年裝修合同
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們?cè)桨l(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的年裝修合同，希望對(duì)大家有所幫助。
年裝修合同1
委托方：__________________(以下簡稱甲方)
受托方：__________________(以下簡稱乙方)
甲方因裝修工程的需要，委托乙方進(jìn)行室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、設(shè)計(jì)工程概況
1、設(shè)計(jì)工程名稱：__________________.
2、設(shè)計(jì)工程地點(diǎn)：__________________.
3、設(shè)計(jì)工程面積：__________________.
4、設(shè)計(jì)工程范圍：__________________.
二、設(shè)計(jì)時(shí)間
1、設(shè)計(jì)期限
設(shè)計(jì)期限為______天，從乙方收到甲方支付的定金后開始計(jì)算，到向甲方交付全套設(shè)計(jì)圖紙之日為止。因甲方變更設(shè)計(jì)要求或?qū)σ曳揭庖娢醇皶r(shí)答復(fù)，其耽誤的時(shí)間應(yīng)從合同約定的設(shè)計(jì)期限中相應(yīng)扣除。
2、設(shè)計(jì)交圖步驟及時(shí)間
(1)甲、乙雙方當(dāng)面協(xié)商滿意后確定設(shè)計(jì)詳細(xì)內(nèi)容及金額，即簽定本合同，同時(shí)支付定金人民幣_(tái)_____元。乙方收到定金后______天內(nèi)，向甲方提交裝修設(shè)計(jì)方案圖及平面功能定位圖，如乙方未提交裝修設(shè)計(jì)方案圖及平面功能定位圖，則雙倍向甲方返還定金。
(2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設(shè)計(jì)概念后，同時(shí)支付首期設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣_(tái)_____，乙方收到設(shè)計(jì)費(fèi)后______天內(nèi)，向甲方提交較詳細(xì)裝修設(shè)計(jì)方案包括主要立面圖。
(3)甲方確認(rèn)立面方案、天花方案即支付第二期設(shè)計(jì)費(fèi)______，乙方收到設(shè)計(jì)費(fèi)案后______天內(nèi)，向甲方提交詳細(xì)裝修施工圖及效果圖。
(4)甲方簽字確認(rèn)設(shè)計(jì)施工圖后即支付第三期設(shè)計(jì)費(fèi)______，乙方向甲方提供全套正式設(shè)計(jì)施工圖紙。
(5)工地開工后設(shè)計(jì)師配合施工隊(duì)現(xiàn)場指導(dǎo)并對(duì)業(yè)主提供材料及工程質(zhì)量咨詢服務(wù)。
三、雙方責(zé)任
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時(shí)支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
2、甲方應(yīng)將設(shè)計(jì)要求準(zhǔn)確、簡明扼要的告之乙方設(shè)計(jì)人員，并不得隨意變更(除了合理的變更)甲方變更設(shè)計(jì)委托事項(xiàng)或因提交的資料錯(cuò)誤，或?qū)λ峁┵Y料作較大修改，造成乙方設(shè)計(jì)返工，除雙方需協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同(或另訂合同)，重新明確有關(guān)條款外，甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付相應(yīng)的費(fèi)用。
3、甲方應(yīng)到乙方公司所在地提出設(shè)計(jì)要求、簽定合同、看圖定樣、支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
4、乙方須按合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)圖紙。
5、乙方應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神，按照甲方的要求完成設(shè)計(jì)。
7、若甲方未能按時(shí)支付設(shè)計(jì)費(fèi)，乙方有權(quán)拒絕甲方提出的下一步工作要求。
8、乙方履行了本合同所規(guī)定的義務(wù)后，甲方向乙方支付剩余設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣20xx元。
9、乙方未履行本合同規(guī)定的任何一項(xiàng)義務(wù)視為根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方并賠償甲方因此造成的.損失。
四、設(shè)計(jì)費(fèi)金額、支付時(shí)間與方式
1、設(shè)計(jì)費(fèi)總額：人民幣￥______元。
2、支付時(shí)間：
(1)雙方簽訂委托設(shè)計(jì)合同時(shí)，甲方即應(yīng)向乙方支付定金，即人民幣￥______元。
(2)甲方支付第一期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣￥______元。
(3)甲方支付第二期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣￥______元。
(4)甲方支付第三期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣￥______元。
(5)若有雙方協(xié)商同意增加的設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)在工程開工前支付給乙方;乙方應(yīng)甲方要求，超出合同規(guī)定為甲方提供服務(wù)所增加的費(fèi)用，在工程峻工前由甲方支付給乙方。
3、支付方式甲，乙雙方共同協(xié)商支付方式。
五、違約責(zé)任和爭議的解決
1、甲方在乙方提供有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙后，未在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付設(shè)計(jì)費(fèi)，或乙方無特殊情況延遲交付圖紙，均應(yīng)視為違反合同約定。按每日______元予以處罰。
2、合同生效后，甲、乙方無故要求終止或解除合同時(shí)，應(yīng)以雙倍定金賠償無過錯(cuò)方(不可抗力除外)
3、甲、乙雙方在履行合同過程中，如有爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成任何一方可向合同簽訂地法院提出訴訟。
六、合同效力
本合同______式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。合同經(jīng)雙方簽字后生效。本合同設(shè)計(jì)工程峻工后終止。
甲方(簽字蓋章)__________________
乙方(簽字蓋章)__________________
簽訂時(shí)間：______年______月______日
年裝修合同2
上訴人（原審被告）：XX置業(yè)顧問有限公司
地址：XX市ZZ區(qū)美湖路ZZ號(hào)
法定代表人：
被上訴人（原審原告）： Z女士
地址：XX市XX區(qū)XX街
原審被告：XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
地址：XX市XX區(qū)XX東路XX號(hào)
法定代表人：
上訴請(qǐng)求：
1、撤銷原審判決之第一、二項(xiàng)，改判駁回被上訴人的全部訴訟請(qǐng)求；
2、改判由被上訴人承擔(dān)本案一審及二審全部訴訟費(fèi)用。
上訴人XXV置業(yè)顧問有限公司、XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項(xiàng)，特提起上訴，具體事實(shí)與理由如下：
一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項(xiàng)下的裝修咨詢義務(wù)，原審認(rèn)定事實(shí)不清。
首先，上訴人委托合同項(xiàng)下義務(wù)為提供裝修咨詢服務(wù)，而不是進(jìn)行實(shí)際的裝修施工。
其次，上訴人已經(jīng)為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個(gè)類型的潛在客戶群，分別制作了不同風(fēng)格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項(xiàng)下之圖紙，可以說，上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務(wù)。
最后，至于裝修方案最終未能付諸實(shí)施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認(rèn)購書、拒絕簽署正式的`商品房買賣合同。
因此，上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務(wù)。
原審法院并未對(duì)上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)的事實(shí)予以認(rèn)定，系屬認(rèn)定事實(shí)不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯(cuò)誤，并導(dǎo)致了錯(cuò)誤判決。
前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)，那么，根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的，委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報(bào)酬……”及合同約定，上訴人就應(yīng)該依約足額相應(yīng)報(bào)酬，事實(shí)上，許華也付清了相應(yīng)的裝修咨詢報(bào)酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決，在認(rèn)定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項(xiàng)的委托關(guān)系的情況下，逕行根據(jù)，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同。因解除合同給對(duì)方造成損失的，除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外，應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯(cuò)誤。
總之，上訴人認(rèn)為，原審認(rèn)定事實(shí)、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止，上訴人獲取報(bào)酬有充分的事實(shí)與法律依據(jù)，無需向許華退還任何款項(xiàng)。請(qǐng)貴院支持上訴人的全部上訴請(qǐng)求。
此致
XX市中級(jí)人民法院
上訴人：XX置業(yè)顧問有限公司
�。ㄉw章）
日期：20 年 月 日
年裝修合同3
甲方：
乙方：
一、工程項(xiàng)目：
1、三個(gè)臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體，內(nèi)外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平)，以便鋪強(qiáng)化地板。用大理石鋪好門坎石。窗戶及窗臺(tái)用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。
2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺(tái)用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚，外邊緣用水泥磚補(bǔ)齊后鋪好磁磚，墻體鋪磁磚到頂，門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石。
3、過道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊)。
4、兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房及陽臺(tái)放洗衣機(jī)處做好防水，鋪磁磚到頂，地面鋪磁磚，打一廚房操作臺(tái)。廚房陽臺(tái)邊用水泥磚先補(bǔ)齊，再用磁磚匡邊。廚房門留80厘米內(nèi)空外用水泥磚填補(bǔ)并用磁磚包門邊(磨圓邊)。
5、所有未說到的門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊，鋪窗臺(tái);所有下水管用磁磚包好，陽角邊為碰角。
6、未盡細(xì)節(jié)之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料，其它材料乙方需提前通知甲方)，乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。
四、施工期限：
________年________月________日至________年________月________日，如不能按期完成，超出5天后每天將處罰金100圓。
五、工程造價(jià)：
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)10000圓人民幣。
六、付款方式：
工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求，三天內(nèi)一次將裝修人工費(fèi)付清。
七、其它問題：
裝修項(xiàng)目的`具體要求，由甲方提出，乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。
甲方：
乙方：
簽字(蓋章)：
簽字(蓋章)：
________________年________月________日
________年________月________日
年裝修合同4
甲方：____
乙方：____
甲方就乙方對(duì)商鋪進(jìn)行裝修改造活動(dòng)，根據(jù)《北京市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《鳳翔商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條裝修商鋪
本合同裝修場地位于__商廈內(nèi)之層號(hào)商鋪。
第二條裝修期限
裝修期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三條裝修押金
乙方進(jìn)入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金__元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認(rèn)無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后，一個(gè)月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例
1、甲方有權(quán)對(duì)乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運(yùn)等各項(xiàng)費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對(duì)商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費(fèi)用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成，否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍)____元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置)，應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀，并賠償因此給商廈所造成的.損失。
7、乙方如需對(duì)商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造，或增加照明設(shè)施等，須報(bào)經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工。如擅自施工將對(duì)乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復(fù)原狀，并承擔(dān)由此造成的一切費(fèi)用和損失。
8、乙方對(duì)商鋪的裝修改造均不應(yīng)對(duì)建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全，消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則，乙方應(yīng)立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時(shí)清掃干凈，不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：____
乙方：____
委托方(甲方)：____
承接方(乙方)：____
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1. 工程地址：
2. 居室規(guī)格：____ 房型____，總計(jì)施工面積 ____平方米。
3. 施工內(nèi)容：
4. 委托方式：包工包料大包干交鑰匙工程。
5.開工日期：____ 年____ 月____日，竣工日期____ 年 ____月 ____日，工程總天數(shù)：____ 天。
第二條：工程價(jià)款
工程總價(jià)：
付款方式：簽協(xié)議時(shí)付定金 ____元，
第三條：其他事項(xiàng)
1. 甲方責(zé)任
1 )必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2. 乙方責(zé)任
1 )指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2 )負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
第四條：違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的 5 %作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
年裝修合同5
發(fā)包人代表（甲方）：簽名承包人代表（乙方）：簽名
身份證號(hào)：身份證號(hào)：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
合同雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理方法》以及相關(guān)法律再結(jié)合具體情況，經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議。
1、甲方將位于_市_區(qū)_小區(qū)的一件套房交由甲方裝修，總面積為120平方米。（甲方擁有對(duì)房屋的所有權(quán)）。
2、開工前，甲方需要清點(diǎn)現(xiàn)場家具等財(cái)產(chǎn)并與乙方交底，對(duì)不能騰空的設(shè)施實(shí)行保護(hù)措施，否則對(duì)于損壞、丟失的財(cái)務(wù)乙方概不負(fù)責(zé)。
3、甲方需要向乙方提供水、電、氣等相關(guān)設(shè)施并說明注意事項(xiàng)，在使用公共設(shè)施時(shí)要同鄰居等做好協(xié)調(diào)工作。
4、甲方負(fù)責(zé)擬定好工程圖紙并向乙方說明具體要求，否則造成不良后果由甲方承擔(dān)。
5、乙方要嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙及具體要求施工，未經(jīng)同意不得隨意改造，否則承擔(dān)一切后果。
6、乙方要遵守室內(nèi)裝修的管理規(guī)定，不得污染環(huán)境、不得擾民。
室內(nèi)裝修工程施工合同范本
7、乙方要認(rèn)真履行合同條約，按時(shí)保質(zhì)保量地完成任務(wù)。
8、施工過程中如果出現(xiàn)變更甲方需要及時(shí)與乙方聯(lián)系更改，其中產(chǎn)生的`費(fèi)用由雙方協(xié)商。
9、總工程的費(fèi)用為_元，在工程結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)沒有質(zhì)量問題，甲方須一次性付清。
雙方如果有其他條款可經(jīng)商定后附加在合同后面，仍然有效。
甲方：（簽字）蓋章乙方：（簽字）蓋章
簽訂日期：_年_月_日
年裝修合同6
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在本工程中的權(quán)利、義務(wù)以及相互的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保順利實(shí)施，經(jīng)雙方協(xié)議達(dá)成一致，簽訂合同。
一、合同標(biāo)的`：xxxxxxxxxxxxxx承接xxxxxxxxxxxxxxxxxxx燈具、開關(guān)面板材料供應(yīng)項(xiàng)目
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品價(jià)格：(見附件)
三、施工工期：從甲方訂購本產(chǎn)品起15天內(nèi)分批次進(jìn)場。
四、雙方責(zé)任：
1、乙方在施工中按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量和施工安全。
2、乙方應(yīng)文明施工不得蓄意破壞甲方的材物，乙方如意外破壞甲方材物則按市場價(jià)格賠償。
五、甲方責(zé)任：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其他施工單位的關(guān)系。
六、驗(yàn)收：由甲、乙雙方共同對(duì)提供的本產(chǎn)品和施工進(jìn)行驗(yàn)收。
七、付款方式：
1、工程款結(jié)算按實(shí)際數(shù)量結(jié)算，價(jià)格按附件約定單價(jià)執(zhí)行。
2、乙方產(chǎn)品進(jìn)場后，甲方支付乙方貨款總金額的60%，施工完成后甲方付工程款金額的35%，剩余5%產(chǎn)品保證金，6個(gè)月后付清。
八、合同樣式：本合同一式三份，乙方執(zhí)兩份，甲方執(zhí)一份。本合同其它未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決。
九、生效日期：本合同經(jīng)雙方簽字后即行生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
年裝修合同7
委托方（甲方）：_______________身份證號(hào)：______________________
承接方（乙方）：_______________身份證號(hào)：______________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1。工程地址：_________________________。
2。居室規(guī)格：房型______層（式）____室____廳____廚____衛(wèi)。
�。�1）____室，計(jì)____________平方米；
（2）____廳，計(jì)____________平方米；
�。�3）____廚房，計(jì)__________平方米；
（4）衛(wèi)生間，計(jì)___________平方米；
�。�5）陽臺(tái)，計(jì)_____________平方米；
（6）過道，計(jì)_____________平方米；
�。�7）其他（注明部位）：計(jì)_____________平方米；總計(jì)：___________，施工面積_________平方米；
3。施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容清單》和施工圖。
4。委托方式：包工包料大包干工程。
5。開工日期：_____________年_____月__日，竣工日期_____________年_____月__日，工程總天數(shù)：_____________天。
第二條工程價(jià)款
工程價(jià)款（金額大寫）__________________________，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條質(zhì)量要求
1。工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2。工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3。施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4。凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5。甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條材料供應(yīng)
1。乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的_____________%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條付款方式
1。合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付_____________%工程材料款和施工工費(fèi)的_____________%；當(dāng)工期進(jìn)度過半（_______年______月______日），甲方即第二次付施工工費(fèi)的______%。剩余______%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。（注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi)）。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
第六條工程工期
1。如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲______日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的______%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
2。由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3。在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
第七條其他事項(xiàng)
1。甲方責(zé)任
1）必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2）二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的`家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
2。乙方責(zé)任
1）指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
第八條違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第九條爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條合同的變更和終止
1。合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2。施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十一條合同生效
1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。
甲方（委托方）：____________乙方（承接方）：__________________
簽字：____________________委托代理人簽字：________________
_____________年_____月___日_____________年_____月___日
年裝修合同8
發(fā)包方（簡稱甲方）：_________________________
承包方（簡稱乙方）：_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點(diǎn)：
2.住房結(jié)構(gòu)：______房______廳______套，施工面積______平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件《裝飾施工內(nèi)容表》。
4.承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。
5.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1.工程總價(jià)款：￥_________元，大寫（人民幣）：________________詳見本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
（1）第一次，對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付______元訂金，第二次付款時(shí)扣除
�。�2）第二次合同簽定后開工前支付工程總造價(jià)50%合計(jì)_________元
�。�3）第三次施工過程中工期進(jìn)度過半支付工程總造價(jià)40%合計(jì)_________元
�。�4）第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)10%合計(jì)_________元
�。�5）工程保修期______年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由________方設(shè)計(jì)施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
4.在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的`施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5.工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。
6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
六、其它事項(xiàng)
1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。
十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽章）：____________乙方（簽章）：____________
電話：_____________________電話：____________________
簽訂日期：_________________簽訂日期：________________
年裝修合同9
建設(shè)單位(甲方)：___________________
施工單位(乙方)：________________
甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實(shí)行包工包料形式。乙方按甲方的要求對(duì)該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì)(附相關(guān)圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算一份)。
一、工程名稱：
室內(nèi)裝修及水電工程。
二、施工地點(diǎn)：
________________________________
三、工程內(nèi)容及工程量：
本工程屬包工包料形式。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn)，施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目，則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款。
四、工程總造價(jià)：
按圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價(jià)合計(jì)人民幣約：______________元大寫：________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計(jì)算。)
五、付款方式：
甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元_______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%______________元________
________年_____月_____日(泥水工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的.10%______________元)。
六、施工期限：
從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案、工程款不到位、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素，工期順延。
七、保修期：
保修為年，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞，乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問題，不在保修范圍之內(nèi))。
八、責(zé)任：
(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的變更項(xiàng)目為準(zhǔn)。
(2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé))，清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)(費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé))。
(3)乙方需指定施工負(fù)責(zé)人，非經(jīng)甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。
(4)如由于甲方所選購的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的，所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
(5)工程未經(jīng)雙方驗(yàn)收確認(rèn)，甲方不能入住，否則示為甲方驗(yàn)收合格，乙方只對(duì)甲方履行保修責(zé)任。
(6)附工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(水電、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止。
甲方：______________________
乙方：________
簽約代表：________
簽約代表：________
聯(lián)系電話：________
聯(lián)系電話：________
簽約日期：________年________月________日
簽約日期：________年________月________日
年裝修合同10
發(fā)包人(甲方)： 住址：
聯(lián)系電話：
承包人(乙方)： 住址：
聯(lián)系電話：
甲乙雙方按照《中華人民共和國經(jīng)紀(jì)合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合工程的實(shí)際情況，達(dá)成如下協(xié)議。
一、承包工程的概況：
1、工程名稱：宿舍樓。
2、工程地點(diǎn)：
3、工程工期： 年 月 日到 年 月 日。(注明：如工程不能在工期內(nèi)完成按超期每天扣除工程全額千分之一做為超期補(bǔ)償金，超過一個(gè)月未完成工程則甲方有權(quán)終止合同并按違約處理。)
二、承包內(nèi)容：
1、施工中所需的工具、機(jī)器、模具、配套、內(nèi)外腳手架、外排、模板等。
2、實(shí)施內(nèi)容包括：放線定位、破樁頭、挖基回填、裝拆模、扎鐵、砌墻、內(nèi)外墻批蕩粘貼、地面鋪貼、安裝瓷盆、接通大便器、，清理施工垃圾等(按圖紙和甲方要求施工)(不包括供水、供電、乳膠漆、門窗)另外承臺(tái)、地樑、樓面攪拌費(fèi)用由乙方出。(注明：甲方要支付三千元倒水泥的費(fèi)用其于有關(guān)費(fèi)用都由乙方出)
3、外墻沾貼：前面貼 后面貼 左面貼 右面貼 ，樓地面貼地板磚房內(nèi)貼地磚及墻身貼 米高瓷磚，衛(wèi)生間瓷磚貼 米高，大廳、樓梯、走廊、都貼 米高瓷磚。
三、施工質(zhì)量：必須達(dá)到鎮(zhèn)規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，各階段完工后到下一階段開工前乙方必須進(jìn)行保證質(zhì)量檢查。在整個(gè)工程中施工單位人員一定要在工地，在施工過程中每一個(gè)部位一定要熟練工人施工不得亂叫工人進(jìn)場，如生手工人進(jìn)場搞錯(cuò)一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
四、安全責(zé)任：安全施工，乙方按《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理》規(guī)定采取嚴(yán)格的.安全防護(hù)措施承擔(dān)全部安全事故責(zé)任和因此發(fā)生的全部費(fèi)用，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
五、工程結(jié)構(gòu)：框架結(jié)構(gòu)。
六、付款方式：房屋倒完基礎(chǔ)和地面支付 元，第二層支付 元以后每一層完工支付 元，砌磚每層支付 元，貼好外墻支付 元，貼好每一層地面與墻身瓷磚支付元，工程完工后余五千元保修金到三個(gè)月后無任何質(zhì)量問題付清，其余工款裝修完工后一次付清。
七、在施工期間必須按圖設(shè)計(jì)和甲方要求進(jìn)行施工，甲方有權(quán)作個(gè)別位置改動(dòng)，更改大甲方應(yīng)補(bǔ)給乙方人工費(fèi)，但不能收取甲方附加費(fèi)。圖紙如要改動(dòng)個(gè)別位置，乙方必須經(jīng)甲方同意后方可施工。乙方如不按圖紙或甲方要求施工，搞錯(cuò)要返工的，返工的人工與材料費(fèi)都由乙方負(fù)責(zé)。但因甲方原因引起的返工，返工的人工與材料費(fèi)都由甲方負(fù)責(zé)。乙方在進(jìn)入工地開工前，必須按有關(guān)部門的規(guī)定，辦理與本工程有關(guān)的手續(xù)。
八、違約責(zé)任：甲乙雙方必須按合同辦事，因一方違約，由違約方向?qū)Ψ街Ц豆こ坛邪鼉r(jià)的15%做為違約金。
以上事項(xiàng)經(jīng)甲乙雙方確定簽名立即生效。一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方代表：
乙方代表：
年裝修合同11
甲方：XX公司
乙方：__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
第一條;工程概況
1、工程地點(diǎn)：：______________________。
2、工程內(nèi)容：總建筑面積______平方米。
3、承包范圍;裝飾裝修人工費(fèi)用;
4、開工日期：_______年___月___日;竣工日期：_______年___月___日;總工期(包括法定節(jié)假日)：____個(gè)工作日。
第二條;合同價(jià)款
1、裝飾裝修人工費(fèi)用總金額(人民幣大寫)：壹拾叁萬貳仟元;￥：_______。
�、�、簽訂合同當(dāng)日甲方支付裝飾裝修工程人工總費(fèi)用的30%;￥：_______
⒊、裝修裝飾工程完成80%，甲方第二次支付費(fèi)用40%，￥：_______
�、�、工程竣工驗(yàn)收合格甲方支付裝修裝飾費(fèi)用25%，￥：_______
�、�、剩余的5%作為工程質(zhì)量保證金，保證金在工程竣工驗(yàn)收后的'一年內(nèi)支付，￥：_______
第三條;甲方責(zé)任
1、指派_________為發(fā)包人駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、材料進(jìn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查，和其他事宜。
2、裝飾裝修工程開工前，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。
3、向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與周圍的鄰里關(guān)系。
4、開工前應(yīng)確認(rèn)施工圖紙或作法說明，并向承包人進(jìn)行現(xiàn)場交底。
5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，
年裝修合同12
甲方：北京萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 青島分公司四季花城 物業(yè)服務(wù)中心（以下簡稱甲方）
地址：青島市即墨鶴山路166號(hào)四季花城物業(yè)服務(wù)中心 聯(lián)系電話：66093555--109
乙方：青島泓鑫磊建筑安裝工程有限公司（以下簡稱乙方） 地址：青島市即墨大同步行街北閣開發(fā)段45號(hào) 聯(lián)系電話：13061479177
為明確甲乙雙方在垃圾清運(yùn)過程中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、 合同標(biāo)的：
甲方四季花城 項(xiàng)目內(nèi) 所有 業(yè)戶（含商戶）的施工裝修垃圾的清運(yùn)及消納工作。
二、 數(shù)量及范圍：
裝修垃圾存放點(diǎn)，堆放的所有生活垃圾及裝修垃圾。 合同期限：
自 20xx年 4月 1 日零時(shí)起至 20xx 年3月 31 日二十四時(shí)止。
三、 甲方權(quán)利與義務(wù)：
1、 甲方有權(quán)對(duì)乙方的垃圾清運(yùn)服務(wù)質(zhì)量、清運(yùn)及時(shí)性、工作方法、服務(wù)禮儀等提出要求并監(jiān)督管理；
2、 甲方對(duì)乙方連續(xù)兩個(gè)月度垃圾清運(yùn)質(zhì)量評(píng)估（供方工作評(píng)估記分卡得分） 在60分以下，甲方有權(quán)單方解除本合同并不承擔(dān)由此給乙方造成的任何損失；
3、 甲方有權(quán)臨時(shí)通知乙方清運(yùn)垃圾；
4、 甲方有權(quán)根據(jù)現(xiàn)場情況要求乙方調(diào)整清運(yùn)時(shí)間；
5、 執(zhí)行合同過程中，如政府行政管理部門指定供方，本合同自行終止。
四、 乙方權(quán)利與義務(wù)：
1、 乙方負(fù)責(zé)提供清運(yùn)垃圾所需全部清運(yùn)車輛、清運(yùn)設(shè)備、清運(yùn)工具以及從事施工垃圾清運(yùn)所必須的相關(guān)物品，并自行承擔(dān)所發(fā)生的全部費(fèi)用；
2、 乙方提供清運(yùn)垃圾的機(jī)動(dòng)車及非機(jī)動(dòng)車必須為全封閉式垃圾清運(yùn)車，并確保車身潔凈，在清運(yùn)過程中無遺灑、無漏油、無異味等現(xiàn)象的發(fā)生； 3、 乙方人員應(yīng)統(tǒng)一著裝并符合甲方要求；
4、 乙方負(fù)責(zé)日常生活垃圾、裝修施工垃圾、綠化垃圾日產(chǎn)日清，并保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)、按照規(guī)定路線清運(yùn)垃圾；
5、 乙方負(fù)責(zé)將日常生活垃圾、裝修施工垃圾、綠化垃圾運(yùn)至政府認(rèn)可的填埋場，并自行負(fù)責(zé)辦理準(zhǔn)運(yùn)、消納手續(xù)并承擔(dān)全部費(fèi)用；由此發(fā)生的問題，由乙方自行解決，并自行承擔(dān)產(chǎn)生的法律責(zé)任；
6、乙方垃圾車停放于指定點(diǎn)，車輛干凈、擺放整齊、場地干凈無強(qiáng)異味。垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾桶（箱）、垃圾不得散裝，無超載、無強(qiáng)異味、無蚊蠅滋生、無污水橫流、無有礙觀瞻，外表無污跡、油跡。
7、 乙方在清運(yùn)過程中造成甲方、業(yè)戶及公共設(shè)施設(shè)備損傷、損壞，由乙方負(fù)責(zé)賠償；
8、 乙方由于清運(yùn)不及時(shí)以及清運(yùn)不符合甲方要求并給甲方造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償并同時(shí)支付與該損失數(shù)額相等的違約金；
9、 乙方被相關(guān)部門處罰，責(zé)任及處罰費(fèi)用由乙方自行全部承擔(dān)； 10、 乙方根據(jù)甲方要求及時(shí)清運(yùn)垃圾并確保生活垃圾日產(chǎn)日清，垃圾中轉(zhuǎn)站的垃圾不得積存24小時(shí)以上；
11、 乙方負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站內(nèi)及門前的衛(wèi)生保潔，乙方不得將垃圾存放在垃圾中轉(zhuǎn)站以外的區(qū)域；
12、乙方總部每月派出一名高層管理人員或質(zhì)檢人員不少于一次到本項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場巡檢并做好與甲方主管負(fù)責(zé)人的聯(lián)系工作，接受甲方的監(jiān)督。
13、乙方選派本項(xiàng)目的人員必須符合國家有關(guān)勞動(dòng)用工管理規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)工資、勞保福利、社會(huì)保險(xiǎn)及意外險(xiǎn)等一切費(fèi)用，否則甲方有權(quán)要求更換不合格人員。
14、乙方在保證對(duì)其服務(wù)于甲方項(xiàng)目的員工進(jìn)行正常職業(yè)技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，還須對(duì)其進(jìn)行職業(yè)安全培訓(xùn)，以確�，F(xiàn)場工作人員的施工安全。
15、在合同的有效期內(nèi)，因乙方工作人員不遵守施工標(biāo)準(zhǔn)流程及國家法律法規(guī)、地方性法規(guī)、部門規(guī)章以及行業(yè)規(guī)范的規(guī)定而造成員工人身、財(cái)產(chǎn)等任何損失的，由乙方獨(dú)立承擔(dān)全部責(zé)任；如因此而給甲方或第三方造成任何損失的（包括但不限于財(cái)產(chǎn)損失、公司名譽(yù)損失、人身傷害等有形及無形損害），乙方應(yīng)在法律規(guī)定及本協(xié)議約定的范圍內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。
16、在合同有效期內(nèi)，因乙方違反本合同職業(yè)安全行為規(guī)定的，甲方有權(quán)利視乙方違規(guī)行為的嚴(yán)重程度對(duì)乙方處以人民幣 20xx 元至 20000 元的現(xiàn)金處罰，并有權(quán)要求乙方立即停止施工、限期整改；乙方嚴(yán)重違反本合同約定的，甲方有權(quán)單方面解除合同，并保留向乙方追償損失的權(quán)利。 17、甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)及甲方項(xiàng)目實(shí)際情況制定提供《垃圾清運(yùn)操作流程》，經(jīng)甲方審核同意后，作為本合同的附件，由乙方嚴(yán)格執(zhí)行；甲方將采取定期及不定期檢查的'方式進(jìn)行監(jiān)督。
五、 合同費(fèi)用：
1、 總費(fèi)用：
建筑垃圾費(fèi)用按每立方米 28 元 人民幣，按每次清運(yùn)的實(shí)際費(fèi)用支付。
2、 支付方式：□支票 □現(xiàn)金
3、 甲方對(duì)乙方的違約金處罰從每期應(yīng)付費(fèi)用中扣除，不足部分從下期應(yīng)付款中扣除。
4、 支付時(shí)間：甲方根據(jù)對(duì)乙方檢查考核結(jié)果，于每次清運(yùn)后5日內(nèi)向乙方提供結(jié)算費(fèi)用數(shù)額，并于收到乙方正式發(fā)票起15日內(nèi)支付。
5、 乙方向甲方提供開戶銀行、賬戶名稱及賬號(hào)，如有變化，應(yīng)及時(shí)書面知會(huì)甲方，若因乙方提供內(nèi)容產(chǎn)生的責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
六、 其他約定
1、 甲方違反合同，無正當(dāng)理由，未按本協(xié)議約定的服務(wù)報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間向乙方支付，乙方有權(quán)要求甲方補(bǔ)交。
2、 乙方違反本合同第五條第2款、第5款、第6款、第12款的規(guī)定，被甲方查出或引起客戶投訴的，每發(fā)生一起，甲方有權(quán)從合同款中扣除相應(yīng)款項(xiàng)作為違約金，情節(jié)嚴(yán)重者加倍處罰。（見附件一《供方考核細(xì)則》） 3、 乙方清運(yùn)垃圾要干凈、徹底，不得在現(xiàn)場分類或揀拾垃圾，每發(fā)生一起， 甲方有權(quán)從合同款中扣除相應(yīng)款項(xiàng)作為違約金。（見附件一）
4、乙方在工作區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)盜竊、打架、斗毆等違法行為，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方或他人造成的損失；同時(shí)，甲方有權(quán)扣除乙方合同總額的1－3%作為違約金。
5、因乙方原因造成他人人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、嚴(yán)重?fù)p害甲方聲譽(yù)的行為，乙方除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，甲方有權(quán)扣除乙方合同總額的3－5%作為違約金，
并有權(quán)單方解除本合同并不承擔(dān)由此造成的任何損失。
6、乙方違反合同，未及時(shí)清運(yùn)垃圾或者清運(yùn)垃圾不符合甲方要求的，給甲方造成影響、損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償，并同時(shí)支付與該損失數(shù)額相等的違約金，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律責(zé)任。
7、乙方員工在工作中所發(fā)生的工傷事故或傷及他人，責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。
七、不可抗力
在本合同履行期間，當(dāng)事人一方因不可抗力，致使本合同不能履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方，并在七日內(nèi)提供有效證明，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
八、 本合同未盡事宜，均按照國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行，或由雙方協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與合同正文具有同等法律效力。
九、本合同期間，甲乙雙方發(fā)生爭議可協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。
十、本合同一式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
十二、合同附件與合同正文具有同等法律效力
附件一《供方考核細(xì)則》 附件二《員工行為規(guī)范》 附件三《垃圾清運(yùn)操作流程》
十三、甲乙雙方均已了解上述條款，無其它異議。
甲方：（蓋 章） 乙方：（蓋章） .
負(fù)責(zé)人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
時(shí)間： 20xx 年 4 月 1 日 時(shí)間： 20xx 年 4 月 1日
年裝修合同13
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項(xiàng)目：衛(wèi)生間裝修工程
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行衛(wèi)生間裝修。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：___________________________________
2.居室規(guī)格：
總計(jì)：施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《衛(wèi)生間施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.工程開工日期：______年______月______日
5工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條：質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照浙江省地方標(biāo)準(zhǔn)《衛(wèi)生間裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
第四條：付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的.50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。甲方付清工程價(jià)款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在衛(wèi)生間裝修中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第五條：違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第六條：合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第七條：合同生效
1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2.本合同一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)
電話：電話：
簽約日期：年月日
年裝修合同14
承接方(乙方)：__________
發(fā)包方(甲方)：__________
工程項(xiàng)目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況.工程地址：
2.居室規(guī)格：房型層(式)室廳廚衛(wèi)，總計(jì)施工面積平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件
(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式：
5.工程開工
日期：__________年__________月__________日
6.工程竣工
日期：__________年__________月__________日工程總天數(shù)：__________天
第二條：工程價(jià)款工程價(jià)款(金額大寫)__________元，詳見本合同附件
(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款元;
2、人工費(fèi)元;
3、設(shè)計(jì)費(fèi)元;
4、施工清運(yùn)費(fèi)元;
5、搬卸費(fèi)元;
6、管理費(fèi)元;
7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)元。
第三條：質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
6.款項(xiàng)劃入名稱;賬號(hào)
第四條：材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用此材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。
甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均有乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到場。
如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。
按甲方提供的材料合計(jì)金額的0%作為管理費(fèi)支付給乙方。
材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式.合同已經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付00%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(__________年__________月__________日)，甲方即第二次付施工費(fèi)的40%。
剩余0%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。
1.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。
增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場結(jié)清。
2.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的%支付給乙方。
3.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條：工程工期.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的__________%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。
如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的__________%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的`，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條：工程驗(yàn)收
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條：其他事項(xiàng).甲方責(zé)任
(1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
(2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。
對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
(3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
施工中如需臨時(shí)使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
(2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
(3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。
萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
(4)嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為2個(gè)月。
第九條：違約責(zé)任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。
因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條：爭議解決本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的0%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(業(yè)主)：__________
乙方：__________
住所__________
地址：__________
企業(yè)__________
地址：__________
郵政編碼：__________
郵政編碼：__________
工作單位：__________
法人代表：__________
委托代理人：__________
電話：__________
簽約__________
地址：__________
年裝修合同15
甲方：
乙方：
甲方的計(jì)算機(jī)信息機(jī)房工程及其設(shè)備安裝工程項(xiàng)目，確定乙方為施工安裝單位，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)多次洽商，達(dá)成如下合同：
1、1工程概況：
本工程主要包括系統(tǒng)計(jì)算機(jī)機(jī)房裝修。機(jī)房設(shè)備的提供安裝調(diào)試。及其工程。
1、2項(xiàng)目名稱：
1、3承包范圍
系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)。施工。及設(shè)備材料供應(yīng)。
1、4施工地點(diǎn)
1、5本合同遵循的技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)先原則：
1、6質(zhì)量合保證
乙方須承諾，本工程中所選用的材料及設(shè)備均嚴(yán)格按照本合同材料及設(shè)備清單中所列出的產(chǎn)地和數(shù)量去選項(xiàng)購，并須獲得甲方的認(rèn)可和支持，以確保本工程符合以上標(biāo)準(zhǔn)。
第二章甲乙雙方的責(zé)任
2、1甲方的責(zé)任：
1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場各工種間的配合。
2)負(fù)責(zé)對(duì)工程施工進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出并通知乙方及時(shí)糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水，電及相應(yīng)的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對(duì)乙方提供的各種技術(shù)文件，資料保密，不以任何形式擴(kuò)散給第三者。
2、2乙方的責(zé)任：
1)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。
2)負(fù)責(zé)按合同規(guī)定施工，確保工程進(jìn)度，按照甲施要求完成各項(xiàng)工作。
3)負(fù)責(zé)按照經(jīng)過甲方審批過的施工設(shè)計(jì)圖和有關(guān)規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。
4)負(fù)責(zé)成品交驗(yàn)前的保護(hù)，保養(yǎng)。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄，并匯集施工技術(shù)資料。
6)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù)，并確保系統(tǒng)按期驗(yàn)收使用。
7)負(fù)責(zé)培訓(xùn)甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術(shù)人員。
8)乙方進(jìn)場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理，如違反甲方管理制度，視情節(jié)予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理，保持現(xiàn)場清潔，器材堆放整齊并及時(shí)清理現(xiàn)場垃圾，做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓(xùn)工作，現(xiàn)場施工嚴(yán)格遵守甲方及地方安全部門的多項(xiàng)管理制度，乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
第三章材料及設(shè)備
3、1材料及設(shè)備到達(dá)目的地為工地現(xiàn)場。
3、2裝修材料10天內(nèi)交貨，設(shè)備7天交貨。本項(xiàng)目施工時(shí)間為30個(gè)工作日；
3、3所有材料均由乙方組織采購，甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設(shè)備除甲方另有書面變更要求外，均須按投標(biāo)報(bào)價(jià)中所列產(chǎn)品型號(hào)。產(chǎn)地進(jìn)行采購。
第四章合同價(jià)款
合同總價(jià)為：
計(jì)人民幣：元整
合同總價(jià)包括附件的設(shè)備清單所列設(shè)備。系統(tǒng)的安裝調(diào)試及其運(yùn)保費(fèi)。稅金等所有的相關(guān)費(fèi)用。
第五章付款方式
5、1合同簽定后一周內(nèi)，甲方需向乙方支付合同總價(jià)的30%作為備料款，計(jì)人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢，驗(yàn)收合格，正常使用后，甲方支付至所有款項(xiàng)90%的竣工款，乙方工程價(jià)款計(jì)人民幣：(以最后決算為實(shí)際價(jià)格)。剩余10%作為質(zhì)保金，工程驗(yàn)收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項(xiàng)，乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票，給甲方入帳。
第六章工期
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起，乙方即開始進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作。
6、2根據(jù)甲方的施工進(jìn)度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計(jì)劃安排需經(jīng)甲方書面確認(rèn)后方可執(zhí)行；甲方原因造成的停工及工期延誤，乙方必須當(dāng)日向甲方提出書面報(bào)告以供審批；甲方須在48小時(shí)內(nèi)予以書面答復(fù)，若逾期不予答復(fù)，則表示甲方同意乙方的報(bào)告。
第七章設(shè)計(jì)變更
甲方因變更設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)書面通知乙方；乙方按規(guī)定需變更時(shí)，應(yīng)由甲方簽證，竣工時(shí)按工程量增減的.簽證進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算，未經(jīng)甲方代表確認(rèn)的變更無效，不可作為結(jié)算依據(jù)。
第八章工程驗(yàn)收
8、1工程完成后，乙方提交工程竣工報(bào)告，七日內(nèi)由甲。乙雙方對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。
8、2工程驗(yàn)收時(shí)，乙方應(yīng)向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設(shè)計(jì)。施工文件及圖紙，并提供全套電子管理文檔。
8、3按國家和地方當(dāng)局的相關(guān)施工規(guī)范，驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)作為驗(yàn)收依據(jù)。
8、4甲方需在三日日內(nèi)驗(yàn)收完畢，并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單據(jù)上簽字蓋章。
8、5若經(jīng)確定為不合格工程，則乙方應(yīng)及時(shí)修正，并直至工程驗(yàn)收合格。
第九章保證及處罰
9、1乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產(chǎn)品免受第三方提出關(guān)于侵犯其專利權(quán)。商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)的起訴。
9、2乙方保證本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。施工。驗(yàn)收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進(jìn)度安排完成各項(xiàng)工作，如逾期，每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統(tǒng)保修內(nèi)提供4小時(shí)快速響應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)現(xiàn)場服務(wù)。
9、5乙方提供綜合布線線路15年質(zhì)量保證，質(zhì)保期從工程驗(yàn)收合格后開始計(jì)算；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及他1年質(zhì)量保證，質(zhì)保期從設(shè)備驗(yàn)收合格后開始計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)設(shè)備非人為損壞的免費(fèi)維修。更換(詳見產(chǎn)質(zhì)保規(guī)定)，保障產(chǎn)品的正常使用。整個(gè)系統(tǒng)乙方提供2年免費(fèi)維護(hù)。
9、6凡購買乙方銷售的產(chǎn)品設(shè)備，自驗(yàn)收合格之日起(一年)內(nèi)如非人為因素引起的故障，經(jīng)檢驗(yàn)屬實(shí)可免費(fèi)更換。維修，但下列情況不屬保修范圍。
1、不正確操作，造成產(chǎn)品損壞：
2、自行拆卸，標(biāo)貼損壞，日期涂改，產(chǎn)品人為損壞，進(jìn)水，變形，受潮，自然災(zāi)害，雷擊等。質(zhì)保期后乙方提供維修服務(wù)，修理所需交通費(fèi)及更換零配件費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
9、7如在接入弱電系統(tǒng)工程中因使用甲方已有的線路與設(shè)備而有故障的，由甲方負(fù)責(zé)。
第十章仲裁與訴訟
10、1執(zhí)行合同過程中甲乙雙方發(fā)生爭議的問題，均應(yīng)通過雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的爭端，提交甲方所在地法院訴訟解決。
10、2除另有裁決外，仲裁費(fèi)與訴訟費(fèi)由訴訟方承擔(dān)
10、3在仲裁與訴訟期間，除正在仲裁與訴訟部分外，合同其它部分繼續(xù)執(zhí)行。
第十一章其它
本合同附件及乙方投標(biāo)書與合同正本具有同等法律效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各持壹份；本合同自雙方簽章雙方往來文件，均應(yīng)以書面形式為準(zhǔn)。本合同如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，或另訂補(bǔ)充條后生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
【年裝修合同】相關(guān)文章：
2022年裝修合同04-22
裝修公司裝修合同04-02
2022年裝修施工合同02-28
2023年工程裝修合同01-03
年室內(nèi)裝修合同12-07
2022年裝修工程合同04-05
裝修公司裝修合同15篇04-03
裝修合同精選09-13
裝修合同03-19