________________________________________________________。
第二十條甲方關于裝飾、設備標準承諾的違約責任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第種方式處理:
1、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價
2、_____________________________________________________________________
3、_____________________________________________________________________。
第二十一條乙方單方解除權的行使
乙方行使本合同約定的單方面解除本合同的權利時,應書面通知甲方,甲方應在收到乙方的書面通知之日起日內(nèi)將乙方已支付的房價款全部退還乙方,并承擔賠償責任,賠償金額為已支付房價款的_________%,在退還房款時一并支付給乙方。
第二十二條甲方關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1、___________________________________________________________________
2、___________________________________________________________________
3、___________________________________________________________________
4、___________________________________________________________________
5、___________________________________________________________________。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、___________________________________________________________________
2、___________________________________________________________________
3、___________________________________________________________________。
第二十三條保修責任
乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起,按照本合同以及《住宅質量保證書》的承諾內(nèi)容承擔相應的保修責任。
乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。
在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質量問題,甲方應當履行保修義務。因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔責任。
第二十四條專項維修資金
乙方應當按照有關規(guī)定繳納專項維修資金。維修資金屬于業(yè)主所有,在簽訂購房合同后繳交,存入房地產(chǎn)行政主管部門目前在銀行設立的專款專戶中。
1、廣州市老八區(qū)和廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)設立?钯~戶的銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行廣州市北秀支行
2、番禺區(qū)設立?钯~戶的銀行:中國建設銀行廣州市番禺東興辦事處
3、花都區(qū)設立?钯~戶的銀行:中國建設銀行股份有限公司
4、從化市設立?钯~戶的銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行從化支行營業(yè)部
5、增城市設立?钯~戶的銀行:中國建設銀行股份有限公司
第二十五條雙方可以就下列事項約定
1、該商品房所在樓宇的屋面經(jīng)營的,所得收益屬全體業(yè)主共同所有
2、該商品房所在樓宇的外墻面經(jīng)營的,所得收益屬全體業(yè)主共同所有
3、____________________________________________________________。
4、____________________________________________________________。
第二十六條乙方使用房屋注意事項
乙方的房屋僅作_________使用,乙方使用期內(nèi)不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權與其它權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施。并按占地和公共部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
第二十七條關于通知的約定
本合同要求或允許的通知和通訊,均自收到時起生效。
第二十八條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決:
1、依法向人民法院起訴
2、提交_________仲裁委員會仲裁。
第二十九條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議作為本合同附件。
第三十條合同附件與正文具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第三十一條本合同連同附件共_________頁,一式_________份合同持有情況:甲方_________份,乙方_________份,廣州市房地產(chǎn)交易所登記所_________份。
甲方:______________乙方:_______________
法定代表人:________法定代表人:_________
委托代理人:________委托代理人:_________
_________年______月_______日_________年_______月_______日
【商品房的買賣合同】相關文章:
商品房買賣合同06-20
商品房買賣合同08-27
商品房買賣合同05-08
商品房的買賣合同02-06
關于商品房買賣合同06-20
變更商品房買賣合同06-20
商品房買賣合同的格式06-19
商品房(現(xiàn)房)買賣合同06-20
商品房買賣合同效力06-21
商品房買賣合同說明06-20