- 相關推薦
加工定作合同
隨著人們法律意識的加強，我們用到合同的地方越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的加工定作合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
加工定作合同1
承攬方（全稱）：_________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號:______________簽訂地點:______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期：
品_名規(guī)格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:___________
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________（承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預付款（按照定作款總額的百分之___計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
�。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a品品種、數量、設計、質量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。
（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
�。�3）未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。
（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的`費用；
�。�3）承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力�！しb加工合同·鋼筋加工合同·加工貿易合同·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________定作方（蓋章）：
法定代表人：_______法定代表人：_____
電話：________電話：_______
地址：________地址：_______
開戶銀行：______開戶銀行：_____
帳號：________帳號：_______
日期：______年____月____日
加工定作合同2
加工定作合同
定作方： 有限公司 （以下簡稱甲方） 簽訂地點：承攬方： 有限公司 （以下簡稱乙方） 簽訂時間：
鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品（見下表），乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致，特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額
注：以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規(guī)格型號進行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應在接到甲方通知后，及時予以更改制作。
三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前，合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收，驗收完畢后，應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的，乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改，
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后，甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的，每延遲一日，應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金，延遲超過15日的，乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的`，每延遲一日，應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金，延遲超過15日的，甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業(yè)相關標準及甲方要求，以上標準不一致的，以最高標準為準。經甲方驗收，合同產品不符合甲方要求的，甲方有權要求退貨，乙方應退還全部已付合同價款，并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應協商解決，如協商無法解決的，應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 賬 號： 賬 號： 日 期： 日 期：
【加工定作合同】相關文章：
加工定作合同書02-01
定作的合同12-20
禮品定作合同04-22
服裝定作合同04-22
關于定作合同05-02
【熱門】禮品定作合同05-09
關于禮品定作合同05-07
定作合同書12-02
定作合同匯編9篇05-01
服裝定作買賣合同04-10