- 相關推薦
最新安裝承攬合同
在人們越來越相信法律的社會中，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編精心整理的最新安裝承攬合同 ，僅供參考，大家一起來看看吧。
最新安裝承攬合同 1
甲方：___________（發(fā)包方）__________
乙方：___________（承包方）__________
本著互相信任的原則，就甲方的________工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況
1、裝修施工地點：_____________________________________________
2、工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3、本項工程預計費用_______元人民幣。
第二條材料供應的約定
1、甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的`損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》_________及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》_________并參照《________省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他》及《_________市家庭裝飾工程質量驗收標準》。
2、由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經(jīng)甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結算的約定：
1、工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的_______%，水電完工后支付______%，整體竣工驗收合格后支付______%
2、乙方承包內(nèi)容：
1）水電開槽、布線、穿線、埋槽
2）所有水電施工過程的垃圾清運（每天現(xiàn)場整理裝袋）
3）水電施工的穿墻、打孔、切割
4）開關面板安裝
5）小五金、馬桶、的安裝
6）后期燈具的安裝
3、工程結算方式：
按實結算：____________
總價結算：_____元/平米（套內(nèi)面積）
第六條違約責任：
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條其它約定：
1、雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2、經(jīng)過第三方監(jiān)理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
4、甲方在入住前可以要求乙方___次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。
第十條附則
（一）本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
�。ǘ┍竞贤炗喓蠊こ滩坏棉D包。
�。ㄈ┍竞贤皇絻煞荩住⒁译p方各執(zhí)一份。
（四）合同有效期至_____________________。
（五）水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字：__________________________（蓋章）
乙方簽字：__________________________（蓋章）
___________年__________月____________日
最新安裝承攬合同 2
甲方：
法人代表：
乙方：
法人代表：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互利互惠的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及相關國家法律、法規(guī)，就____________工程制作安裝達成如下協(xié)議：
一、工程范圍和工作內(nèi)容
1、工程名稱：
2、工程范圍： 工程護欄的`制作安裝施工。
3、工作內(nèi)容：乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內(nèi)容。
二、合同工期
本工程項目工期為____日。自________年____月____日至____年____月____日。
三、工程價款及付款方式
�。ㄒ唬┕こ虄r款
以上工程造價共計：________元，大寫：____元整
�。ǘ┙Y算方式
工程完工驗收合格后按實際決算付款（附工程決算書）。
四、施工期間的安全由乙方負全責，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現(xiàn)場玩耍出現(xiàn)安全事故。并保證工程質量合格。保質期三年，保質期內(nèi)因質量出現(xiàn)問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求：護欄高度65㎝；立柱為5×5方鋼，2m一個，底部加預埋件，水泥澆筑；其余部分為3×3方管，欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾；防銹漆刷底，黑漆罩面。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決，解決不成，經(jīng)法律途徑解決。
甲方：______（簽章）乙方：______（簽章）
負責人：______負責人：______
代理人：______
年 月 日
【最新安裝承攬合同 】相關文章：
安裝承攬合同02-25
安裝承攬合同07-23
安裝承攬合同07-25
安裝承攬的合同03-23
空調(diào)安裝承攬合同09-11
(精品)安裝承攬合同08-01
【熱門】安裝承攬合同12-26
安裝承攬合同15篇02-27
安裝承攬合同(15篇)03-02
安裝承攬合同15篇10-01