建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同，希望能夠幫助到大家。

建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方增加成都蘇寧廣場(chǎng)咖啡之翼廚房自動(dòng)滅火系統(tǒng)的采購(gòu)、安裝、調(diào)試，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、由乙方負(fù)責(zé)：

　　為甲方提供一套自動(dòng)廚房滅火系統(tǒng)的安裝及系統(tǒng)調(diào)試、驗(yàn)收。

　　二、甲方權(quán)利：

　�。�1）、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方按約定提供安裝、調(diào)試服務(wù)。

　�。�2）、在安裝、調(diào)試過(guò)程中需甲方義務(wù)提供協(xié)議的，甲方應(yīng)當(dāng)履行協(xié)助義務(wù)。

　　三、乙方權(quán)利義務(wù)：

　　（1）、乙方應(yīng)向甲方示明安裝、調(diào)試時(shí)間收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并保證具備與安裝、調(diào)試以業(yè)務(wù)相適應(yīng)的'設(shè)施和技術(shù)力量。

　�。�2）、在安裝質(zhì)量保證二年內(nèi)，承修安裝設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)當(dāng)免費(fèi)返修。

　　四、收付款條款：

　�。�1）、乙方須提供收款地、公司名稱、收款方式、收款發(fā)票。

　�。�2）合同簽訂，甲方一次性付清采購(gòu)款￥26000。00元（大寫：貳萬(wàn)陸仟元）。

　　五、工期要求：

　　按甲方現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度進(jìn)行。

　　六、其他條款：

　　本合同如發(fā)生爭(zhēng)議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向有關(guān)管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或依據(jù)另行達(dá)到的仲裁條款或仲裁申請(qǐng)仲裁。

　　甲方（公章）：XXXXXXXXX 乙方（公章）：XXXXXXXXX

　　法定代表人（簽字）：XXXXXXXXX 法定代表人（簽字）：XXXXXXXXX

　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同2

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　一、把原房屋樓面混凝土預(yù)制板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更改為全現(xiàn)繞混凝土結(jié)構(gòu)，因此房屋結(jié)構(gòu)更改為全框架結(jié)構(gòu)。

　二、乙方在施工過(guò)程中必須按質(zhì)按量安全施工。

　　三、乙方在施工過(guò)程中：

　　1、是混凝土標(biāo)號(hào)要達(dá)標(biāo)和攪拌均勻；

　　2、是鋼筋及捆筋，要嚴(yán)格按國(guó)家建筑要求規(guī)定施工；

　　3、是混凝土震動(dòng)均勻，確保密實(shí)，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方照價(jià)賠償給甲方造成的一切損失。

　　四、乙方不履行施工合同責(zé)任時(shí)，或施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權(quán)終止全部合同，乙方的工程投入無(wú)條件歸甲方所有，甲方另行安排施工人員進(jìn)行施工。

　　五、每施工完一層樓面時(shí)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方付給乙方該層合同的`70%。

　　六、乙方必須嚴(yán)格安全施工，若出現(xiàn)安全事故由乙方全部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。

　　七、乙方必須接受甲方的監(jiān)督和建議。

　　八、本合同經(jīng)雙方簽字即生效，工程款結(jié)清后終止。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同3

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　經(jīng)發(fā)、承包人協(xié)商就**“御景華庭”商住樓工程事宜達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：

　　一、承包人向發(fā)包人繳納人民幣壹仟萬(wàn)元工程保證金。

　　二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負(fù)三層鋼筋混凝土底板上口處。

　　三、發(fā)包人從承包人施工該工程地下室負(fù)三層底板上口以上工程時(shí)，按承包人當(dāng)月完成產(chǎn)值（以發(fā)包人和監(jiān)理人認(rèn)可為準(zhǔn)）的80%在次月10日內(nèi)支付承包人工程進(jìn)度款。

　　四、承包人完成本工程主體（鋼筋混凝土工程）至設(shè)計(jì)施工圖正負(fù)零時(shí)，發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬(wàn)元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層時(shí)（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬(wàn)元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層時(shí)（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬(wàn)元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層時(shí)（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬(wàn)元。承包人完成主體竣工發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬(wàn)元。此工程保證金按合同約定支付不計(jì)利息。

　　五、承包人墊資修建部分工程款，發(fā)包人按墊資額（以發(fā)包人和監(jiān)理人認(rèn)可為準(zhǔn)）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主體至正負(fù)零發(fā)包人支付30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層發(fā)包人支付20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層發(fā)包人支付20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層發(fā)包人支付20%。第五次，承包人完成主體竣工發(fā)包人支付10%。此款按合同約定支付不計(jì)利息。

　　六、承包人墊資部分工程款，發(fā)包人支付工程款：第一次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至正負(fù)零發(fā)包人支付土石方工程款總款30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層（含地下室三層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第五次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）竣工發(fā)包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計(jì)利息。

　　七、本工程安全文明施工費(fèi)按采用定額或定額文件規(guī)定計(jì)取進(jìn)入決算。

　　八、質(zhì)量保修期滿兩年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金45%。質(zhì)量保修期滿三年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金40%。質(zhì)量保修期滿五年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金15%，此款不計(jì)利息。保修工作產(chǎn)生的一切費(fèi)用由承包人承擔(dān)。（發(fā)包人返還質(zhì)量保證金時(shí)，扣除已墊付的應(yīng)由承包人承擔(dān)的保修費(fèi)用。）

　　九、發(fā)包人每支付承包人工程款時(shí)，承包人提供支付款額的正規(guī)的發(fā)票給發(fā)包人。

　　十、工程竣工驗(yàn)收合格承包人移交給發(fā)包人，審計(jì)報(bào)告雙方認(rèn)可后，發(fā)包人在4個(gè)月內(nèi)完成工程余款的`支付。

　　十一、本工程平基土石方，土石比按該工程地勘報(bào)告提供的數(shù)據(jù)和雙方實(shí)際仗量計(jì)算，土石方運(yùn)距按雙方認(rèn)可運(yùn)距計(jì)算，其他按定額及文件規(guī)定計(jì)算。

　　十二、承包人完成該工程至主體工程驗(yàn)收合格后，其施工期達(dá)到或提前施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定工期，發(fā)包人可另支付承包人已完工程款的5%。

　　十三、本工程竣工驗(yàn)收前15日，承包人提供該工程全套竣工驗(yàn)收資料。

　　十四、本工程計(jì)價(jià)依據(jù)只采用【貴州省建筑工程計(jì)價(jià)定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計(jì)價(jià)定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計(jì)價(jià)，其他計(jì)價(jià)定額和調(diào)差文件本工程均不采用。

　　發(fā)包人（蓋章）：

　　法人代表（蓋章）：

　　年 月 日

　　承包人（蓋章）：

　　法人代表（蓋章）：

　　年 月 日

【建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同】相關(guān)文章：

建設(shè)工程施工合同04-04

建設(shè)工程施工合同09-23

建設(shè)工程施工合同04-07

【精】建設(shè)工程施工合同05-06

建設(shè)工程施工合同模板12-29

建設(shè)工程施工合同【熱】01-28

【推薦】建設(shè)工程施工合同01-28

有關(guān)建設(shè)工程施工合同12-02

電力建設(shè)工程施工合同03-03

【熱門】建設(shè)工程施工合同02-26