【推薦】房屋拆遷合同
在人民愈發(fā)重視法律的社會中,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同也是非常有必要的行為。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編為大家收集的房屋拆遷合同,歡迎大家分享。
房屋拆遷合同1
拆遷人(以下簡稱甲方):
法定代表人:____,地址:XXX;
單位名稱XXXXXX__;
郵編XXX,電話XXX。
委托代理人:
法定代表人XXX_,地址:XXX_
單位名稱XXXXXX;
郵編:XXX_,電話:XXX。
被拆遷人(以下簡稱乙方):
姓名:____,性別:XXX;年齡:XXX_
住址:XXXXXXXXXXXX
委托代理人:
姓名:____,性別____;年齡:XXX
住址:XXXXXXXXXXXX
甲方因建設(shè)需要,須拆除乙方使用的房屋,根據(jù)____市房屋拆遷安置補(bǔ)償法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,就房屋拆遷安置補(bǔ)償達(dá)成如下協(xié)議。
第一條房屋拆遷依據(jù)
建設(shè)項(xiàng)目名稱___,建設(shè)地點(diǎn)___,建設(shè)單位____《拆遷許可證》文號____。
第二條被拆除房屋現(xiàn)狀
1、乙方在拆遷范圍內(nèi)有房屋___間,建筑面積___平方米,使用面積___平方米,居住面積___方米。
2、乙方有正式戶口___人。常住人口___人,應(yīng)安置人口___人。分別是(姓名、性別、年齡、關(guān)系等)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_
3、被拆遷房屋的產(chǎn)權(quán)屬于XXX。
第三條拆遷安置
1、乙方安置到___,房屋___間,建筑面積___平方米,使用面積___平方米,居住面積____平方米、甲方負(fù)責(zé)為乙方辦理住房進(jìn)住手續(xù)。
2、乙方臨時(shí)過渡到____,房屋___間。
3、乙方臨時(shí)過渡期限自XXX_年____月____日至XXX_年____月____日。
甲方保證乙方在過渡期限內(nèi)回遷,乙方在收到正式安置通知____日內(nèi),應(yīng)遷入安置用房用。
第四條安置房屋的標(biāo)準(zhǔn)
1、甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合___頒發(fā)的___標(biāo)準(zhǔn);
2、建造質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合___;
3、房屋內(nèi)應(yīng)當(dāng)有以下設(shè)施
第五條拆遷安置房屋產(chǎn)權(quán)
1、乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于___
乙方應(yīng)與___簽訂房屋租賃合同并交納民租及其他費(fèi)用。
2、乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于XXX_
甲、乙雙方應(yīng)另行簽訂___買賣合同,持該合同辦理房屋產(chǎn)權(quán)簽訂手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補(bǔ)助
甲方支付乙方房屋的貨幣補(bǔ)償金額為人民幣XXX__元整;附屬物補(bǔ)償金額為人民幣XXX__整;搬家補(bǔ)助費(fèi)為人民幣XXX__元整;臨時(shí)過渡費(fèi)(含交能補(bǔ)助、供暖補(bǔ)助等)為人民幣XXX__元整;轉(zhuǎn)學(xué)補(bǔ)助費(fèi)為人民幣XXX__元整;提前搬家獎勵費(fèi)為人民幣XXX__元整;設(shè)施設(shè)備遷移費(fèi)為人民幣XXX__元整;其他補(bǔ)助費(fèi)為人民幣XXX__元整;共計(jì)為人民幣XXX__元整。
第七條拆遷
1、乙方在XXX_年____月____日前應(yīng)將原住房騰空,經(jīng)甲方確認(rèn),舊房由甲方拆除。
2、乙方私自搭建的違章建筑或附屬設(shè)施應(yīng)在XXX_年____月____日前自行拆除,逾期不拆除的甲方有權(quán)拆除。
第八條違約責(zé)任
1、甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費(fèi)用,逾期____日,應(yīng)按所欠款額的XXX__%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規(guī)定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房,應(yīng)向乙方償付XXX__元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務(wù)。
2、乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期____日,應(yīng)向甲方償付違約金XXX__元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時(shí)搬遷,時(shí)間順延,但必須告知甲方情況。
3、乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,應(yīng)在收到甲方正式安置通知____日內(nèi)遷入安置住房內(nèi)。逾期不搬遷的,不再享受各種補(bǔ)助費(fèi),并每逾期一天罰款___元。
第九條聲明及保證
1、甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的`一切手續(xù)XXX__均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)XXX__等XXX__人一致簽字同意XXX__作為乙方代表人,授權(quán)他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項(xiàng)費(fèi)用,一律由乙方代表人XXX__領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼續(xù)糾紛等,一律不負(fù)責(zé)任。
第十條不可抗力
1、本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
2、如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在XXX__天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十一條通知
1、根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用XXX__(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方
式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2、各方通訊地址如下:
甲方XXX__。
乙方XXX__。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十二條爭議的處理
1、本合同受XXX__國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第XXX__種方式解決:
。1)提交XXX__仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十三條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十四條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為XXX_年,自XXX_年____月____日至XXX_年____月____日。本合同正本一式XXX__份,雙方各執(zhí)XXX__份,具有同等法律效力;合同副本XXX__份,送XXX__留存一份。
甲方(蓋章):XXX__乙方(蓋章):XXX__
授權(quán)代表(簽字):XXX__授權(quán)代表(簽字):XXX__
XXX_年____月____日XXX_年____月____日
簽訂地點(diǎn):XXX__簽訂地點(diǎn)
房屋拆遷合同2
甲方(拆遷人):_____________地址:_______________________郵碼:_______________________電話:_______________________法定代表人:_________________職務(wù):_______________________
乙方(被拆遷人):___________地址:_______________________郵碼:_______________________電話:_______________________法定代表人:_________________職務(wù):_______________________
甲方因建設(shè)需要,須拆除乙方使用的房屋,根據(jù)城市房屋拆遷安置補(bǔ)償法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就房屋拆遷安置補(bǔ)償達(dá)成如下協(xié)議。
第一條項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名稱________________,建設(shè)地點(diǎn)____________________,建設(shè)單位____________________ 《拆遷許可證》文號____________________。
第二條被拆房屋現(xiàn)狀
。ㄒ唬┮曳皆诓疬w范圍內(nèi)有房屋________間,建筑面積_______平方米,使用面積________平方米,居住面積________平方米。
。ǘ┮曳接姓綉艨赺_______人,常住人口________人,應(yīng)安置人口________人,分別是(姓名、性別、年齡、關(guān)系)
。ㄈ┍徊疬w房屋的產(chǎn)權(quán)屬于_____________________________。
第三條拆遷安置
。ㄒ唬┮曳桨仓玫絖_______,房屋____間,建筑面積________平方米,使用面積________平方米,居住面積________平方米。甲方負(fù)責(zé)為乙方辦理住房進(jìn)住手續(xù)。
。ǘ┮曳脚R時(shí)過渡到________________,房屋________間。
(三)乙方臨時(shí)過渡期限自____年____月____日至____年____月____日。甲方保證乙方在過渡期限內(nèi)回遷,乙方在收到正式安置通知____日內(nèi),應(yīng)遷入安置用房內(nèi)。
第四條安置房屋的標(biāo)準(zhǔn)
。ㄒ唬┘追教峁┙o乙方的安置房屋,其建造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合____________頒發(fā)的________________________標(biāo)準(zhǔn);
。ǘ┙ㄔ熨|(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合__________________________________________________________________________;
。ㄈ┓课輧(nèi)應(yīng)當(dāng)有以下設(shè)施:1.____________________ 2.__________________ 3.___________________。
第五條拆遷安置房屋產(chǎn)權(quán)
。ㄒ唬┮曳奖话仓梅课莸漠a(chǎn)權(quán)屬于_____________。乙方應(yīng)與________簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費(fèi)用。
(二)乙方被安置房屋的'產(chǎn)權(quán)屬于_____________。甲、乙雙方應(yīng)另行簽訂房屋買賣合同,持該合同辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補(bǔ)助甲方支付乙方搬家補(bǔ)助費(fèi)________元;臨時(shí)過渡費(fèi)(含交通補(bǔ)助、供暖補(bǔ)助等)____元;轉(zhuǎn)學(xué)補(bǔ)助費(fèi)________元;提前搬家獎勵費(fèi)________元;其他補(bǔ)助費(fèi)________元;共計(jì)人民幣________元。
第七條被拆遷房屋補(bǔ)償甲方對被拆除房屋的產(chǎn)權(quán)人按以下方式進(jìn)行補(bǔ)償:
1.作價(jià)補(bǔ)償被拆遷房屋____間,建筑面積____平方米,按每平方米____元作價(jià)補(bǔ)償,甲方支付乙方拆遷補(bǔ)償費(fèi)____元。本合同簽訂后,由乙方負(fù)責(zé)辦理被拆除房屋產(chǎn)權(quán)注銷手續(xù)。
2.產(chǎn)權(quán)調(diào)換甲方以________地點(diǎn),________房屋,____間,____平方米,補(bǔ)償乙方;乙方需支付:
。1)結(jié)構(gòu)差價(jià)____________________元;
。2)面積差價(jià)________元;
。3)房屋成新差價(jià)________________元。
第八條乙方在____年____月____日前應(yīng)將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設(shè)施應(yīng)在____年____月____日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權(quán)拆除。
第十條乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,應(yīng)在收到甲方正式安置通知____日內(nèi)遷入安置住房內(nèi)。逾期不搬遷的,不再享受各種補(bǔ)助費(fèi),并每逾期一天罰款____元。
第十一條乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,在臨時(shí)過渡期內(nèi),甲方按每月____元支付乙方臨時(shí)過渡費(fèi)。
第十二條甲方應(yīng)在本合同第三條第三項(xiàng)約定的臨時(shí)過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應(yīng)在臨時(shí)過渡期滿____天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1.甲方提供同面積、同質(zhì)量的安置房屋。
2.逾期____個(gè)月內(nèi),甲方按本合同第十一條約定的臨時(shí)過渡費(fèi)的____%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi),逾期超過____個(gè)月,甲方按本合同第十一條約定的臨時(shí)過渡費(fèi)的____%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi)。
第十三條其他:__________________________。
本合同正本一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產(chǎn)管理局、建設(shè)銀行、建委、計(jì)委____等單位各留存一份。
甲方:_______(公章)法定代表人:_________ _____年____月______日
乙方:_______(蓋章)代表人:_____________ _____年_____月_____日
房屋拆遷合同3
甲方:____________________________________
地址:____________________________________
郵編:_______________
電話:______________
法定代表人:____________
乙方:____________________________________
地址:____________________________________
郵編:_______________
電話:______________
法定代表人:____________
第一部分協(xié)議書
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條房屋拆遷依據(jù)
建設(shè)項(xiàng)目名稱,建設(shè)地點(diǎn),建設(shè)單位,《拆遷許可證》文號。
第二條
(一)乙方在拆遷范圍內(nèi)有房屋間,建筑面積平方米,使用面積平方米,居住面積平方米。
(二)乙方有正式戶口人,常住人口人,應(yīng)安置人口,分別是(姓名、性別、年齡、關(guān)系等)。
(三)被拆遷房屋的產(chǎn)權(quán)屬于。
第三條拆遷安置
(一)乙方安置到,房屋間,建筑面積平方米,使用面積平方米,居住面積平方米。甲方負(fù)責(zé)為乙方辦理住房進(jìn)住手續(xù)。
(二)乙方臨時(shí)過渡到,房屋間。
(三)乙方臨時(shí)過渡期限自年月日至年月日。
甲方保證乙方在過渡期限內(nèi)回迂,乙方在收到正式安置通知日內(nèi),應(yīng)遷入安置用房用。
第四條安置房屋的標(biāo)準(zhǔn)
1、甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn);
2、建造質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合;
3、房屋內(nèi)應(yīng)當(dāng)有以下設(shè)施:
第五條拆遷安置房屋產(chǎn)權(quán)
(一)乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于
乙方應(yīng)與簽訂房屋租賃合同并交納房租及其它費(fèi)用。
(二)乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于房地產(chǎn)合同:
甲乙雙方應(yīng)另行簽訂買賣合同,持該合同辦理房屋產(chǎn)權(quán)簽訂手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律約束力。;
第六條房屋拆遷補(bǔ)助
甲方支付乙方搬家補(bǔ)助費(fèi)元;臨時(shí)過渡費(fèi)(含交通補(bǔ)助、供暖補(bǔ)助等)元;轉(zhuǎn)學(xué)補(bǔ)助費(fèi)元;提前搬家獎勵費(fèi)××元;其它補(bǔ)助費(fèi)元,共計(jì)人民幣××元。
第七條被拆遷房屋補(bǔ)償
甲方對被拆除房屋的產(chǎn)權(quán)人按以下方式進(jìn)行補(bǔ)償:
1、作價(jià)補(bǔ)償
被拆遷房屋間,建筑面積平方米,按每平方米元作價(jià)補(bǔ)償,甲方支付乙方拆遷補(bǔ)償費(fèi)元。本合同簽訂后,由乙方負(fù)責(zé)辦理被拆除房屋產(chǎn)權(quán)注銷手續(xù)。
2、產(chǎn)權(quán)調(diào)換
甲方以地點(diǎn),房屋,間,平方米,補(bǔ)償乙方。
乙方需支付:
(1)結(jié)構(gòu)差價(jià)元;
(2)面積差價(jià)元;
(3)房屋成新差價(jià)元。
第八條乙方在年月日前應(yīng)將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設(shè)施應(yīng)在年月日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權(quán)拆除。
第十條乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,應(yīng)在收到甲方正式安置通知日內(nèi)遷入安置住房內(nèi)。逾期不搬遷的不再享受各種補(bǔ)助費(fèi),并每逾期一天罰款元。
第十一條乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,在臨時(shí)過渡期內(nèi),甲方按每月元支付乙方臨時(shí)過渡費(fèi)。
第十二條甲方應(yīng)在本合同第三條第三項(xiàng)約定的臨時(shí)過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應(yīng)在臨時(shí)過渡期滿××天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1、甲方提供同面積、同質(zhì)量的安置房屋。
2、逾期個(gè)月內(nèi),甲方按本合同約定第十一條的臨時(shí)過渡費(fèi)的%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi),逾期超過個(gè)月,甲方按本合同第十一條的.臨時(shí)過渡費(fèi)的%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi)。
第十三條特殊情況下安置逾期的處理結(jié)果出現(xiàn)下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1、不可抗拒造成安置房屋建設(shè)延期;
2、因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設(shè)延期;
3、出現(xiàn)上述情況,甲方應(yīng)當(dāng)在情況發(fā)生的天內(nèi)通知乙方。
因以上情況造成安置延期時(shí),逾期安置時(shí)期的臨時(shí)過渡費(fèi)按以下方法處理:
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,另一份抱房屋拆遷主管部門備案。
甲方:____________ 乙方:____________
簽約日期:______________ 簽約日期:______________
房屋拆遷合同4
【案例分析】張某與李某、吳某于20xx年5月簽訂《拆遷安置房屋買賣合同》,約定李某、吳某自愿將坐落上海市浦東新區(qū)某路某弄某號某室拆遷安置房屋轉(zhuǎn)讓給原告,建筑面積90平方米,價(jià)格為100萬元;張某按約通過銀行轉(zhuǎn)賬支付李某、吳某房款,李某、吳某出具收條并捺印,同時(shí)將《上海市征用集體所有土地房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議》、物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票、維修基金、有線電視初裝費(fèi)、燃?xì)庠O(shè)施安裝費(fèi)等材料交給原告。同時(shí),雙方簽署房屋交接書,張某入住系爭房屋。后20xx年底張某聯(lián)系辦理房地產(chǎn)權(quán)證時(shí),李某、吳某卻稱當(dāng)初是向張某借款100萬元,拆遷安置房屋買賣合同也是被逼簽的,只是作為擔(dān)保,因?yàn)榉课萆形崔k理房產(chǎn)證,便向他們提供動拆遷協(xié)議、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、水費(fèi)等各種交費(fèi)證明原件。而其他被安置的三個(gè)人表示拆遷分得多套房屋,該套只是同小區(qū)其中一套,又稱拆遷事宜一直系李某、吳某辦理,出售的事情沒有經(jīng)過他們的同意,F(xiàn)張某主張協(xié)助辦理過戶義務(wù),而李某等人起訴張某要求法院確認(rèn)購房合同無效,返回房屋。
【法院判決】法院認(rèn)為拆遷安置房屋買賣合同依法有效,支持張某訴求,判決協(xié)助辦理過戶手續(xù),駁回了李某等人的訴求。
【律師分析】拆遷安置房屋買賣時(shí),因?yàn)樯形搭I(lǐng)取房產(chǎn)證,無法及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),這就為日后糾紛產(chǎn)生留下隱患,而加上房價(jià)飛漲,不斷出現(xiàn)賣房人變卦,買房人起訴的情況。對此,上海資深房地產(chǎn)律師楊東表示,本案也是比較典型的拆遷安置房屋買賣糾紛。就本案而言,爭議焦點(diǎn)主要有以下幾點(diǎn):
一、拆遷安置房屋買賣合同是否有效?
本案中張某與李某、吳某簽訂的拆遷安置房屋買賣合同系雙方真實(shí)意思表示,并不違法法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合法有效。認(rèn)定合同效力應(yīng)按照《合同法》第五十二條的規(guī)定,而上海動遷安置房在取得房地產(chǎn)權(quán)證、被允許上市交易之前的3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、抵押的政策不屬于法律、行政法規(guī)的'強(qiáng)制性規(guī)定。另外,即使未辦理登記手續(xù),但這不影響合同的效力。
二、因借款被逼簽訂房屋買賣合同作為擔(dān)保是否有效?
本案中借款事宜沒有證據(jù)證明,且也沒有被脅迫的證據(jù)。()對其主張的事實(shí),無法提供證據(jù)證明,應(yīng)承擔(dān)不利的后果。而與之相反張某卻有簽訂拆遷安置房屋買賣合同,支付房款銀行轉(zhuǎn)賬記錄,又有出具收據(jù),并實(shí)際交付占有使用,持有拆遷安置房的原始材料,這一系列的證據(jù)形成完整的證據(jù)鏈,足以說明拆遷安置房買賣的事實(shí)。
三、未經(jīng)其他安置對象同意出售是否有效?
如果明知拆遷安置房出售后二年內(nèi)不提起異議,那么應(yīng)該視為已經(jīng)默認(rèn)同意。況且作為拆遷安置的重大事項(xiàng),作為家庭成員應(yīng)該有商有量,應(yīng)該對自己的切身利益盡心對待義務(wù)。其他安置對象長時(shí)間的不實(shí)地查看,不聞不問,放任不管分得的拆遷安置房屋,另外其他安置對象分得同小區(qū)房屋已經(jīng)實(shí)際入住,不可能不關(guān)注到系爭房屋已經(jīng)出售的事情。而直到張某主張過戶義務(wù)時(shí),才主張不知情,顯然也不符合常理。由此推斷其是知情且同意出售的。
【律師提醒】最后,楊東律師提醒廣大購房者,拆遷安置房比起其他房屋雖然有價(jià)格優(yōu)勢,但買賣過程中存在諸多風(fēng)險(xiǎn),一天不過戶就是一天的隱患。所以涉及房產(chǎn)買賣系重大財(cái)產(chǎn)的處分行為,尤其是動遷房買賣,涉及法律方面的問題及各種限制更多,還是建議委托專業(yè)房產(chǎn)律師為提供陪購法律服務(wù)。
房屋拆遷合同5
為了保證雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益,,經(jīng)過友好協(xié)商,現(xiàn)將房屋轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、協(xié)議雙方當(dāng)事人
甲 方: 所有人: (以下簡稱甲方) 聯(lián)系電話:
身份 證:
乙 方: 購房人: (以下簡稱乙方) 聯(lián)系電話:
身份 證:
二、住宅基本情況
1、住宅為 小區(qū), 樓 戶。
2、該房建筑面積 平方米。其中套內(nèi)面積 平方米,公共分?jǐn)偯娣e 平方米.地下室建筑面積 平方米,面積 平方米。
3、水、電、天然氣齊全,集中供暖。
4、該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房一并轉(zhuǎn)讓,該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房一并轉(zhuǎn)讓。
三、房款
按照甲乙雙方協(xié)商一致的價(jià)格,房屋、地下室和總金額(幣) (小寫), (大寫)。
四、繳款期限
乙方在簽訂本協(xié)議之日繳納房款(幣) 。
五、交房期限
甲方在 年 月 日前,將鑰匙和房屋手續(xù)交付乙方。
六、雙方約定的.其他事項(xiàng)
1、交付房屋后,甲方不再享有該房的任何權(quán)利和義務(wù)。
七、本協(xié)議在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議,應(yīng)首先協(xié)商解決,如協(xié)商不一致,應(yīng)有判決。
八、本協(xié)議簽字蓋章有效。
九、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
十、本協(xié)議自簽訂之日起生效。
甲 方 : 乙 方:
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷合同6
拆遷人(以下簡稱甲方):_____委托代理人:_____
法定代表人:____地址:____;法定代表人:___地址:___
單位名稱:_____單位名稱:_____
郵編:_____電話:_____郵編:_____電話:____
被拆遷人(以下簡稱乙方:)委托代理人:_____
姓名:___性別:___年齡:___姓名:__性別:__年齡___
住址:_____住址:_____甲方因建設(shè)需要,必須拆除乙方使用的房屋,根據(jù)城市房屋拆遷安置補(bǔ)償法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,就房屋拆遷安置補(bǔ)償達(dá)成如下協(xié)議。
第一條房屋拆遷依據(jù)
建設(shè)項(xiàng)目名稱_____,建設(shè)地點(diǎn)_____,建設(shè)單位_____《拆遷許可證》文號_____。
第二條被拆除房屋現(xiàn)狀
1.乙方在拆遷范圍內(nèi)有房屋_____間,建筑面積_____平方米,使用面積_____平方米,居住面積_____平方米。
2.乙方有正式戶口_____人,常住人口_____人,應(yīng)安置人口_____人,分別是(姓名、性別、年齡、關(guān)系等)_______________________
3.被拆遷房屋的產(chǎn)權(quán)屬于_____。
第三條拆遷安置
1.乙方安置到_____,房屋_____間,建筑面積_____平方米,使用面積_____平方米,居住面積_____平方米。甲方負(fù)責(zé)為乙方辦理住房進(jìn)住手續(xù)。
2.乙方臨時(shí)過渡到_____,房屋_____間。
3.乙方臨時(shí)過渡期限自___年___月___日至___年___月___日。
甲方保證乙方在過渡期限內(nèi)回遷,乙方在收到正式安置通知_____日內(nèi),應(yīng)遷入安置用房內(nèi)。
第四條安置房屋的標(biāo)準(zhǔn)
1.甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合_____頒發(fā)的_____標(biāo)準(zhǔn);
2.建造質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合_____;
3.房屋內(nèi)應(yīng)當(dāng)有以下設(shè)施:
(1)_____
(2)_____
(3)_____
(4)_____
(5)_____
第五條拆遷安置房屋產(chǎn)權(quán)
1.乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于_____
乙方應(yīng)與_____簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費(fèi)用。
2.乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于_____
甲、乙雙方應(yīng)另行簽訂_____買賣合同,持該合同辦理房屋產(chǎn)權(quán)簽訂手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補(bǔ)助
甲方支付乙方搬家補(bǔ)助費(fèi)_____元;臨時(shí)過渡費(fèi)(含交通補(bǔ)助、供暖補(bǔ)助等)_____元;轉(zhuǎn)學(xué)補(bǔ)助費(fèi)_____元;提前搬家獎勵費(fèi)_____元;其他補(bǔ)助費(fèi)_____元,共計(jì)人民幣_____元。
第七條被拆遷房屋補(bǔ)償
甲方對被拆除房屋的產(chǎn)權(quán)人按以下方式進(jìn)行補(bǔ)償:
1.作價(jià)補(bǔ)償。
被拆遷房屋_____間,建筑面積_____平方米,按每平方米_____元作價(jià)補(bǔ)償,甲方支付乙方拆遷補(bǔ)償費(fèi)_____元。本合同簽訂后,由乙方負(fù)責(zé)辦理被拆除房屋產(chǎn)權(quán)注銷手續(xù)。
2.產(chǎn)權(quán)調(diào)換。
甲方以_____地點(diǎn),_____房屋,_____間,_____平方米,補(bǔ)償乙方;
乙方需支付:
(1)結(jié)構(gòu)差價(jià)_____元;
(2)面積差價(jià)_____元;
(3)房屋成新差價(jià)_____元。
3.(略)
第八條乙方在___年___月___日前應(yīng)將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設(shè)施應(yīng)在___年___月___日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權(quán)拆除。
第十條乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,應(yīng)在收到甲方正式安置通知_____日內(nèi)遷入安置住房內(nèi)。逾期不搬遷的,不再享受各種補(bǔ)助費(fèi),并每逾期一天罰款_____元。
第十一條乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,在臨時(shí)過渡期內(nèi),甲方按每月_____元支付乙方臨時(shí)過渡費(fèi)。
第十二條甲方應(yīng)在本合同第三條第三項(xiàng)約定的臨時(shí)過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的`,甲方應(yīng)在臨時(shí)過渡期滿_____天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1.甲提供同面積、同質(zhì)量的安置房屋。
2.逾期_____個(gè)月內(nèi),甲方按本合同第十一條約定的臨時(shí)過渡期的_____%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi),逾期超過_____個(gè)月,甲按本合同第十一條約定的臨時(shí)過渡費(fèi)的_____%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi)。
3.(略)
第十三條特殊情況下安置逾期的處理
如果出現(xiàn)下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1.不可抗力造成安置房屋建設(shè)延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設(shè)延期;
3.(略)
出現(xiàn)上述情況,甲方應(yīng)當(dāng)在情況發(fā)生的_____天內(nèi)通知乙方。
因以上情況造成安置延期時(shí),逾期安置時(shí)期的臨時(shí)過渡費(fèi)按以下方法處理:
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,另一份報(bào)房屋拆遷主管部門備案。
甲方:_____乙方:_____
委托代理人:_____委托代理人:_____
___年___月___日
房屋拆遷合同7
甲方(拆遷人):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
乙方(被拆遷人):____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
甲方因建設(shè)需要,須拆除乙方使用的房屋,根據(jù)城市房屋拆遷安置補(bǔ)償法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,就房屋拆遷安置補(bǔ)償達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)
建設(shè)項(xiàng)目名稱________________,建設(shè)地點(diǎn)________
,建設(shè)單位________ 《拆遷許可證》文號________ 。
第二條 被拆房屋現(xiàn)狀
(一)乙方在拆遷范圍內(nèi)有房屋____間,建筑面積____平方米,使用面積____平方米,居住面積____
平方米。
(二)乙方有正式戶口____人,常住人口____人,應(yīng)安置人口____人,分別是(姓名、性別、年齡、關(guān)系等)
(三)被拆遷房屋的產(chǎn)權(quán)屬于________________。
第三條 拆遷安置
(一)乙方安置到________ ,房屋____間,建筑面積________
平方米,使用面積____ 平方米,居住面積____
平方米。甲方負(fù)責(zé)為乙方辦理住房進(jìn)住手續(xù)。
(二)乙方臨時(shí)過渡到________________,房屋____間。
(三)乙方臨時(shí)過渡期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方保證乙方在過渡期限內(nèi)回遷,乙方在收到正式安置通知____日內(nèi),應(yīng)遷入安置用房內(nèi)。
第四條 安置房屋的標(biāo)準(zhǔn)
(一)甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合________
頒發(fā)的________標(biāo)準(zhǔn);
(二)建造質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合________________;
(三)房屋內(nèi)應(yīng)當(dāng)有以下設(shè)施:
1.____________________
2.____________________
3.____________________
第五條 拆遷安置房屋產(chǎn)權(quán)
(一)乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于
乙方應(yīng)與________簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費(fèi)用。
(二)乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于
甲、乙雙方應(yīng)另行簽訂房屋買賣合同,持該合同辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的'約束力。
第六條 房屋拆遷補(bǔ)助
甲方支付乙方搬家補(bǔ)助費(fèi)________元;臨時(shí)過渡費(fèi)(含交通補(bǔ)助、供暖補(bǔ)助等)____元;轉(zhuǎn)學(xué)補(bǔ)助費(fèi)________元;提前搬家獎勵費(fèi)________元;其他補(bǔ)助費(fèi)________元;共計(jì)人民幣________元。
第七條 被拆遷房屋補(bǔ)償
甲方對被拆除房屋的產(chǎn)權(quán)人按以下方式進(jìn)行補(bǔ)償:
1.作價(jià)補(bǔ)償。
被拆遷房屋____間,建筑面積____平方米,按每平方米____元作價(jià)補(bǔ)償,甲方支付乙方拆遷補(bǔ)償費(fèi)____元。本合同簽訂后,由乙方負(fù)責(zé)辦理被拆除房屋產(chǎn)權(quán)注銷手續(xù)。
2.產(chǎn)權(quán)調(diào)換。
甲方以________地點(diǎn),________房屋,____間,____平方米,補(bǔ)償乙方;
乙方需支付:
(1)結(jié)構(gòu)差價(jià)____________________元;
(2)面積差價(jià)____________________元;
(3)房屋成新差價(jià)________________元。
3.________________________
第八條 乙方在____年____月____日前應(yīng)將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條
乙方私自搭建的違章建筑或附屬設(shè)施應(yīng)在____年____月____日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權(quán)拆除。
第十條
乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,應(yīng)在收到甲方正式安置通知____日內(nèi)遷入安置住房內(nèi)。逾期不搬遷的,不再享受各種補(bǔ)助費(fèi),并每逾期一天罰款____元。
第十一條
乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,在臨時(shí)過渡期內(nèi),甲方按每月____元支付乙方臨時(shí)過渡費(fèi)。
第十二條
甲方應(yīng)在本合同第三條第三項(xiàng)約定的臨時(shí)過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應(yīng)在臨時(shí)過渡期滿____天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1.甲方提供同面積、同質(zhì)量的安置房屋。
2.逾期____個(gè)月內(nèi),甲方按本合同第十一條約定的臨時(shí)過渡費(fèi)的____%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi),逾期超過____個(gè)月,甲方按本合同第十一條約定的臨時(shí)過渡費(fèi)的____%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi)。
3.________________________
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現(xiàn)下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1.不可抗力造成安置房屋建設(shè)延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設(shè)延期;
3.________________________
出現(xiàn)上述情況,甲方應(yīng)當(dāng)在情況發(fā)生的____天內(nèi)通知乙方。
因以上情況造成或安置延期時(shí),逾期安置時(shí)期的臨時(shí)過渡費(fèi)按以下方法處理:
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,另一份報(bào)房屋拆遷主管部門備案。
甲方:________________________
代表人:________
____年__月__日
乙方:________________________
代表人:________
____年__月__日
房屋拆遷合同8
甲方(出租人):__________________________
乙方(承租人):__________________________
鑒于甲、乙雙方就房屋租賃使用事宜曾達(dá)成協(xié)議,現(xiàn)大樓一、二樓北面半層占用人_____________公司與甲方的租賃合同已被終審判決解除,甲方、乙方作為房產(chǎn)所有人、承租使用人,就該部分房產(chǎn)相關(guān)權(quán)利的行使不存在上障礙,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲方將_________________________(不含樓道、電梯等公攤面積)租賃給乙方使用。租賃期至_________年________月________日止,租賃期滿后如甲方繼續(xù)出租,在同等條件下乙方有權(quán)優(yōu)先承租。
二、乙方已租賃使用部分繼續(xù)使用;甲方于_________年_______月____日正式將該房產(chǎn)第一、二層的北面半層(即原占用人_______公司占用部分)交付給乙方。若屆時(shí)乙方無法按時(shí)入駐,甲方須支付乙方違約金_________萬元,并按每逾期一天_________元的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付損害賠償金。對于甲方支付乙方的違約金、損害賠償金,甲方應(yīng)向第三方追償。
三、房屋租金為每年幣_________萬元(其中第一層以每平米每天_________元計(jì),約_________萬元;第二層以_________元計(jì),約_________萬;第三、四層以_________元計(jì),約_________萬元)
租金于____________年按原租金的_________%遞增,于_________年在_________年的基礎(chǔ)上再遞增_________%.乙方先交租金后租用,每_________個(gè)月結(jié)算一次,在每季第一個(gè)月的_________號之前將租金支付給甲方。如乙方不能按時(shí)向甲方交納租金,逾期按租金的_________%每天加收滯納金,超過_________個(gè)月,甲方有權(quán)終止本協(xié)議,由此造成的損失和后果由乙方承擔(dān)。甲方向乙方全額開具正式租賃發(fā)票,憑票收款。
四、房屋交與乙方后,電梯改造、空調(diào)安裝以及消防安全工作由甲方負(fù)責(zé)。
五、甲方提供有關(guān)房屋資料給乙方,工商登記注冊由乙方自行辦理;租賃許可證由甲方辦理,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。雙方均有義務(wù)積極協(xié)助對方辦理相關(guān)登記手續(xù)。
六、乙方必須依法經(jīng)營,做好消防安全工作,并另行與甲方簽訂消防安全責(zé)任書。如遇乙方發(fā)生有關(guān)民事、刑事糾紛,均由乙方負(fù)責(zé)。
租賃房屋的有關(guān)水、電及電話費(fèi)用由乙方自負(fù)。水電分表由甲方負(fù)責(zé)安裝,安裝費(fèi)用由甲方承擔(dān)。乙方已支付給甲方的定金_____萬元,在租賃期間轉(zhuǎn)為押金,并且不抵作租金,待協(xié)議終止,水電費(fèi)等付清后,_________個(gè)月內(nèi)甲方無息歸還乙方。
物業(yè)管理費(fèi)用按承租方建筑面積每平方米每月_________元收取,每季度交予甲方一次,支付時(shí)間與租金一致。物業(yè)管理費(fèi)用含:空調(diào)、觀光電梯和貨運(yùn)電梯維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)和門前三包費(fèi)、社區(qū)衛(wèi)生費(fèi)。
七、如乙方需裝潢必須事前與甲方協(xié)商并經(jīng)甲方認(rèn)可,施工中不得破壞房屋結(jié)構(gòu)(指承重梁及承重柱體)及原設(shè)施。具體裝潢方案、事項(xiàng)雙方應(yīng)另行簽訂裝潢協(xié)議書。
租賃期滿后,除可移動的設(shè)施外,其它裝潢乙方不得拆除毀壞,無償歸甲方所有。搬遷后_________日,房屋如仍有余物,視為乙方放棄所有權(quán),歸由甲方處理。
八、本大樓_________層至_________層的外門面無償交乙方使用(所有宣傳材料由乙方自負(fù))
九、如乙方對該經(jīng)營場所進(jìn)行轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)包,須經(jīng)甲方同意;其項(xiàng)目不得與甲方五至頂樓的'經(jīng)營項(xiàng)目相沖突,并與甲方協(xié)商后方可辦理。
十、如遇拆遷等不可抗拒的因素,本協(xié)議無條件終止。如由等補(bǔ)償?shù)牡赇佈b修補(bǔ)貼,相應(yīng)的部分依法歸乙方所有。
十一、雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守協(xié)議各項(xiàng)條款,如發(fā)生違約,由違約方承擔(dān)責(zé)任。
十二、協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。未盡事宜,雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與協(xié)議具有同等法律效力。
十三、本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份具有同等效力。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
________年_________月_________日_________年_________月_________日
房屋拆遷合同9
賣方(以下簡稱甲方):
名稱:__________
身份證號:__________________________。
地址:______________。
電話號碼:___________________。
買方(以下簡稱乙方):
名稱:__________
身份證號碼:___________________。
地址:____________________。
電話號碼:______________。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方四位產(chǎn)權(quán)人自愿將一套完全所有權(quán)的房屋轉(zhuǎn)讓給乙方,為更好地明確雙方的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《合同法》、《物權(quán)法》等相關(guān)法律法規(guī),特制定本合同,供雙方共同遵守。
房子的第一個(gè)基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于___________________;它位于___________________________________________________________________該房屋平面圖及原房屋買賣合同見本合同附件一,房屋內(nèi)附屬設(shè)施見附件二。該房屋尚未取得房產(chǎn)證。
第二條住房面積特別協(xié)議
本合同第一條約定的面積為甲方自報(bào)建筑面積。甲方自報(bào)建筑面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)測面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)測面積為準(zhǔn)。
房產(chǎn)證核發(fā)時(shí),如實(shí)際面積與甲方自報(bào)建筑面積之差不超過甲方自報(bào)建筑面積的2%(含2%),則房價(jià)不變。
實(shí)際面積與自報(bào)面積之差小于自報(bào)面積的2%的,甲方違約,乙方有以下選擇權(quán):(小于或不大于是否為同一意思,按照標(biāo)準(zhǔn)商品房買賣合同計(jì)算誤差不好嗎?)
1、乙方有權(quán)退房,自乙方要求退房之日起3日內(nèi),甲方按押金規(guī)定雙倍返還押金。
2、每平方米價(jià)格不變,總房價(jià)根據(jù)實(shí)際面積調(diào)整。
第三條土地使用權(quán)的性質(zhì)
獲得該房屋土地使用權(quán)的相應(yīng)方式是:必須轉(zhuǎn)讓,不得劃撥;土地使用權(quán)期限為______至______。
第四條價(jià)格
該房屋總價(jià)款為人民幣捌拾叁萬元整(小寫:¥830000、00元)。甲方承擔(dān)的契稅、所得稅由乙方承擔(dān),雙方共同辦理納稅。
第五條支付條款
在本合同生效之日,乙方首次向甲方支付定金人民幣20,000、00元。第二次:甲方出具房產(chǎn)證并過戶給乙方后三日內(nèi),支付人民幣貳拾貳萬玖仟元整(小寫:¥229,000、00元);第三次:銀行貸款全額存入乙方賬戶后三日內(nèi),支付剩余人民幣伍拾捌萬壹仟元整(小寫:¥581,000、00元)。
第六條交貨期限
自本合同生效之日起,甲方將該房屋鑰匙移交給乙方,乙方可自行裝修。甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)取得房產(chǎn)證,并在房產(chǎn)證頒發(fā)之日起3天內(nèi)轉(zhuǎn)讓給乙方。如果乙方需要甲方協(xié)助辦理銀行貸款,甲方必須協(xié)助辦理。
第七條違約責(zé)任
1、如甲方未能在本合同第六條規(guī)定的期限內(nèi)核發(fā)房產(chǎn)證并完成過戶手續(xù),乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)按押金規(guī)則向乙方雙倍返還押金;如乙方已裝修,甲方還必須賠償給乙方造成的一切損失,但不限于律師費(fèi)等額外費(fèi)用。
2、本合同簽訂后,甲方有任何阻礙本合同實(shí)現(xiàn)的情形,如一房二賣、一房多賣、產(chǎn)權(quán)糾紛、房屋抵押等。導(dǎo)致房屋權(quán)利和質(zhì)量出現(xiàn)任何缺陷,屬于甲方違約。乙方有權(quán)單方解除合同。同時(shí),甲方應(yīng)在乙方口頭或書面提出解除合同之日起3日內(nèi)返還乙方已支付的房價(jià)款,并賠償乙方該房屋總價(jià)款20%的違約金,由此產(chǎn)生的訴訟費(fèi)等
3、要不要寫逾期付款的`違約責(zé)任?
第八條解決爭議的方式
因履行本合同而產(chǎn)生的任何爭議應(yīng)由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,向有管轄權(quán)的法院提起訴訟解決。
第九條其他
本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件是本合同不可分割的一部分。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜,按照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
在充分了解和理解的基礎(chǔ)上,雙方自愿簽署本合同,共4頁。
本合同一式六份,甲方一份,乙方一份,見證一份,具有同等效力。自雙方簽字之日起生效,不得違約。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽名):_________
乙方(公章):________
法定代表人(簽名):_________
房屋拆遷合同10
甲方:
乙方:
甲方因開發(fā) 樓盤(位于 )需拆除乙方正在使用的沿街樓房,依據(jù)《國有土地上房屋征收與賠償條例》,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,就房屋拆遷賠償達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方房屋基本情況
第1條:1、建筑面積 平方米(其中一層 平方米;二層平方米;附屬物。
2、所有權(quán)人:
3、房屋性質(zhì):經(jīng)營性用房。
二、甲方義務(wù)
第2條:甲方以回遷的方式對乙方拆遷的以上房屋及附屬物給予賠償。
第3條:回遷安置房屋的位置、面積、結(jié)構(gòu):
1、回遷安置房屋位于齊晏大街以南、向陽路以西,樓房東墻距向陽路路中心 米,該距離不得相差5米。
2、回遷安置房屋為一層門頭房,門頭朝向需面對齊晏大街,南北貫通,向南需有門、有窗、可做門頭房使用。面積為平方米,東西長度為27.14米。
3、回遷安置房交房標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家規(guī)定的竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),通水、電、暖;墻面、門窗、衛(wèi)生間等達(dá)到可營業(yè)標(biāo)準(zhǔn),該房屋因水、暖管道等因素造成使用的面積不可超過總面積的1%,若超出總面積的1%部分,需另增加使用面積或經(jīng)濟(jì)賠償(按市場售價(jià)為準(zhǔn))。
第4條:1、回遷交房日期:自乙方房屋拆遷日起 三 年內(nèi)即
2、自本合同簽訂之日起至回遷房屋交付日,甲方負(fù)責(zé)向乙方賠償房屋租金,每年 元。若甲方未按期交付回遷房屋,超出時(shí)間甲方向乙方賠償?shù)?房屋租金按10%每年遞增。
第5條:甲方應(yīng)在交付回遷安置房后三個(gè)月內(nèi)為乙方辦理房產(chǎn)證、土地使用證并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
第6條:因回遷安置房面積不宜分割而多出賠償乙方面積部分,甲方以不高于3000元/平方米的價(jià)格出售給乙方;乙方拆除面積超出安置房屋面積部分,甲方以市場價(jià)格給予賠償。
第7條:若甲方無法交付回遷安置房或交付的回遷安置房達(dá)不到合同約定的乙方要求,乙方有權(quán)拒收回遷安置房,甲方需以現(xiàn)金人民幣1500萬元給予乙方賠償。
第8條:抵押擔(dān)保:甲方以 作為本合同的擔(dān)保抵押給乙方,并從房管部門辦理相關(guān)抵押手續(xù),且甲方承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。如果不能按時(shí)交房,乙方有權(quán)以抵押物抵甲方賠償?shù)幕剡w安置房,甲方應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)將抵押物過戶給乙方,并承擔(dān)相關(guān)過戶費(fèi)用。
第9條:擔(dān)保方責(zé)任:甲方需找乙方認(rèn)可的單位或個(gè)人來擔(dān)保本合同的覆行,若甲方未按合同條款約定交付回遷安置房,擔(dān)保方承擔(dān)本合同約定的甲方的全部責(zé)任。
三、乙方義務(wù)
第10條:本合同簽訂后,甲方完成第8條和第9條的條款后,乙方應(yīng)在15日內(nèi)交房或拆除。
四、其它:
第11條:未盡事宜雙方可另簽協(xié)議作為本合同附件。
第12條:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方協(xié)商不成,提交齊河縣仲裁委員會仲裁。
第13條:本合同一式4份。自甲、乙方及擔(dān)保方簽字、蓋章、公證處公證后本合同生效。
1、甲方抵押物的相關(guān)證件和手續(xù)。
2、回遷安置房屋的相關(guān)圖紙。
甲方:
乙方:
擔(dān)保方:
年 月 日
房屋拆遷合同11
甲方(拆遷人):_________
地址:_________
郵碼:_________
電話:_________
法定代表人:_________
乙方(被拆遷人):_________
地址:_________
郵碼:_________
電話:_________
甲方因建設(shè)需要,須拆除乙方使用的房屋,根據(jù)城市房屋拆遷安置補(bǔ)償法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,就房屋拆遷安置補(bǔ)償達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)
建設(shè)項(xiàng)目名稱_________,建設(shè)地點(diǎn)_________,建設(shè)單位_________,《拆遷許可證》文號_________ 。
第二條 被拆房屋現(xiàn)狀
。ㄒ唬┮曳皆诓疬w范圍內(nèi)有房屋_________間,建筑面積_________平方米,使用面積_________平方米,居住面積_________平方米。
。ǘ┮曳接姓綉艨赺________人,常住人口_________人,應(yīng)安置人口_________人,分別是_________。
。ㄈ┍徊疬w房屋的產(chǎn)權(quán)屬于_________。
第三條 拆遷安置
。ㄒ唬┮曳桨仓玫絖________,房屋_________間,建筑面積_________平方米,使用面積_________平方米,居住面積_________平方米。甲方負(fù)責(zé)為乙方辦理住房進(jìn)住手續(xù)。
。ǘ┮曳脚R時(shí)過渡到_________,房屋_________間。
。ㄈ┮曳脚R時(shí)過渡期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
甲方保證乙方在過渡期限內(nèi)回遷,乙方在收到正式安置通知_________日內(nèi),應(yīng)遷入安置用房內(nèi)。
第四條 安置房屋的標(biāo)準(zhǔn)
。ㄒ唬┘追教峁┙o乙方的安置房屋,其建造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合_________ 頒發(fā)的_________標(biāo)準(zhǔn);
。ǘ┙ㄔ熨|(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合_________;
。ㄈ┓课輧(nèi)應(yīng)當(dāng)有以下設(shè)施:_________。
第五條 拆遷安置房屋產(chǎn)權(quán)
。ㄒ唬┮曳奖话仓梅课莸漠a(chǎn)權(quán)屬于_________。乙方應(yīng)與_________簽訂房屋
租賃合同
并交納房租及其他費(fèi)用。
。ǘ┮曳奖话仓梅课莸.產(chǎn)權(quán)屬于_________。甲、乙雙方應(yīng)另行簽訂房屋
買賣合同
,持該合同辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條 房屋拆遷補(bǔ)助
甲方支付乙方搬家補(bǔ)助費(fèi)_________元;臨時(shí)過渡費(fèi)(含交通補(bǔ)助、供暖補(bǔ)助等)_________元;轉(zhuǎn)學(xué)補(bǔ)助費(fèi)_________元;提前搬家獎勵費(fèi)_________元;其他補(bǔ)助費(fèi)_________元;共計(jì)人民幣_________元。
第七條 被拆遷房屋補(bǔ)償
甲方對被拆除房屋的產(chǎn)權(quán)人按以下方式進(jìn)行補(bǔ)償:
。ㄒ唬┳鲀r(jià)補(bǔ)償。被拆遷房屋_________間,建筑面積_________平方米,按每平方米_________元作價(jià)補(bǔ)償,甲方支付乙方拆遷補(bǔ)償費(fèi)_________元。本合同簽訂后,由乙方負(fù)責(zé)辦理被拆除房屋產(chǎn)權(quán)注銷手續(xù)。
(二)產(chǎn)權(quán)調(diào)換。甲方以_________地點(diǎn),_________房屋,_________間,_________平方米,補(bǔ)償乙方;乙方需支付:_________。
。1)結(jié)構(gòu)差價(jià)_________元;
(2)面積差價(jià)_________元;
。3)房屋成新差價(jià)_________元。
_________。
第八條 乙方在_________年_________月_________日前應(yīng)將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條 乙方私自搭建的違章建筑或附屬設(shè)施應(yīng)在_________年_________月_________日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權(quán)拆除。
第十條 乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,應(yīng)在收到甲方正式安置通知_________日內(nèi)遷入安置住房內(nèi)。逾期不搬遷的,不再享受各種補(bǔ)助費(fèi),并每逾期一天罰款_________元。
第十一條 乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,在臨時(shí)過渡期內(nèi),甲方按每月_________元支付乙方臨時(shí)過渡費(fèi)。
第十二條 甲方應(yīng)在本合同第三條第三項(xiàng)約定的臨時(shí)過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應(yīng)在臨時(shí)過渡期滿_________天前通知乙方,并按以下方法_________處理:
。ㄒ唬┘追教峁┩娣e、同質(zhì)量的安置房屋。
。ǘ┯馄赺________個(gè)月內(nèi),甲方按本合同第十一條約定的臨時(shí)過渡費(fèi)的_________%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi),逾期超過_________個(gè)月,甲方按本合同第十一條約定的臨時(shí)過渡費(fèi)的_________%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi)。
_________。
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現(xiàn)下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
。ㄒ唬┎豢煽沽υ斐砂仓梅课萁ㄔO(shè)延期;
。ǘ┮虿疬w戶搬遷遲延造成安置房屋建設(shè)延期;
_________。
出現(xiàn)上述情況,甲方應(yīng)當(dāng)在情況發(fā)生的_________天內(nèi)通知乙方。
因以上情況造成或安置延期時(shí),逾期安置時(shí)期的臨時(shí)過渡費(fèi)按以下方法處理:_________。
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條 本合同一式_________份,甲、乙雙方各持_________份,留存一份報(bào)房屋拆遷主管部門備案。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
房屋拆遷合同12
委托方:(以下簡稱甲方)
受托方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》《民法典》、《城市房屋拆遷管理?xiàng)l例》、《北京市城市房屋拆遷管理辦法》、《北京市實(shí)施(城市房屋拆遷管理?xiàng)l例)細(xì)則》及《北京市城市房屋拆遷評估管理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)及文件規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就項(xiàng)目的拆遷補(bǔ)償價(jià)格進(jìn)行評估事宜簽訂本合同。
一、估價(jià)工程范圍、評估工作量及完成期限:
1、甲方因的需要,委托乙方對下列范圍內(nèi)被拆遷房屋及附屬物的拆遷補(bǔ)償價(jià)格進(jìn)行評估,其評估四至范圍如下:
東至:西至:
南至:北至:
2、評估工作量:以現(xiàn)場實(shí)際勘查數(shù)量為準(zhǔn)。
3、按照相關(guān)主管部門下發(fā)的建設(shè)拆遷評估作價(jià)的通知的要求,估價(jià)時(shí)間定為:年月日至年月日。
二、雙方責(zé)任及協(xié)作事宜:
1、甲方負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目有關(guān)的立項(xiàng)文件、規(guī)劃文件及附圖;配合乙方向有關(guān)部門、單位或個(gè)人提供審閱所必需的資料。
2、甲方組織乙方在估價(jià)期間到現(xiàn)場勘察,并提供方便和配合。
3、在乙方按照合同約定保質(zhì)、保量完成評估工作的前提下,甲方應(yīng)按時(shí)向乙方支付服務(wù)費(fèi)。
4、乙方在甲方規(guī)定的估價(jià)時(shí)間內(nèi),負(fù)責(zé)調(diào)查了解拆遷范圍內(nèi)被拆遷房屋及土地有關(guān)情況,根據(jù)甲方的需要,依照國家有關(guān)拆遷法律法規(guī)的規(guī)定,并結(jié)合評估市場情況及本工程拆遷評估的具體情況,對委托評估的房屋及附屬物進(jìn)行客觀、公正的評估。向甲方出具房屋估價(jià)匯總報(bào)告,并在拆遷許可證規(guī)定的動遷之日起,出具分戶評估報(bào)告交付甲方。
5、乙方未能在雙方約定的時(shí)間內(nèi)交付評估報(bào)告的,每延遲一天按評估標(biāo)的總價(jià)款的0。2%向甲方支付違約金。
6、乙方有義務(wù)為拆遷人和被拆遷人就估價(jià)報(bào)告的有關(guān)問題提供咨詢服務(wù)。
7、乙方對甲方委托評估所提供的文件資料應(yīng)妥善保管,并盡保密義務(wù),未經(jīng)甲方同意不得擅自公開或泄露給他人。如有類似情況,甲方保留理賠權(quán)利,本條款所規(guī)定的保密義務(wù)將在本合同終止后持續(xù)有效。
8、雙方約定的.其他條款:乙方幫助甲方了解被拆遷人搬遷意向。
三、合同價(jià)款及支付方式:
1、本項(xiàng)目評估費(fèi)為:評估標(biāo)的總價(jià)款的%。
2、具體支付方式如下:
。1)本合同簽訂的5個(gè)工作日,甲方應(yīng)向乙方支付(人民幣)萬元作為啟動資金。
。2)在乙方出具全部分戶房屋評估報(bào)告后,甲方向乙方支付評估標(biāo)的總價(jià)款的50%。
。3)在拆遷獎勵期結(jié)束后二日內(nèi),甲方向乙方支付評估標(biāo)的總價(jià)款的20%。
。4)拆遷工作全部結(jié)束后10日內(nèi),在確認(rèn)拆遷工作中確無乙方之責(zé)任后,甲方將剩余評估費(fèi)尾款一次結(jié)清。在收取履約保證金的情況下,同時(shí)退還履約保證金。
四、違約責(zé)任:
乙方無故中途單方中斷合同,應(yīng)雙倍返還甲方已支付的定金,并沒收履約保證金;甲方無故中途單方中斷委托估價(jià)請求,乙方工作已經(jīng)過半,甲方應(yīng)支付乙方全部預(yù)計(jì)評估費(fèi)用,乙方工作尚未過半,甲方應(yīng)支付乙方預(yù)計(jì)評估費(fèi)的50%。
五、甲方對評估報(bào)告結(jié)果有異議的,應(yīng)在本評估報(bào)告送達(dá)之日起5日內(nèi)向我公司書面申請復(fù)核或另行委托評估機(jī)構(gòu)重新評估。若拆遷當(dāng)事人向我公司申請復(fù)核的,我公司將在書面申請之日起五日內(nèi)給予答復(fù)。甲方對復(fù)核結(jié)果有異議或者另行委托評估的結(jié)果與我公司評估結(jié)果有差異,且協(xié)商達(dá)不成一致意見的,自受到復(fù)核結(jié)果或者另行委托評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告之日起五日內(nèi),可向房屋拆遷評估專家委員會申請鑒定。
六、對評估報(bào)告初始估價(jià)結(jié)果做出調(diào)整的,乙方負(fù)責(zé)重新具調(diào)整后的評估報(bào)告并注明調(diào)整原因。
七、如乙方違背獨(dú)立、客觀、公正原則,出具虛假評估報(bào)告造成本工程工期延誤及給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的賠償責(zé)任。
八、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效,其中任何一方未經(jīng)同意不得隨意更改。如有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,另訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
法定代表人(簽章):
法定代表人(簽章):
。ɑ蛭写砣耍
。ɑ蛭写砣耍
房屋拆遷合同13
原告:______________,女,漢族,_____________年__________月__________日生,
住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告:______________,男,漢族,_____________年__________月__________日生,
住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告:_________________上海_________________實(shí)業(yè)有限公司
法定代表人:______________聯(lián)系電話:_____________
地址:_________________上海市________________區(qū)_________________路_____________號_____________室
郵政編碼:_________________200000
第三被告:_________________上海___________________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:__________________聯(lián)系電話:_____________
地址:_________________上海市_________________區(qū)_________________路_____________號_____________室
郵政編碼:_________________200000
訴訟請求:_________________
1、確認(rèn)三被告簽訂的關(guān)于本市_____________區(qū)_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議無效;
2、請求法院重新做出拆遷補(bǔ)償安置;
3、本案訴訟費(fèi)用由三被告共同承擔(dān)。
事實(shí)理由:_________________
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號),同期開始拆遷工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________號底后的房屋(以下簡稱“動遷房屋”),由于歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證,但原告戶口在動遷房屋底前,單獨(dú)一個(gè)戶口簿并作為戶主,是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的`兒子)、_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內(nèi)底后的戶口本內(nèi)。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強(qiáng)行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項(xiàng)目組辦公室交涉,要求動遷組出示動遷方案,說明對原告的安置情況,遭拒絕。原告多方維權(quán)無果,無奈于_________________年_______________月_______________日訴至_________________區(qū)人民法院后,通過法院調(diào)取了_________________區(qū)_________________路_________________弄_______________號底前、底后房屋的部分拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議【協(xié)議編號為:_________________滬安(_____________)拆協(xié)字第_______________、_______________號】。通過該協(xié)議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下,與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區(qū)馬當(dāng)路_______________弄__________號底前、底后房屋的拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議,并且擅自將被告一的兩個(gè)兒媳_________________(戶口在_____________區(qū)_______________路)、_____________(戶口在_____________區(qū)_______________路)一并作為動遷安置人口在動遷房屋安置協(xié)議中進(jìn)行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議后,一共獲得3百余萬元,而原告僅獲得動遷款10余萬元。由于3被告簽訂的安置協(xié)議侵害了原告依法享有安置房屋的權(quán)利,導(dǎo)致原告至今無房可住。
原告在無奈之下,為了維護(hù)自己的合法權(quán)利,唯有提起訴訟,要求確認(rèn)被告一與被告二、三簽訂的拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議無效,并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
具狀人:_________________
____年_____月_____日
房屋拆遷合同14
甲方(拆遷人):_______________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
乙方(被拆遷人):_____________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
甲方因建設(shè)需要,須拆除乙方使用的房屋,根據(jù)城市房屋拆遷安置補(bǔ)償法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,就房屋拆遷安置補(bǔ)償達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)
建設(shè)項(xiàng)目名稱________________,建設(shè)地點(diǎn)________ ,建設(shè)單位________ 《拆遷許可證》文號________ 。
第二條 被拆房屋現(xiàn)狀
。ㄒ唬┮曳皆诓疬w范圍內(nèi)有房屋____間,建筑面積____平方米,使用面積____平方米,居住面積____ 平方米。
。ǘ┮曳接姓綉艨赺___人,常住人口____人,應(yīng)安置人口____人,分別是(姓名、性別、年齡、關(guān)系等)
(三)被拆遷房屋的產(chǎn)權(quán)屬于________________。
第三條 拆遷安置
(一)乙方安置到________ ,房屋____間,建筑面積________ 平方米,使用面積____ 平方米,居住面積____ 平方米。甲方負(fù)責(zé)為乙方辦理住房進(jìn)住手續(xù)。
。ǘ┮曳脚R時(shí)過渡到________________,房屋____間。
。ㄈ┮曳脚R時(shí)過渡期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方保證乙方在過渡期限內(nèi)回遷,乙方在收到正式安置通知____日內(nèi),應(yīng)遷入安置用房內(nèi)。
第四條 安置房屋的標(biāo)準(zhǔn)
。ㄒ唬┘追教峁┙o乙方的安置房屋,其建造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合________ 頒發(fā)的________標(biāo)準(zhǔn);
。ǘ┙ㄔ熨|(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合________________;
(三)房屋內(nèi)應(yīng)當(dāng)有以下設(shè)施:
1.____________________
2.____________________
3.____________________
第五條 拆遷安置房屋產(chǎn)權(quán)
。ㄒ唬┮曳奖话仓梅课莸漠a(chǎn)權(quán)屬于
乙方應(yīng)與________簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費(fèi)用。
(二)乙方被安置房屋的.產(chǎn)權(quán)屬于
甲、乙雙方應(yīng)另行簽訂房屋買賣合同,持該合同辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條 房屋拆遷補(bǔ)助
甲方支付乙方搬家補(bǔ)助費(fèi)________元;臨時(shí)過渡費(fèi)(含交通補(bǔ)助、供暖補(bǔ)助等)_______元;轉(zhuǎn)學(xué)補(bǔ)助費(fèi)________元;提前搬家獎勵費(fèi)________元;其他補(bǔ)助費(fèi)________元;共計(jì)人民幣________ 元。
第七條 被拆遷房屋補(bǔ)償
甲方對被拆除房屋的產(chǎn)權(quán)人按以下方式進(jìn)行補(bǔ)償:
1.作價(jià)補(bǔ)償。
被拆遷房屋____間,建筑面積____平方米,按每平方米____元作價(jià)補(bǔ)償,甲方支付乙方拆遷補(bǔ)償費(fèi)____元。本合同簽訂后,由乙方負(fù)責(zé)辦理被拆除房屋產(chǎn)權(quán)注銷手續(xù)。
2.產(chǎn)權(quán)調(diào)換。
甲方以________地點(diǎn),________房屋,____間,____平方米,補(bǔ)償乙方;
乙方需支付:
。1)結(jié)構(gòu)差價(jià)____________________元;
(2)面積差價(jià)____________________元;
(3)房屋成新差價(jià)________________元。
3.________________________
第八條 乙方在____年____月____日前應(yīng)將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條 乙方私自搭建的違章建筑或附屬設(shè)施應(yīng)在____年____月____日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權(quán)拆除。
第十條 乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,應(yīng)在收到甲方正式安置通知____日內(nèi)遷入安置住房內(nèi)。逾期不搬遷的,不再享受各種補(bǔ)助費(fèi),并每逾期
一天罰款____元。
第十一條 乙方安置屬于臨時(shí)過渡的,在臨時(shí)過渡期內(nèi),甲方按每月____元支付乙方臨時(shí)過渡費(fèi)。
第十二條 甲方應(yīng)在本合同第三條第三項(xiàng)約定的臨時(shí)過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應(yīng)在臨時(shí)過渡期滿____天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1.甲方提供同面積、同質(zhì)量的安置房屋。
2.逾期____個(gè)月內(nèi),甲方按本合同第十一條約定的臨時(shí)過渡費(fèi)的____%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi),逾期超過____個(gè)月,甲方按本合同第十一條約定的臨時(shí)過渡費(fèi)的____%向乙方加付臨時(shí)過渡費(fèi)。
3.________________________
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現(xiàn)下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1.不可抗力造成安置房屋建設(shè)延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設(shè)延期;
3.________________________
出現(xiàn)上述情況,甲方應(yīng)當(dāng)在情況發(fā)生的____天內(nèi)通知乙方。
因以上情況造成或安置延期時(shí),逾期安置時(shí)期的臨時(shí)過渡費(fèi)按以下方法處理:
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條 本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,另一份報(bào)房屋拆遷主管部門備案。
甲方:_________________
代表人:_______________
_______年_____月_____日
乙方:_________________
代表人:_______________
_______年_____月_____
房屋拆遷合同15
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就本工程施工中的有關(guān)勞務(wù)提供及其他事項(xiàng),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
1、工程名稱:__________________公司
2、工程地點(diǎn):________________有限公司廠區(qū)內(nèi)
3、工程內(nèi)容:________________有限公司廠區(qū)拆除
第二條:承包范圍
1、晉先水泥有限公司廠區(qū)拆除范圍內(nèi)所有建筑物:(拆遷之后廢鋼歸于乙方)
2、甲方愿意將晉先水泥廠置于________市晉先水泥廠內(nèi)所有設(shè)備機(jī)器連同附屬廠房全部承包給乙方拆除(以廠區(qū)圍墻內(nèi)一切建筑)。
3、甲方要求乙方必須在規(guī)定工期(150天,雨水及節(jié)假日順延)內(nèi)全部拆除。拆除后平整后交付甲方使用(具體拆除工期計(jì)算以甲方為準(zhǔn),甲方簽約時(shí)間:________________年________月________日)
第三條:工程工期
1、進(jìn)場日期:________________年________月________日,竣工日期:________________年________月________日
2、總工期為________日,工程進(jìn)程按甲方所要求。
第四條:合同價(jià)款、工程款支付及結(jié)算
1、甲方向乙方支付拆除工程款,總金額大寫:____________萬元(:___元)。
2、拆除完畢后________日內(nèi)一次性付清全部拆除工程款。
3、乙方必須將場內(nèi)設(shè)備、廢鋼、線纜以每噸1000元過磅后付給甲方。甲方以每平方45元(以實(shí)際拆除面積為準(zhǔn))付給乙方作為拆除費(fèi)用補(bǔ)助。(合同簽訂一周內(nèi)乙方以現(xiàn)金支付方式向甲方支付定金貳拾萬元)
第五條:甲乙方工作職責(zé)
一、甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調(diào)工作。
3、保證擬拆除房屋建、構(gòu)筑物的完整性。
4、負(fù)責(zé)對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
5、負(fù)責(zé)對拆除完畢的地塊進(jìn)行驗(yàn)收。
6、甲方需負(fù)責(zé)提供傾倒垃圾的具體場所及車輛的道路通行許可。垃圾外運(yùn)不得超過四公里。甲方自本合同簽訂之日起不得出讓場內(nèi)一切設(shè)備。
7、新建的___由乙方負(fù)責(zé)落實(shí)。
二、乙方責(zé)任:
1、按甲方要求按時(shí)進(jìn)入拆遷現(xiàn)場,保證工期的順利完成。
2、負(fù)責(zé)對本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運(yùn)工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責(zé)任、費(fèi)用等均由乙方自行承擔(dān)。
4、在拆除現(xiàn)場堅(jiān)持文明施工,對出入施工現(xiàn)場的道路及時(shí)安排人員清掃,回收材料的堆碼應(yīng)有嚴(yán)格的'區(qū)域,嚴(yán)禁在道路、通道堆放任何材料。
5、施工過程中一切安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、拆除廠房工程的單位必須具有專業(yè)的房屋拆除資質(zhì),并報(bào)甲方有關(guān)專業(yè)部門備案。
第六條:違約責(zé)任
1、若甲方按照合同規(guī)定時(shí)間交付施工場地,而乙方不能按合同規(guī)定時(shí)間完成拆除任務(wù),則按每延期一天罰款5000元天。
2、若甲方?jīng)]有按照合同規(guī)定支付工程款,乙方有權(quán)要求停工,甲方則需按每延期一天賠償乙方5000元天。
第七條:安全施工
1、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。
2、進(jìn)場前應(yīng)對機(jī)械、人員進(jìn)行投保。保險(xiǎn)費(fèi)用在報(bào)價(jià)中考慮,甲方不另行支付。乙方應(yīng)遵守現(xiàn)場的一切規(guī)章制度,因乙方原因造成的安全事故由乙方負(fù)責(zé)一切責(zé)任。
3、發(fā)生重大事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知甲方代表。同時(shí)按政府的有關(guān)要求處理。
4、乙方在動力設(shè)備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前,甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條:爭議
甲方必須保證本次工程的真實(shí)合法性,如有差錯甲方應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。
甲乙雙方發(fā)生爭議時(shí),應(yīng)該本著友好合作的宗旨,協(xié)商解決。雙方協(xié)商不成,可向施工當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,簽字蓋章同具法律效力。
本合同訂立時(shí)間:_______年_____月____日
甲方:
乙方:
地址:
地址:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
日期:
日期:
【房屋拆遷合同】相關(guān)文章:
房屋拆遷合同08-13
房屋拆遷合同04-18
有關(guān)房屋拆遷合同12-24
【熱】房屋拆遷合同03-09
【薦】房屋拆遷合同03-09
【熱門】房屋拆遷合同02-25
拆遷房屋合同04-25
房屋拆遷補(bǔ)償合同05-06
房屋拆遷合同范文03-18
房屋拆遷補(bǔ)償合同05-09