關于買賣合同必備(15篇)
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同出現的次數越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家收集的關于買賣合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
關于買賣合同1
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方本著平等協(xié)商、互惠互利的原則，經雙方共同協(xié)
商自愿達成如下合同內容，以供雙方遵照執(zhí)行。
一、合同標的
1、乙方向甲方供應鍋爐及相關配件，合同價款人民幣
大寫：捌萬伍仟元整（￥：85000元）
2、乙方負責對所供應鍋爐進行安裝、調試。
3、乙方為甲方提供正式發(fā)票。
4、付款時甲方扣總價款5%的保修金，保修期滿后做一次回訪，如無質量問題，按合同要求將保修金退回乙方（保修金不計息）。
二、鍋爐及相關配件供貨安裝期限、交貨地點和運輸
1、乙方應甲方要求按時保質保量的將設備運到甲方指定地點并安裝完畢（供貨單以甲方簽字確認為準）。如逾期供貨或逾期完工，乙方除應承擔違約金外，另外還得賠償給甲方造成的一切經濟損失，損失金額以甲方核定為準。
以上乙方應承擔的違約金及給甲方造成經濟損失的賠償金由甲方直接從乙方貨款中扣除。
2、交貨地點：臨澤縣平川鎮(zhèn)平川水利管理所水利調度自動化中心施工現場。
3、運 輸：由乙方負責組織運輸及裝卸，并承擔由此產生的相關費用。乙方應以最適宜保證產品性能、質量和完好性的運輸方式運送，對于產品運送到指定地點甲方驗收之前發(fā)生的一切風險均由乙方承擔。
三、鍋爐及配件質量要求
1、質量標準：
1.1、乙方承諾向甲方提供的所有產品質量均符合國家及相關
行業(yè)質量標準，達到產品各項性能指標。乙方應保證貨物完整無損，是全新的，未使用過的，是原裝原廠的，是用先進工藝和優(yōu)質材料制造而成的，并完全符合合同規(guī)定的質量、規(guī)格和性能要求，否則，乙方應承擔由此引起的一切責任以及賠償因此給甲方造成的相關直接和間接的損失。
1.2、乙方保證其銷售的產品不存在有造成人身、財產損害的 現實或潛在的危險以及不存在任何權利上的瑕疵。
1.3乙方須隨材料提供產品檢驗報告、產品合格證書、質量保 證書、產品說明書等資料。
2、包裝標準
由乙方按照產品出廠包裝標準包裝，能滿足長途運輸、足以保障產品安全及多次裝卸之需要。包裝物不計價、不回收。每件包裝應附有產品的標簽、質量保證書原件。產品包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。
3、驗收方法
3.1、乙方供應的鍋爐及相關配件運到甲方指定地點后，應通知甲方，以便安排驗收，甲方檢驗時若發(fā)現數量、外觀有缺損或規(guī)格型號等不符合本合同之約定，應在收到貨物后三日內向乙方提出異議，乙方應在接到異議三日內補足或更換，由此造成延期交貨或工期延誤的，按本合同有關延期交貨應承擔責任的規(guī)定處理。
3.2、甲方對送貨單或收貨單上簽字蓋章，并不表明對送貨單或收貨單上的“單價”、金額及產品質量合格的確認，僅是對數量、外觀的確認。乙方不得將送貨單或收貨單作為向甲方結算貨款和確認產品合格的依據，也不得將送貨單或收貨單上的金額作為向甲方主張其它權利的`依據。
3.3、在施工、驗收過程中，如發(fā)現產品存在問題，乙方應負責及時更換，因此所發(fā)生的一切費用，均由乙方承擔，且乙方不能因此影響交付與使用時間。
四、付款方式
合同簽訂后甲方支付乙方人民幣大寫： 壹萬元整 （￥：10000元）的訂金，鍋爐出廠前甲方再次支付人民幣大寫：壹萬伍仟元整 （￥：15000元），鍋爐安裝調試完畢交付使用后支付人民幣大寫： 伍萬伍仟柒佰伍拾元整 （人民幣：55750元），一個采暖周期后如無質量問題，支付剩余5%的保修金，計人民幣大寫： 肆仟貳佰伍拾元整 （￥：4250元）。
五、安全責任
乙方人員因履行本合同發(fā)生的致自身或他人安全事故、損害賠償、法律責任等事項，均由乙方自行處理并承擔責任，與甲方無關 。
六、保修期限
1、乙方向甲方出售的鍋爐及配件保修期限為鍋爐安裝調試正常之日起一個供暖周期，在保修期內，如鍋爐及配件出現質量問題，由乙方免費維修，更換配件及運費、人工費等費用全部由乙方承擔。由此造成甲方損失的乙方應承擔賠償責任。 .
2、乙方向甲方出售的鍋爐及配件乙方負責終身維修，維修時乙方只收材料費，不得收取差旅費及人工費。
七、違約責任
1、合同一經簽訂，雙方必須認真履行，任意一方未能按合同約定要求適當履行義務的行為均視為違約。違約方需支付對方合同總價款5%的違約金。
2、如乙方提供鍋爐及配件的時間、規(guī)格、型號、質量達不到合同約定標準，影響甲方使用，視為乙方違約。乙方應承擔本合同總價款5％的違約金并賠償給甲方造成的一切經濟損失。
3、如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天乙方向甲方支
付合同總價款5‰的遲延違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方仍應承擔賠償責任。
4、如甲方無故不按合同約定支付貨款，每延誤一天甲方向
乙方支付應付貨款5‰的遲延違約金。
八、其它
1、本合同如有未盡事宜，根據相關法律雙方協(xié)商解決或簽訂補充協(xié)議作為本合同附件，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均應提交 相關部門仲裁。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。
附：
1、《供需方訂貨合同》
2、《配件報價單》
甲方：
法定代表人（或授權委托人）：
年 月 日
乙方：
法定代表人（或授權委托人）：
年 月 日
關于買賣合同2
甲方(轉讓方)：
法定代表人：
乙方(受讓方)：
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商的基礎上就幼兒園轉讓事宜達成如下協(xié)議：
一、甲方自愿將位于 的幼兒園轉讓給乙方使用，建筑面積為 平方米。
二、辦園所有權證件的變更、園舍承租權的變更
1.辦園證件的變更：該幼兒園的所有權證號碼為( )，產權人為 。
2.該幼兒園園舍承租權的變更：(房東)與甲方簽訂了租賃合同，租期到 年 月 日止，租期為 年，年租金為 元人民幣，現甲方已繳納 年房租，本協(xié)議生效后3日內，甲方應當協(xié)助乙方與房主達成校舍租賃協(xié)議。
三、辦園證件附屬設施的歸屬
甲乙雙方協(xié)商好，簽訂協(xié)議(甲乙雙方轉讓協(xié)議，乙方與房東租賃協(xié)議)后，乙方首次支付甲方轉讓金 元。幼兒園現有裝修、裝飾、設備、辦園所需證件等在甲方收到乙方第一次轉讓金后全部無償歸乙方使用。在乙方付清全部轉讓金后，甲方負責辦妥法人變更手續(xù)。
四、轉讓金
轉讓金分期付清，雙方簽本訂協(xié)議后，乙方向甲方支付轉讓費共計人 元(大寫) ，乙方付清全部轉讓款后，甲方負責協(xié)助辦理法人變更手續(xù)。
五、相關證照的轉讓手續(xù)辦理及債權債務的承擔
該幼兒園已由甲方辦理相應許可證，辦園證件齊全，甲方保證向乙方提供的幼兒園的一切信息的真實性。甲方要辦好幼兒園所有證件轉讓給乙方的手續(xù)，乙方要積極配合。轉讓手續(xù)辦好后，以后幼兒園發(fā)生的相關費用及由乙方經營引起的債權債務全部由乙方負責，與甲方無關。乙方接手辦園前該幼兒園及法人所欠一切債務由甲方負責償還，與乙方無關。
六、幼兒園校車約定：
由于國家政策的'緣由由甲方所有的幼兒園校車，(車牌號為： )暫時無法過戶給乙方，自本協(xié)議生效之日起幼兒園校車由乙方使用，校車使用過程中發(fā)生的事故、產生的費用由乙方負責。待國家政策允許時甲方應當協(xié)助乙方辦理過戶事宜。
七、事故責任約定：
自本協(xié)議生效，乙方開始接收幼兒園之日起發(fā)生的一切事故由乙方承擔責任，甲方不承擔任何民事、行政、刑事責任。
八、保密責任
任何一方對因幼兒園轉讓而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務，如使用教材、教學方法、招生規(guī)定及價格等不得向有關其他第三方泄露，但中國現行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經另一方書面同意的除外。
九、違約責任
本協(xié)議簽訂后任何一方不按照合同約定履行，須向非違約方承擔違約責任，違約金為 元。
十、本協(xié)議一式 份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。自本協(xié)議簽字、按指印之日起生效。
關于買賣合同3
甲方：姓名：________身份證號碼：__________職業(yè)：________工作單位：_____________住址：__________________郵政編碼：___________聯(lián)系電話：_____________
乙方：姓名：________身份證號碼：__________職業(yè)：________工作單位：_____________住址：__________________郵政編碼：___________聯(lián)系電話：_____________
鑒于：
1、甲方單位現準備在通過集資建設樓房，甲方根據其單位的規(guī)定，具有參于建房的資格。
2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉讓于乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項，并以自身的名義向其單位繳納，若單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權自行繳納集資款項。
5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產權屬于乙方所有。
6、自簽訂本協(xié)議之日起至房屋產權過戶于乙方名下期間，甲方只是該集資房的名義產權人，乙方為此房屋的實際產權人
為明確雙方的權利和義務，以達上述目的，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就乙方取得位于集資建臨街商住樓房的房屋產權特簽訂以下協(xié)議：
第一條：集資房屋的基本情況及產權實際人約定
1、甲方單位集資建設的房屋坐落于；甲方依據其單位的規(guī)定，可通過集資建房取得位于第_________層，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米的房屋的產權。
2、自協(xié)議簽訂之日始，乙方即為上述第1款約定房屋的實際產權人。
第二條：集資款項繳納
1、甲方根據其單位集資建房的要求，收取乙方的房屋集資建設款項，在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數額的書面收據，并按其單位要求及時繳納于該單位；在繳納每筆集資款項后，應在繳納當日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。
2、若甲方單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權自行繳納集資款項，取得的交款憑證自行保存。
3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時，則在甲方出具單位扣劃證明后，乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數額的資金(該部分資金視同乙方向甲方單位繳納的集資款項)。
第三條、集資建房手續(xù)辦理
甲方應按本單位的要求，及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續(xù)的辦理工作，及時提交各種資料，以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產權。
第四條、集資房屋交付、產權證的辦理和取得
一)房屋交付
若協(xié)議約定的房屋建成后，若甲方單位將房屋交付于甲方，則甲方應在其單位交房日即行將該房屋轉交付予乙方。乙方即行行使基于實際產權人對該房屋的所有權益。
二)產權證的辦理和取得
1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產權，則甲方有義務，及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產權予乙方名下的各種文件和資料。
2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產權辦理至乙方名下，則甲方應在取得該房屋產權證書后，將以其名義取得的房屋產權協(xié)助乙方轉讓過戶至乙方名下(該轉讓甲方不得收取任何費用)。
3、無論出于何種原因，致該房屋產權暫時無法辦理至乙方名下，在此期間，乙方基于實際產權人仍享有對該房屋的所有權益，甲方不得就此主張任何異議。
第五條、甲方報酬
因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方，乙方同意在本協(xié)議簽訂后分三批給甲方報酬萬元整，第一批在第二批第三批
第六條除集資款外的費用承擔
本協(xié)議履行中，甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整()元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用，因辦理房屋產權而發(fā)生的各種法定稅、費由乙方承擔。
第七條、違約責任
1、協(xié)議履行中，甲方擅自終止協(xié)議，除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外，還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋(協(xié)議約定的房屋)應繳集資款和收取乙方報酬款項數額相同的違約金。
2、協(xié)議簽訂后，乙方無故不履行協(xié)議，除有權取回其已交購房款外，無權要求甲方退還已收取的報酬。
第八條聲明及保證
鑒于本協(xié)議履行中，若由于甲方原因致生障礙，對乙方權益影響重大，甲方承諾其簽署本協(xié)議時，對此協(xié)議的簽署取得了其家庭所有成員的同意，甲方及其家庭成員保證：放棄所有不利于協(xié)議履行的`主張和權利。
第九條協(xié)議的變更
本協(xié)議履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本協(xié)議的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為協(xié)議不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本協(xié)議，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十條爭議的處理
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成，則依法向人民法院起訴。
第十一條補充與附件
本協(xié)議未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
第十二條協(xié)議的效力
1、本協(xié)議自雙方簽字之日生效
2、本協(xié)議一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。
3、本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
關于買賣合同4
甲方：福州駿杰貿易有限公司
乙方：_______
甲、乙方本著平等互利的原則制定本合約，甲、乙雙方必需遵照執(zhí)行。
一、供貨條件：
甲方為乙方提供0#柴油，供貨價為6700元。雙方協(xié)商后，由雙方代表簽字后生效。供貨期間如遇價格變動（發(fā)改委統(tǒng)一價格變動），按發(fā)改委的調整而增減。
二、供貨方式：
在甲方的貨物到達之前，乙方有權重新修定貨物的數量；甲方必須將貨物送到乙方指定地點并負責裝卸；甲乙雙方共同驗收貨物；甲方必須嚴格遵守乙方的驗收貨物的各種規(guī)定，按實際過甲方供貨必須準時、保質、保量；甲方所送物品，經乙方收貨人員驗收后，以實際收貨數量簽定協(xié)議前，甲乙雙方需提供有效的`營業(yè)執(zhí)照，稅務登記磅重量驗收；開收貨單，甲方不得由異議；證等復印件；
三、付款方式
1、甲方提供第一批貨款叁萬元，作為合同履約保證金，甲方在第二批進油驗收合格后，乙方以現金或轉帳形式支付貨款。合同期滿乙方應全額支付甲方預留款。
2、甲方根據乙方的要求提供相關的收據或發(fā)票作為收款收據。
四、操作流程：
1、甲方提供貨物若出現短斤缺兩，規(guī)格不符、品質不合格、甲方必須無條件接收乙方退貨，并在乙方規(guī)定時間內給予補足貨物，由此所造成的經濟損失由甲方承擔；
2、甲方送貨不準時或未經乙方同意停止供貨，乙方有權終止乙方收貨人員不得故意刁難、惡意誹謗甲方，甲方有義務乙方付款不準時，甲方有權要求乙方每天支付1‰的滯納合作關系或從其他渠道進貨，并沒收甲方合同履約金。舉報乙方收貨人員的不良行為；金，以作補償。
五、合約終止、變更：
1、甲、乙雙方任一方需終止協(xié)議必須提前15日書面通知對方，經雙方確認后方可生效，否則將視為違約。
2、經雙方協(xié)商而中途解除協(xié)議，乙方應根據本協(xié)議按時與甲方核對貨款，按時支付，不得惡意欠款；
3、本合同未盡之事宜雙方協(xié)商后，簽署補充協(xié)議；
六、本協(xié)議雙方同意后由雙方代表簽字蓋章后生效，具有法律同等效應。
七、本協(xié)議期限暫定叁個月，自20_年4月6日起至20_年7月日止。若雙方合作滿意，可延續(xù)合同。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方（蓋章）：______ 乙方（蓋章）：______
授權代表（簽字）：______ 授權代表（簽字）:______
電話：______ 電話：_______
地址：_____ 地址：_____
簽訂日期：____年____月___日 簽訂日期：____年____月___日
關于買賣合同5
出賣方（甲方）：___________地址：____________電話：____________
購買方（乙方）：____________地址：____________電話：____________
根據國家有關房產的規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有，房屋座落在____市（縣）區(qū)（鎮(zhèn)）____街____巷____號樓單元號的房屋一棟（間），建筑面積為____平方米。房屋產權證號土地使用證號，權屬為私產。
上述房產的交易價格（人民幣）：萬元。
付款時間與辦法：
1、付款時間 年 月 日
2、付款方法：簽定合同之日起一次性付清。
甲方應于____年__月__日前將交易的'房產全部交付給乙方使用。
第五條稅費分擔。
1、甲方承擔房產交易中房產局應征收甲方的交易額的____%的交易費；承擔公證費，協(xié)議公證費以及截止合同簽定之日前發(fā)生的水電，物業(yè)等一切費用。
2、乙方承擔房產交易中房產局應征收乙方的交易額的____%的交易費，亦承擔房產交易中國家征收的一切其他稅費。
第六條違約責任1、乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，而應向甲方償付違約部分房產款____%的違約金。
2、甲方必須按期將房產交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產款____%的違約金。
第七條本合同主體
1、甲方是____________，房屋共有人共______人。
2、乙方是____________。
第八條本合同按照國家有關房產法律法規(guī)，經雙方協(xié)商一致，自愿，公正簽定。
第九條本合同一頁一式份。甲方產權人各一份。乙方一份，________。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：協(xié)商解決或經人民法院起訴。
甲方：___________________簽章____年____月____日
乙方：___________________簽章____年____月____日
關于買賣合同6
甲方：_____________
乙方：_____________
為貫徹落實林業(yè)產權制度改革政策，經_____________村村民代表會議研究決定，同意將村所屬_____________林地一事進行協(xié)商，最后以_____________元整賣給乙方，經甲乙雙方協(xié)商一致，擬定如下條款，雙方共同遵守執(zhí)行：
一、林地、林木座落位置_____________，樹種面積：_____________
面積：約_____________畝。
二、林地、林木買賣年限：
從_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止，期限為_____________年。
三、付款方式：
合同簽訂后乙方一次性交林木款陸萬捌仟元（￥：_____________元）整，將此款交_____________村委會。
四、在合同期間，乙方具有林地的使用權、林木所有權，乙方自主經營，自主管理，甲方不予干涉。
五、雙方責任：
1、因四至不清，權屬不明，甲方負責解決處理，因此給乙方造成損失并負責賠償。
2、林權證的變更手續(xù)由乙方辦理，并支付費用，需甲方提供手續(xù)，甲方應積極提供。
3、砍伐樹木時，乙方按規(guī)定審批砍伐，不得亂砍濫伐，否則自行承擔其責任，與甲方無關。
4、在合同期限內，乙方盡享有轉讓、轉包和他人聯(lián)營的權利，其家庭和子女有繼承權。運木村的道路問題，甲方協(xié)助乙方解決和處理，所發(fā)生的費用由乙方支付。
5、砍伐樹木后，乙方按其有關部門的規(guī)定栽植，甲方不予干涉，在合同期間乙方自己爭取的資金和上級的`優(yōu)惠政策，就此林木所給的補助，歸乙方所有、使用。
6、合同期滿，乙方將林木和林地內沒砍伐的樹木無條件交還甲方。
7、陽坡已賣出的墳地，見原始合同讓埋。
8、山下爆竹庫占地合同到期后，地租由乙方收取。
六、違約責任：
單方隨意解除合同，應向對方賠償違約金捌萬元整（￥：_____________元），不足以彌補對方所造成損失的還應予以補償。
七、未盡事宜，雙方另協(xié)協(xié)商解決。
八、本合同一式五份，甲乙雙方各一份，鎮(zhèn)政府一份，公證處一份，本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：_____________村委會
法人代表：_____________
乙方：_____________
村民簽字：_____________
_____________年_____________月_____________日
關于買賣合同7
甲方（賣方）： 身份證號：
乙方（買方）： 身份證號：
甲、乙雙方就位于 （注意：應與商鋪產權證上的地址一致）的商鋪的整體買賣事宜，根據《合同法》、《城市房地產管理法》等有關法律之規(guī)定，雙方在遵循平等自愿、誠實信用的原則下，經協(xié)商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 甲、乙雙方協(xié)商一致，乙方受讓甲方位于_______________的商鋪現房（以下簡稱商鋪），商鋪具體狀況如下：
(1) 產權證號為 ，土地使用權證號為 。
(2) 商鋪座落在，結構為 磚混 ；
(3) 商鋪產權面積 平方米。
(4) 商鋪占用范圍內的土地所有權為 國有 ，國有土地使用權以 出讓 方式獲得；
（5）商鋪目前部分被租賃（承租人為 ，租期截止為 ，租金為 ，具體詳見租賃合同）。 以上系甲方對商鋪基本情況的陳述，甲方保證對所轉讓的商鋪擁有完全的.所有權、處分權和收益權，不存在任何權利瑕疵（包括但不限于抵押權、優(yōu)先購買權等）。乙方以甲方的保證和陳述為基礎，決定整體買受上述商鋪。
甲方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關租賃性質的合同，原租賃合同在未征得乙方書面同意的情況下不得展期、續(xù)租。否則導致商鋪遲延交付的，甲方應按每遲延一日 元的標準向乙方承擔違約金。
第二條 甲、乙雙方經協(xié)商一致，同意上述商鋪轉讓包干價款共
計人民幣 萬元，小寫（ 元）。
乙方的付款方式和付款期限：
本合同生效后乙方應向甲方支付給定金人民幣 萬元,合同履行過程中該定金可抵作購商鋪款。
甲方應在合同生效后 日內將上述商鋪的抵押予以解除，使上述商鋪完全具備過戶至乙方的條件。（注意：解押資金為商鋪的現余抵押貸款額： 萬元+ 萬元借款）
甲方應在商鋪的抵押解除后 日內將此商鋪過戶至乙方名下，乙方應在辦妥上述商鋪過戶手續(xù)的當日將價款 元一并支付。（注意：價款為付足上述商鋪的款項）。
如因甲方原因導致上述商鋪無法按照合同約定的上述時間辦理過戶手續(xù)給乙方，視為甲方重大違約，乙方有權單方解除合同，甲方除應立即退還乙方已付款項及利息(自乙方支付房款之日起至實際退還之日止)外，還應向乙方承擔定金的擔保責任。
甲方應在合同生效后 日內將商鋪過戶至乙方名下，乙方應在妥商鋪過戶手續(xù)的當日將余款 元一并付清。
第三條 上述商鋪的過戶費用按政府的有關規(guī)定各自承擔。
第四條 甲、乙雙方對商鋪的責任界定以過戶為準，過戶前所有的費用（包括但不限于水電費、物業(yè)費、租金等）由甲方承擔或享有；過戶后所有的費用（包括但不限于水電費、物業(yè)費、租金等）由乙方承擔或享有。
第五條 甲方于商鋪過戶至乙方后3日內將商鋪交付乙方，具體方式為：甲方以書面方式告知商鋪承租人——商鋪的出租人已變更為乙方，甲方須得到商鋪承租人的書面確認，并且將該書面確認交與乙方，甲方保證承租人從告知之日起開始向乙方繳納商鋪租金。
第六條 如因甲方原因導致上述的商鋪無法按照合同約定的時間辦理過戶手續(xù)給乙方，視為甲方重大違約，乙方有權單方解除合同，甲方除應立即退還乙方已付款項及利息(自乙方支付房款之日起至實際退還之日止)外，還應向乙方支付違約金10萬元。
如因乙方原因導致七、八號商鋪無法與甲方履行合同（即過戶至乙方），視為乙方重大違約，甲方有權單方解除合同，乙方應向甲方支付違約金10萬元。
關于買賣合同8
出賣人：
買受人：
1、車輛：
車輛品牌 型號 發(fā)動機號 車架號 顏色 價格
備 注
2、車輛金額：
3、交車方式
(1)交車地點：
(2)交車時間：
(3)付款方式：
(4)付款時間：
4.質量保證：
出賣人向買受人出售的車輛，其質量必須符合中國頒布的車輛質量標準及機動車運行安全技術條件。 國家將來有車輛包修，包換等規(guī)定的，則立即按這一規(guī)定執(zhí)行。
5.出賣人向買受人出售的.車輛，必須是在《全國車輛、民用改裝車和摩托車生產企業(yè)及產品目錄》上備案的車輛。
6.出賣人向買受人出售車輛時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
7.出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
(1)銷售發(fā)票;
(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;
(3)保修卡或保修手冊;
(4)說明書;
(5)隨車工具及備胎;
8、出賣人承擔車輛過戶之日以前產生的費用。車輛過戶之日起以后的費用由買受人承擔。
9、交接
買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。 買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。車輛在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯(lián)系、解決。 如屬于在車輛售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題，由買受人自行負責。
9、本協(xié)議生效之日起7日內，雙方共同辦理車輛過戶手續(xù)。
10、違約責任
按中華人民共和國產品質量法，消費者權益保護法，缺陷汽車產品召回管理規(guī)定等法律法規(guī)執(zhí)行。出賣人違反本協(xié)議給買受人造成的損失，出賣人應負責賠償。并承擔買受人實現債權的費用。
11、爭議解決
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協(xié)商或其它方式解決。
12、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。 本合同經買賣雙方簽章后生效。
買受人(簽章) 出賣人(簽章)
地址： 地址：
電話： 電話：
關于買賣合同9
賣方：(簡稱甲方)
買方：(簡稱乙方)
經甲、乙雙方多次協(xié)商，甲方同意將宅基地賣給乙方，乙方自愿購買，為明確雙方的權利和義務，特以下條款共同守信：
一、甲方將黎山村爛泥小組人家彎公路外長20米，寬17米的宅基地出售給乙方(東至甲方地，南至公路，西至熊洪其林界，北至甲方地)。
二、該宅基地售價為_________元(_________整)
三、乙方于_________年3月12日付款_________元(_________整)剩余_________元(_________整)于使用前付清。
四、該宅基地屬于甲方個人，與他人無關。
五、本協(xié)議經雙方自愿定，雙方必須共同守信，如一方違約，由違約方承擔對方一切經濟損失即付違約金_________元。
六、此協(xié)議一式二份，雙方簽字捺印生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
關于買賣合同10
合同編號：
賣方：
住所：法定代表人：
�。ㄈ鐬樽匀蝗耍┥矸葑C號碼： 電話號碼：
買方：
住所：法定代表人：
（如為自然人）身份證號碼： 電話號碼：
根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條 車輛基本情況
1、車主名稱： ；車牌號碼： ；廠牌型號： 。
2、車輛狀況說明見附件一。
3、車輛相關憑證見附件二。
第二條 車輛價款、過戶手續(xù)費及支付時間、方式
1、車輛價款及過戶手續(xù)費
本車價款（不含稅費或其它費用）為人民幣：__________________元（小寫：__________________元）。
過戶手續(xù)費（包含稅費）為人民幣：________________________元（小寫：__________________元）。
2、支付時間、方式
待本車過戶、轉籍手續(xù)辦理完成后______個工作日內，買方向賣方支付本車價款。（采用分期付款方式的可另行約定）
過戶手續(xù)費由______方承擔。________方應于本合同簽訂之日起______個工作日內，將過戶手續(xù)費支付給雙方約定的過戶手續(xù)辦理方。
第三條 車輛的過戶、交付及風險承擔
______方應于本合同簽訂之日起______個工作日內，將辦理本車過戶、轉籍手續(xù)所需的一切有關證件、資料的原件及復印件交給________方，該方為過戶手續(xù)辦理方。
賣方應于本車過戶、轉籍手續(xù)辦理完成后______個工作日內在____________（地點）向買方交付車輛及相關憑證(見附件一)。
在車輛交付買方之前所發(fā)生的所有風險由賣方承擔和負責處理；在車輛交付買方之后所發(fā)生的所有風險由買方承擔和負責處理。
第四條 雙方的`權利和義務
1、賣方應按照合同約定的時間、地點向買方交付車輛。
2、賣方應保證合法享有車輛的所有權或處置權。
3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。
4、買方應按照合同約定支付價款。
5、對轉出本地的車輛，買方應了解、確認車輛能在轉入所在地辦理轉入手續(xù)。
第五條 違約責任
1、賣方向買方提供的有關車輛信息不真實，買方有權要求賣方賠償因此造成的損失。
2、賣方未按合同的約定將本車及其相關憑證交付買方的，逾期每日按本車價款總額的____%向買方支付違約金。
3、買方未按照合同約定支付本車價款的，逾期每日按本車價款總額________%向賣方支付違約金。
4、因賣方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續(xù)的，買方有權要求賣方返還車輛價款并承擔一切損失；因買方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續(xù)的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
5、任何一方違反合同約定的，均應賠償由此給對方造成的損失。
第六條 合同爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商或調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第______種方式解決：
1、提交____________仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
第七條 合同的生效
本合同一式______份，經雙方當事人簽字或蓋章之日起生效。
第八條 其他約定
附件一：車輛狀況說明書（車輛信息表）
附件二：車輛相關憑證
1、《機動車登記證書》
2、《機動車行駛證》
3、有效的機動車安全技術檢驗合格標志
4、車輛購置稅完稅證明
5、車船使用稅繳付憑證
6、車輛養(yǎng)路費繳付憑證
7、車輛保險單
8、購車發(fā)票
關于買賣合同11
甲方（轉讓方）： 。
乙方（受讓方）： 。
甲乙雙方就甲方所有的位于 房屋及宅基地轉讓事宜，經協(xié)商達成協(xié)議如下：
一、標的物
該宗房屋位于 ，共 間以及相應的宅基地。
二、房款及支付
該宗房屋及宅基地共計作價 元，乙方于 年 月 日前交付轉讓款 元，余款 元于20xx年 月 日之前付清。
三、標的的交付
甲方在 年 月 日之前交付轉讓標的。
四、權利義務
甲方保證對該房屋擁有全部的所有權，該房屋及宅基地使用權無任何權利瑕疵。如果因權利瑕疵或者因甲方原因導致乙方不能購得該房屋，甲方應當支付違約金 元并賠償乙方的全部經濟損失（包括但不限于：直接經濟損失、房屋改造費用、應得利益損失、因糾紛而支付的律師費、公證費）。
甲方應當按照合同約定的期限交付房屋，每拖延一日需承擔房屋總價款1%的違約金。
合同簽訂后，甲方不得為任何租賃、擔保、買賣等損害該房屋所有權的行為，否則承擔與房款等額的.違約金。
在房屋交付之后，甲方有義務配合乙方辦理各項過戶手續(xù)，過戶費用由雙方另行協(xié)商。
該宗房屋的所有權于合同簽訂時轉移至乙方，該房屋上的一切權益全部歸乙方享有（包括占有、使用、收益、處分等），如果該處房屋因改造需要拆遷，因拆遷而產生的所有補償款及權利全部由乙方享有。
在房屋交付前所產生的費用（包括但不限于：水費，電費等）由甲方承擔， 與乙方無關。房屋交付之后所產生的水電等費用由乙方承擔，與甲方無關。
五、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有相同的法律效力。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
關于買賣合同12
1．本合同文本為簽約使用文本。簽約之前，當事人應當仔細閱讀本合同內容，對合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的，可向當地房地產行政管理部門或省建設廳政策法規(guī)處（0851-5952717）咨詢。
2．本合同所稱存量房，是指已被購買或自建并取得所有權證書的房屋。
3．本合，同文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優(yōu)先。
4．本合同文本[ ]中選擇內容，由買賣雙方協(xié)商確定后在空格部位填寫。
5．本合同相關條款后的空白行，供雙方自行約定或補充約定。
對于實際情況未發(fā)生或買賣雙方不作約定的，應在空白行劃斜線，以示刪除，未刪除的印刷文字視為雙方同意內容。
6．在合同簽訂前，出賣人應當向買受人出示所售房屋的有關證書、證明文件（原件）等資料。
出賣人：____________________________________________________________（以下簡稱甲方）
[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________
[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]：_____________________________________________________
住址：________________________________________聯(lián)系電話：_________________________
委托代理人：__________________________________聯(lián)系電話：_________________________
[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________
[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]：_____________________________________________________
買受人：___________________________________________________________（以下簡稱乙方）
[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________
[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]：_____________________________________________________
住址：________________________________________聯(lián)系電話：_________________________
委托代理人：__________________________________聯(lián)系電話：_________________________
[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________
[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]：_____________________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、 《中華人民共和國城市房地產管理法》、 《城市房地產轉讓管理規(guī)定》之規(guī)定，經甲、乙雙方友好協(xié)商，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，訂立本合同：
第一條房屋的基本情況
甲方自愿將其所有的座落于__________市__________區(qū)__________路（街＼巷）__________號__________棟______單元__________層__________號的房屋出售給乙方，該房屋的《房屋所有權證》證號為____________（《房地產交易市場準入證》證號為__________），房屋建筑面積__________平方米，屬__________結構，用途為__________，乙方已對該房屋狀況作了了解，愿意購買該房。
第二條土地使用權情況
該房屋的土地宗地號為__________，土地使用權初始取得方式為__________[出讓][劃撥]， 《土地使用證》證號為__________，使用面積為__________平方米，土地使用年限自__________至__________止。
第三條計價方式及成交價格
甲、乙雙議定的上述房屋成交價格為：按。__________[套][建筑面積]計算，單價為每平方米人民幣__________元；房屋總價款為人民幣大寫____________________元（￥____________________元）。
第四條，付款方式及付款期限
甲、乙雙方約定付款方式為：
（一）一次性付款：乙方應于_______________前將購房款人民幣大寫________元（￥____________________元）一次性支付給甲方。
（二）分期付款：乙方應于_______預付購房款人民幣大寫_____________元（￥____________________元）給甲方，并于__________支付購房款人民幣大寫__________元（￥__________元）給甲方，余款于__________結清。
�。ㄈ┢渌绞剑篲_______________________________________________________________________。
第五條甲方的義務
�。ㄒ唬┘追綉ＷC所提供的上述房屋的權屬證書及相關證明材料的真實、合法、有效。如甲方提供的不是真證件，乙方有權解除合同，甲方應退還乙方全部已付款，并按已付款的__________%支付違約金；給乙方造成損失的，并應支付相應的賠償金。
�。ǘ┘追讲坏脤ο铝蟹课葸M行交易：
（1）司法機關、行政機關依法裁定、決定或者以其他方式限制房地產權利的；
（2）依法收回土地使用權的；
�。�3）共有房地產，未經其他共有人書面同意的；
�。�4）權屬有爭議的；
�。�5）未依法登記領取權屬證書的；
�。�6）未經抵押權人同意，轉讓或者出租抵押房地產的：
（7）法律、行政法規(guī)禁止轉讓的其他情形。
如出售的房屋有產權糾紛或債務糾紛，由甲方負責處理并承擔相應責任。如出售的房屋有設定抵押、出租等情況，甲方應告知乙方，并自行約定解決。如因甲方原因不能實現本合同目的，乙方有權解除本合同，甲方應按已付款的____％支付違約金給乙方。
�。ㄈ┘追皆谵k理房屋產權轉移登記申請時，應按房地產行政管理部門的規(guī)定提供相關證明文件及資料。
�。ㄋ模┤缂追椒课莞綄僭O施（包括煤氣、水管、電線等）老化，存在安全隱患，甲方應在房屋交易前將情況如實告知乙方。
第六條房屋交付使用時間
甲方應于______年______月______日前將上述房屋交付給乙方使用，房屋附屬設施及室內裝飾等（詳見附件二）一并交付。
第七條甲方逾期交房的違約責任
如甲方不能按期交付房屋，每逾期一日，甲方應按日向乙方支付已交付房款萬分之______的違約金；逾期超過______日的，乙方有權解除合同。乙方解除合同時，甲方應在接到解除合同通知之日起___日內退還全部已付款，并按已付款的______%向乙方支付違約金。
第八條乙方逾期付款的違約責任
如乙方不能按期向甲方支付購房款，每逾期一日，乙方應按日向甲方支付逾期應付款萬分之______的違約金；逾期超過______日的，甲方有權解除合同，乙方應按累計應付款的______%向甲方支付違約金。
第九條房屋產權轉移登記
甲、乙雙方應當在本合同簽訂之日起______日（不得超過90日）內向房地產行政管理部門提出申請，并如實申報成交價格，辦理房屋轉讓登記手續(xù)；如因甲方原因，導致不能在______日內辦理房屋產權轉移登記手續(xù)的，乙方有權解除本合同，并要求甲方退還全部已付款，并支付已付款______%的違約金及賠償損失。
第十條，房屋交易稅費及其他費用的.承擔
甲、乙雙方應按國家有關房屋交易應納稅費的規(guī)定，繳納各自應當承擔的稅費。
在上述房屋______[權利轉移][交付使用]前，未支付的物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用，按本合同附件四約定支付；
在 [權利轉移][交付使用]后，使用該房屋所發(fā)生的費用，按本合同附件四約定支付。
第十一條本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定：
�。ㄒ唬┨峤毁F陽仲裁委員會仲裁；
�。ǘ_____________________________________________________________________________；
�。ㄈ_____________________________________________________________________________。
第十二條房屋平面圖、房屋四至范圍、房屋附屬設施狀況、物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
第十三條本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
第十四條本合同一式一份，甲、乙雙方各執(zhí)--份，辦理房屋產權轉移登記時送房地產行政管理部門--份。
第十五條甲、乙雙方約定的其他事項
�。ㄒ唬_______________________________________________________________________；
�。ǘ_______________________________________________________________________；
�。ㄈ_______________________________________________________________________；
�。ㄋ模_______________________________________________________________________。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
[法定代表人]： [法定代表人]：
[委托代理人]： [委托代理人]：
____________年______月______日___________年______月______日
簽于________________________ 簽于________________________
附件一：房屋平面圖及房屋四至范圍(略)
附件二：房屋附屬設施狀況及室內裝飾情況
�。�1）附屬設施
（2）室內裝飾
�。�3）其他設備
附件三：租賃、抵押和其他所有權被限制等相關情況房屋共有人意見：
同意出售上述房屋
（簽章）：
�。ê炚拢�
租賃情況：
抵押情況：
其他所有權被限制情況：
附件四：物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況
除下列應由甲、乙方支付的各項費用外，在簽于________________________[權利轉移][交付使用]前未支付、未結算的費用均由甲方承擔；在簽于________________________[權利轉移][交付使用]后，使用該房屋所發(fā)生的費用均由乙方承擔。
�。�1）由甲方承擔的費用：
（2）由乙方承擔的費用：
關于買賣合同13
設備轉讓方：____________（甲方）
身份證號碼：____________設備接收方：____________（乙方）
身份證號碼：____________現經甲乙雙方共同商定達成如下協(xié)議：
�。�1）因甲方設備多余，現轉讓臺給乙方，工作小時，出廠編號為，經乙方負責人及技術人員現場看機試機后，甲乙雙方達成協(xié)商價為人民幣：___________________，大寫（）。乙方本著互相信任的情況下預付現金人民幣：_______________。于年____月____日將貨提走。
（2）甲方出售該設備提供該機；出廠合格證、購機發(fā)票、進口設備提供進口報關單等有效證件備注：
�。�3）如該機是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任。
（4）如合格證、購機發(fā)票或者進口報關單丟失，需在當地公安機關或者派出所開據證明：證明該設備屬甲方所有。
�。�4）如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，產權問題將與乙方無關。
（5）甲方若購機時在XX按揭款未繳納完，私自出售給乙方后，XX要追繳任何責任和尾款補清由甲方負責，如出售給乙方后，是甲方的原因，比如，甲方尾款未付清造成G衛(wèi)星定位系統(tǒng)鎖機后所造成的任何損失等誤工費均由甲方負責賠償。
�。�6）甲方在自己的.場地上負責將該機設備安全裝上乙方的運輸車上。保證乙方順利離開，乙方將一次性付清余款，該機產權屬乙方所有。
（7）為了雙方共同遵守特訂立此協(xié)議。甲方需提供身份證復印件附合同上。
（8）此協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字按手印后立即生效。
（9）如該設備屬于兩人合伙制經營或多人合伙制經營，需所有人共同簽字，按手印生效。
�。�10）甲方____________收款帳號：____________乙方____________轉款帳號：____________甲方姓名：____________
乙方姓名：____________電話：____________
電話：____________單位：____________簽定日期：____________
________年____月____日
關于買賣合同14
甲方：________________
乙方：________________
一、品種規(guī)格、質量：_____________________
二、交貨地點：__________________________________
三、煤炭價格：煤價含稅票__________元噸，原則上價格在____月內不變，如遇市場價格變化雙方另行商定。
四、結算及付款方式：本合同簽訂后，購方每批次以預付款購買，批次批結，購方購煤款不夠時、銷方可以供給其他客戶或停供。
五、驗收標準：以__________煤場入庫取樣化驗為準，計量以__________煤場過磅單為準。
六、解決合同糾紛方式：如發(fā)生經濟糾紛，以雙方協(xié)商解決為主。如協(xié)商不成，在合同簽署地人民法院提起訴訟。
七、其他約定事項：如熱值達不到低位大卡左右，購方可以拒收，余款銷方應及時退還購方。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
關于買賣合同15
上訴人(原審被告)謝某1，男， X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區(qū)。
上訴人(原審被告)謝某2，女， X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區(qū)。
上訴人(原審被告)黃某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區(qū)。
上訴人(原審被告)陶某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區(qū)。
上訴人(原審被告)黃某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區(qū)。
被上訴人(原審原告)朱某，男，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區(qū)。
被上訴人(原審原告)徐某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區(qū)。
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案不服上海市徐匯區(qū)人民法院(xxx0)徐民三(民)初字第XX號民事判決，特依法上訴貴院。
上訴請求
1、撤銷上海市徐匯區(qū)人民法院(xxx0)徐民三(民)初字第XX號民事判決，將本案發(fā)回原審法院重新審理或者由貴院查清事實徑行改判。
2、本案一審、二審訴訟費、保全費由被上訴人負擔。
本案一審判決，定性不當，適用法律確有錯誤。事實與理由如下
一、該房屋買賣合同須由上訴人四人共同行為，且以被告黃某為主導。
無論是合同的發(fā)起還是合同的履行(錢款往來)其中真正的主導應是上訴人黃某，而非上訴人謝某1。一審法院認為，謝某1始終代表四名上訴人，顯然定性不當。
首先，涉案房屋是以黃某母親陶某所得動遷款項為大部分錢款所購置，且至今謝某1仍與妻子、岳父、母共同居住。從整個房屋買賣過程來看，是由黃某提出售房，并讓謝某1陪同前往中介公司辦理掛牌，之后與被上訴人的多次交涉，都由黃某出面，甚至被上訴人的兩次付款均是由黃某收款(謝并不在場)，且匯入賬戶也是黃某私人賬戶。而且，從被上訴人提供的一審證據(8月19日的電話錄音)顯示，謝某1在與被上訴人協(xié)商該房屋買賣合同的過程中，明確表示關于房屋買賣的問題“我回去也要商量”，足見謝某1不可能代表所有上訴人，他也自知無法代表所有上訴人。
其次，從雙方簽訂過的協(xié)議的簽字人員來看，3月11日簽訂的`房屋買賣合同為上訴人四人與被上訴人兩人簽字，3月11日簽訂的“協(xié)議”由除謝某1之外的三名上訴人與被上訴人兩人簽字，到了7月25日簽訂的“協(xié)議”則僅有謝某1一人與被上訴人兩人簽字，而恰恰是7月25日的“協(xié)議”遭到了其他三名被上訴人的一致反對。這就更有力地說明，謝某1從未代表過其他上訴人履行過任何法律行為
再者，雖然在房屋買賣合同中，四名上訴人的聯(lián)系電話都為謝某1一人手機號碼，但并不能表明謝某1就取得了其余三人的全權委托。僅填寫謝某1一人手機號碼，一則是為了便于進行及時聯(lián)系，二則也只能說明，由謝某1作為聯(lián)系人而已。一審法院認為，“被告謝某1始終代表四被告與中介和原告進行房屋交易事宜的協(xié)商，……”，故而推定謝某1就取得了代理權的原因之一，這顯然是擴大了僅作為聯(lián)系人的權利范圍，并且也忽視了其余上訴人應享有的對房屋的處分權。
二、7月25日簽訂的補充協(xié)議系效力待定協(xié)議。
7月25日所簽訂的補充協(xié)議，系中介制作，乃甲方謝某1與乙方朱某私下擬訂。在甲方一欄僅有上訴人謝某1一人簽字，其他上訴人當時并不知情，后來知曉該事后，明確表示反對，至今其他上訴人對該協(xié)議堅決不予追認。根據《城市房地產管理法》第三十八條第一款第四項規(guī)定，共有房地產，未經其他共有人書面同意的，不得轉讓。上訴人認為，第一，上訴人謝某1根本不構成表見代理，不能代理其他被告作出該意思表示;第二，該協(xié)議違背了除謝某1之外三人的真實意思表達，且不予追認;第三，該協(xié)議并未生效，處于效力待定狀態(tài)。故該協(xié)議不應作為本案證據予以采信。一審法院在該合同不具備形式要件的前提下，被上訴人也沒有足夠證據表明其余三名上訴人授權于謝的情況下，僅以內心確認的方式，推定謝具備締約的代理權，從而認定7月25日協(xié)議有效的理由之一是與事實不符，也于法無據的。
至于上訴人黃某及其母陶某其女謝某2于8月8日前往交易中心并非其真實意思表示。三名上訴人始終不予承認7月25日簽訂的“協(xié)議”的有效性，但迫于房屋產權證原件仍握在房產中介手中(現在房產證仍舊在房產中介處)，三人是出于索要房產證原件的目的而前去，并非是辦理過戶登記手續(xù)的意思表示。退一步講，若四人真是前往辦理過戶登記，當場得知僅僅修改合同中的過戶登記時間，即能辦理過戶登記，當天馬上即可進行修改，無須拖延。而事實并非如此。故一審法院認定四被告前往交易中心就是辦理過戶手續(xù)，并進一步推定三名上訴人用行為對7月25日之協(xié)議的效力進行了認可及追認，顯然不符合邏輯。
三、約定違約金數額畸高，違約條款應為無效。
上訴人謝某1與被上訴人于7月25日簽訂的協(xié)議中約定，若一方構成違約，則按照房價款的日百分之一計算違約金，該違約金條款無效。
首先，7月25日所簽訂“協(xié)議”是由中介公司提供，合同解釋應作對被上訴人不利解釋。一審中，上訴人曾就提出被上訴人與中介公司存在利益關系，因被上訴人承諾若該房屋買賣成交，則由其單獨向房屋中介公司支付全部傭金。顯然，該合同中的違約金條款其真正目的是針對上訴人而設定，不具誠實性。
其次，3月11日簽訂的房屋買賣合同沒有及時得以履行，其責任因由被上訴人承擔，因被上訴人錢款無法及時到位所導致。至7月25日，被上訴人錢款已到位，故向上訴人提出簽訂一份補充協(xié)議(即7月25日之“協(xié)議”)，并在協(xié)議中約定數額畸高違約金，顯然是出于保護被上訴人目的，不具公平性。
最后，根據《最高人民法院印發(fā)〈關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見〉的通知》第7條，最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二) 第29條，一再強調違約金應“根據公平原則和誠實信用原則予以衡量”。本案中的違約金明顯違反公平原則和誠實信用原則，當屬無效，不應予以支持。
綜觀本案，原系被上訴人由于無法按時籌措錢款履行合同，導致合同沒有按時過戶，系違約在先。上訴人之一謝某1在無授權情況下，僅一人與被上訴人達成延期過戶協(xié)議，該延期過戶協(xié)議應屬效力待定，不應成為本案判決之依據。此外，本案涉案金額高達209萬元，屬爭議額較大的案件，且一方人數眾多并存在責任不一，涉及的法律關系又較為復雜，一審期間上訴人曾提出希望該案件轉為普通程序，以便于法院更好的查明事實，作出公正判決。然而一審法院并沒有采納上訴人的建議，反而在還沒有查明事實，又缺乏有力證據的前提下，并加以判決，導致上訴人一審敗訴，并將面臨將市值高達250萬元的房屋近似無償地轉讓于被上訴人。上訴人家中耄耋老人無不老淚縱橫，茶飯不思，每每想至即將無處安老，悲痛欲絕。一審法院對于多處法律行為認定不當，故懇請二審法院，維護上訴人合法利益，依法予以發(fā)回重審或徑行改判。
上訴人：
年 月 日
【買賣合同】相關文章：
買賣合同買賣合同01-29
買賣合同買賣合同7篇02-23
買賣合同范本 買賣合同范例11-18
買賣合同房屋買賣合同12-05
經典買賣合同01-31
買賣合同08-25
買賣合同06-26
車牌買賣合同11-22
商品買賣合同11-25
經典鋼材買賣合同12-16