解除合同通知(集合15篇)

　　隨著法律知識(shí)的普及，合同的地位越來(lái)越不容忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的解除合同通知，希望能夠幫助到大家。

解除合同通知1

致______公司：

　　我公司與你公司于______年____月____日訂立________買賣合同。你公司于________年____月____日向我公司交付。我公司于________年______月____日使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)你公司交付的產(chǎn)品，具有以下嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。

　　1、————————————————————————————————————

　　2、————————————————————————————————————

　　我公司于當(dāng)日就上述問(wèn)題向你公司提出異議，并請(qǐng)你公司立即前來(lái)我公司協(xié)商解決有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。但至今你公司未派人前來(lái)解決質(zhì)量問(wèn)題。

　　依據(jù)雙方于————年——月——日訂立的——————買賣合同第————之規(guī)定，我公司特向你公司通知如下：

　　由于——————（文句應(yīng)參照合同約定或法律規(guī)定的.相應(yīng)的解除權(quán)條件）————————你公司交付的產(chǎn)品質(zhì)量存在上述嚴(yán)重問(wèn)題，我公司特依合同約定通知你公司解除合同。

　　同時(shí)，我公司將保留進(jìn)一步追究你公司違約責(zé)任的權(quán)利。（或，請(qǐng)你公司于接到通知后——日內(nèi)派人前來(lái)協(xié)商有關(guān)合同解除的善后事宜）

　　特此通知。

公司

年——月——日

解除合同通知2

xx保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司：

　　我們雙方于xxx0年01月20日簽訂的勞動(dòng)合同，因?yàn)槟銌挝蛔院贤�生效之日起，一直沒(méi)按照《勞動(dòng)合同法》之第三十八條的規(guī)定履行合同相應(yīng)義務(wù)，具體義務(wù)指：

　　一、一直未依法為我本人繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；

　　二、十月份，十一月份未及時(shí)足額支付我本人工資；

　　三、你單位制定的業(yè)務(wù)開拓費(fèi)用政策損害了我個(gè)人權(quán)益。

　　因此，本人現(xiàn)根據(jù)《勞動(dòng)法》和《勞動(dòng)合同法》，決定從xxx0年10月05日起與你單位解除勞動(dòng)合同，并依據(jù)相應(yīng)法律法規(guī)要求你單位補(bǔ)繳我個(gè)人社保，索要本人的未發(fā)工資、本人未發(fā)放的.業(yè)務(wù)收入提獎(jiǎng)和因工作替你單位墊付的費(fèi)用；同時(shí)我個(gè)人保留向相關(guān)勞動(dòng)部門提請(qǐng)勞動(dòng)仲栽、法律訴訟等權(quán)利。

　　特此通知

　　張xx

　　20xx年10月04日

解除合同通知3

先生：

　　你于年月日與本公司簽訂了勞動(dòng)合同書，從事崗位工作,約定試用期期限至年月日屆滿。根據(jù)試用期考核情況顯示，你在試用期期間的表現(xiàn)沒(méi)有達(dá)到崗位的`要求，不符合轉(zhuǎn)正條件,故公司決定：

　　自年月日起依據(jù)法律規(guī)定、勞動(dòng)合同約定以及公司規(guī)章制度解除與你之間的勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同解除日為年月日。

　　請(qǐng)你收到本通知后按照公司規(guī)章制度的要求辦理離職交接手續(xù)。如你未按要求辦理人事相關(guān)事項(xiàng)，由此導(dǎo)致的不利后果及法律責(zé)任均由你本人承擔(dān)。

　　特此通知!

　　xxxxxxx公司

　　年月日

　　…………………………………………………………………………

　　簽收回執(zhí)

　　本人已收到公司于年月日發(fā)出的解除勞動(dòng)合同《通知》

　　本人(簽名)：

　　年月日

解除合同通知4

致:河南紅旗渠建設(shè)集團(tuán)有限公司

　　我公司與貴公司經(jīng)過(guò)平等、自愿協(xié)商簽訂了商丘億萬(wàn)中元生物技術(shù)有限公司成品庫(kù)、原料庫(kù)項(xiàng)目工程施工承包合同。合同簽訂后，我公司已按合同約定履行了各項(xiàng)義務(wù)，但貴方嚴(yán)重違約，一再拖延工程施工進(jìn)度，尤其是鋼結(jié)構(gòu)部分工期，沒(méi)有明確的施工進(jìn)度和完工日期，未能按約履行施工，在超出合同交工日期三個(gè)月后仍未能交工。在我方多次催促無(wú)果的情況下，為維護(hù)我方合法權(quán)利，使我單位利益不再受損，早日完成施工，特通知貴公司提前終止成品庫(kù)、原料庫(kù)鋼結(jié)構(gòu)部分的施工承包合同。由我單位接管貴公司與夏邑宏偉鋼結(jié)構(gòu)商社簽訂的鋼結(jié)構(gòu)廠房施工協(xié)議，按貴方與夏邑宏偉鋼結(jié)構(gòu)商社簽訂的合同約定由我公司直接對(duì)夏邑宏偉鋼結(jié)構(gòu)商社付款，并在與貴方簽訂的總合同款中將鋼結(jié)構(gòu)部分的`工程款予以扣除。

　　貴公司與鋼構(gòu)公司合同約定的工程面積及造價(jià)如下:

　　1、工程面積:17070平方X235元/平方=4011450元 總造價(jià)4011450元。

　　貴公司已付給夏邑宏偉鋼結(jié)構(gòu)商社 1350000元，余下工程款2661450元由我方支付給夏邑宏偉鋼結(jié)構(gòu)商社，并在與貴方簽訂的總合同中將此項(xiàng)工程款扣除2661450元。

　　特此通知。

　　河南紅旗渠建設(shè)集團(tuán)有限公司 商丘億萬(wàn)中元生物技術(shù)有限公司

　　蓋章簽字: 蓋章簽字:

　　20xx年12月12日

解除合同通知5

　　甲方(出售方)：李，身份證號(hào)

　　乙方(購(gòu)買方)：張，身份證號(hào)

　　甲方李與乙方張于20______年3月11日訂立房屋買賣合同，合同約定：房本辦到乙方名下費(fèi)用由乙方承擔(dān)，甲方從20______年開始電話多次催告乙方辦理過(guò)戶，但乙方遲遲至今不履行合同。因此甲方特致函乙方在接到催告通知一個(gè)月內(nèi)履行合同辦理過(guò)戶，如在一個(gè)月內(nèi)乙方仍未依合同辦理過(guò)戶，甲方將依合同約定(或法律規(guī)定)解除合同并要求乙方賠償甲方損失。20______年4月16日乙方已簽收催告通知，至今沒(méi)有回應(yīng)，我們的買賣合同因乙方違約無(wú)法實(shí)現(xiàn)，故甲方根據(jù)法定解除條件單方解除李與乙方張年3月11日訂立房屋買賣合同。

　　特此函告

　　解出人：李

　　20____年5月23日

解除合同通知6

致：上海澤熙增煦投資中心（有限合伙）

　　我公司與你方于20xx年5月31日簽訂了《山東寶莫生物化工股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》”），約定我公司非公開發(fā)行41，000萬(wàn)股A股股票，你方擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)我公司非公開發(fā)行的8，160萬(wàn)股股票，《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》所約定的`生效條件尚未成就，該協(xié)議尚未生效。

　　你方負(fù)責(zé)人及主要管理人員已失聯(lián)，使得《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》無(wú)法繼續(xù)履行。根據(jù)《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》第8.3條約定及《合同法》第九十四條、九十六條的規(guī)定，我公司決定與你方解除《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　我公司于20xx年11月6日向你方法定地址郵寄解除合同通知被退回�，F(xiàn)通過(guò)公告方式送達(dá)解除合同通知，《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》自本公告發(fā)布之日解除。

　　特此通知！

山東寶莫生物化工股份有限公司

　　xx年12月15日

解除合同通知7

致：

　　XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司：

　　(法定代表人)先生：

　　您好!

　　我與貴公司作為雙方當(dāng)事人xxx年xxx月xx日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應(yīng)當(dāng)在20xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(XXX號(hào)房)，但截至20xx年XX月XX日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣人逾期交房的.違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。

　　特此告知。

　　買受人: XXX

　　_____年___月___日

解除合同通知8

　　關(guān)于解除合同的通知書

　　XXXX：

　　XXXXXX公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)，于20xx年11月 日向XXXXX法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)，XXXXX法院于20xx年11月 日以（）民破字第X號(hào)裁定書依法受理XXXXX公司的.破產(chǎn)申請(qǐng)，并指定XXXXXXX擔(dān)任破產(chǎn)管理人，負(fù)責(zé)XXXX公司財(cái)產(chǎn)的清理。

　　在破產(chǎn)申請(qǐng)受理前，XXXXX公司于20xx年11月日與你單位（或你）簽訂了《XX合同》，合同約定：（簡(jiǎn)述主要權(quán)利和義務(wù)）。

　　現(xiàn)雙方均未履行完畢。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第十八條之規(guī)定及債務(wù)人的實(shí)際情況，本破產(chǎn)管理人決定解除上述合同，你單位因解除合同受到的實(shí)際損失，可憑有關(guān)證據(jù)向破產(chǎn)管理人申報(bào)債權(quán)。

　　特此通知。

　　XXXXX公司

　　二0一四年十一月

解除合同通知9

　　你與公司所簽______年______月______日的《勞動(dòng)合同》�，F(xiàn)因下列項(xiàng)之原因同知終止或解除：

　　1、合同期滿之日終止，不再續(xù)訂勞動(dòng)合同。

　　2、勞動(dòng)合同第______條約定的終止條件已出現(xiàn)�，F(xiàn)決定以______年______月______日終止勞動(dòng)合同。

　　3、試用期內(nèi)的解除。公司決定以______年______月______日接除勞動(dòng)合同。

　　4、協(xié)商：擬于______年______月______日解除勞動(dòng)。請(qǐng)你回答是否愿意。（如72小時(shí)內(nèi)無(wú)信息反饋則視為同意）。

　　5、根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》第______條______款解除勞動(dòng)合同。解除時(shí)間為______年______月______日。

　　6、其他原因結(jié)束勞動(dòng)關(guān)系。結(jié)束勞動(dòng)關(guān)系時(shí)間：______年______月______日。對(duì)以上終止或解除意見無(wú)異議時(shí)，請(qǐng)于接到本通知之日起______日辦理如下相關(guān)手續(xù)：

　�。�1）工作業(yè)務(wù)交接，于______年______月______日______時(shí)前完成

　�。�2）最后一月工資共______元，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金______元，代通知金______元，請(qǐng)于______年______月______日______時(shí)到______領(lǐng)取。

　�。�3）社會(huì)保險(xiǎn)金已交至______年______月止。

　�。�4）檔案處理意見：______

　　（5）有關(guān)證件的.處理意見：______

　�。�6）其他需辦結(jié)的手續(xù)：______

　　全部相關(guān)手續(xù)辦妥后，即發(fā)《終止，解除勞動(dòng)合同證明書》。

　　特此通知

通知人（公司）：（蓋章）

　　xx年xx月xx日

解除合同通知10

______房地產(chǎn)開發(fā)有限公司：

　　(法定代表人)先生：

　　您好!

　　我與貴公司作為雙方當(dāng)事人_________年_________月______日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應(yīng)當(dāng)在20______年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(_________號(hào)房)，但截至20______年______月______日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的'《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。

　　特此告知。

　　買受人: _________

　　_____年___月___日

解除合同通知11

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！首先感謝您在百忙之中閱讀此通知書，本人自XXXX年X月X日入職至今，一直擔(dān)任XX崗位，在這1年多的時(shí)間里，我成長(zhǎng)了很多，無(wú)論是專業(yè)技能還是為人處事方面都讓我受益頗深，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事長(zhǎng)期對(duì)我的幫助。

　　經(jīng)過(guò)深思熟慮，我決定單方與公司解除勞動(dòng)合同，下面是我根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》（以下簡(jiǎn)稱“勞動(dòng)法”）規(guī)定的內(nèi)容要求公司給本人補(bǔ)償如下：

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)勞動(dòng)法第四章第三十八條，用人單位有下列情形之一的，勞動(dòng)者可以解除勞動(dòng)合同。

　　1、未及時(shí)足額支付勞動(dòng)報(bào)酬的；（本人勞動(dòng)合同中明確說(shuō)明工資在每個(gè)月的10日發(fā)放，但實(shí)際每次公司都以各種理由進(jìn)行拖欠。）

　　2、未依法為勞動(dòng)者繳納社會(huì)保險(xiǎn)的；（本人工資XX元，實(shí)際只按X市最低標(biāo)準(zhǔn)為本人繳納社保）

　　3、用人單位的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動(dòng)者權(quán)益的；（公司規(guī)章制度中，存在多處違法、違規(guī)行為）

　　勞動(dòng)法中規(guī)定，只要滿足上述其中一條，勞動(dòng)者可以隨時(shí)解除勞動(dòng)合同，而不需要提前30天告知公司。

　�。ǘ�）根據(jù)勞動(dòng)法中第四章第四十六條規(guī)定，勞動(dòng)者依照本法第三十八條規(guī)定解除勞動(dòng)合同的，用人單位應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；第四十七條規(guī)定，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償按勞動(dòng)者在本單位工作的`年限，六個(gè)月以上不滿一年的，按一年算。（本人工作X個(gè)月，要求補(bǔ)償X個(gè)月工資，即XXXX元。）

　�。ㄈ�）本人XXXX年X月X日入職，勞動(dòng)法規(guī)定，入職當(dāng)月必須繳納社會(huì)保險(xiǎn)，現(xiàn)要求公司將本人入職當(dāng)月保險(xiǎn)全額補(bǔ)繳，并將在職期間保險(xiǎn)足額補(bǔ)繳，個(gè)人差額部分本人承擔(dān)，公司可在20xx年7月之前為本人減員社保并補(bǔ)繳，如公司未能及時(shí)補(bǔ)繳，導(dǎo)致沒(méi)能減員而多上的保險(xiǎn)，此金額本人不予承擔(dān)。

　�。ㄋ模└鶕�(jù)勞動(dòng)法第四章第五十條規(guī)定，勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng)按照雙方規(guī)定，辦理工作交接。用人單位依照本法有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)�，在辦結(jié)工作交接時(shí)支付。

　　（五）根據(jù)勞動(dòng)法第四章第五十條規(guī)定，用人單位應(yīng)當(dāng)在解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)出具解除或終止勞動(dòng)合同的證明。

　　綜合上述內(nèi)容，本人要求公司除工資以外，額外補(bǔ)償本人共計(jì)xxxx元，所有工資及補(bǔ)償在本人離職當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算，并開具離職證明。

　　本人向公司提出以上要求實(shí)屬無(wú)奈，也請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)理解一名普通員工爭(zhēng)取自己合法利益的權(quán)利。謝謝！

　　申請(qǐng)人簽字：

　　X年X月X日

解除合同通知12

　　我公司（以下簡(jiǎn)稱：甲方）與貴公司（以下簡(jiǎn)稱：乙方）于年月日簽訂《XXXXXXXXXXXXXX》，合同第X條第X款約定：“合同具體約定”

　　按照合同以上條款的約定，乙方應(yīng)于年月日前，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，但截至發(fā)函日，乙方仍未按約定完成XXXXXXXXXXXXX。

　　乙方作為合同乙方，其經(jīng)多次函告溝通仍無(wú)法履行合同義務(wù)的違約行為直接影響了《XXXXXXXXXXXXXX》的'順利履行。

　　基于以上原因，按照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，甲方作出如下決定：解除甲方與乙方簽訂的《XXXXXXXXXXXXXX》。

　　本函送達(dá)乙方時(shí)解除合同即生效。甲方保留運(yùn)用法律手段實(shí)現(xiàn)及向乙方要求賠償甲方因上述原因造成一切損失的權(quán)利。

　　任何以面呈方式提交本通知視為送達(dá)；任何以信件、特快專遞發(fā)出的通知，自信件或特快專遞郵寄至租用合同留存地址時(shí)視為送達(dá)；任何以傳真、電話方式發(fā)出的通知，在實(shí)際發(fā)出時(shí)視為送達(dá)。

　　若乙方對(duì)本解除合同通知有異議，乙方可以在收到或該通知送達(dá)之日起5日內(nèi)向甲方提出書面異議，并同甲方達(dá)成書面處理協(xié)議。否則，視為乙方已放棄異議權(quán)，認(rèn)可該解除合同通知。

　　特此通知

　　解除人：

　　年月日

解除合同通知13

致x某公司：

　　我公司與你公司于20xx年7月14日訂立x買賣合同。你公司于20xx年x月x日向我公司交付。我公司于20xx年x月x日使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)你公司交付的'產(chǎn)品，具有以下嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。

　　1、

　　2、

　　3、

　　我公司于當(dāng)日就上述問(wèn)題向你公司提出異議，并請(qǐng)你公司立即前來(lái)我公司協(xié)商解決有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。但至今你公司未派人前來(lái)解決質(zhì)量問(wèn)題。

　　依據(jù)雙方于20xx年x月x日訂立的x買賣合同第x之規(guī)定，我公司特向你公司通知如下：

　　由于你公司交付的產(chǎn)品質(zhì)量存在上述嚴(yán)重問(wèn)題，我公司特依合同約定通知你公司解除合同。

　　同時(shí)，我公司將保留進(jìn)一步追究你公司違約責(zé)任的權(quán)利。(或，請(qǐng)你公司于接到通知后三日內(nèi)派人前來(lái)協(xié)商有關(guān)合同解除的善后事宜)

　　特此通知。

　　xxx公司

　　20xx年xx月xx日

解除合同通知14

　　原告：

　　被告：

　　訴訟請(qǐng)求：

　　1、確認(rèn)原告代理人傅XX與被告就廈門市集美區(qū)路4號(hào)公寓樓1號(hào)樓202室、203室、301室、302室、303室等五套房產(chǎn)簽署的五份房屋租賃合同已于20xx年1月7日解除。

　　2、判令被告立即將上述房產(chǎn)恢復(fù)原狀并返還給原告。

　　3、判令被告向原告支付拖欠的租金及相應(yīng)的滯納金，租金從20xx年4月15日計(jì)至20xx年1月7日為xxxx元，滯納金暫計(jì)至20xx年1月11日為xx元（每天按逾期額的%計(jì)算）、應(yīng)計(jì)至實(shí)際付款之日止。

　　4、判令被告向原告支付上述房產(chǎn)的占有使用費(fèi)，從20xx年1月8日計(jì)起按每月元計(jì)至被告將上述房產(chǎn)恢復(fù)原狀并返還原告之日止。

　　5、判令被告向原告支付拖欠的從20xx年6月至20xx年11月的物業(yè)管理費(fèi)xx元、公共維修基金為xxxx元。

　　6、判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。

　　事實(shí)與理由：

　　20xx年4月8日，投資項(xiàng)目范本。原告全權(quán)委托處理址在廈門市集美區(qū)路4號(hào)公寓樓1號(hào)樓202室、203室、301室、302室、303室的.五套房產(chǎn)的出租等一切相關(guān)事宜。20xx年4月14日，傅XX將上述五套房產(chǎn)出租給被告用于經(jīng)營(yíng)“足浴”，相應(yīng)達(dá)成了五份《房屋租賃合同》。規(guī)定：

　　1、各套房產(chǎn)的租金標(biāo)準(zhǔn)分別為，202室第一年每月租金xxxx元、第二年起每年遞增10%，203室第一年每月租金xx元、第二年起每年遞增10%，301室第一年每月租金xxx元、第二年起每年遞增10%，302室第一年每月租金xx元、第二年起每年遞增10%，303室第一年每月租金xxx元、第二年起每年遞增10%;

　　2、租賃期間均為20xx年4月15日起至20xx年5月29日止;

　　3、各合同均規(guī)定被告應(yīng)提前并每一個(gè)月一次繳納租金，租賃期間如有拖欠租金則每天按拖欠金額部分的2%支付滯納金，拖欠租金達(dá)半個(gè)月以上的，出租人有權(quán)提前解除合同。

　　被告一直拖欠自20xx年4月15日以來(lái)的租金，拖欠的租金從20xx年4月15日計(jì)至20xx年11月15日為xxx元，相應(yīng)的滯納金暫計(jì)至20xx年11月15日為xxx元，已經(jīng)構(gòu)成嚴(yán)重違約。經(jīng)多次向被告催款，被告才于20xx年11月16日支付了18萬(wàn)元款項(xiàng)，此款項(xiàng)尚不足清償滯納金。鑒于被告嚴(yán)重違約并給原告造成了嚴(yán)重的損失，于20xx年1月6日向被告發(fā)出《關(guān)于解除租賃合同的函告》，單方解除上述五份《房屋租賃合同》，該函已于次日送達(dá)被告。另外，被告未支付從20xx年6月以來(lái)的物業(yè)管理費(fèi)及公共維修基金，截至20xx年11月，被告拖欠物業(yè)管理費(fèi)元、拖欠公共維修基金xxxx元。

　　為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告向貴院起訴，請(qǐng)判如所訴。

此致

　　廈門市集美區(qū)人民法院

　　原告：

　　特別授權(quán)代理人：

　　20xx年xx月xxx日

解除合同通知15

致：xxxx女士/先生

　　您好!我是位于xxxxxx的房東xx，您于xx年xx月與我簽訂《租房協(xié)議》，約定您租賃我的上述房屋，租期一年，從xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，租金每月xx元。該合同租期屆滿后，您繼續(xù)使用該房屋，但您未與我續(xù)簽租賃合同，故您我雙方存在不定期租賃合同關(guān)系，根據(jù)我國(guó)民法典規(guī)定，我作為出租人有權(quán)隨時(shí)通知您解除租賃關(guān)系，因我現(xiàn)在需要使用該房屋，現(xiàn)依法通知您：

　　一、自本通知函發(fā)之日起，您我之間的不定期房屋租賃關(guān)系終止，請(qǐng)您在收到本書面通知后7日內(nèi)(最遲在xx年月日前)搬出xxxx號(hào)房屋。

　　若您在上述期限內(nèi)不搬出xxxx房屋，本人將通過(guò)必要的`法律途徑予以解決，并有權(quán)要求您承擔(dān)相應(yīng)的損失。

　　特此通知。本通知函一式兩份，快遞郵寄一份給您，另一份本人留存，內(nèi)容相同。

此致

　　通知人：xxxx

　　xx年xx月xx日

【解除合同通知】相關(guān)文章：

解除合同通知11-02

單方解除合同通知12-13

員工解除合同通知02-20

解除合同協(xié)議通知02-20

解除合同通知(15篇)12-09

解除合同通知書07-19

解除合同通知15篇11-09

員工解除合同通知書07-22

解除合同通知(匯編15篇)12-10

房屋解除合同通知書12-01