- 相關推薦
工程尾款支付協(xié)議書
在生活中,需要使用協(xié)議的場合越來越多,簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。到底應如何擬定協(xié)議呢?下面是小編收集整理的工程尾款支付協(xié)議書,僅供參考,大家一起來看看吧。
工程尾款支付協(xié)議書1
甲方:北京xx物業(yè)發(fā)展有限公司
乙方:北京xx集團有限責任公司
鑒于乙方承建甲方開發(fā)建設的“中國xx商城”一期工程項目(以下簡稱“一期工程”)的特殊歷史背景情況,及甲方重組后對一期工程后續(xù)開發(fā)建設所付出的巨大努力,現(xiàn)甲、乙雙方就甲方未支付乙方一期工程尾款事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商共同達成協(xié)議內容如下:
一、甲方尚欠乙方一期工程尾款約為萬元人民幣(不含工程質保金萬元人民幣,質保金的返還時間按雙方簽訂的合同(注明是哪一個合同)約定執(zhí)行)。
二、甲方自20xx年7月1日起至20xx年12月31日止,向乙方支付完畢上述工程尾款。具體付款日期及方式如下:
。、20xx年7月日前萬元
2、20xx年8月日前萬元
。、20xx年9月日前萬元
。础20xx年10月日前萬元
。怠20xx年11月日前萬元
。丁20xx年12月日前萬元甲方按上述時間的約定,將款項匯入以下帳號:
三、雙方同意在支付上述最后一筆工程款前,對雙方可能產生的差異進行確認調整,并按最終確認結果支付。雙方確認差異并進行調整的依據(jù)是:合同、結算單、甲供材料。若雙方無法就調整達成一致,甲方必須按本協(xié)議第二條第6項規(guī)定的時間向乙方支付不少于該項支付數(shù)額的95%,即萬元的一期工程尾款。
四、由于甲方未能嚴格履行甲、乙雙方于20xx年9月18日簽訂的《中國xx商城工程補充協(xié)議》,另應向乙方支付違約金萬元。但考慮到雙方的友好關系及乙方履行本合同的`誠意,乙方同意甲方在嚴格履行本協(xié)議約定的義務前提下,免除其中萬元的支付義務,即甲方只須向乙方支付50萬元違約金,該50萬元違約金應于20xx年12月日前支付。若甲方未能全面履行本合同約定的義務,則仍應向乙方支付本條所述全部違約金萬元,且該違約金自本合同生效之日起按人民銀行同期貸款利率計算利息。
五、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
六、本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方可另行簽署補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議均有同等法律效力。
七、由于履行本協(xié)議引發(fā)的爭議,任何一方均應向北京仲裁委員會提起仲裁,仲裁裁決是終局的。
八、本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份。
甲方:北京xx物業(yè)發(fā)展有限公司(蓋章)地址:
電話:
法定代表人(或授權代表)簽字:
乙方:北京xx集團有限責任公司(蓋章)地址:
電話:
法定代表人(或授權代表)簽字:
簽訂日期:20xx年6月日
工程尾款支付協(xié)議書2
定作方:
承攬方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利的原則,經(jīng)過雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 加工承攬的定作物
1.1品名:腳手架表面鍍鋅處理
1.2規(guī)格:以實際交付為準
1.3數(shù)量:以實際交付為準
第二條 合同價款
2.1合同價款總額或計價方式:元每噸。
2.2付款方式:按季結算,每季度底支付
第三條 加工成品質量要求及技術標準:
3.1質量要求:按照國國家標準
3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
4.1主要原材料腳手架由定作方提供。
4.5承攬方收到定作方提供的原材料之日起1日內檢驗完畢,不符合鍍鋅要求的,應在收到后3日內通知定作方。
第五條 特別承諾
5.1定作方在合同期內不再另行將腳手架產品鍍鋅工序交由第三方加工,承攬方為確保定作方產品產出量,不再承攬其他第三方的表面處理業(yè)務。
5.2任何一方違反上述約定,對方均有權解除被合同。
第六條 驗收標準和方法
6.1驗收標準:、國家標準
6.2驗收方法:全部驗收
6.3定作方驗收承攬方所完成定作物的時間:收貨后3日內
6.4定作方驗收承攬方所完成定作物的地點:定作方產內
6.5驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后1年內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,定作方有權要求賠償損失。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明為準。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由承攬方自提待加工物,送交定作物。
7.1.1自提定作物的時間:定作方通知后3日內
7.1.2自提定作物的地點:定作方單位內
7.2雙方約定由承攬方送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:通知定作方后3日內
7.2.2送交定作物的地點:定作方單位內
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔:包裝費用由承攬方承擔
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式:汽車
9.2運輸費用由承攬方承擔。
第十二條 承攬方的違約責任:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責重作。經(jīng)過重作后,仍不符合合同約定的質量標準,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作方仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作方支付未交定作物加工價款總價的20%違約金。
12.5未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作方支付不能交付定作物貨值總價的20%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求完成,并承擔逾期交付的責任。變賣定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權解除合同。
12.10超出本合同規(guī)定的材料消耗定額使用定作方提供的材料,承擔超過部分的材料費。
12.11違反本合同5.1的,按照已發(fā)生定作業(yè)務加工價款的20%支付違約金。
第十三條 定作方的違約責任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬方造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作方的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作方應向承攬方支付未履行部分價款總值的20%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬方提供原材料的,承攬方有權解除合同并賠償因此給承攬方造成的損失;承攬方不要求解除合同的,交付定作物的日期應當順延。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8違反本合同5.1的,按照已發(fā)生定作業(yè)務加工價款的20%支付違約金。
第十四條 不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力(不包括第三人違法侵害)致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作方遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬方不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第一種方式解決:
(一)向無錫仲裁委員會申請仲裁。
(二)向人民法院起訴。
第十六條 本合同簽訂地點無錫市錢橋鎮(zhèn)馬芮腳手架廠
第十七條 其它事項
17.1雙方約定加工地點在。
第十八條
18.1本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
18.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同期限為年,自20xx_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。甲方的全權授權代表為,甲方其他工作人員簽署的所有文書必須經(jīng)全權授權代表簽字認可方發(fā)生法律效力,未經(jīng)全權授權代表簽字認可的文書不得作為雙方結算的依據(jù)。
第十九條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
以下無合同正文。
定作方(章):
承攬方(章):
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
地址:
地址:
電話:
電話:
開戶行:
開戶行:
賬號:
賬號:
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
工程尾款支付協(xié)議書3
甲方:_______________________________________________________
乙方:_______________________________________________________
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規(guī),遵循平等、公平、誠信的原則,就瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)道路交通安全設施施工的相關事宜協(xié)商一致,具體內容如下:
一、工程概況
。ㄒ唬┕こ堂Q:__________________________________________________________________________________________________________________________________。
。ǘ┕こ痰攸c:_______________________________________________________________________________________________。
。ㄈ┕こ谭秶旱缆窐司施劃、道路標志標牌安裝,具體施工內容見附圖。
。ㄋ模┏邪绞剑喊ぐ。
。ㄎ澹┎牧霞肮に囇a充說明見施工附圖。
二、合同工期及順延條 件
。ㄒ唬┦┕すて
合同總工期以實際進場施工之日起計算,約五十三天,竣工日期為20xx年11月25日。
(二)工期順延條 件
1.甲方未能按約定提供施工圖紙;
2.設計變更或工程量增加;
3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;
4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。
(三)乙方滿足工期順延條 件后1個工作日內,以書面形式向甲方提出順延要求,甲方在收到報告后1個工作日內予以確認,逾期不予確認,視為同意順延工期。
三、施工及安全要求
(一)施工要求
1.甲方應協(xié)助乙方辦理相關施工允許手續(xù),協(xié)調各方面關系。
2.乙方應嚴格按照國家相關要求,無償為甲方設計施工規(guī)劃,在合同簽定后七個工作日內,將規(guī)劃方案提交甲方。
3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知后,七個工作日內完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場。
4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行采購和加工,并提相關材料供質量保證書。
5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工,因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。
(二)安全要求
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。
四、工程質量、驗收及質保
。ㄒ唬┵|量標準
乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規(guī)范》GBJI0-87、《公路交通標志和標線設Z規(guī)范》JTGD82-20xx明確要求施工,保證工程質量。
(二)工程驗收
1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知,以書面形式送達甲方,如甲方不能按期參加驗收,須在三個工作日內書面回復乙方,并另行商定驗收日期。
2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議,但到期未組織驗收的,視為工程竣工并合格。
3.自工程竣工驗收合格后,自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。
(三)工程質保
自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期,乙方對工程負責保修,質保期內除不可抗力因素造成的`工程維修外,涉及的材料費、人工費等所有費用,由乙方全部承擔,質保期屆滿后,乙方提供終身維護服務。
五、合同金額及費用結算
。ㄒ唬┖贤痤~:人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓,小寫¥2,836,483元。
。ǘ┳院贤炗喓笪鍌工作日內,甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。
。ㄈ┳栽O施安裝完成后七個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。
(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的15%,作為第三階段進度款。
。ㄎ澹┖贤傤~的5%作為質保金,保修期壹年,在質保期內未出現(xiàn)質量問題的,甲方于質保期界滿后十個工作日內,將質保金全額支付給乙方。
六、違約責任
。ㄒ唬┘追竭`約
因甲方原因未能按合同約定,按時支付工程進度款,造成乙方工期延誤,甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。
(二)乙方違約
1.除不可抗因素,由于乙方的原因未按本合同規(guī)定的日期全部竣工驗收合格,每逾期一日,乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金,計算至全部工程驗收合格之日時止。
2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用,乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金,并承擔因此給甲方造成的各項損失。
3.乙方施工過程中未按安全生產規(guī)范要求,造成的安全事故,由乙方承擔全部責任,并賠償因事故給甲方帶來的各項損失。
七、爭議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應盡量協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方可向合同履行地法院起訴。
八、附則
(一)本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,自雙方簽字蓋章后生效。
(二)本合同未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定議定補充協(xié)議,與本合同具有同等效力。
。ㄈ┖贤郊
1.標準、規(guī)范及有關技術文件;
2.施工圖紙;
3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件。
甲方:__________________________________________________________________________________________
地址:_______________________________________________________________________________________________
代表人:
電話/傳真:__________________________________________________________________________________________
開戶行:___________________________________________________________________________
賬號:________________________________________________________________________________
乙方:__________________________________________________________________________________________
地址:____________________________________________________________________________________________________
代表人:
電話/傳真:________________________________________________________________________________
開戶行:________________________________________________________________________________
賬號:_______________________________________________________________________________________________
簽約時間:_____年_____月_____日
【工程尾款支付協(xié)議書】相關文章:
支付協(xié)議書02-09
貨款支付協(xié)議書02-05
工程款支付申請報告06-10
支付協(xié)議書四篇07-29
支付信托報酬支付協(xié)議02-07
支付協(xié)議書合集八篇08-11
關于支付協(xié)議書四篇08-13
支付協(xié)議書匯總10篇08-14
工程款支付申請報告15篇08-31