- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同[熱]
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編幫大家整理的加工承攬合同，希望對大家有所幫助。
![加工承攬合同[熱]](/uploads/00/b3d0c0bfbacfcdac9_5efbf6bc1d4c8.jpg)
加工承攬合同1
定作單位：某某項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱甲方）
承攬單位：某某海陸模壓有限公司（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程項(xiàng)目加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本補(bǔ)充合同，以資共同遵照履行。
一、加工品名：某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、加工總價(jià)：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）
三、本加工構(gòu)件合同總價(jià)一次包定，不受市場物價(jià)浮動和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的`其它費(fèi)用支出。
四、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開具發(fā)票。
五、加工期限：暫定某某日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作圖圖示狀態(tài)交付。
七、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場地，甲方負(fù)責(zé)卸車。
八、本補(bǔ)充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補(bǔ)充合同其它規(guī)定同原合同相同。
九、本補(bǔ)充合同經(jīng)雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效，至全部構(gòu)件交付驗(yàn)收合格、結(jié)清款項(xiàng)，保修期滿后自動失效。
定作單位：某某項(xiàng)目經(jīng)理部
承攬單位：某某海陸模壓有限公司
單位地址：某某省某某市錦豐鎮(zhèn)
單位地址：某某省某某市楊舍鎮(zhèn)
委托代理人：委托代理人：
執(zhí)行人：執(zhí)行人：
電話號碼：電話號碼：
簽訂日期：___年___月___日
加工承攬合同2
定作方：
合同編號：
簽訂地點(diǎn)：
承攬方：
簽訂時間：
一、加工標(biāo)的
貨物名稱型號面料顏色單位數(shù)量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限
交期：
出口國：
合計(jì)人民幣（大寫）按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的'空運(yùn)費(fèi)等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng)：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。
定做方：
代表人：
時 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時 間 ：
加工承攬合同3
甲方：_______________________
乙方：_______________________
甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實(shí)信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：
甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條：
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗(yàn)收方法（標(biāo)準(zhǔn)）及地點(diǎn)：
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
�。�1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計(jì)、制造模具。
�。�2）合格模具定義：
�、倌＞弑仨毞辖�(jīng)甲方確認(rèn)后的模具結(jié)構(gòu)圖；
�、谀＞弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；
�、勰＞邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。
2、驗(yàn)收方法（標(biāo)準(zhǔn)）：
①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗(yàn)收地點(diǎn)：在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行。每次驗(yàn)收必須有雙方簽署的驗(yàn)收報(bào)告，如驗(yàn)收不合格，必須在驗(yàn)收報(bào)告上注明下次驗(yàn)收期限。
第三條：
原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：
交（收）貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：
1、交貨方法及驗(yàn)收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認(rèn)簽板后視為模具驗(yàn)收合格。
2、交貨地點(diǎn)：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認(rèn)后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運(yùn)雜費(fèi)用承擔(dān)：由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第五條：
本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結(jié)算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預(yù)付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。
第六條：
技術(shù)資料提供及保管：
1、甲方負(fù)責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條：
質(zhì)量異議/違約責(zé)任：
1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進(jìn)行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品；如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的.處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條：
其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項(xiàng)目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項(xiàng)目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項(xiàng)目，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應(yīng)商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任。
第九條：
雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟(jì)合同鑒定機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔(dān)民事責(zé)任。
第十條：
合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：
本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，由雙方進(jìn)行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
乙方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
加工承攬合同4
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規(guī)格：________________________
單位：________________________
數(shù)量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
（1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
�。�1．承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作人；定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3．定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
（1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2．定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3．當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第七條 交貨的時間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
�。�1．交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議；并按協(xié)議執(zhí)行。2．交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
___________________________________________
_____________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
�。ㄈ纾�1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，承攬人不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的'，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作人償付違約金。）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分，如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此
而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
加工承攬合同5
發(fā)包方(全稱)：__________
承包方：__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位：每個/人民幣__________元)計(jì)取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高20___________寬900_深450mm材質(zhì)：優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結(jié)構(gòu)：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調(diào)，堅(jiān)固耐用，性能優(yōu)良，可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機(jī)及二氧化碳保護(hù)焊焊接，確保工件的焊接強(qiáng)度及焊接平整光滑;
4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害，無毒、無副作用，使用時無異味。
第四條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
�、�、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
�、凇⒓追津�(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條：交貨時間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
�、佟⒔回洉r間：乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、�、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝;
�、�、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收); ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
�、凇⒁曳浇回浐�15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
�、�、剩余的合同標(biāo)的額10%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責(zé)任
�、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付1‰的違約金。
第九條：乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的'質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
�、�、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān); ③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條：附則
�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、�、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)：__________(蓋章)承包方(全稱)：__________(蓋章)
法定代表人：__________法定代表人：__________
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同6
合同編號：
甲方（定作方）：______公司
乙方（承攬方）：
鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產(chǎn)品；乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況：
1、品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
2、規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號，技術(shù)要求復(fù)雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件）
3、數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）
4、備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條合同價(jià)款
1、合同價(jià)款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2、付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式，建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的牽制）
3、付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
1、質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者甲方具體要求，必須要寫全稱）
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）
3、以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）
3、甲方于年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
1、甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
2、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件；
4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；
5、不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；
6、得復(fù)制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本；
7、未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級或研發(fā)。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣或乙方技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收）
2、驗(yàn)收方法：（寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）
3、甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
4、甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址）
5、驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6、對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。
7、雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)由雙方共同指定，費(fèi)用由乙方墊付，由主張未被檢驗(yàn)證明支持者最終承擔(dān)。
第七條交（提）定作物的時間和地點(diǎn)
1、雙方約定由甲方自提定作物
�。�1）自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
�。�2）自提定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址不可省略）
2、雙方約定由乙方送交定作物
�。�1）送交定作物的時間：（如選擇了1，則在空格處劃線）
�。�2）送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了1，則在空格處劃線）
�。�3）任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
�。�4）交（提）定作物日期的`計(jì)算：乙方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
1、包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
2、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān)）
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
1、定作物的運(yùn)輸方式：（寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式）
2、運(yùn)輸費(fèi)用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預(yù)付款
1、甲方向乙方交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
2、甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日）
3、甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
4、甲方向乙方交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條乙方的違約責(zé)任：
1、未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
3、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價(jià)的%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條甲方的違約責(zé)任：
1、超過合同約定日期付款，甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價(jià)‰的違約金。
2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
3、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。14其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：
1、向（具體寫明_____委員會的確切名稱，如：不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”）_____委員會申請_____。
2、向（根據(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點(diǎn)（應(yīng)詳細(xì)填寫合同簽訂的地點(diǎn)，如：深圳市_________區(qū)）
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執(zhí)份。
甲方（章）：乙方（章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
電話：電話：
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同7
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動的項(xiàng)目
1、舞臺搭建和舞美設(shè)計(jì)布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作；
3、活動所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸；
4、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條 租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱：__________。
租賃用途：____________。
使用時間：_____年____月____日。
安裝時間：_____年____月____日____時。
安裝地點(diǎn)：___________________。
拆卸時間：_____年____月____日____時。
第三條 租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作
租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)。
第四條 租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù)，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成。
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間，合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù))，確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負(fù)。
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發(fā)生事故，由甲方負(fù)責(zé)。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)（由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價(jià)款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。
2、合同簽訂當(dāng)日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結(jié)清。
第七條 雙方責(zé)任
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的'演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用。
3、本著高度負(fù)責(zé)，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺堅(jiān)固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動，應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條 其他
1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方（簽章）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
銀行賬號：
委托代理人（簽章）：
_______年_____月______日
乙方（簽章）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
銀行賬號：
委托代理人（簽章）：
_______年_____月______日
加工承攬合同8
合同編號：____________________ 簽訂地點(diǎn)：___________________
簽訂時間：________年____月____日
定作方：______________________
承攬方：_________________________
第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
項(xiàng)目名稱及內(nèi)容_________________________
計(jì)量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報(bào)酬_________________________
交付期限_________________________
單價(jià)_________________________
金額_________________________
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的'時間、辦法及保密要求：
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗(yàn)方法：__________________________________________________________________
第六條承攬項(xiàng)目中的主要工作應(yīng)由第三人來完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵�
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：
第八條結(jié)算方式及期限：
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任：
第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。
按下列第______種方式解決：
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同9
甲方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點(diǎn)：
乙方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點(diǎn)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價(jià)
一、砂石料加工為綜合包干單價(jià)，單價(jià)內(nèi)含人工費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi)、材料費(fèi)、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費(fèi)、場內(nèi)裝車費(fèi)、所有加工用電費(fèi)、機(jī)械燃油費(fèi)付郵費(fèi)、料具費(fèi)、照明費(fèi)、所有人員工資、人員進(jìn)出場費(fèi)、管理費(fèi)、利潤等。
二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條 機(jī)械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現(xiàn)場，提供所有設(shè)備（含碎石設(shè)備_____臺、裝載機(jī)_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機(jī)____臺、電力設(shè)施、生活設(shè)施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。
第四條 加工砂石料數(shù)量
本工程在________時間內(nèi)預(yù)計(jì)加工砂石料數(shù)量合計(jì)為________萬m33，具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計(jì)劃，乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的'計(jì)劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計(jì)劃，確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價(jià)款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認(rèn)過領(lǐng)料單作為計(jì)算依據(jù)制作計(jì)價(jià)單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款，該計(jì)價(jià)單由甲方計(jì)劃經(jīng)營部、工程部、機(jī)物部進(jìn)行簽認(rèn)，經(jīng)總工程師審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價(jià)款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計(jì)價(jià)單按80%的比例支付計(jì)量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計(jì)利息退還。（若出現(xiàn)安全事故，甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付）。
第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計(jì)量、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)行管理，對乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的全部或部分加工承攬任務(wù)，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計(jì)量費(fèi)用。
三、負(fù)責(zé)提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé)。
四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。
五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量計(jì)劃，確保每天所需的石料。
七、負(fù)責(zé)組織車輛運(yùn)輸吧原材料（山碴）運(yùn)輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場，并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用（場內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)由乙方承擔(dān)）。
第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)
在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項(xiàng)。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn)，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作，若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
二、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志，做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。
第八條 違約責(zé)任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計(jì)劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價(jià)差費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時價(jià)差費(fèi)用與甲方承擔(dān)，且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費(fèi)用。
二、原材料、成品（即使經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格）或半成品僅限于本項(xiàng)目建設(shè)使用，乙方不得對外銷售；生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備，僅用于本項(xiàng)目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則，乙方承擔(dān)_______萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。
三、乙方不得將本合同項(xiàng)下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份；乙方執(zhí)_____份。
甲方：
授權(quán)代理人：
合同訂立日期：
乙方：
授權(quán)代理人：
合同訂立日期：
加工承攬合同10
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的'損失。
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業(yè)所
帳號：
乙方：××縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行
帳號：
年月日
加工承攬合同11
甲方：(定作方)
乙方：(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：1、甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項(xiàng)。
2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。
第二條：交貨時間
甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設(shè)計(jì)稿，如甲方未按時間向乙方提供設(shè)計(jì)制作材料，乙方有權(quán)選擇書面通知甲方，書面通知到達(dá)甲方后，乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項(xiàng)目的完成及交付時間。
第三條：交貨方式地點(diǎn)交貨方式：甲方送貨交貨地點(diǎn)：乙方廠區(qū)
第四條：付款結(jié)算方式及時間
本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的30 %，即元，作為定金及預(yù)付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應(yīng)款項(xiàng)乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項(xiàng)達(dá)到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條：雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后，如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn)，乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項(xiàng)目設(shè)計(jì)后，經(jīng)甲方認(rèn)可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。
3、甲方應(yīng)及時驗(yàn)收并按照合同支付相應(yīng)款項(xiàng)。
第六條：違約責(zé)任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款，乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計(jì)劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。
第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的'經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭議，均應(yīng)協(xié)商解決，不能達(dá)成一致意見的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：
年 月 日
加工承攬合同12
房主人(甲方):____________
承建人(乙方):____________
根據(jù)《_____》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項(xiàng)目：私人住宅主體項(xiàng)目。
二、建筑面積：按實(shí)際板面計(jì)算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的.圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在20_________年9月30日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
加工承攬合同13
承攬方(甲方)：xx
定作方(乙方)：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱：xx
型號：xx
規(guī)格：xx
質(zhì)量要求：xx
計(jì)量單位：xx
數(shù)量：xx
加工費(fèi)：xx
單位總價(jià)：xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗(yàn)時間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。
第三條、加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱：xx
型號：xx
規(guī)格：xx
質(zhì)量要求：xx
計(jì)量單位：xx
數(shù)量：xx
單價(jià)：xx
總價(jià)：xx
圖紙、技：xx
術(shù)資料及：xx
交付時間：xx
第五條原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱：xx
交付時間：xx
交付地點(diǎn)：xx
交付數(shù)量：xx
包裝要求：xx
檢驗(yàn)方法：xx
運(yùn)輸方法：xx
運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間xx。
第七條乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的.違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：xx。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
地址：xx地址：xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn)：xx簽訂地點(diǎn)：xx
加工承攬合同14
委托單位：（以下簡稱甲方）
加工單位：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同。
第一條：甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條：加工方式
�。�1）（乙方自備材料），乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的，甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨，并由乙方承擔(dān)相關(guān)全部損失。如甲方有指定材料供應(yīng)商的，乙方必須按指定采購，否則甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
�。�2）（甲方提供材料，明確規(guī)定原材料的消耗定額）甲方按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第三條：乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品，乙方必須嚴(yán)格按照確認(rèn)樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達(dá)不到要求，甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第四條：甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供，雙方確認(rèn)后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔(dān)所有損失。
第五條：甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標(biāo)等）
乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個人或公司所利用，更不能用甲方提供的'資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當(dāng)月15日前付清。
第七條：甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛�，�?jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)一致后，免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條：本合同在執(zhí)行中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項(xiàng)，雙方協(xié)商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位（甲方）：（蓋章）加工單位（乙方）：（蓋章）
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
電話：電話：
加工承攬合同15
原告：_________________________，男，漢族，19xx年10月2日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯(lián)系電話：_________________；
被告一：_______________________，男，漢族，19xx年5月21日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯(lián)系電話：_________________；
被告二：_______________________，男，漢族，19xx年8月22日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
訴訟請求：_________________
1、依法判令被告向原告支付加工費(fèi)人民幣46920元。
2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由：_________________
此致
___________人民法院
具狀人：___________
____年_____月_____日
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同04-07
承攬加工合同04-07
加工承攬合同11-27
承攬加工合同02-14
加工承攬合同05-23
承攬加工合同06-29
（精選）承攬加工合同07-17
[精選]承攬加工合同07-17
有關(guān)承攬加工合同03-29
服裝加工承攬合同04-20