- 樣品買賣合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
樣品買賣合同14篇
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的樣品買賣合同，希望能夠幫助到大家。
樣品買賣合同 篇1
出賣人： （以下簡稱甲方）
買受人： （以下簡稱乙方）
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：風(fēng)險提示：標的物信息
買賣合同中應(yīng)根據(jù)標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價款要明確，包括數(shù)額的計量單位，大多數(shù)事項應(yīng)由雙方協(xié)定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。
第一條 乙方向甲方訂購______貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。雙方確認已于年____月____日共同封存樣品（雙方各持一份）風(fēng)險提示：
履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔(dān)，而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。
如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內(nèi)履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條 質(zhì)量標準乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：
定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。
第三條 交貨時間、地點風(fēng)險提示：
交貨地點
對于交貨地點應(yīng)當(dāng)明確約定，因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標的物毀損滅失風(fēng)險承擔(dān)問題。一般情況下，標的物的所有權(quán)自交付時轉(zhuǎn)移，風(fēng)險承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風(fēng)險則轉(zhuǎn)移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應(yīng)慎重對待。甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的交貨地________。
第四條 收貨與驗貨乙方指定的收貨人
1：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方交貨和雙方結(jié)算貨款的'依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。
第五條 付款時間、方式風(fēng)險提示：
價款支付
在實務(wù)中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外，需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任，有效督促或威懾合同付款方。
乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)賬的方式付清貨款。
第六條 違約責(zé)任與合同解除風(fēng)險提示：
違約責(zé)任
違約責(zé)任要條款化，在出現(xiàn)違約情形時，能有效執(zhí)行，避免糾紛。很多合同對違約責(zé)任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統(tǒng)，實務(wù)中很難操作。
具體應(yīng)明確，違反合同的哪條約定，應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任，如：質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任，另外，違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化，以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期____日，按應(yīng)交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期____日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條 爭議解決風(fēng)險提示：
爭議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當(dāng)事人雙方約定，如果選擇仲裁機構(gòu)就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當(dāng)然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。
甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負賠償之責(zé)。
第九條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第十一條 合同生效風(fēng)險提示：
證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據(jù)、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發(fā)生糾紛，這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。
本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
樣品買賣合同 篇2
出賣人（以下簡稱甲方）：
買受人（以下簡稱乙方）：
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_____元，共人民幣_____元，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的`，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同一式___份，甲、乙雙方各執(zhí)____份為憑。
出賣人（甲方）：
______年_____月____日
買受人（乙方）：
______年_____月____日
樣品買賣合同 篇3
合同編號：
出賣人：（以下簡稱甲方）
買受人：（以下簡稱乙方）
住所地：
住所地：
法定代表人：
法定代表人：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方購買甲方產(chǎn)品達成以下買賣合同條款。
第一條產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量
______________________________________________________。
第二條產(chǎn)品質(zhì)量
1.產(chǎn)品質(zhì)量的要求：______________________________________________________。
為準確表明產(chǎn)品品質(zhì)，乙方在確認訂購前，應(yīng)由甲乙雙方共同確認產(chǎn)品樣品，并將樣品封存，以作為交易標的物的品質(zhì)標準。樣品質(zhì)量說明如下：______________________________________________________。
2.產(chǎn)品包裝的特殊要求：______________________________________________________。
3.乙方對產(chǎn)品質(zhì)量有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到產(chǎn)品后________日內(nèi)提出確有證據(jù)的書面異議并通知甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產(chǎn)品質(zhì)量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產(chǎn)品的，不受上述期限限制，視為甲方產(chǎn)品符合合同約定的要求。
第三條產(chǎn)品價款
1.產(chǎn)品的單價與總價：單價：_______元/件；總價：_______元。上述貨物的含稅價為：_______，總價款為：_______。
2.甲方產(chǎn)品的包裝費用、運輸費用、保險費用等按下列約定承擔(dān)：
甲方產(chǎn)品的包裝物由_______提供，包裝費用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的運輸由_______辦理，運輸費用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的保險由_______辦理，保險費用由_______承擔(dān)。
第四條產(chǎn)品交付
甲方產(chǎn)品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運（注：三選一）。
產(chǎn)品交付地點為_______，交貨時間為合同生效后_______日，若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的，甲方應(yīng)當(dāng)在乙方提供相關(guān)確認文件后_______日內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨，乙方未能及時提供相應(yīng)文件的，甲方有權(quán)延期交貨。
在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時交貨的，產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險由甲方承擔(dān)；產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
第五條價款結(jié)算
乙方應(yīng)在本合同簽訂_______日內(nèi)向甲方預(yù)付貨款_______元，甲方交付前給付價款_______元，余款由乙方在收到甲方產(chǎn)品之日起_______日內(nèi)付清。
乙方應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。
雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產(chǎn)品的所有權(quán)仍屬于甲方所有。
第六條合同的解除與終止
雙方協(xié)商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權(quán)解除合同，但應(yīng)當(dāng)及時書面通知對方。
第七條商業(yè)秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息等）均為甲方的商業(yè)秘密。
無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書面同意或為履行本合同義務(wù)之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
乙方違反上述約定的，應(yīng)當(dāng)賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條違約責(zé)任
本合同簽訂后，任何一方違約，都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_______元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費用等）。
第九條不可抗力
因火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔(dān)。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續(xù)履行合同的，由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方，應(yīng)當(dāng)于事件發(fā)生后_______日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴大的，過錯方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條其他約定事項
1.乙方聯(lián)系人或授權(quán)代表在履行合同過程中對甲方所作的`任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。
2.簽訂或履行合同過程中，非經(jīng)甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構(gòu)成乙方對甲方的預(yù)付款或已付款款項。
3.乙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無法與乙方聯(lián)系的，由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4.本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同書具有同等法律效力。
5.乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件，并作為本合同的附件。
6.簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第十一條爭議解決
本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。
第十三條本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方：
委托代理人：
電話：
傳真：
乙方：
委托代理人：
電話：
傳真：
_______年_____月_____日
樣品買賣合同 篇4
上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李英寬，董事長兼總經(jīng)理。
委托代理人湯濤，河北科力空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。
法定代表人吳山永，董事長。
委托代理人安亞利，北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
科力空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為： 21 000元。當(dāng)時雙方約定：科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。日月房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。科力空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔(dān)訴訟費。
日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款，科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是，科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補風(fēng)機和風(fēng)機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底，科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認定：科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認定為有效。依法成立的合同，對雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的.貨款”的答辯意見，對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元，科力空調(diào)公司予以認可。對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元，科力空調(diào)公司予以否認，且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時間，日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，科力空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟�？屏照{(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風(fēng)機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價值21 000元風(fēng)機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立�？屏照{(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。
科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋�？屏照{(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。
日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實，有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。
本院認為，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調(diào)公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，日月房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應(yīng)在XX年4月，科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間�？屏照{(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣合同 篇5
合同編號：____________________
出賣人：（以下簡稱甲方）___________________
買受人：（以下簡稱乙方）___________________
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 甲方應(yīng)封存樣品，并對樣品質(zhì)量予以說明。乙方向甲方訂購產(chǎn)品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的產(chǎn)品。
第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產(chǎn)品與樣品相同，甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應(yīng)當(dāng)符合種物的通常標準。
第三條 產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法
�。保a(chǎn)品的數(shù)量： 。
�。玻嬃繂挝弧⒂嬃糠椒ǎ�。
第四條 產(chǎn)品的價格，按下列第（ ）項執(zhí)行：
�。�.按甲乙雙方的商定價格；
２.按照訂立合同時履行地的市場價格；
３.按照國家定價履行。
第五條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點（包括專用線、碼頭）
�。保a(chǎn)品的交貨單位：。
�。玻回浄椒ǎ聪铝械冢� ）項執(zhí)行：
�。ǎ保┮曳剿拓洠�
�。ǎ玻┮曳酱\；
�。ǎ常┘追阶蕴嶙赃\。
3. 產(chǎn)品的交（提）貨期限：。
4．運輸方式： 。
5．到貨地點和接貨單位（或接貨人）。
第六條 買賣貨款議定每件人民幣元，共人民幣
交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的`，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第七條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負賠償責(zé)任。
第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于___________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償。
第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛�，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十條 驗收方法 第十一條 對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法
�。保曳皆隍炇罩�，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時，應(yīng)一面妥為保管，一面在天內(nèi)向甲方提出書面異議；在托收承付期內(nèi)，乙方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內(nèi)未通知乙方的，視為產(chǎn)品合乎樣品。２．乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
�。常欠袷羌追皆诮拥叫璺綍娈愖h后，應(yīng)在天內(nèi)負責(zé)處理，否則，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。
第十二條 甲方所交付產(chǎn)品，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請求賠償。貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第十三條 雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決；協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。
第十四條 其它 第十五條 本合同自年合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
賣 方： ___________________ （簽章）
法定代表人 ：_______________（簽章）
地 址： ________________________________________
電 話 ： _______________________________________
開戶銀行： _____________________________________
賬 號 ：________________________________________
買 方： ___________________ （簽章）
法定代表人 ：_______________（簽章）
地 址： ________________________________________
電 話 ： _______________________________________
開戶銀行： _____________________________________
賬 號 ：_________________________________________
樣品買賣合同 篇6
憑樣品買賣是買賣合同的一種特殊形式，其特殊性就是表現(xiàn)在當(dāng)事人是以樣品來確定標的物的品質(zhì)。所謂憑樣品買賣是指買賣雙方約定樣品，出賣人須按樣品的品質(zhì)交付標的物。常見的憑樣品買賣的商品小到超市里陳列的食品類、肉類、服裝類，大到一些大型的機械設(shè)備等。憑樣品買賣合同糾紛一般是因雙方當(dāng)事人對出賣人交付的標的物質(zhì)量是否合格而產(chǎn)生的，所以，此類案件在司法實踐中對樣品的認定尤為重要。
所謂樣品，是指當(dāng)事人選定的用以決定標的物的品質(zhì)的貨物。樣品買賣須有樣品的存在，樣品須于訂立合同時作出約定，并且應(yīng)當(dāng)保存好樣品以備日后對照，必要時要在公證處封存，并對樣品質(zhì)量予以說明。所以要求憑樣品買賣的標的物品質(zhì)必須與樣品相同，而不是以出賣人交付的貨物符合樣品的品質(zhì)為生效條件，也不是以出賣人交付的貨物不符合樣品的品質(zhì)為解除條件。
在司法實踐中如何判斷標的物質(zhì)量是否符合樣品的認定。
一、一般原則。
此類案件的原告一般是合同的買受人，被告則一般是出賣人。如果雙方當(dāng)事人就其買賣合同是否屬于樣品買賣而發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)實行“誰主張、誰舉證”的原則，買受人主張為憑樣品買賣的，應(yīng)當(dāng)由買受人舉證，出賣人主張為憑樣品買賣的，應(yīng)當(dāng)由出賣人舉證。在訴訟中，買賣受人可以申請由人民法院委托有關(guān)專門機構(gòu)進行質(zhì)量鑒定，鑒定的標準也是以樣品所體現(xiàn)的品質(zhì)為鑒定標準。
二、雙方當(dāng)事人所封存的樣品存在隱蔽瑕疵。
所謂隱蔽瑕疵是指當(dāng)事人已盡其交易上的必要注意，仍然沒有發(fā)現(xiàn)的瑕疵�！逗贤ā返谝话倭艞l規(guī)定，憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標的物與樣品相同，出賣人交付的標的物仍然應(yīng)當(dāng)符合同種類物的通常標準。也就是說如果樣品雖然存在隱蔽瑕疵，但并沒有因此影響標的物的通常用途，能夠達到同種標的物的'通常標準的，出賣人仍然可以按樣品的品質(zhì)交付標的物，如果出賣人未按樣品的品質(zhì)要求交付標的物的，而樣品存在的隱蔽瑕疵足以影響標的物的通常用途，法律為保護買受人的利益，仍然要求出賣人負有交付符合同種物的通常標準的標的物義務(wù)。
合同在我們?nèi)粘Ｉ钪须S處可見，憑樣品購買商品也逐漸成為一些商家的促銷形式，正是因為憑樣品合同的特殊性，使當(dāng)事人減少了風(fēng)險，使銷費者對商品有實質(zhì)的了解，立法的目的也正是追求將購買者的損失降到最低。
樣品買賣合同 篇7
甲方(買受人)：
住所：
郵編：
聯(lián)系電話：
身份證號碼：
乙方(出賣人)：
住所：
郵編：
電話：
甲、乙雙方依據(jù)《民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
經(jīng)雙方協(xié)商，乙方售出如下商品車輛給甲方：
汽車品牌及型號規(guī)格：
生產(chǎn)國別或生產(chǎn)地：
生產(chǎn)廠名稱：
排氣量：
顏色：
車輛成交單價：元，大寫。（含乙方所在地的交貨價及正式完稅發(fā)票）。數(shù)量： 臺。其他費用： ，由 方承擔(dān)。運費 元，由方承擔(dān)。出庫費 元，由方承擔(dān)。車輛交付后，如甲方需委托乙方代辦上牌等服務(wù)的'，雙方應(yīng)另簽委托書(附件二)，有關(guān)費用及付款方式由雙方另行協(xié)商。
付款方式甲方一次性付款并按該方式所定時間如期足額將車款支付給乙方。
質(zhì)量及相關(guān)要求：
1、乙方向甲方出售的車輛，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標準或行業(yè)標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求。
2、乙方向甲方出售的汽車，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3、乙方提供汽車辦理牌證的隨車資料，附有中文使用說明書及提供必要的使用維修指引。
4、乙方保證售賣給甲方的車輛，在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。
交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：________年____月____日前。
2、提車方式（在□中打“√”選擇）：
□ 甲方自提；
□ 乙方送車上門；
□其他約定： 。
3、交車地點：在乙方的經(jīng)營場所內(nèi)，或 。
4、交車時里程表記錄小于（在選取欄打“√”）：
(1)100公里 □，
甲方：
乙方：
日期：
樣品買賣合同 篇8
出賣人：_________(以下簡稱甲方)。買受人：_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物_________件，甲方應(yīng)于_________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。第七條
貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。第八條合同爭議的.解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。第九條
其他約定事項：_________本合同一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_________
買受人(乙方)(簽章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
樣品買賣合同 篇9
甲方：aaaaaaaa 乙方：ccccccc
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要，為確保工程質(zhì)量，加快工程進度，在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實的同時，降低工程成本，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。
一、 工程概況：（詳見勞務(wù)承包合同） 二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價：
1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算，建筑面積計算規(guī)則按[GB/T50353—20xx]規(guī)范執(zhí)行。
2、承包合同和承包單價包干范圍：
（1）工程所需周轉(zhuǎn)材料（鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等）的租賃、運輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協(xié)議》。
�。�2）現(xiàn)場所有發(fā)生的安全文明施工（包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費）；因現(xiàn)場需要臨時設(shè)施的多次搭拆，根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負責(zé)搭建的`臨時用房人工費。
（包括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè)，除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè)）。 （3）安全文明施工：施工現(xiàn)場及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場地周邊環(huán)境設(shè)專職保潔員不得少于3人，負責(zé)清潔衛(wèi)生、車輛進出沖洗，并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設(shè)6-8名工人負責(zé)材料進出場上下車、轉(zhuǎn)運、堆碼整齊、標化工地的創(chuàng)建等全部工作，所發(fā)生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達不到工完場清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。
�。�4）凡需文明施工用工性質(zhì)，均包括在文明施工費內(nèi)，不另計算。 （5）乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責(zé)解決（包括修建臨設(shè)的所有材料費和人工費）。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。
�。�6）除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械（包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械）。
�。�7）所有進出場材料的裝卸費用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費用甲、乙雙方各承擔(dān)50％。
�。�8）所有工護具及低值易耗材料（凡不構(gòu)成工程實體的所有易耗材料，包括塑料導(dǎo)管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng)）。
�。�9）二級配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔(dān)。用電線路均采用膠導(dǎo)線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。 （10）自然災(zāi)害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負責(zé)。因甲方原因造成施工現(xiàn)場整體停工（無任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按實際租賃數(shù)量×租賃單價×停工天數(shù)計算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。
（11）構(gòu)造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費用包括在合同內(nèi)。
3、結(jié)算單價：
按建筑面積包干單價執(zhí)行，總價： 元/m2。
4、付款方式：
三、勞務(wù)公司每次收取費用應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票（材料費可開材料發(fā)票、機械費可開機械發(fā)票）。
四、其它事項詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書》。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲方委托代理人： 乙方法定代表人（或委托代理人）：
甲方駐現(xiàn)場負責(zé)人： 乙方指定收料人員：
乙方現(xiàn)場負責(zé)人：
二OO七年月
日
樣品買賣合同 篇10
賣方：________(下稱甲方)買方：________(下稱乙方)
地址：________地址：________
郵編：________郵編：________
電話：________電話：________
傳真：________傳真：________
電子郵箱：________電子郵箱：________
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條
乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條
如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條
買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)頁賠償之責(zé)。
第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的`，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
(1)提________交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：________買受人(乙方)(簽章)：_________
_______年____月____日________年____月____日
簽訂地點：________簽訂地點：________
樣品買賣合同 篇11
甲方：_________ 代表人：_________ 地址：_________
乙方：_________ 地址：_________ 代表人：_________
甲乙雙方代表經(jīng)過友好協(xié)商簽訂本合同。
第一條 根據(jù)乙方要求，甲方同意按甲方提供的憑規(guī)格買賣（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規(guī)定的預(yù)付款后_________個月內(nèi)交船。交船技術(shù)條件按本合同附件規(guī)定。關(guān)于本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。
第二條 本合同雙方議定的總金額為_________d、（大寫：_________美元）該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓(xùn)等費用，但總金額包括下列費用：
1、_________型氣墊船的價格；
2、_________型氣墊船的系泊試驗費，航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。
第三條
1、凡與履行本合同有關(guān)的發(fā)生在甲方境內(nèi)的稅收、關(guān)稅手續(xù)費等由甲方負擔(dān)。
2、凡與履行本合同有關(guān)的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關(guān)稅、運輸、保險、手續(xù)費由乙方負擔(dān)。
第四條 為了保證甲方能夠連續(xù)進行生產(chǎn)，并履行合同規(guī)定的支付進度，乙方同意下列付條款中規(guī)定的`義務(wù)。
1、本合同的總金額以美元現(xiàn)匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下：_________；
2、本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日前支付總金額_________％的預(yù)付款、、d、_________（大寫：_________美元）；
3、
第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；
4、
第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；
5、
第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；
6、每期付款乙方在二（2）周前委托乙方銀行開立經(jīng)甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據(jù)甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1、本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗，由甲方檢驗部門負責(zé)。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航，甲方將驗收證件交予乙方，驗收證件對雙方均有效。
2、本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收，以及乙方在履行了合同規(guī)定的義務(wù)之后，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執(zhí)兩份，并由甲方申請辦理海關(guān)放行手續(xù)。此時，abc型氣墊船轉(zhuǎn)移至乙方，此后所發(fā)生的風(fēng)險和費用由乙方負責(zé)。
第六條
1、本合同_________型氣墊船的船體，機電設(shè)備在正常運行和維修保養(yǎng)條件下，保證期為十二（12）個月，自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。
2、在保證期內(nèi)，凡屬制造質(zhì)量和所用材料而產(chǎn)生的缺陷，甲方負責(zé)進行修理，或更換有缺陷部分。
3、甲方對于正常合理磨損和使用不當(dāng)所造成的損壞，均不負賠償責(zé)任。
第七條
1、雙方有義務(wù)對本合同保密，未經(jīng)對方許可，不得將本合同內(nèi)容泄露給
第三國。乙方保證不向別國轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的產(chǎn)品和資料。
2、凡屬與本合同有關(guān)的通知和函電，應(yīng)采用秘密方式，通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關(guān)方面之機構(gòu)。
第八條
1、在本合同履行期間，雙方對發(fā)生的任何意見分歧均應(yīng)以友好協(xié)商的原則解決。
2、本合同用英文書就正本兩份，各執(zhí)一份。
3、本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。
4、本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。
甲方代表（簽字）：_________
乙方代表（簽字）：_________ _
_______年____月____日 ________年____月____日 附
樣品買賣合同 篇12
室 內(nèi) 裝 飾 工 程
施 工 承 包 合 同 書
二零零九年八月
致力于設(shè)計行業(yè)
打造裝飾品牌
裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設(shè) 計 師：
電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一部分 工程概況
第1條、工程地點：________________________________________________ 第2條、工程內(nèi)容及做法
�。ㄔ斠姽こ淌┕ろ椖看_認表及報價單）。
第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：
�。�1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發(fā)包人提供部分材料（詳見報價說明）；
�。�2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+-8％以內(nèi)。
�。�3）由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔(dān)責(zé)任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天；
開工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。
�。篲____________________元,為不含稅報價（詳見裝修工程報價單）。
第二部分 施工圖紙
_______元，由發(fā)包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內(nèi)）。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開工前三天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
第2條、提供施工期間的水源、電源；
第3條、負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)（物管等），并承擔(dān)相關(guān)費用；
第4條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；
第2條、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
第3條、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見裝修工程變更單）。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。需要保管的，發(fā)包人應(yīng)作好密封標志，并交由現(xiàn)場管理人員保管；
第2條、由承包人提供的材料，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第三條，所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計變更；
（2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；
�。�3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標準
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的'標準，
認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收： （1）__隱蔽工程驗收__； （2）__水電工程完工__；
（3）__中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計決算__； （4）ICI漆工程完工 。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見工程驗收單）。
第2條、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見工程結(jié)算單）。
第3條、工程竣工后，承包人負責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個月。
第5條、在正常使用條件下，工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準，不應(yīng)出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次（處）嚴重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價（根據(jù)附工程報價單）。
嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏；
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣（材料質(zhì)量問題除外）；
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2
以上的涂料表層脫落；
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落（材料質(zhì)量問題除外）；
墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；
地磚、地板工程出現(xiàn)5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落（材料質(zhì)量問題除外）； 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質(zhì)量問題除外）。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
第2條、工程中期驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見工程結(jié)算單）并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程款。每項工程增加項目結(jié)算應(yīng)在每次付款時結(jié)清。
第十一部分 違約責(zé)任
第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責(zé)。
第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規(guī)定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負責(zé)將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負責(zé)。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午
_______點_______分至_______點_______分。承包人應(yīng)按時開工、停工，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：
（1）從竣工驗收之日計算，保修期為壹年。
�。�2）保修期內(nèi)由于承包人施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題，承包人無條件地進行維修，并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進行賠償；
�。�3）保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當(dāng)造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。
�。�4）本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。
發(fā)包人簽字：
承包人簽字（蓋章）：
樣品買賣合同 篇13
出賣人：_________（以下簡稱甲方）。
買受人：_________（以下簡稱乙方）。
茲為_________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物_________件，甲方應(yīng)于_________日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于_________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的`交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。
第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項：_________
本合同一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。
出賣人（甲方）（簽章）：_________ 買受人（乙方）（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
樣品買賣合同 篇14
供方(甲方)：
通信地址： 電話： 傳真：
需方(乙方)：
通信地址：電話傳真：
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購買甲方 產(chǎn)品，簽訂本合同，內(nèi)容如下：
一、質(zhì)量標準：乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。
二、交貨時間、地點：甲方應(yīng)在 年 月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地 。
三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名 身份證號 ，聯(lián)系電話 ；收貨人2姓名 身份證號 ，聯(lián)系電話 。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后 日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。
四、付款時間、方式：乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
五、違約責(zé)任與合同解除：甲方如未按約定的'交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過 天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金；逾期超過 天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
六、爭議解決：甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
甲方（代表）： 乙方（代表）：
年月日 年月日
【樣品買賣合同】相關(guān)文章：
樣品買賣合同02-22
樣品買賣合同02-24
憑樣品買賣合同06-19
憑樣品買賣合同07-01
憑樣品買賣合同06-03
設(shè)備樣品買賣合同02-15
正規(guī)樣品買賣合同09-09
憑樣品買賣合同的格式06-22
樣品買賣合同范本08-27
樣品買賣合同15篇03-07