- 裝飾工程施工合同書 推薦度:
- 裝飾裝修工程合同書 推薦度:
- 相關(guān)推薦
裝飾工程合同書15篇
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,很多場合都離不了合同,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?下面是小編為大家收集的裝飾工程合同書,僅供參考,大家一起來看看吧。
裝飾工程合同書1
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù);
工程造價為:¥ 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、 工程期限
工程開工日期:年月日
工程竣工日期:年月日
五、 質(zhì)量要求
按國家建設部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價30%
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的 70%
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的 100%
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的`材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、 工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱(蓋公章): 乙方單位名稱:(蓋公章)
法人代表:法人代表:
年 月 日
裝飾工程合同書2
發(fā)包人(甲方):________
承包人(乙方):________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人室內(nèi)裝飾裝修工程有關(guān)事宜協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1、工程名稱:________
2、工程地點:________
3、承包范圍:參見合同附件(二)《裝飾工程預算書》所列項目。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工,發(fā)包人包料。
第二條工程價款
工程價款(大寫金額)叁拾伍萬壹仟玖佰伍拾肆元整詳見合同附件(二) 《裝飾工程預算書》。
第三條付款方式
1、雙方約定按以下第
2、特別費用的約定
a、施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
b、施工過程中,由于乙方的原因違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責。
c、合同附件預算表中沒有列明稅費的,稅費由甲方按實際征稅額向有關(guān)部門繳納。已經(jīng)列明稅費的,由乙方負責繳交。
3、乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行,如甲方增加新的工程項目,經(jīng)雙方協(xié)商,另行簽署補充合同,其工程項目涉及的款項,甲方應先預付30%的工程款,工程進度到50%時,甲方在驗收前支付給乙方工程款。如其工程材料款項大于該項目的50%,甲方應按實際比例先支付給乙方備料款。
第四條質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。工程驗收標準,雙方同意參照____市地方標準DB3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加或減少的費用,應另簽定補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,施工質(zhì)量由甲方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第五條材料供應
1、甲方所提供的材料均應用于合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪做它用。
2、乙方提供的材料,未按附件(二)所報的價格或底于報價和品牌.設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的'損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備、,必須是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并按時供應到現(xiàn)場。如延期,施工工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第六條工程期限
1、工程期限天,開工日期年日,竣工日期________年____月____日。
2、如果是乙方原因而延遲完工,每日按
3、甲方自行挑選的材料、設備、因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔。乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工中,因工程質(zhì)量問題,雙方意見不一致而造成停工,均不視為誤工或延遲工期,雙方應主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以保證繼續(xù)施工。
5、施工中如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方承擔全部施工費用。如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
6、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意。私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,(按附件二圖紙報價材料等驗收),除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部竣工后,乙方通知甲方進場竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在十天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任,甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時間內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期,但甲方應承擔工序及工程的竣工日期。
4、甲方驗收工程合格后,雙方辦理工程結(jié)算和竣工移交手續(xù)。
第八條其他事項
1、乙方指派(姓名)為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量按期完成施工任務。
2、乙方負責施工現(xiàn)場的安全、.嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。XX發(fā)生,必須盡快負責修復或賠償。
3 、乙方必須做好對施工人員參加各類人身保險.一但發(fā)生事故乙方自己解決.對甲方無關(guān)系.
4、乙方嚴格履行合同,實行信譽工期。
5、乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。在保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成的質(zhì)量問題,乙方無條件進行維修,如果由于甲方使用不當,造成的裝飾面損壞或不能使用,乙方酌情收費進行維修。
第九條違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使雙方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條爭議解決
1、本合同履行期間。雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決,或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向____市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向雙方當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁,向人民法院提起訴訟。
第十一條合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式通知對方,應按合同總價款的30%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式通知對方,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條合同生效
1、本合同和合同附件雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補充合同)一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
裝飾工程合同書3
甲方:
乙方:
本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝任務(包工包料) 為明確雙方權(quán)利和義務,結(jié)合裝修工程的具體情況,雙方達成如 下協(xié)議:
一、工程概況
工程地點:
房屋結(jié)構(gòu):
1、工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式:
(1) 乙方包工、包料(乙方提供裝修材料明細表);
(2) 乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
2、工程總造價和工程內(nèi)容:,設計費元,管理費_____________元,稅金________元,工程內(nèi)容見工程預算清單、施工圖。
3、工程施工安裝內(nèi)容及施工安裝費用以本工程報價單為準。增加項目經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后,簽字生效,另行計費。
4、工期:雙方商定本工程工期為,按時按質(zhì)完成全部施工及安裝任務,即簽定開工報告之日起。
二、甲方工作
1、對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
2、甲方向乙方提供施工所需的水、電。
3、甲方在開工前到物業(yè)辦理好一切裝修手續(xù)。
三、乙方工作
1、指派工地施工監(jiān)理,按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成施工任務。
2、按照國家建設部有關(guān)規(guī)定進行操作,做好防火工作。
3、按照施工圖紙進行施工。
4、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
四、關(guān)于工程款結(jié)算的`約定
1、簽訂施工合同當日付整。
2、工程進場木工完工付整。
3、工程驗收后全部結(jié)清計元尾款。
五、關(guān)于材料的約定
1、乙方根據(jù)圖紙的要求供應材料。
六、關(guān)于雙方責任的約定
1、甲方責任
A、不能按期付款而造成的損失由甲方承擔,工期相應順延。
B、因甲方原因變更設計造成材料、人工浪費,損失由甲方承擔,工期相應順延。
C、因甲方原因(乙方違約除外)終止合同而工程量未過半,乙方應收取實際工程款。
2、乙方責任
A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔。
B、在施工中違反操作規(guī)則造成人員傷害,責任由乙方自負。
C、由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用,由乙方負責在工程結(jié)算款中扣除。
D、其它未約定事項由雙方協(xié)商解決。
七、關(guān)于設計與施工及驗收的約定
1、乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)約見甲方審圖,經(jīng)甲方確認后簽字認可,乙方方可施工。
2、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙施工(安裝)。
3、在施工過程中,甲方提出變更設計,停止施工或增減項目,應
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,且工期不順延。
八、違約責任
按《合同法》有關(guān)規(guī)定。.
九、裝飾工程報價單,施工圖經(jīng)雙方協(xié)商,達成一致的其他具體問題協(xié)議,作為合同的附件,與合同具有同等效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙各執(zhí)一份。
十一、本合同一經(jīng)雙方簽章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書4
發(fā)包方(甲方): 承包方(乙方):
鑒于家居裝修實際情況的需要,按照《中華人民共和國合同法》及建設部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達成以下合同條款,雙方自覺遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:
5、工期:天,本工程自年 月 日開工,于年 月 日竣工。遇不可抗因素影響,工期須延。
6、工程質(zhì)量:
7、合同價款(人民幣大寫):
二、材料確認
1、本合同工程所有材料由乙方按預算單要求統(tǒng)一配送,除合同規(guī)定屬甲方自購材料外,甲方不能擅自采購,否則視為違約。
2、凡屬于甲方所提供的材料因質(zhì)量問題(部分材料要經(jīng)安裝和使用后才能檢驗出質(zhì)量合格與否)導致某項目部分或全部發(fā)生連帶問題等,均由甲方承擔后果責任。如需維修或重新裝修時,由甲方承擔一切費用,工期須延。
3、凡甲方負責供應材料、設施、用具等。甲方須要按合同約定及時采購并送交施工現(xiàn)場,搬運、裝卸費用等由甲方承擔,如未能按約定影響工期的工程須延。
4、如屬乙方提供的材料不合格所產(chǎn)生質(zhì)量問題時則由乙方負責承擔連帶責任并更換材料或賠償損失。
三、水電供應
本工程施工前,甲方須給乙方提供房屋原始水電結(jié)構(gòu)詳圖,負責水電到位和承擔施工所發(fā)生的水電費。鑒于裝修期間不能間斷,故甲方必須保證水電暢通。
四、項目的增減及變更
1、工程施工中甲方需修改設計方案或增加工程項目,須提前三天與乙方聯(lián)系,經(jīng)雙方簽字認
可后,乙方則予以安排施工。
2、工程合同生效后,甲乙雙方均不得借故減少裝修項目,否則視為違約。
五、工程項目、單價的確定
1、本合同工程具體裝修項目及其單價等均以雙方簽字確認為準,甲、乙雙方均不得擅自更改。
六、付款方式及終結(jié)結(jié)算
1、本合同生效當日,甲方須交納定金三仟元整。
2、甲方需按合同規(guī)定日期自覺至乙方財務部交付工程款,乙方開收款收據(jù)。
3、工程合同定金和余款甲方須以現(xiàn)金支付。凡甲方以轉(zhuǎn)帳支票支付工程款時,工程工期均以乙方兌現(xiàn)甲方支票進賬之日起算,工期相應須延。
4、裝修期間甲方如有增加項目(包括水、電改造項目等)經(jīng)乙方認可后,甲方需要支付第三期工程款的同時付清所有增加項目的工程款。否則乙方有權(quán)拒絕施工增加項目部分。
5、本合同工程以驗收時裝修項目的工程造價為最后結(jié)算(含施工中變更項目的工程總造價),如果終結(jié)算與預結(jié)算清單有出入,均以最終工程實際造價結(jié)算為準。
6、工程款具體支付日期:
七、工程驗收標準
本合同以甲、乙方確認的施工圖紙、工藝標準以及深圳建設局頒發(fā)的《深圳市家庭裝修工程質(zhì)量驗收標準》為準(因東莞未有《工程質(zhì)量驗收標準》)
八、工程驗收和交付
1、本工程完工驗收前3天由乙方口頭通知甲方,甲方須按時到場參加驗收,不得借故拖延,如完工后,甲方因故不能按約定驗收,時間超過二日,則本工程視為合格,雙方不再驗收。
2、雙方驗收時,由甲方駐工地代表到場參加驗收。工程驗收合格、雙方須在工程驗收單上簽字認可,并在當日結(jié)清余款。
3、甲方如在工程完工后未經(jīng)雙方驗收或雖已驗收但未付清余款,即另請其它裝修隊進行其它項目裝修或安裝,或搬遷家俱與生活用具擅自使用等。則本工程視為已驗收,不再驗收。同時甲方上述行為視為違約,乙方有權(quán)暫緩交付工程。
九、工程保修責任
本合同工程驗收交付之日起,乙方負責為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準),保修范圍:乙方所裝修項目應有的`質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。
十、關(guān)于物業(yè)管理處所收費用的承擔約定
1、根據(jù)《深圳市家庭裝修管理規(guī)定》第十四條規(guī)定在辦理施工手續(xù)時,乙方須承擔壹仟裝修押金。甲方物業(yè)管理處所收取的費用與乙方無關(guān),由甲方與物業(yè)管理協(xié)商解決或承擔。
2、乙方在施工期間因乙方原因如違反管理處的有關(guān)規(guī)定,則乙方自行承擔相關(guān)責任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指:停電、停水、臺風、熱帶風暴,房屋自身發(fā)生裂縫、漏水質(zhì)量問題及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素時,工期可以相應須延。
1、停電每周累計長達5小時,可須延工期一天。
2、遇有臺風、熱帶風暴或該物業(yè)來小區(qū)有停工要求時。
3、凡屬不可抗力因素造成該項目發(fā)生質(zhì)量問題時則不在保修范圍內(nèi),如需維修,費用甲方承擔。
十二、防水防漏工程
鑒于家居裝修的特殊性,因此乙方在廚、衛(wèi)地面和工程裝修預算均有“防水防漏”項目。如甲方擬取消該項目,或在施工中擅自要求使用乙方提供的防水劑,則該工程交付后發(fā)生滲漏等質(zhì)量問題(包括致其它裝修項目質(zhì)量發(fā)生問題)均由甲方承擔全部責任與后果。
十二、隱蔽工程及改造工程
1、隱蔽工程:凡有水電改造工程,乙方在打槽布管后,甲方須及時到場與乙方共同測量并驗收簽字認可。如甲方不能按時參加驗收,或甲方雖參加測量驗收,但又不簽字確認,乙方可自行驗收,若甲方要求復檢,復檢費及由此造成的停工損失由甲方負責擔負,工期須延。
2、改造工程:凡屬拆墻、建墻、破樓板、開窗、門戶、安裝空調(diào)、防火防盜門窗、鋁合金門窗布置及管線改造工程,施工前均由甲方負責與物業(yè)管理處辦妥手續(xù),乙方方可施工。
十三、違約責任
合同生效后,任何一方變更或解除合同,應及時通知對方辦理合同中止手續(xù),并賠償對方該工程預算總價的20%的損失。
十四、工程設計圖紙及確認標準、條件和時間
1、乙方負責提供的設計圖紙標準為:
a) 平面圖紙一張;
b) 相關(guān)施工黑白圖紙一套;
c) 不另提供剖面和效果圖;
d) 如果甲方需要效果圖,不需要乙方施工該工程,乙方將另行收費,標準為:880元/A3紙、680元/A4紙;
2、施工圖紙條件和時間:
a) 合同簽字后,甲方和乙方雙方應在每張圖紙上簽字認可,甲方對圖紙未能確認簽字,乙方則緩期開工,工期須延。
b) 施工期間,甲方需要修改設計圖紙或增加項目而需要乙方確認簽字時,雙方須另行簽定補充合同,并由甲方在相關(guān)圖紙上簽字認可和付清增改項目的工程款后,乙方則安排施工,工期相應須延。
c) 圖紙一經(jīng)雙方確認,如需要修改和變更,須征得雙方同意,凡因修改,變更圖紙導致工程項目費用增加的,由甲方承擔,工期相應須延。
十五、部分項目中間和提前驗收約定
鑒于部分項目涉及到先期驗收合格后方可進行其它項目的施工,因此,凡本工程預算清單有以下裝修項目時,均可單項完工, 單項驗收,具體驗收時間由乙方提前2日通知甲方。單項完工, 單項驗收的項目有:
1、門及門套、窗套(不含油漆)
2、吊頂(不含乳膠漆、油漆)
3、家具內(nèi)、外飾面板
4、水電改造(驗收數(shù)量及材料)
5、木地板、地腳、天花角線(不含油漆)
6、大理石(花崗巖)臺面及門坎
7、防盜網(wǎng)、鋁合金窗、門凡驗收合格,雙方應在驗收單上簽字確認,以便乙方進行下一項目的施工等。
甲方: 乙方:
裝飾工程合同書5
甲方:
乙方:
本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝任務,為明確雙方權(quán)利和義務,結(jié)合裝修工程具體情況,雙方達成協(xié)議:
一、 工程概況
1. 工程名稱:________________________________
2. 工程地點:________________________________
3. 工程價款(大寫金額)_______________元,詳見本合同附件《報價表》。增加項目及費用經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后,簽字生效,另行計費。
4. 工期:雙方商定本工程工期為____天,按時按質(zhì)完成全部施工及安裝任務。即自____年____月____日(施工期以材料進場第二天算起)。
二、 甲方工作
1. 開工前負責辦理好建設許可證,協(xié)助乙方辦理施工許可證及夜間許可證。及負責辦理因施工占用和共用空間報建手續(xù)。
2. 負責向乙方免費提供完工的建筑主體、并提供施工所需的水、電。
3. 開工前一天,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所在地滯留的家具、陳設等采取保護措施。若甲方不采取必要的保護措施,因而造成家具、陳設的損失由甲方承擔。
4. 對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
5. 按時、按質(zhì)、按量提供施工用的自購材料。
三、 乙方工作
1. 指派________為乙方駐工地監(jiān)理,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
2. 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。
3. 嚴格按照圖紙或說明進行施工,做好各項選題檢查和施工記錄。
4. 工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的.一切設施和工程成品進行保護。
5. 乙方有權(quán)拒絕不專業(yè)的違反規(guī)范的要求及非法要求。
四、 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1. 方案設計確定后,甲方需交定金____元,才能進行施工圖設計。如因甲方原因,中止本協(xié)議,甲方所交定金作為乙方設計的補償。
2. 本合同簽訂后,甲方付給乙方雙方認可的報價單上確定的工程款總額的40%(包括定金),乙方進場施工。
3. 工程施工過程中,泥、水、電工完成前期工程,木工進場前,甲方付給乙方第二批工程款,即報價單上確定的總金額與增加項目金額的和的30%。木工程基本完成,油漆、灰工進場前,甲方付給乙方第三批工程款,即報價表確定的總金額和所有增加項目金額的和的20%。甲方所付工程款以乙方財務部開出的票據(jù)為準。
4. 工程竣工后,甲方應及時驗收、結(jié)算并于結(jié)算當天內(nèi)付清全部結(jié)算款(包括增加項目金額之和)
五、 關(guān)于材料供應的約定
1. 本工程所需的按報價單規(guī)定應由甲方自購的施工材料,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,分別在各項工程開工之日前三天內(nèi)甲方采購供應運到工地現(xiàn)場。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異對工程造成損失的,責任由甲方承擔。甲方供應材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管。乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
2. 凡由乙方采購的材料,設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,若已使用對工程造成的損失由乙方負責。
六、 關(guān)于雙方責任的約定
1、因甲方原因影響工期,損失由甲方承擔,工期相應順延。
a. 不能按期供水電;
b. 不有保證每天有8小時以上工作時間(含加班)
c. 不能按期提供自購材料、設備
d. 不能按期付款
e. 因甲方原因變更設計造成材料、人工浪費;
f. 因甲方原因終止協(xié)議,而總造價工程量未過半,乙方擁有收取工程總造價55的設計費權(quán)利
g. 逾期驗收
2、因乙方責任
a. 不能按期開工或中途無故停工影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔;
b. 對竣工驗收后保修期____月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的證實屬于乙方責任的質(zhì)量問題,乙方免費返修;
c. 由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成人員傷害,責任乙方自負;
d. 由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應給予修復或賠償。
e. 由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用,由乙方負責,在工程結(jié)算款中扣除。
七、 設計與施工及驗收的約定
1. 乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)約見甲方審圖,經(jīng)甲方確認后簽字認可,乙方方可施工。
2. 乙方發(fā)布嚴格按甲方認可的圖紙施工(安裝)
3. 在施工過程中,甲方提出變更設計,停止施工或增減項目,應以局面形式通知乙方,列明停止施工或變更增減項目的理由,工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變理所采取的措施,增減的造價,因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理、延誤工期、補嘗停工和已采取材料(因變更了無法再利用而造成的材料損耗)等費用清單。甲方收到報告后兩天內(nèi)作出答復或協(xié)商調(diào)整。
4. 隱蔽工程在隱蔽前,由乙方通知甲方到場驗收,驗收期為兩天,甲方不按時驗收,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,甲方應予以承認。
5. 由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格,而影影響響工程質(zhì)量。其返工費用由甲方承擔,且工期順延。
6. 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
7. 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應在接到通知后__天內(nèi)驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。若另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
八、裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題的協(xié)議,作為合同的附件,與合同具有同等效力。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決;如協(xié)商調(diào)解不成時,雙方同意由__________仲裁委員會裁決。
甲方: 乙方:
裝飾工程合同書6
委托方(甲方):姓 名: 。 住所地址: 。 聯(lián)系電話: 。
被委托方(乙方):企業(yè)名稱: 。 法人代表: 。 企業(yè)所在地址: 。 聯(lián)系電話: 。
第一條:基本情況
根據(jù)國家及當?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本合同,以共同遵守。工程地址: 。 結(jié)構(gòu)形式: 。
1、 施工面積: 。
2、 施工內(nèi)容:(詳見預算項目)。
3、 委托方式: 。
4、 開工日期: 年 月 日。
5、 竣工日期: 年 月 日。
6、 工程總造價(大寫):(附工程預算書)。
第二條:質(zhì)量要求
1、 使用材料品種、規(guī)格、名稱(附預算清單);材料質(zhì)量 須甲方認可,所購材料為質(zhì)量合格的環(huán)保裝飾材料。
2、 工藝標準及質(zhì)量按照中國輕工裝飾協(xié)會制定的'《家庭 裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》執(zhí)行。
3、 施工過程中如有特殊要求,雙方應協(xié)商達成一致意見,簽定補充合同。
4、 質(zhì)量保修自工程完工后起為兩年。
第三條:工程款支付方式(合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款):
第一次 開工三日前 60% 。 第二次 工程進度過半 35% 。 第三次 竣工驗收合格 5% 。
第四條:違約責任
1、 若乙方施工質(zhì)量不合格,乙方應自行返工,費用自理。
2、 因乙方原因不能按期完工,每拖延一日應由乙方支付 甲方合同總造價2%的違約金。
3、 因甲方原因不能按期支付工程款,每拖延一日應由甲方支付乙方合同總造價2%的違約金。
4、 在施工過程中,乙方私自更改施工內(nèi)容,所引起的質(zhì)量問題,責任自負。如甲方提出施工內(nèi)容變更,需同乙方協(xié)商方案及費用并發(fā)生協(xié)議。
5、 合同生效后,由于一方原因要求解除合同,造成對方經(jīng)濟損失的,按實際造成的損失賠償。
6、 因甲方要求增項過大,施工工期另議,預算外安裝項目不計入施工工期。
第五條:爭議處理
1、 合同履行中發(fā)生的爭議,雙方可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成時,采取下列方式解決:
(1) 向當?shù)厥覂?nèi)裝修行業(yè)主管部門申請協(xié)調(diào)解決。
(2) 通過仲裁解決。
(3) 通過訴訟。
第六條:合同變更
1、 雙方已達成協(xié)議,如有一方需變更合同,需征得另一方的同意并履行簽約手續(xù)。
2、 簽定之日起生效:保修期內(nèi)有關(guān)保修條款生效,其余條款終止;保修期滿后全部條款終止。
第七條:合同文本
本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,結(jié)算憑證以正式收款收據(jù)為準。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書7
編號:
甲方:
乙方:
工程名稱:
工程地點:
承包范圍:
承包方式:
工程總造價(金額大寫):¥元
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)。經(jīng)雙方協(xié)商就工程的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、施工內(nèi)容:
3、工程期限:_____年___月___日開工,_____年___月___日竣工。
4、承包方式:一切材料乙方自備。
第二條:工程做法及合同價款
注1:按實際完成工程量依據(jù)合同單價進行結(jié)算。
注2:以上單價為綜合單價,包括人工費、材料費、管理費、意外傷害保險費、利潤、稅金。
注3:工程竣工后,由甲乙雙方測量核實所發(fā)生的工程量并提供結(jié)算清單。注4:本工程保修期為三年。
第三條:付款方式
1、簽合同人員進場甲方付乙方30%的工程款。
2、工程驗收合格后,付清余款。
第四條:工程質(zhì)量標準及保修
1、嚴格按照《安裝分項工程施工工藝規(guī)程》及國家現(xiàn)行規(guī)范施工及驗收。
2、進場先進行原材試驗合格后,方可進行安裝施工。
3、整體工程完工,乙方自檢合格后報驗,并以書面形式通知甲方,驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù);驗收不合格,乙方必須在限定時間修改后重新報驗。驗收結(jié)論以甲方出具的《竣工驗收通用表》為準。
4、乙方所施工的'項目,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定實施保修,竣工驗收合格后簽訂保修合同,按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五條:甲方工作
1、由全面負責本項目的施工監(jiān)督工作。
2、工程驗收合格后,甲方對乙方提交的'工程結(jié)算單進行審核。
3、甲方街道報驗通知時,及時驗收。
第六條:乙方的責任和義務
1、由組織過硬的施工隊伍,保證所有施工人員持證上崗并能按操作規(guī)程、規(guī)范及有關(guān)工藝要求進行施工。全面負責工程的施工質(zhì)量、工期、成本、安全生產(chǎn)和文明施工。
安全生產(chǎn)條款:
一、認真遵守安全規(guī)程制度和有關(guān)安全生產(chǎn)指示,根據(jù)本組人員的技術(shù)、體力
思想等情況,合理安排工作,做好安全交代,對本組人員在生產(chǎn)中的安全健康負責。
1、督促本組人員嚴格遵守各項安全炒作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,
2、組織搞好安全活動日,開好班前安全會。
3、對新調(diào)入工人做好現(xiàn)場安全教育。
4、經(jīng)常檢查所管人員及現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決或及時上報。
5、發(fā)生工傷事故要詳細記錄及時上報,并組織全組人員認真分析,提出防危措施,發(fā)生重大傷亡事故要保護現(xiàn)場,并立即上報。
二、工地安全員職責
1、堅持“安全第一,預防為主”的方針,對本工地人員和新上崗的職工進行安全生產(chǎn)和文明施工的經(jīng)常化教育。
2、督促本工地人員嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
3、負責督促和檢查個人防護用品的發(fā)放和在生產(chǎn)過程中使用情況。
4、協(xié)助工地負責人對本工地設施、設備進行安全檢查。
5、及時發(fā)現(xiàn)事故隱患,與工地負責人一道采取有效措施,防止事故發(fā)生。
6、協(xié)助工地負責人組織安全活動,制訂或修訂安全制度。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同訂立時間:_____年___月___日(即日起生效)
甲方:(章)
乙方:(章)
法定代表人簽字:
法定代表人簽字:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
賬號:
賬號:
裝飾工程合同書8
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵照平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
資金來源:
二、工程承包范圍:
三、合同工期:
本合同工期為: 歷天。
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
四、驗收標準及保修
1.達到國家規(guī)定的驗收合格標準。
2.本工程保修期 年(自竣工驗收合格交付使用之日起計,工程保修期滿壹年后,承包人做出保修承諾后,退還其工程質(zhì)量保修金)。
五、合同價款
(中標價)大寫:
六、組成合同的文件
1.組成合同的文件(優(yōu)先順序排列)包括:
(1) 裝飾裝修工程施工合同
(2) 中標通知書
(3) 招標文件(含圖紙、工程量清單及招標文件補遺書中與此有關(guān)的部分)
(4) 投標書及其附件(含工程報價單)
(5) 標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
2.上述文件應互為補充,如有不清楚或不一致的,以后發(fā)文件為準。
3.經(jīng)甲方確認,雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、雙方的權(quán)利與義務
1.甲方的權(quán)利與義務
(1)甲方委派專人作為甲方現(xiàn)場監(jiān)督管理代表,行使本工程的現(xiàn)場管理監(jiān)督工作,并負責協(xié)調(diào)工程施工過程中涉及的有關(guān)問題。
(2)甲方有權(quán)要求乙方更換項目班子管理人員。
(3)按本合同約定,按期向乙方支付工程款。
2.乙方的權(quán)利與義務
(1)委派 為本工程項目經(jīng)理。乙方具體履行和承擔施工項目所涉及的所有責任和風險,確保本工程工期、質(zhì)量、安全、文明施工等指標順利實現(xiàn)。
(2)乙方負責辦理消防許可證等相關(guān)事宜,甲方配合。
(3)按施工方案、進度計劃和甲方的總體安排組織進場施工。
(4)不得隨意更換本項目班子管理人員。
(5)乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工,并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
(6)乙方采購用于項目的所有材料均應符合招標文件和設計要求,且交甲方確認,并提供材質(zhì)合格證書和檢驗合格證等后才能用于工程中。
(7)本合同簽訂前,乙方向甲方提交履約保證金 元(其中:基本履約保證金 元,差額履約保證金 / 元)。履約保證金待本合同工程竣工驗收交付合格后5天內(nèi),由甲方以轉(zhuǎn)帳方式無息退還給乙方;
(8)工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗收報告、完工記錄、竣工圖紙、維護保養(yǎng)手冊、質(zhì)量擔保證明書等完整竣工資料?⒐を炇蘸10日內(nèi),乙方向甲方提供竣工圖一套,并將施工過程中
八、工程價款的支付
甲方按施工計劃和進度分四期支付乙方工程款:
1、合同簽訂并提供發(fā)票后7日內(nèi),支付合同總價款的 %,計 元,大寫: ,作為一期工程款。
2、乙方完成整個工程總量的 %,并提供發(fā)票后7日內(nèi),甲方須支付合同總價款的 %,計 元,大寫: ,作為二期工程款。
3、工程驗收合格,乙方向甲方移交完整的工程竣工檔案及結(jié)算資料。甲方審核完畢后,乙方提供發(fā)票,甲方在收到發(fā)票7日內(nèi)按審定結(jié)算價格的 %,并扣除第一期工程款和第二期工程款以及違約金(如有),作為三期工程款。
4、工程結(jié)算款的 %作為工程質(zhì)量保修金,由甲方留存,待工程保修期結(jié)束并完成保修工程后15日內(nèi),支付給乙方。
乙方銀行賬戶信息如下:
戶名:
賬戶:
開戶行:
本合同項下賬戶信息若有變更,乙方應在甲方付款前10日書面通知甲方,否則,乙方應自行承擔甲方無法按期付款的損失。
九、工程竣工結(jié)算
1.本合同價款結(jié)算方式:采用固定單價合同(合同另有規(guī)定除外),工程量按實計算。
2.清單中漏項、錯項、新增項目單價的確定按以下規(guī)定進行:
(1)工程量清單中已有適用于變更工程的綜合單價,按工程量清單中已有的價格確定。
(2)工程量清單中只有類似于變更工程的綜合單價,可參照類似的綜合單價計算。類似于此工程項目的綜合單價是指工程量清單項目中除主要材料價格不相同外,其余工作內(nèi)容、項目特征及其涉及的人工費、機械費及其它材料費均相
(3)工程量清單報價中沒有適用或類似于變更工程的價格,按照20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》及相關(guān)文件組成綜合單價后(材料價格除外)總價下浮10%計取。
(4)對變更后不使用的材料,甲方不承擔任何費用。
3.所有設計變更和現(xiàn)場簽證(包括甲方或乙方提出的更換或增減材料品種、檔次、數(shù)量等變更。下同),在發(fā)生時,甲方書面確認,其變更簽證價款,均在竣工結(jié)算時一并結(jié)算。
4. 在合同執(zhí)行過程中,所有設計變更和現(xiàn)場簽證的費用,應客觀真實、簽字齊全,否則在工程結(jié)算中不予確認。
5. 材料價格在投標報價時已有的,按投標時材料單價計價,不作調(diào)整;投標報價時沒有的材料,按招標人認質(zhì)認價。
6.措施費包干使用(安全、文明施工費和臨時設施費除外),結(jié)算時不作調(diào)整;安全、文明施工費和臨時設施費的計取按川建發(fā)【20xx】107號文相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7.規(guī)費按20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》配套的《四川省施工企業(yè)工程規(guī)費計取標準》中核定標準計取。
8.風險包干系數(shù)為3%(風險包干系數(shù)的含義詳招標文件商務評分表備注第2條)。
十、違約責任
1.甲方違約責任:
(1)甲方無正當理由不按合同支付工程預付款和竣工結(jié)算,每日按應付款千分之三的金額支付給乙方違約金。
(2)因甲方原因不按合同約定支付工程進度款和工程竣工結(jié)算款,由此給乙方造成的經(jīng)濟損失,由甲方承擔賠償責任。
2.乙方違約責任:
(1)因乙方工程質(zhì)量以外的其他原因造成工程延期,乙方每日按應付款千分之三的金額支付給甲方違約金,乙方并承擔由此給甲方造成的損失。
(2)因乙方原因致使工程質(zhì)量不符合設計圖紙或質(zhì)量驗收規(guī)范,乙方負責無償維修或返工、改建。返工、改建造成工程延期,乙方每日按應付款千分之三的金額支付給甲方違約金,乙方并承擔由此給甲方造成的損失。
(3)因乙方原因發(fā)生的質(zhì)量事故、工程事故、安全事故,造成人身和財產(chǎn)損害的,由乙方承擔全部行政、民事、刑事責任,并承擔損害賠償責任;違反文明施工管理、衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)管理、揚塵污染防治管理等國家、省、市相關(guān)規(guī)定,造成的損失由乙方承擔,并賠償由此給甲方造成的損失。
(4)乙方應對裝修施工工程安全方面的責任負責,甲方不承擔由于乙方不安全施工而造成的損失和責任。如發(fā)生安全方面的事故,乙方需承擔由此造成的全部法律責任和賠償責任。施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān),由乙方承擔由此造成的全部法律責任和賠償責任。
十一、爭議
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向成都市仲裁委員會申請仲裁。
十二、投保
乙方在現(xiàn)場所有施工人員、機具的`相關(guān)保險及第三方責任險、工程一切險由乙方承擔,報入總價。
十三、其他
1.合同份數(shù)本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
2.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 承包范圍:
1.4 承包方式:
1.5 工期:
1.6 工程質(zhì)量:
1.7 合同價款:
1.8 工程質(zhì)量保證金:
第二條 甲方工作
2.1 開工前 天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明 份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批準等手續(xù)。
2.2 擬派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、綠地等不受損壞。
2.4 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線,負責到辦理相應審批手續(xù)。
2.5 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派 (聯(lián)系電話: )為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)
3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
3.6 施工中未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 工期
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第五條 工程質(zhì)量及驗收
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91),或者甲方要求的質(zhì)量標準驗收。
5.2 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.3 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知 日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
第六條 工程價款及結(jié)算
6.1 合同總價按照雙方協(xié)商的工程范圍,暫定為 元。協(xié)商以外的增減工程量,以投標單價乘以工程量進行結(jié)算;報價中未含的項目,雙方進行協(xié)商,以進行調(diào)整。
6.2 工程款的支付方式:
第七條 材料供應
7.1 由乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 安全生產(chǎn)及防火規(guī)定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,人員傷害等,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條 違約規(guī)定
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的部分損失。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾一天,乙方支付甲方 元違約金。
9.3 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場用品,如造成損失,應照價賠償。
9.4 甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.5 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.6 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自使用,造成損失由甲方負責。
9.7 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條 爭議或糾紛
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2 當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,雙方同意由 仲裁委員會仲裁;當事人未在本合同約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議時,可向人民法院起訴。
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。
11.2 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
11.3 本合同履行完成后自動終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文3
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第一條 工作內(nèi)容
1、承包方式:
2、合同價款:人民幣大寫。
第二條 甲方工作
指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量,進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、手續(xù)和其它事宜。
第三條 乙方工作
1、參加甲方組織的施工作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成任務,解決由乙方負責的各項事宜。
第四條 工期
1、本工程從20xx年7月10日至20xx年8月15日共計35天。
2、甲方要求比合同約定的工期提前需征得乙方同意,并支付因趕工采取的措施費用。雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,本合同在執(zhí)行中發(fā)生爭議雙方同意由連云區(qū)仲裁委員會仲裁。
3、乙方要做安全工作,如發(fā)生安全事故的損失由乙方承擔。
第五條 附則
1、本合同共貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
2、本合同履行完后自動終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了裝飾工程施工合同
裝飾工程合同書9
委任單位:
施工單位:
就裝飾裝修工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程項目內(nèi)容:
四、工程期限:本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。
五、工程造價為人民幣:××
六、付款方式:
1、合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2、開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結(jié)算)
七、材料設備:
本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的`保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工:
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權(quán)提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4、乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,遵守施工技術(shù)規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質(zhì)量:
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質(zhì)量評定驗收標準。
2、由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔。
3、由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負責。
4、裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗收:
由乙方發(fā)出工程驗收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場,按所設計圖紙要求和有關(guān)標準對工程進行驗收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任:
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注:
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款,如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛,雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
簽訂合同地點:
裝飾工程合同書10
裝飾工程名稱:
建設單位(甲方):
施工單位(乙方):
蘇州市經(jīng)濟貿(mào)易委員會制定
蘇州市工商行政管理局 監(jiān)制
蘇州市室內(nèi)裝飾工程合同
甲方(委托人):乙方(被委托人):
一、 裝飾施工項目:
1、裝飾施工地點:
2、房屋結(jié)構(gòu):
3、裝飾施工內(nèi)容及要求:(詳見報價單,并以報價單為準)。
二、工程期限及保修期:
1、工期:天。因天氣變化造成施工難度,影響施工進度,工期順延。
自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、工程保修期:月。保修期:月。保修期自本工程竣工驗收合格之日
起,由乙方開具工程保修單。
3、在工程保修期內(nèi),如甲方人為造成損壞,要求乙方維修,甲方應全額付給乙方材料費及人工維修費。
三、工程造價及付款方式:
工程總造價:(大寫) (小寫) 元。
合同生效時,甲方支付總造價的 20 %,其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付:水電工完,瓦工材料進場施工之前,支付總價款的35 %,瓦工結(jié)束,木工材料進場施工之前,支付總價款的40 %,余款:5%,于工程驗收合格后付清。雙方款項往來,均應出具正式收據(jù)。
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的材料、設備:
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按施
工進度計劃及時供應到現(xiàn)場。
2、乙方采購的材料、設備:
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、計量標準相符,經(jīng)由甲方簽字認可后再行使用。乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
3、 甲、乙雙方采購的材料,必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的室內(nèi)裝飾材料有害物質(zhì)限量強制性國家標準。
五、施工前準備細則
1、甲方
、 開工前,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明1份,并向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
、 向乙方提供施工需用的水、電等必備設施,并說明使用注意事項。
、 施工中使用公用部位操作,由甲方負責協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方正常施工。⑷ 如需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù)。⑸ 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。⑹ 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,需征得乙方同意并應支付趕工費,待簽訂工期變更協(xié)議、確定趕工費后再行趕工。
、 甲方代表對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需甲方代表與乙方代表接觸。
2、乙方
、 組織施工圖紙或工藝質(zhì)量的現(xiàn)場交底,擬定施工方案、進度計劃,交甲方審定并簽字認可。
、 工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。⑶ 乙方委派: 為駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,協(xié)調(diào)由乙方負責的各項事宜。
六、施工安全與防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。
2、乙方在施工期間內(nèi)應嚴格遵守1993年7月29日發(fā)布的中華人民共和國行業(yè)標準《室
內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,注意施工安全。
3、由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔責任并承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
七、工程施工變更
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系,簽訂變更單后方能進行該項目施工,所引起增減費用,可在工程第三批付款時,一并結(jié)清。如需減項不可超過總價的5%。
八、工程質(zhì)量、驗收及結(jié)算
1、工程質(zhì)量按1997月3日發(fā)布的中華人民共和國行業(yè)標準《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》以施工圖紙、工藝質(zhì)量說明,設計變更的內(nèi)容為合格標準依據(jù)。
2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
3、工程竣工驗收,乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,
驗收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能阻止驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
4、工程竣工結(jié)算,乙方應提交工程結(jié)算單及有關(guān)資料給甲方,甲方自接到上述資料5
天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在3天內(nèi)結(jié)清尾款。
九、違約責任
1、甲方責任
、 未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲
方引起的其他原因等,除工程日期得予順延外,還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方支付乙方工程造價的1‰。
、 由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示
使用的而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
、 工程未經(jīng)驗收,提前使用,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,自己承擔責任。
⑷ 甲方未按合同的'約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的1‰支付違約金。
、 甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑物及設備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
2、乙方責任
、 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求限期無償修理或返工,造成損失由乙方負責。
、 由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的1‰支付違約金。
、 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場陳設和其他物品,如有損失,應視情況予以賠償。
、 未經(jīng)甲方同意,擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責。
3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將付給對方工程預算總價的20%的違約金,并承擔由此造成的其他經(jīng)濟損失。
十、爭議或糾紛的處理
1、本合同履行期間上方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,
上方可采取協(xié)商解決或請裝飾市場管理辦公室及有關(guān)部門進行調(diào)解。
2、雙方協(xié)議或調(diào)解不成時,雙方同意由同中約定仲裁機構(gòu),事后又未達成書面仲裁協(xié)議的,可以向人民法院起訴)。
十一、附則
1、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份。
2、本合同甲乙雙方簽字后,即可生效。
十二、其他約定
1除甲方不能按時付款外,乙方不得停工。
2乙方施工期間,水電費由甲方自理。
3嚴格按照報價表中所列項目施工。
甲方(簽章):乙方(簽章):
代表人: 法定代表人:
單位地址:單位地址:
年 月 日年 月日
裝飾工程合同書11
甲方:
乙方:
本合同依據(jù)國家工商局和國家建設部共同制定GF-96-0205建筑裝飾工程施工標準合同(乙種本)訂立,具體合同條款如下:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程項目:塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手
4、工程范圍及內(nèi)容:泰爾國際1#、2#、3#、4#、5#、6#樓按圖紙設計要求與甲方指定材質(zhì)購料施工,所有塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手
5、承建方式:雙包,即包工包料
6、工程質(zhì)量:合格
7、合同價款:約壹仟萬元整(實際金額以最后決算為準)
8、甲方現(xiàn)場代表:
9、乙方現(xiàn)場代表:
10、本工程包括項目(按提供幕墻施工圖):1#、2#、3#、4#、5#、6#號樓所有塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手
二、預算施工面積:塑鋼窗、百葉窗、幕墻(約計)11500m2,欄桿、樓梯扶手約3000m。
三、合同承包單價:
塑鋼窗: 元/m2;百葉窗: 元/m2;幕墻: 元/m2;欄桿、樓梯扶手 元/m(具體所用材質(zhì)按乙方所提供材料報表作附件;如實際施工所用材質(zhì)與報表不同,單價另行計算)。
四、工程結(jié)算依據(jù)
國家有關(guān)建筑安裝及裝飾工程的計算規(guī)則以及該工程竣工圖為結(jié)算
五、乙方向甲方提供承包合同履約的擔保金為柒拾萬元整(小寫:70萬元整)不計息。
六、材料供應
由乙方按照設計要求供應。先提供樣品按樣品驗收、檢查。
七、付款方式
工程預付款和工程進度款的支付辦法:3#、4#、5#、6#樓盤每一幢做完后按實際完成工程量付80%,1#、2#樓盤每月按完成工程量付款80%,余下的工程款待竣工驗收合格后一次性付總工程款17%,留3%作為保修金,一年期滿后付清。
八、履約保證金返還:竣工驗收合格,無重大質(zhì)量安全事故退還保證金不計息。
九、現(xiàn)場簽證
本工程施工中如發(fā)生工程項目及工程數(shù)量增減,工程結(jié)構(gòu)、工程設計變更及材料變更等,均應及時辦理簽證手續(xù),提出工程變更通知等,以作為辦理工程結(jié)算的依據(jù)。
十、質(zhì)量與檢驗
1、施工單位應根據(jù)施工竣工規(guī)范和技術(shù)操作規(guī)程,按照設計單位及甲方認可的設計方案及施工圖進行施工。隱藏工程雙方應共同驗收。
2、工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定單項合格工程標準。取得四川省遂寧市相關(guān)法定驗收部門的竣工驗收報告。
3、如果工程使用的原材料不符合國際、部標的不合格產(chǎn)品,或乙方未按照設計要求或國標部標相關(guān)安裝規(guī)范的要求進行安裝,乙方不能因其保修期已過而免除違約責任和賠償責任。
十一、甲方責任及義務
1、甲方應按合同中規(guī)定的付款條件及時付款。若甲方未及時付款,按1‰/天計算利息。
2、甲方對工程進度、質(zhì)量及現(xiàn)場材料進行監(jiān)督檢查,對違反合同規(guī)定的施工及時糾正。并有權(quán)作出相應的處罰。
3、甲方收到乙方經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽字的請款報告,甲方須在三日內(nèi)將工程款匯入乙方的指定賬戶。
十二、乙方責任及義務
1、乙方應按合同規(guī)定保證工程質(zhì)量、進度、安全施工。如乙方未按合同約定時間安裝完成本工程,未按時將經(jīng)檢驗合格的'工程交付給甲方,應支付甲方延期交付滯納金100元每天。
2、乙方應嚴格按照甲方簽字認可的施工圖進行施工。如乙方未按施工圖紙進行施工,或未使用約定之合格材料的,甲方可通知其限期整改,且工期不得順延。如乙方拒絕整改或未按期整改超過(7)天,乙方應支付甲方違約金1000元每次。如乙方超過3次拒絕或超期整改,乙方應除依約支付違約金外,甲方還可解除合同,乙方只能按已完工程之合格總量結(jié)算后收取70%工程款。
3、乙方進場所有人員必須服從甲方及施工總包方的管理,文明施工,違者甲方及總包方有權(quán)按照施工現(xiàn)場的管理規(guī)定給予處罰。
4、乙方現(xiàn)場施工人員與乙方為雇傭關(guān)系,施工人員的工資、勞動保護、勞動安全等有勞動法調(diào)整的法律責任均由乙方承擔,甲方與乙方現(xiàn)場施工人員無任何勞動法律關(guān)系。
十三、質(zhì)量驗收以《建筑幕墻工程及室內(nèi)裝飾標準及技術(shù)規(guī)范》(JGJ102-20__)(JG3035-96)。
十四、竣工驗收
1、工程完工后,乙方應及時提交技術(shù)資料、竣工圖和竣工驗收報告?⒐と掌跒橐曳剿徒粓蟾,取得并向甲方提供相關(guān)職能部門驗收報告的日期。
2、甲方代表在收到乙方送來的全套報建、驗收資料及竣工報告7天內(nèi)不組織驗收,應視為工程驗收合格以及竣工驗收報告已被批準,甲乙雙方即可辦理結(jié)算。
十五、結(jié)算方式
1、乙方以書面形式提交甲方結(jié)算通知書 。
2、本合同結(jié)算辦法按實際已完合格施工內(nèi)容照實結(jié)算。
3、甲方代表在5天內(nèi)不辦理結(jié)算手續(xù)視為該結(jié)算文件批準認可。
十六、工程質(zhì)保
十七、施工安全
1、乙方進場施工時,嚴格按國家及成都市安全文明施工規(guī)定組織施工,制定切實可行的安全文明施工管理規(guī)章制度 ,建立完善的安全管理機制,并在施工中嚴格監(jiān)督實施。
2、凡因乙方原因,乙方及乙方相關(guān)人員在施工過程中,發(fā)生的人員安全傷亡事故,由乙方自行承擔一切責任,并由乙方完全承擔一切損失費用。如第三方原因造成乙方人員傷亡或財產(chǎn)損失,先由乙方負責處理,承擔費用,后由乙方向責任方追償,甲方可協(xié)助乙方處理相關(guān)事宜。
3、因乙方原因造成甲方或第三方人員傷亡或財產(chǎn)損失的,應由乙方承擔一切責任和賠償費用。((包括但不限于:財產(chǎn)損失、人身損害賠償、甲方對第二方的賠償、甲方間接損失、調(diào)查取證費、律師費等)。
十八、施工條件
施工中的三通一平,現(xiàn)場障礙,前道工序的完工驗收等,甲方應提前解決。施工用電、現(xiàn)場臨設(腳手架)等土建配合及配合費工作應由建設單位負責提供解決。
十九、報建報審
外墻工程如需立項報建報審,報建報審手續(xù)由乙方負責辦理,報建報審費用由乙方承擔。
二十、施工工期
1、本工程項目制作加工及施工工期: 天。
2、開工時間:以甲方書面通知為準。
3、如因甲方不依約按工程進度支付工程款,從而造成工期順延。如因工程變化和設計變更,停電、降雨(超過8小時)等不可抗力原因造成工期延誤,工期相應順延。
二十一、甲方提供所有勞務人員食宿場地。
二十二、其他約定
乙方向甲方提供承包合同履約擔保金柒拾萬元匯入甲方帳戶上后,此合同生效。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。雙方如因合同發(fā)生爭議,可要求索賠、調(diào)解或直接向當?shù)氐胤饺嗣穹ㄔ浩鹪V。
二十三、附則
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。合同經(jīng)雙方簽字簽章后生效。本合同雙方全部履行完畢后自行終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書12
甲方:
乙方:
現(xiàn)有 裝飾工程委托乙方進行裝飾設計及施工,在甲乙雙方友 好協(xié)商的基礎上,結(jié)合本裝飾工程的具體情況,就本工程項目的承包達成以下協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程名稱:。
2、工程地點:。
3、工程施工內(nèi)容:以預算上所列項目為準。
4、承包方式:包工包料
5、工程工期:工程自年年 月 日竣工。
6、合同價款:項目另做變更。
7、付款方式:
A、合同簽訂當天,甲方向乙方支付人民幣。水電工、泥工基本完成,甲方向乙方支付人民幣30% 。木工基本完成,甲方向乙方支付人民幣幣。
B、驗收合格無質(zhì)量問題,甲方向乙方付清余額。 甲方責任:
1、量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。
2、工程開工前向乙方確認該工程的項目內(nèi)容及作法說明,購買材料。
3、工程施工過程中,保證乙方施工所必需的水、電,保證乙方施工所需的日工作時。
4、甲方負責辦理物業(yè)管理處、城管、消防等部門的一切手續(xù)和相應費用,確保乙方進場時間。
5、根據(jù)甲方實際需要自購的施工材料、設備、設施等,甲方應在接到乙方通知后一天內(nèi)采購供應至工地現(xiàn)場。
6、保證按期支付工程款。
7、因甲方原因造成的材料、人工的'相應增加所產(chǎn)生的費用由甲方負責。
二、乙方責任:
1、指派為乙方駐施工現(xiàn)場代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務。參加竣工驗收、編制工程結(jié)算單,解決由乙方負責的各項事宜。(并指派人員協(xié)助甲方選購材料,確保所購材料質(zhì)量。)
2、嚴格執(zhí)行籬工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,對施工中項目變更、更改設計的施工做法,事先交甲方審定、批準后方可施工。
3、遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理等工作。
4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆毀原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
5、施工過程中在工地發(fā)生的安全事故由乙方負責。
四、工程質(zhì)量、工期、保修:
1、本工程以(湖南地區(qū)裝飾裝修驗收標準)為質(zhì)量驗收標準。
2、由于甲方原因臨時更改圖紙、或其提供的材料設備質(zhì)量不合格、或非乙方造成的停水停電等不可抗拒的因素影響工程的質(zhì)量、工期,工期須延。
3、由于乙方原因造成的質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
4、由于甲方原因?qū)е率┕ぶ型就9,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,按每天150元/天/人補償乙方。甲方不按合同約定撥付工程款,每拖欠一天,按付款額的2%支付滯納金。
5、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方約金。
6、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用所造成的損失由甲方負責。
7、乙方包工包料施工的項目保修:工程驗收后貳年內(nèi)免費,貳年后維修只收取成本費。
8、因一方原因合同無法繼續(xù)履行時,應通知雙方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
五、附則:
1、本協(xié)議正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
2、本協(xié)議自簽訂之日起生效,全部履行完畢后自動終止。
3、本協(xié)議之未涉及或未詳款部分,以政府或有關(guān)主管部門所規(guī)定為準。
4、凡本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的爭議,雙方應友好協(xié)商解決。
5、本協(xié)議之未盡事宜,雙方另行協(xié)商。另議所形成之書面文件,為協(xié)議之補充,與本協(xié)議具有同等效力。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將裝修工程款匯入長沙市芙蓉區(qū)家輝裝飾設計有限公司賬號如下:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書13
合同編號:
購貨單位:(以下簡稱甲方)供貨單位:(以下簡稱乙方)
為了增強甲乙雙方的責任感,加強經(jīng)濟核算,提高經(jīng)濟效益,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條材料品牌名稱
規(guī)格數(shù)量
單價交付時間
合計人民幣金額(大寫)
第二條產(chǎn)品的質(zhì)量標準,按下列第()項執(zhí)行:
(1)按國家標準執(zhí)行;
(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標準的,按企業(yè)標準執(zhí)行;
(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品或補充的技術(shù)要求執(zhí)行。產(chǎn)品標準名稱和編號
第三條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點
1.產(chǎn)品的交貨單位:
2.交貨方法,按下列第()項執(zhí)行:
1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。重復訂單,____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。
九、雙方的權(quán)利和義務:
1、如果供應的貨物行情有較大幅度的變化,經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價格對供貨產(chǎn)品的價格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成,仍按原條款執(zhí)行。
2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求,甲方有權(quán)拒收貨物。如甲方拒收,乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物,且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。
3、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品,必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標準,并隨貨附帶生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、化驗報告等手續(xù)。
4、甲方應在乙方所送的貨物到達后及時進行質(zhì)量檢測,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的,乙方應承擔甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的'律師費、罰款等)。
5、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題,引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故,造成甲方損失的,乙方應賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等),此責任不因甲方已進行質(zhì)量監(jiān)測而免除。
6、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符,應賠償甲方違約金_________元。
7、雙方都應保守對方的商業(yè)機密。
十、補充協(xié)議:___________________________________.
十一、特別聲明條款:_____________________________.
十二、合同有效期:________年____月____日起至20________年____月____日止。
十三、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力,雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭議時,協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十四、合同簽訂地:
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法人代表:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
日期:________年____月____日
裝飾工程合同書14
委托方:(簡稱甲方)____________
地址:____________
施工方:(簡稱乙方):________
地址:________
茲有____________工程,經(jīng)雙方確定設計、預算,決定由乙方施工,結(jié)合本工程的實際情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著相互協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定合同。
一、工程名稱:________________
二、工程地點:________________
三、工程造價:預算價(人民幣)
四、工程承建范圍:
所有項目以甲乙雙方確定的預算書中內(nèi)容為準。
承包形式:⑴包工包料⑵包工⑶部分包料⑷業(yè)主自購
五、付款方式:
1.合同簽定當天,甲方應支付乙方工程款人民幣___________;
2.乙方水電驗收后,甲方應付乙方工程款人民幣___________;
3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成,甲方應付乙方工程款人民幣________;
4.竣工驗收后____天內(nèi),如無工程質(zhì)量遺留問題,甲方將本工程總造價的余額一次性支付給乙方。
5.工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開具收據(jù)為工程主要憑證。
六、工程期限:
1.雙方商定總工程為_____天(不含節(jié)假日)。開工日期為________年____月____日,竣工日期為________年____月____日。
2.對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期順延;
、殴こ藤|(zhì)量變化或設計變更;
⑵不可抗力;
、羌追酵夤て陧樠拥钠渌闆r。
七、甲乙雙方職責:
甲方職責:
1.對乙方進行監(jiān)督管理;
2.對乙方的施工進度進行審核;
3.協(xié)助乙方安排施工場地;
4.負責辦理乙方進場前的報批,報建及工人進場的一切手續(xù);
5.按時支付乙方工程款,確保工程進度。
6.無償提供施工期間的水源、電源。
7.甲方在堅定合同時認可的設計方案,乙方在按設計方案正常施工或已施工完畢的項目,如甲方提出要更改或拆除重做,甲方應補償乙方施工人員每人每天80元,材料損失按市場實際價格由甲方補償購買。
乙方職責:
1.乙方提供設計,設計方案以及圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-)
2.必須嚴格按照執(zhí)行安全施工圖施工,確保工程質(zhì)量,按合同或補充協(xié)議所規(guī)定的時間,如期完工,并保證正常使用。
3.施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成本合同工程。
4.嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
5.有責任做好材料、設備的采購、保管工作。
6.保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
7.參加工程驗收工作,準備驗收報告單。
8.嚴格按照雙方認可的合同附件《裝修預算》所約定的供材方式和內(nèi)容進行提供。
9. 提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標準,和經(jīng)行政部門批準具有檢測資質(zhì)的專業(yè)檢測部門提供的檢測合格報告。
八、增減項目:
1.甲方要求減項的,應在材料進場前提出。否則應按實際情況補償乙方材料費用及材料搬運費用,并納入結(jié)算。
2.甲方要求增加的項目,應在進行此道工序一周前提出,并與乙方簽定項目追加單,工期相應順延。
3.增加項目造價累計超過1000元的,應納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期,則應在簽字項目追加單____日內(nèi)支付,否則乙方可不做此增項。
4.如須更改設計圖紙的',提出一方應在進行此項施工五天前提出,并出具相應變更圖紙。
九、違約責任:
1.甲方未按時支付工程款,如經(jīng)乙方通知____日內(nèi)仍未付款。乙方可自行停工。同時甲方應賠償乙方人工損失,人工按80元工日計。工期順延。
2.乙方未按本合同或其附件規(guī)定的日期交工,每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣,并納入結(jié)算。
3.結(jié)算款的尾款必須嚴格按照付款方式支付,否則乙方將根據(jù)相關(guān)法律要求甲方履行。
4.施工過程中所有發(fā)生的安全事故以及造成的損失,均由乙方承擔,與甲方無關(guān)。
十、驗收及保修;
1.驗收日期以乙方向甲方提交書面申請____日期為準。
2. .在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收;
、挪牧向炇;
、齐[蔽工程驗收;
、强⒐を炇;
3.工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后____日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電改造圖。
4.雙方進竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全與清潔。
5.雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格。此造成的損失由甲方承擔。
6.保修范圍為:乙方施工過程由于手工,用材不合規(guī)范,造成甲方使用不便及損壞的,屬保修范圍。
7.保修期為兩年:
十一、其他說明:
1.所有圖紙必須經(jīng)甲乙雙方簽字確認后可用作施工,甲乙雙方不得隨意更改。
2.所謂不可抗力,是指不能預見、不能克服的客觀情況,包括自然界的原因引起的不可抗力(如風暴、地震等)和社會原因造成的不可抗力(如動亂、戰(zhàn)爭等)。
3.合同一式兩份,甲乙雙方個執(zhí)一份,具同等法律效力,經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。如有未盡事宜,甲乙雙方可進行協(xié)商另定補充協(xié)議作為合同之附件。
4.本合同履行完畢后自動終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
裝飾工程合同書15
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書》,協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程,具體內(nèi)容見工程預(結(jié))算報價表,總工程造價為306406元,按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進場施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當庭表示工程預(結(jié))算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(結(jié))算報價表及清楚其內(nèi)容,故應視為雙方已結(jié)算,被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的,本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項目,再進行項目的.結(jié)算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務,故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時,在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定,應屬無效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中,明確確認了以下事實:其一,訟爭工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭工程總價款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認,該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務明確,上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關(guān)于其不應支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應審查,故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上,原審判決認定事實清楚,適用法律正確,依法應予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
【裝飾工程合同書】相關(guān)文章:
裝飾工程合同書02-14
裝飾裝修工程合同書04-01
裝飾工程合同書14篇02-19
裝飾工程施工合同書04-07
裝飾合同書02-18
裝修裝飾工程總結(jié)02-07
裝飾施工合同書11-24
裝飾工程消防應急預案01-19
裝飾工程監(jiān)理面試技巧10-02