【熱門】廣告合同范文錦集五篇
在人們越來越相信法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，合同協(xié)調著人與人，人與事之間的關系。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編幫大家整理的廣告合同5篇，歡迎大家分享。
廣告合同 篇1
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：XXXX有限責任公司
根據(jù)有關法律法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，甲乙雙方就XX市XX戶外廣告位的租賃達成如下協(xié)議：
第一條 廣告位位置：XX市 XX路到XX路XX戶外廣告牌 個(詳見附圖)
廣告位尺寸：
第二條 租賃期限：
廣告位租賃期限為年，合同期限從 20xx 年 月 日至年月 日止。（以實際發(fā)布時間為準）。本合同簽定后如續(xù)約，雙方應在合同結束日前一個月續(xù)簽下一年合同。
第三條合同總額和付款方式：
1、廣告位發(fā)布費總金額共計人民幣：元整（￥ 元整）（不含稅）。
2、上述費用在合同期內，包括對該廣告的維護費、電費、安裝費，含第一次廣告畫面制作費。
3、廣告發(fā)布費支付時間和支付方式：
合同簽訂后甲方應付乙方發(fā)布費，人民幣元整（￥ 元整）。
第四條 雙方責權：
�。ㄒ唬┘追截熑危�
1、甲方有權決定廣告發(fā)布內容，但必須保證其內容真實性、合法性。
2、甲方須及時向乙方繳納廣告位租金。
3、合同期內廣告位制作形式、材料、施工費用由乙方解決和支付，施工安裝均需達到安全
生產要求及廣告牌美觀、完整。甲方第二次廣告畫面制作費另行支付。
�。ǘ┮曳截熑危�
1、乙方保證在XX市 廣告位發(fā)布的權利。
2、乙方應遵守廣告發(fā)布、制作的有關規(guī)定，制作、報批手續(xù)及費用都由乙方承擔。
3、乙方負責廣告位維修和保養(yǎng)工作。如出現(xiàn)非人為故障，乙方應于24小時內通知甲方及時修復。
（三）租用期內，乙方不得因各種原因增加甲方租金，甲、乙雙方不能無故終止合同，但如因市政或城市規(guī)劃要求等原因導致甲方廣告位不能使用時，則雙方不負責任何賠償責任，其租金乙方按甲方所租用實際時間計算。如果雙方同意移址重建，另簽補充合同。
�。ㄋ模┤缫蚺_風、地震等不可抗力造成雙方不能履行合約的，雙方免責。
第五條租賃期滿：
租賃期滿后，本合同即終止，甲方對此廣告位在同等條件下享有優(yōu)先租賃權，如甲方續(xù)租，須提前一個月書面向乙方提出申請，否則視為放棄優(yōu)先租賃權。
第六條 違約責任：
1、雙方約定的所有條款嚴格保密，泄密造成的`守約方經濟損失由違約方承擔。
2、雙方簽訂合同必須信守，任何一方違反本合同的規(guī)定，違約方需按當年年度租金的20%作為違約金支付給守約方。
第七條 其他：
1、本合同未盡事宜雙方共同協(xié)商解決。經協(xié)商無效的，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式份，甲、乙雙方各持份，均具同等法律效力。甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
�。ū拘幸韵聼o正文）
甲 方（章）： 乙 方（章）：
日期： 日期：
廣告合同 篇2
甲方：
乙方：
甲方有魏墻村第六小組3號橋頭西側廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現(xiàn)將有關事項協(xié)議如下：
第1條甲方廣告牌位于魏墻村第六小組3號橋頭西側(橫山縣魏墻村)。
第2條甲方所轉讓的此廣告牌用地是與魏墻村第六小組所取得合同用地，時間為四年，即從20xx年9月12日至20xx年9月12日止。;乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂合同之日)至20xx年9月12日止。20xx年9月12日以后土地使用權由乙方自己承擔。在20xx年9月12日前乙方不再承擔有關租用土地費用。
第3條由于甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續(xù)證件，甲方轉讓給乙方后若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。
第4條付款方式：簽訂合同之日，乙方一次付清轉讓金柒萬伍千元(75000元)。
第5條此合同履行當中發(fā)生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。
第6條本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)一份。此合同至簽字之日起生效。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)：
電話：
法定代表人(簽字)：電話：
年 月 日
廣告合同 篇3
甲方： 地址： 聯(lián)系電話：
乙方： 地址： 聯(lián)系電話：
甲乙雙方經過友好協(xié)商就乙方承攬甲方的門頭制作達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程地點：
2、工程內容及做法（見附件門頭制作工程報價單及工藝說明）
3、工期：本工程自 年月日開工，于年月日竣工。
二、甲方工作
1、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進行確認并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3、施工期間，負責協(xié)調乙方施工隊與門頭改造工程涉及業(yè)主的關系。
4、提供施工期間的電源、水源。
5、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，并指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。
6、保障乙方施工正常進行而做的其它工作。
三、乙方工作
l、負責門頭制作工程的圖紙設計、材料采購和施工安裝。
2、擬定施工效果圖交甲方審定。
3、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組
縱施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格按照施工效果圖進行制作、安裝，做好各項質量檢查記錄。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
5、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。
6、參加竣工驗收，編制工程結算。
7 乙方承擔施工人員在施工中的相關責任。
四、工程驗收
乙方在全部工程制作安裝完成后應提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
五、工程價款及結算
1、工程預算(人民幣) ：金額大寫：本合同工程的最終結算金額以報價單單價為準，按實際工程量計算。
2、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應向乙方支付工程預算總價款的40％，即人民幣 元；第二次于工程中期(乙方完成_______工程量60％時)甲方應向乙方支付工程預算總價款的`30％，即人民幣__________元；第三次于雙方驗收后，已方按實際工程量提出工程決 算并將有關資料由甲方送審計部門審計。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_____天內，結清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。
六、違約責任
1、合同雙方當事人應嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應當賠償給對方造成的損失。
2、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業(yè)主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應賠償由此給乙方造成的損失。
3、甲方應按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。
4、乙方應當按照施工效果圖和工藝說明進行施工，乙方未能按照上述要求進行施工的應當負責修理、重做。
七、爭議處理
本合同在履行期間發(fā)生爭議的，甲乙雙方應本著互諒互讓、平等協(xié)商的原則進行友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。
八、合同份數(shù)及有效期
1、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
九、合同附件
1、施工效果圖
2、門頭制作工程報價單及工藝說明
上述合同附件是本合同的組成部分。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
（授權代表） （授權代表）
公章： 公章：
日期： 日期：
廣告合同 篇4
�。ㄒ韵路Q為甲方）：________________________
字第號營業(yè)執(zhí)照號：
廣告經營單位（以下稱乙方）：
經雙方同意方可更改，甲方就委托乙方發(fā)布廣告事宜簽訂本合同。
一、有關廣告業(yè)務達成下列項目廣告種類廣告內容廣告面積設置位置廣告字數(shù)起止日期廣告費用結算方法
二、甲方應提供的證明文件：
三、本合同簽訂后不得更改，但遇特殊情況，經雙方同意方可更改，并按規(guī)定賠償損失費：本合同一式份，甲方份，乙方份，報有關部門份。
四、附則：
五、本合同嚴格執(zhí)行廣告法及合同法有關條款。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告合同 篇5
原告：
地址： 負責人： 電話：
被告：
注冊地址：
營業(yè)執(zhí)照注冊號： 法人代表：辦公地址： 郵編：438300
聯(lián)系電話：
訴訟請求：
1、判令被告支付原告欠款人民幣117780.00元（其中廣告位租賃欠109638.00，廣告制作費欠：8142.00）；
2、判令被告支付原告合同違約金人民幣362796.00元；
3、判令被告抵合同款的商鋪A2126合同無效，退給原告款人民幣157162.00元；
4、判令被告承擔原告的訴訟費。
事情和理由：
被告為了宣傳公司摩爾城樓盤項目，租賃原告廣告位，合同期為20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金為人民幣246800.00元。原告廣告位經營權是通過火車站公開招標合法所得，合同期內，原告認真覆行了合同約定，而被告沒有按合同約定認真覆行，原告多次去被告公司找相關負責人員催討，公司辦事人及領導不見面不理睬，逃避支付
廣告費，被告不覆行合同約定，嚴重違約，并承擔合同違約一切責任后果。
最初的合同約定是以現(xiàn)金方式支付，根本就沒有約定以商鋪抵廣告費，但因為被告遲遲不支付原告廣告費，要求將最初合同作廢重新簽訂新的合同，是為了達到將商鋪抵部分廣告費的目的，原告沒有辦法才同意重新簽訂租賃合同，新的合同約定被告以商鋪抵原告部分廣告款，原告多次去被告公司討要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意辦理商鋪手續(xù)（A2126）。剩下的廣告款原告多次去被告催要，公司目的'是想原告帶人來買房將余款抵扣，原告也想了辦法，但最終都無法答成。一年都過去了，被告經辦人員及領導不理睬逃避支付，至今未果，故原告沒有辦法訴至貴法院，請求支持原告的訴訟請求，以維護原告的合法權益。
此致
申訴人：
20xx-6-6
附件：
1、廣告位租賃合同
2、原告廣告位經營權合同
3、原告營業(yè)執(zhí)照
4、原告身份證
5、抵款購房收據(jù)
【廣告合同】相關文章：
廣告公司的廣告合同04-08
廣告的合同11-02
廣告的合同09-11
廣告合同03-11
關于廣告的合同06-29
電臺廣告合同07-06
高炮廣告合同07-06
廣告合同模板08-19
最新廣告合同09-30
廣告購銷合同11-01