實(shí)用的購銷合同匯編五篇

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng)，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編幫大家整理的購銷合同5篇，歡迎閱讀與收藏。

購銷合同 篇1

　　供方：(乙方)

　　需方：(甲方)

　　第一條：產(chǎn)品名稱、商標(biāo)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、金額及供貨時(shí)間。

　　第二條：質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第三條：交(提)貨地點(diǎn)、方式： 佛山高明富隆灣家園基坑支護(hù)工程 。

　　第四條：合理損耗及計(jì)算方法：按斤交貨，3‰內(nèi)為合理磅差，超出部分雙方協(xié)商處理。

　　第五條：包裝標(biāo)準(zhǔn)，包裝物的供應(yīng)與回收：捆扎包裝不散捆，不回收。

　　第六條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)貨，數(shù)量異議在貨到三日內(nèi)保持原包裝的.情況下提出，質(zhì)量異議在貨到一周內(nèi)書面通知乙方。

　　第七條：隨機(jī)備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)方法：質(zhì)量書隨出庫單及貨走。

　　第八條：結(jié)算方式與付款時(shí)間：買賣雙方每月月底對(duì)賬一次，對(duì)鋼筋品種﹑發(fā)運(yùn)量﹑收貨量進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)后甲方在15天內(nèi)支付乙方80%材料款。

　　第九條：本合同解除的條件：如遇甲、乙雙方中有一方未按合同約定履行義務(wù)時(shí)，另一方有權(quán)解除本合同。

　　第十條：違約責(zé)任：

　　1. 甲方應(yīng)每月提前10日將次月鋼材用量(大計(jì)劃)報(bào)給乙方。甲方應(yīng)提前三天將下周鋼材用量(小計(jì)劃)報(bào)給乙方，乙方以及時(shí)安排備貨。甲方已下定單貨物不得退貨。

　　2. 若因供方產(chǎn)品質(zhì)量不符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或未按甲方計(jì)劃進(jìn)料時(shí)間及時(shí)供貨，導(dǎo)致甲方工程停工或規(guī)格代換的經(jīng)濟(jì)損失及質(zhì)量事故，供方將承擔(dān)其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任。

　　3. 若因供方不能提供某些規(guī)格產(chǎn)品，而由需方負(fù)責(zé)尋找的該規(guī)格的鋼材，供方必須承擔(dān)相應(yīng)的價(jià)差。

　　4. 未盡事宜雙方另行簽定補(bǔ)充協(xié)議。

　　第十一條：合同爭(zhēng)議的解決方式：

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，若雙方確實(shí)無法協(xié)商一致，可依法向合同簽定地人民法院起訴。

　　第十二條：供方必須遵守需方質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)規(guī)定。

　　第十三條：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。從雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

購銷合同 篇2

　　甲方： 乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，本著公平、合理、合法的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致達(dá)成以下協(xié)議，具體如下：

　　鑒于甲方擁有“千年情”系列工藝品在中國(guó)的獨(dú)家生產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)，且甲方愿意授權(quán)乙方作為甲方在指定地區(qū)的產(chǎn)品區(qū)域獨(dú)家代理商，而且乙方愿意接受該授權(quán)。有鑒于此，甲方和乙方簽署本協(xié)議，同意下述條款和條件。

　　第一條：授權(quán)

　　1.1 為促進(jìn)產(chǎn)品銷售之目的，甲方授權(quán)乙方為甲方的獨(dú)家區(qū)域經(jīng)銷商，乙方接受該授權(quán)。乙方為獲取該授權(quán)，須在本協(xié)議簽訂當(dāng)天內(nèi)向甲方一次性支付首批進(jìn)貨金額達(dá)到人民幣 整(￥： 元)

　　1.2 前述授權(quán)僅在 區(qū)域市場(chǎng)有效。

　　1.3 甲方向乙方提供產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)必備文件，便于乙方開展經(jīng)銷前期準(zhǔn)備工作。

　　1.4 乙方如銷售產(chǎn)品至授權(quán)以外尚未有甲方區(qū)域獨(dú)家經(jīng)銷商的地區(qū)，須取得甲方認(rèn)可并自行承擔(dān)售后服務(wù)。

　　1.5 在授權(quán)地區(qū)以外已有甲方區(qū)域獨(dú)家經(jīng)銷商的地區(qū)，乙方不得推銷產(chǎn)品，如跨區(qū)沖貨(調(diào)查結(jié)果為乙方主要責(zé)任)，甲方有權(quán)取消乙方的產(chǎn)品獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)。

　　1.6 在乙方與甲方的其他區(qū)域獨(dú)家經(jīng)銷商發(fā)生了糾紛時(shí)，甲方應(yīng)盡力協(xié)調(diào)，并擁有裁決權(quán)。

　　第二條：購買產(chǎn)品及獎(jiǎng)勵(lì)的政策

　　2.1 本協(xié)議執(zhí)行期間，乙方在授權(quán)區(qū)域要完成一定的銷售指標(biāo)。(詳見下表)

　　月份(20xx年) 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 年度銷量

　　銷量(萬元)

　　2.2 乙方需在本協(xié)議簽訂后達(dá)到1.1的約定，否則本協(xié)議自行失效。

　　2.3 乙方完成區(qū)域年度銷售目標(biāo)，甲方按照進(jìn)貨額的3%向乙方提供一次性獎(jiǎng)勵(lì)作為廣告宣傳資金。如連續(xù)兩個(gè)季度不能完成月銷售指標(biāo)，甲方有權(quán)取消乙方獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)。

　　第三條：經(jīng)銷產(chǎn)品

　　3.1 除履行本協(xié)議第二條義務(wù)外，乙方應(yīng)盡量努力在該地區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)、銷售產(chǎn)品。

　　3.2 甲方向乙方供應(yīng)產(chǎn)品時(shí)，向乙方提供一定數(shù)量的宣傳品配合乙方搞好產(chǎn)品宣傳推廣工作。

　　3.3 乙方單次提貨一萬元人民幣以上(含一萬元人民幣)，甲方承擔(dān)物流費(fèi)用。

　　第四條：與客戶關(guān)系

　　4.1 甲方不定期投放廣告及舉辦全國(guó)或地方性“昆蟲蝴蝶展”宣傳活動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)品銷售和千年情的品牌知名度、美譽(yù)度，乙方享有與甲方聯(lián)合辦展并分享獲利。

　　4.2 乙方根據(jù)甲方提供的方案并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際進(jìn)行產(chǎn)品銷售。

　　4.3 甲方不對(duì)乙方作出的有關(guān)甲方的'任何虛假聲明和宣傳向客戶負(fù)責(zé)。

　　第五條：提貨方式及價(jià)格體系

　　5.1 甲方堅(jiān)持款到發(fā)貨原則，乙方按協(xié)議將款匯至甲方指定賬號(hào)，貨款到賬后，甲方一周內(nèi)將貨發(fā)出。

　　5.2 甲方向乙方提供產(chǎn)品時(shí)，參照區(qū)域獨(dú)家經(jīng)銷商價(jià)格執(zhí)行，乙方在地區(qū)經(jīng)銷產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照最低零售價(jià)規(guī)定。

　　5.3 甲方可根據(jù)市場(chǎng)情況適當(dāng)調(diào)整價(jià)格，并以書面形式通知乙方。

　　5.4 執(zhí)行價(jià)格體系：(見附表)

　　第六條：商業(yè)秘密

　　6.1 乙方確認(rèn)并同意，由甲方提供或與甲方有關(guān)的全部信息是甲方的商業(yè)秘密，在本協(xié)議期間不向任何其他人披露或提供信息。

　　6.2 乙方同意在本協(xié)議終止和解除后，歸還甲方信息，包括報(bào)價(jià)、定單、手冊(cè)、客戶名單或任何其它資料等。

　　第七條：甲方權(quán)利及義務(wù)

　　7.1 合理規(guī)劃市場(chǎng)，設(shè)置并監(jiān)控經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò);價(jià)格體系的制定，及調(diào)整，地區(qū)銷售目標(biāo)的制定，終端市場(chǎng)管理及策略。

　　7.2 甲方有為乙方提供產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)所需要的相關(guān)文件和資料的義務(wù)，按協(xié)議規(guī)定在準(zhǔn)確的時(shí)間和地點(diǎn)為乙方提供合格的產(chǎn)品，甲方向乙方供貨時(shí)，經(jīng)乙方驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品破損，應(yīng)在一周內(nèi)如實(shí)向甲方反饋信息，如屬實(shí)，甲方應(yīng)進(jìn)行免費(fèi)調(diào)換。

　　7.3 乙方所進(jìn)貨物(特別注明不許調(diào)換的商品除外)在三個(gè)月內(nèi)如果有不好賣的產(chǎn)品，甲方接受調(diào)換，換貨發(fā)生的費(fèi)用乙方自行承擔(dān)，乙方退回公司調(diào)換的貨物要求包裝完整并具備再銷售的品相。

　　第八條：乙方權(quán)利和義務(wù)

　　8.1 在授權(quán)地區(qū)銷售甲方產(chǎn)品，可根據(jù)需要在經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)招商，依據(jù)甲方提供的適合市場(chǎng)實(shí)際情況的營(yíng)銷策略和建議進(jìn)行操作。

　　8.2 向用戶提供售后服務(wù)，協(xié)助維護(hù)甲方及產(chǎn)品形象及名譽(yù)，及時(shí)向甲方反饋信息。

　　8.3 在本協(xié)議期間，在授權(quán)地區(qū)內(nèi)為產(chǎn)品的經(jīng)銷和廣告活動(dòng)中使用“千年情”系列產(chǎn)品的商標(biāo)，但未經(jīng)甲方同意，乙方不得將該權(quán)利許可給任何其他人。

　　第九條：違約責(zé)任

　　9.1 在本協(xié)議行過程中，如發(fā)生違約行為，雙方協(xié)商解決。

　　9.2 在本協(xié)議行過程中，不可抗力或國(guó)家政策特殊情況造成的違約行為，使甲乙雙方無法履行協(xié)議的，甲乙雙方均不承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　9.3 其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決;如雙方協(xié)商不成，須通過訴訟解決，由甲方所在地人民法院裁定。

　　第十條：

　　10.1 本協(xié)議壹式貳份，經(jīng)甲乙雙方蓋章即時(shí)生效;甲、乙雙方各持壹份，每份均具有相同的效力，協(xié)議期滿后，乙方擁有優(yōu)先續(xù)約權(quán)。

　　10.2 本協(xié)議有效期從20xx年 月 日到20xx年 月 日止。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　代表： 簽章：

　　日期： 日期：

購銷合同 篇3

　　第一條 經(jīng)購銷雙方協(xié)商交易活動(dòng)，必須履行本合同條款。具體品類（種），需簽訂要貨成交單，并作為本購銷合同的附件；本合同中的未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。合同附件與本合同具有同等效力。

　　簽訂成交單，除上級(jí)規(guī)定按計(jì)劃分配成交外，其余商品一律采取自由選購，看樣成交的方式。

　　第二條 合同簽訂后，不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，確實(shí)無法履行合同；乙方因市場(chǎng)發(fā)生驟變或不能防止的原因，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，在不影響國(guó)家計(jì)劃的原則下，確需變更合同時(shí)，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)提前通知對(duì)方，并將“合同變更通知單”寄給對(duì)方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

　　按乙方指定花色、品種、規(guī)格生產(chǎn)的商品，在安排生產(chǎn)后，雙方都需嚴(yán)格執(zhí)行合同。如需變更，由此而產(chǎn)生的損失，乙方負(fù)擔(dān)；如甲方不能按期、按質(zhì)、按量按指定要求履行合同，其損失，甲方負(fù)擔(dān)。

　　第三條 成交單中的商品價(jià)格，必須遵守國(guó)家有關(guān)物價(jià)管理的規(guī)定。有些商品雙方亦可協(xié)商優(yōu)惠辦法；已放開的商品價(jià)格由雙方協(xié)商定價(jià)。

　　在簽訂合同時(shí)，確定價(jià)格有困難，可以暫定價(jià)格成交，上下幅度雙方商定。

　　國(guó)家定價(jià)的商品，在合同規(guī)定的交（提）貨期限內(nèi)，如遇國(guó)家或地方行政部門調(diào)整價(jià)格，按交貨（指運(yùn)出）時(shí)的價(jià)格執(zhí)行。

　　逾期交貨的，如遇價(jià)格上調(diào)時(shí)，按原價(jià)執(zhí)行；遇價(jià)格下調(diào)時(shí)，按新價(jià)執(zhí)行。逾期提貨的`，遇價(jià)格上調(diào)時(shí)，按新價(jià)執(zhí)行，遇價(jià)格下調(diào)時(shí)，按原價(jià)執(zhí)行。由于調(diào)整價(jià)格而發(fā)生的差價(jià)，購銷雙方另行結(jié)算。

　　第四條 對(duì)異地的商品調(diào)撥價(jià)格，均為車、船交貨價(jià)，裝車、裝船以前的費(fèi)用，由甲方負(fù)擔(dān)，如裝車、裝船費(fèi)與運(yùn)費(fèi)列在一張單據(jù)不能分割的，由乙方負(fù)擔(dān)；對(duì)同城要貨單位（包括外省駐本地單位）就廠就庫直撥商品由工廠送貨或乙方自提。對(duì)運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)，也可按雙方協(xié)商的辦法辦理。

　　第五條 各類商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方應(yīng)從對(duì)乙方負(fù)責(zé)和維護(hù)消費(fèi)者利益出發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真檢驗(yàn)，嚴(yán)格把關(guān)，保證商品質(zhì)量。

　　第六條 商品包裝，必須牢固，甲方應(yīng)保障商品在運(yùn)輸途中的安全。乙方對(duì)商品包裝有特殊要求，雙方應(yīng)在具體合同中注明，增加的包裝費(fèi)用，由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第七條 商品調(diào)撥，應(yīng)做到均衡、及時(shí)。對(duì)合同期內(nèi)的商品可考慮按334的比例分批發(fā)貨；季節(jié)性商品按承運(yùn)部門所規(guī)定的最遲、最早日期一次發(fā)貨；當(dāng)令商品，零配件和數(shù)量較少的品種，可一次發(fā)貨。執(zhí)行可在合同期的前七天或延后十天內(nèi)開單調(diào)撥（庫存商品按開單日，工廠直送的按車站、碼頭收貨日為準(zhǔn)）。

　　受交通運(yùn)輸影響或其它特殊原因造成延期及乙方要求暫緩發(fā)貨（暫緩期宜在30天以內(nèi)）的，不作延誤合同處理。

　　異地調(diào)撥，均由甲方代發(fā)貨，如乙方自提，應(yīng)持加蓋財(cái)務(wù)印章自提證明；同城調(diào)撥，除工廠直送部分外，均由乙方在貨款結(jié)算后七天內(nèi)自提，（遇節(jié)假日順延），超期未提部分，由乙方負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)費(fèi)用。

　　第八條 對(duì)有有效期限的商品，其有效期在三分之二以上的，甲方可以發(fā)貨；有效期在三分之二以下的，甲方應(yīng)征得乙方同意后才能發(fā)貨。

購銷合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　一、苗木品種、數(shù)量、價(jià)格

　　注：以上苗木運(yùn)輸?shù)郊追街付ǖ攸c(diǎn)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后視為交貨，價(jià)格包括起苗包裝、裝車、運(yùn)輸、檢疫費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用（不包括卸苗）。

　　二、苗木的'起苗時(shí)間及質(zhì)量要求

　　苗木的起苗時(shí)間：甲方提前天通知乙方開始起苗，乙方必須按照合同內(nèi)容中苗木數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)要求，將苗木拉運(yùn)至甲方指定地點(diǎn)。

　　三、驗(yàn)收：

　　對(duì)不符合要求的苗木，甲方有權(quán)拒收。

　　四、付款時(shí)間及方式：

　　乙方憑甲方出具的苗木驗(yàn)收單及苗木發(fā)票進(jìn)行結(jié)賬。苗木款于年月日內(nèi)結(jié)清。

　　五、如一方違約，違約方賠付另一方所簽合同總金額10%的違約金。

　　六、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，合同自苗木款項(xiàng)全部付清后，自動(dòng)作廢。未盡事宜雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

購銷合同 篇5

　　原告：王xx，女，漢族，現(xiàn)就職于xxxx市勞教所第x大隊(duì)，電話：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，地址：xx市xx路xx號(hào)，法定代表人：張xx，電話：xxxxx

　　訴訟請(qǐng)求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號(hào)，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務(wù)，導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無法實(shí)現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計(jì)已付款的'1%向買受人支付違約金�！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任�，F(xiàn)訴諸法院，請(qǐng)求法院判如所求!

　　此致

【購銷合同】相關(guān)文章：

購銷合同(經(jīng)典)10-30

購銷的合同11-12

經(jīng)典購銷合同12-26

購銷合同11-19

購銷的合同10-20

購銷合同04-01

塑料購銷合同02-26

參考購銷合同03-05

包裝購銷合同02-28

企業(yè)購銷合同03-09