- 承包材料加工合同 推薦度：
- 材料加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
材料加工合同
在人們越來越相信法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編精心整理的材料加工合同，希望能夠幫助到大家。
材料加工合同1
甲方：xx
乙方：xx
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致，本著誠實(shí)守信，互利互惠，平等自愿的原則，訂立本合同。
一、加工材料名稱：水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、 規(guī)格型號：
1、19型水泥空心砌塊：
390×190×190(長×寬×高)雙排孔，強(qiáng)度等級MU10，密度<=800KG/m3
2、12型水泥空心砌塊：
390×120×190（長×寬×高）單排孔，強(qiáng)度等級MU，7.5，密度<=800KG/m3
3、實(shí)心磚：
200×90×50（長×寬×高），強(qiáng)度等級MU7.5
三、加工地點(diǎn)：
乙方自定，在不影響甲方施工的前提下，經(jīng)甲方同意可以在現(xiàn)場加工。
四、加工方式：
由乙方自購設(shè)備，材料，加工成型，養(yǎng)護(hù)，運(yùn)輸。甲方按市場價格向乙方購買加工產(chǎn)品。
五、材料單價：
1、材料現(xiàn)價：
水泥315元/噸，粉沙56元/立方。如市場水泥粉沙價格有變動按市場價計(jì)算，每包水泥按40塊磚核定計(jì)算。
2、19型水泥空心砌塊：
每塊單價人民幣1.80元。大寫人民幣壹元捌角整。
3、12型水泥空心砌塊：
每塊單價人民幣1.60元。大寫人民幣壹元陸角整。
4、實(shí)心磚：
每塊單價人民幣0.33元，大寫人民幣叁角叁分整。
注：單價內(nèi)包括材料費(fèi)用，機(jī)械費(fèi)，人工費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，管理費(fèi)，檢測費(fèi)，稅金，利潤等。
六、加工數(shù)量：
根據(jù)甲方需求，甲方在王家灣修建大約28萬平方米（建筑面積）的房屋。一期開發(fā)面積18萬平方米，用磚量約450萬塊。材料費(fèi)用總額約810萬元。
七、質(zhì)量要求：
進(jìn)場砌塊質(zhì)量等級為合格品，并能經(jīng)得起現(xiàn)場抽樣檢測的.合格品。抽檢費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
八、付款方式：
乙方須墊資一個月。實(shí)行按月結(jié)算方式。每月28日前辦理結(jié)算手續(xù)，支付比例為實(shí)際完成數(shù)量的80%。余下20%在每年的年底，甲方再支付總額的17%，余款3%待合同履行結(jié)束后付清。
九、安全責(zé)任：
乙方在加工和運(yùn)輸產(chǎn)品的工程中發(fā)生的一切安全事故，一律由乙方負(fù)責(zé)。甲方屬于產(chǎn)品購買方。不負(fù)任何安全責(zé)任。
十、雙方義務(wù)：
1、乙方義務(wù)：按時向甲方抽檢合格后，當(dāng)場清點(diǎn)數(shù)量提供合格產(chǎn)品，確保甲方的需求量。根據(jù)甲方要求把材料運(yùn)至指定地點(diǎn)，辦理交接手續(xù)。
2、甲方義務(wù)：
保證工地內(nèi)的道路暢通。按時辦理結(jié)算手續(xù)和支付款項(xiàng)。
十一、違約責(zé)任:
1、乙方必須保質(zhì)保量向甲方提供合格產(chǎn)品，如果乙方提供的產(chǎn)品在乙方交貨時經(jīng)甲方抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，甲方拒絕收該產(chǎn)品，已經(jīng)進(jìn)場的產(chǎn)品乙方應(yīng)及時清運(yùn)出場，如乙方清運(yùn)出場不及時，由此給甲方造成的損失乙方賠償全部責(zé)任。
2.、乙方提供不上或無貨可供，又沒有提前30日書面報告通知甲方。由此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3、由于甲方不能按時辦理結(jié)算，支付磚款，造成乙方資金周轉(zhuǎn)不靈，無法按時提供磚。由此造成的損失，由甲方自行承擔(dān)全部責(zé)任。同時，乙方有權(quán)向甲方賠償。
4、若因乙方工地進(jìn)場運(yùn)輸造成乙方不能正常生產(chǎn)和不能運(yùn)輸至乙方指定位置，由甲方負(fù)責(zé)二次轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用，乙方不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
十二、未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決：
十三、本合同一式四份。甲乙雙方各二份，簽字蓋章生效，產(chǎn)生同等法律效力。
十四、甲方必須為乙方生產(chǎn)提供水電，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，并及時為乙方生產(chǎn)提供生產(chǎn)場地。
甲方： 乙方：
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
材料加工合同2
甲方：（需方）
乙方：（供方）
在經(jīng)國家《合同法》以及其他法律的基礎(chǔ)上，甲方委托乙方代加工定臨公路路面工程1標(biāo)的各種規(guī)格材料，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特制訂本合同，具體條款如下：
一、總量(規(guī)格（mm）、數(shù)量（萬m3）)
1、水溫：
�。�1）4.79—19 1.25萬m3（以實(shí)際用量為準(zhǔn)）。
�。�2）19—37.5 1.25萬m3（以實(shí)際用量為準(zhǔn)） 。
2、路面：
�。�1）0.075—4.750.9萬m3 （以實(shí)際用量為準(zhǔn)）。
�。�2）4.75—10 1.9萬m3 （以實(shí)際用量為準(zhǔn)）。
�。�3）10—15 1.9萬m3 （以實(shí)際用量為準(zhǔn)）。
（4）15—201.2萬m3 （以實(shí)際用量為準(zhǔn)）。
二、質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法：
1、乙方加工的材料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)必須符合甲方的要求，若乙方提供的材料不符合甲方要求，甲方有權(quán)終止合同，并凍結(jié)乙方不合格的費(fèi)用的支付，給甲方所造成的一切損失，均有乙方承擔(dān)。
2、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法。
乙方提供的`碎石，機(jī)制砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求：符合《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》。需方隨時對供方的供貨進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)方法按國家規(guī)定的方法進(jìn)行。
三、供貨方式（分兩次）：
1、備料階段:供貨起始時間：20xx年xx月xx日開始供貨，20xx年xx月xx日完成8900立方機(jī)制砂和2.5萬立方的碎石量。
2、施工階段:從20xx年xx月xx日起至工程完工，按照工程的實(shí)際需要，乙方應(yīng)確保供貨的數(shù)量、質(zhì)量及各種規(guī)格。
3、交貨地點(diǎn)：內(nèi)官黑山昌盛石料廠。
4、碎石生產(chǎn)后堆放的料場由甲方提供。
5、運(yùn)輸方式：由乙方負(fù)責(zé)。（運(yùn)費(fèi)為每方每公里1元，車輛和人員安全均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，此價格不含稅。
6、付款方式：甲方按簽收的碎石和機(jī)制砂數(shù)量的貨款，在20xx年xx月xx日前付90％料款，剩余的10％在供貨階段付清。供貨階段的貨款分月計(jì)量付款。結(jié)算時甲乙雙方憑第三方簽認(rèn)的收料單進(jìn)行結(jié)算。
7、若甲方在20xx年再需要增加碎石數(shù)量時，乙方必須保證甲方總共7萬立方的碎石供應(yīng)量，并且乙方每立方米要價不得超過38元。
四、材料價格：
1、0.075—4.75（機(jī)制砂）28.00元/m3（不含稅費(fèi)價）。
2、庫存料15000立方價格：(4.75—19、19—37.5 ) 36.00元/m3（不含稅費(fèi)價）。
3、其他各種規(guī)格石料價格，38.00元/m3（不含稅費(fèi)價）。
4、以上價格均為出廠價。
五、材料計(jì)量：
由供需雙方認(rèn)可的第三方收貨方簽字認(rèn)可，一車一票，具體認(rèn)可方法由供需雙方加第三方共同協(xié)商。
六、雙方責(zé)任：
甲方根據(jù)工程施工要求，分備料階段和供貨階段，甲方按協(xié)議條款付款給乙方，乙方必須按協(xié)議條款約定內(nèi)容，按甲方要求生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，并按甲方規(guī)定的時間，及時保證供應(yīng)量，不得晚供或欠供，不得影響甲方工程正常需求（人力不可抗拒因素除外）因乙方造成的甲方停工待料，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
七、糾紛的解決方式：
甲乙雙方出現(xiàn)合同糾紛時，應(yīng)首先通過充分協(xié)商解決，協(xié)商不成的，交乙方所在地的仲裁部門仲裁解決。本合同一式兩份，經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)的委托代理人簽字后生效。
甲方：
乙方：
日期：
材料加工合同3
發(fā)包方：
加工方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著平等對待、自愿、誠實(shí)、信用的原則，就甲方向乙方采購下列產(chǎn)品，簽訂本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、標(biāo)的名稱、規(guī)格、數(shù)量及價格：
二、質(zhì)量、技術(shù)、包裝和運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)：
1、加工工期：開工時間以甲方材料到工廠開始計(jì)算，XX日內(nèi)全部加工完成并發(fā)運(yùn)，乙方嚴(yán)格確保交貨周期。
2、加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：膜材料及裁剪加工圖由甲方提供，裁剪加工圖作為合同附件，膜材料加工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方嚴(yán)格按以下要求進(jìn)行膜材料加工：
�。�1）、進(jìn)行裁剪前驗(yàn)證膜材的生產(chǎn)批號、出廠合格證明及有關(guān)的復(fù)驗(yàn)合格報告，同一單體膜材料的主體宜使用同一批號生產(chǎn)的膜材。
（2）、在裁剪作業(yè)中，不得發(fā)生折疊彎曲現(xiàn)象。
�。�3）、在裁剪操作中嚴(yán)格按照甲方提供的加工圖進(jìn)行裁剪，對切割子膜片和拼接后的組合膜片分別進(jìn)行檢驗(yàn)和編號，與加工圖紙相符。
�。�4）、膜片的拼接應(yīng)保證接縫的強(qiáng)度、防水、顏色一致。
�。�5）、在熱融合加工時，沒有塵埃、垃圾等污物沾附在膜材料上。
�。�6）、在熱融合拼接時要根據(jù)不同膜材類型，調(diào)試好加工設(shè)備的溫度，避免過熱燙傷，并嚴(yán)格控制熱融合中產(chǎn)生的收縮變形，確保膜片、膜面平整，不得出現(xiàn)厚薄不均的現(xiàn)象。
�。�7）、縫制應(yīng)做到縫制寬度、針幅等均一，嚴(yán)禁發(fā)生跳縫、脫線等現(xiàn)象，同時應(yīng)避免縫制中引起膜片的扭曲、皺紋等現(xiàn)象。
�。�8）、開孔采用開孔夾具，不得有卷曲、歪斜等現(xiàn)象，打扣眼時，不得有脫落，裂紋。
�。�9）、在加工過程中，因乙方失誤所造成破損、補(bǔ)丁、劃傷，均由乙方負(fù)責(zé)（每10mm膜材破損、補(bǔ)丁、劃傷按人民幣三千元計(jì)算賠償給甲方或乙方負(fù)責(zé)直接更換整塊破損同規(guī)格型號膜材）。 加工后的膜材包裝和運(yùn)輸：
�、俳�(jīng)過加工檢查合格后的膜材，在包裝前膜面應(yīng)清潔干凈。包裝時不得污染和損壞，且做好編號。
�、谠趯庸ず蟮哪げ牧洗虬鼤r，膜材料采用蕊棍，以卷的方式打包，蕊棍的直徑應(yīng)大于等于150mm，對于無法卷成滾筒狀的膜材，在各折疊處充填緩沖材料后，才能進(jìn)行打包。
�、墼谶\(yùn)輸中為防止附屬品和小型零件丟失，宜將其整理成包裝袋，安放在硬紙箱內(nèi)固定于運(yùn)輸工具上。
�、芗庸ず蟮哪げ脑诙逊�、裝卸、運(yùn)輸過程中用防塵布進(jìn)行遮蓋，底部應(yīng)輔設(shè)隔離墊層。
⑤驗(yàn)收時按甲方圖紙質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收，乙方加工后的膜材要符合《膜結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》CECS158:20xx 。甲方在驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)加工后的膜材質(zhì)量不符合約定，甲方應(yīng)在90天內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在3日內(nèi)負(fù)責(zé)處理；如乙方逾期不予處理，則視為認(rèn)可甲方提出的異議和處理意見，包括但不限于補(bǔ)償甲方采購?fù)愇锲返馁M(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。
三、運(yùn)輸方式及費(fèi)用：
1、交貨地點(diǎn)及相關(guān)費(fèi)用：
xx號，現(xiàn)場收貨人：xx，聯(lián)系電話xxxxxxxxxx。運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用由（視實(shí)際情況，如：供方）負(fù)責(zé)，供方發(fā)貨時隨附兩聯(lián)送貨清單至現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽收。
2、乙方交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)腵在途貨物，毀損滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
四、結(jié)算方式及期限：
□ 付清貨款后發(fā)貨，乙方發(fā)貨時隨附全額增稅發(fā)票。
□ 貨到驗(yàn)收合格后，n個月內(nèi)付清貨款，乙方收款時隨附增稅發(fā)票及收款收據(jù)。
□ 甲方預(yù)付x％貨款后發(fā)貨，乙方收款時隨附全額增稅發(fā)票。余款y％作為質(zhì)保金，n個月后如無質(zhì)量問題一次性付清。
□ 合同生效后甲方預(yù)付x％，貨到驗(yàn)收合格后n個月內(nèi)付y%，乙方收款時隨附全額增稅發(fā)票。余款z％作為質(zhì)保金，n個月后如無質(zhì)量問題一次性付清。
五、貨物驗(yàn)收：
甲方簽收貨物時，按本合同第一、二條的約定驗(yàn)收，如有不符者，即退貨；如安裝過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方予以更換。因此造成甲方工期延誤及其所有直接和間接損失，全部由乙方負(fù)責(zé)賠償。
六、乙方應(yīng)提交的資料：
1、產(chǎn)品合格證，其內(nèi)容應(yīng)包括: 產(chǎn)品編號、型號和名稱、制造廠商標(biāo)和名稱、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人簽章及日期。
2、產(chǎn)品檢測報告。
3、乙方隨貨提供上述所有資料，交貨驗(yàn)收合格時交付給甲方。
七、違約責(zé)任:
1、乙方未能按期交貨，每拖延一天，須向甲方支付合同總金額的1%違約金、總計(jì)不超過合同總金額10%的違約金。如逾期超過二十天，甲方有權(quán)單方面終止合同，并視乙方單方面違約，乙方應(yīng)返還已收取的所有費(fèi)用，并賠償雙倍預(yù)付款給甲方，甲方對此保留索賠乙方造成甲方一切損失的權(quán)利。
2、乙方承擔(dān)違約責(zé)任后，仍然要賠償由此造成甲方的所有直接和間接損失。
八、其它事項(xiàng)：
在履行合同過程中發(fā)生爭議時，雙方本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決，協(xié)商不能達(dá)成共識的，任何一方可向廣州市人民法院起訴。
九、合同生效：
本合同正本一式四份，甲、乙雙方各持兩份(傳真件、掃描件同等有效) 。
□ 雙方簽字蓋章后后生效。
□ 雙方簽字蓋章且供方收到預(yù)付款后生效。
□ 雙方簽字蓋章且供方收到貨款后生效。
甲方(章)：
乙方(章)：
20xx年xx月xx日
材料加工合同4
鋼材加工合同是指多種鋼材生產(chǎn)和處理活動的合同。因?yàn)椴煌匿摬募庸ば枰幸粋�詳盡的計(jì)劃并且要從鋼材采購開始，一直到產(chǎn)品生產(chǎn)和加工完成。通常情況下，這個過程中涉及到很多的環(huán)節(jié)和步驟，需要細(xì)致入微的安排，包括材料采購，加工生產(chǎn)，質(zhì)量檢查和發(fā)貨等等，這些都是需要在合同中詳細(xì)說明的。
鋼材加工合同中應(yīng)包含哪些關(guān)鍵內(nèi)容？
在具體的鋼材加工合同中，應(yīng)該包含以下關(guān)鍵內(nèi)容：
1.材料的采購
首先，鋼材加工合同應(yīng)該包含材料的采購清單，包括型號、規(guī)格、數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。這些信息需要在合同中明確指出，以確保材料的質(zhì)量和合規(guī)性。
2.加工生產(chǎn)計(jì)劃
其次，鋼材加工合同應(yīng)該包含詳細(xì)的加工生產(chǎn)計(jì)劃，包括生產(chǎn)周期、生產(chǎn)量、生產(chǎn)流程等信息。這些信息可以幫助雙方有一個更清晰的生產(chǎn)計(jì)劃，并在最短的時間內(nèi)滿足客戶的需求。
3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
鋼材加工合同中應(yīng)該明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測要求，確保生產(chǎn)過程中的質(zhì)量能夠滿足客戶要求和國家標(biāo)準(zhǔn)。同時，合同中應(yīng)該明確雙方的'責(zé)任和義務(wù)，確保符合雙方的利益。
4.發(fā)貨和收款條件
最后，鋼材加工合同必須明確發(fā)貨和收款條件。這些條款應(yīng)該明確金額，付款方式和期限等細(xì)節(jié)。這些細(xì)節(jié)直接關(guān)系到合同的執(zhí)行效果和雙方經(jīng)濟(jì)的利益問題。
總體來說，鋼材加工合同是一份非常重要的文件。其核心是要讓合作雙方都在遵循合作規(guī)則的基礎(chǔ)上獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。從鋼材產(chǎn)品制造的角度來看，這份合同對于保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)格有著至關(guān)重要的作用。
鋼材加工合同的應(yīng)用場景和作用
鋼材加工合同是一份非常常見的合同，適用于鋼鐵行業(yè)中涉及到的大部分生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)。下面列舉一些具體的場景:
1.冶金設(shè)備加工
在鋼鐵行業(yè)中，很多設(shè)備和設(shè)施都需要在工廠內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)和組裝。在這個過程中，鋼材加工合同就可以從采購到處理到生產(chǎn)，涵蓋所有的加工工作。
2.鋼鐵制品加工
鋼鐵制品通常是鋼材的一種成品。在制品生產(chǎn)的過程中，可能會有切割、彎曲等處理步驟，這些也需要在合同中具體說明。
3.鋼材貿(mào)易
除了鋼鐵制品外，鋼材貿(mào)易和批發(fā)也是另外一個適用場景。在這種情況下，合同應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注價格、收貨時間、發(fā)貨時間、付款方式等業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。
4.建筑行業(yè)
建筑行業(yè)需要很多鋼材，從支架到鋼結(jié)構(gòu)框架等等。在這種情況下，鋼材加工合同可以確保所采購的材料符合質(zhì)量要求并準(zhǔn)時發(fā)貨。在建筑中，安全性同樣重要，因此合同中應(yīng)明確加工后的鋼材符合用戶的安全要求。
總之，鋼材加工合同在鋼鐵行業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色。無論是生產(chǎn)加工還是銷售和批發(fā)，都需要這份合同的指導(dǎo)和保障。而在合同的簽署和執(zhí)行過程中，雙方的合作才能更為順利，也才能更好地共同實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。
材料加工合同5
承攬方：(以下簡稱甲方)發(fā)包方：(以下簡稱乙方)
一、目的和背景條款根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律和本項(xiàng)目的具體要求，甲乙雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，本著自愿、公平誠信的原則，就乙方提供的原材料加工砂石事宜簽訂本合同，以資共同遵守。
二、甲方在自己的加工場地里進(jìn)行加工，自行負(fù)責(zé)加工設(shè)備、場地平整，機(jī)械基礎(chǔ)。
甲方自行負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的一切費(fèi)用。
三、加工的'沙石規(guī)格為：碎石、砂。加工單價為20元/，甲方只負(fù)責(zé)加工，不得對外出售。
四、甲方在為乙方加工沙石期間，應(yīng)優(yōu)先保證乙方所需的材料需求。
五、驗(yàn)收方式加工后的砂石材料符合相關(guān)質(zhì)量、使用要求。
六、結(jié)算方式：待乙方提供所有原材料加工完畢且驗(yàn)收合格后，結(jié)清所有加工費(fèi)。
七、雙方責(zé)任：甲方在生產(chǎn)期間的一切安全事故和老百姓糾紛，由甲方自行負(fù)責(zé)，乙方概不負(fù)責(zé)，須乙方提供支持或幫助時，乙方應(yīng)給予大力支持。甲方每月生產(chǎn)的產(chǎn)量，乙方負(fù)責(zé)全部回收。
八、因履行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
有不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并不承擔(dān)違約責(zé)任，本合同未盡事項(xiàng)，可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
九、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
材料加工合同6
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
鑒于甲方擁有資源，乙方擁有資源，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方加工事宜達(dá)成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第1條定義
除了本合同另有約定，本合同的相關(guān)用語以如下定義為準(zhǔn)：
1.1“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等，在本合同中也稱定作物。
1.2“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認(rèn)每一 個產(chǎn)品的各自規(guī)格。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進(jìn)行更改。
1.3“機(jī)密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機(jī)密性以及雖未表明但實(shí)際具有機(jī)密性的書面或口頭信息。機(jī)密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究、發(fā)展、產(chǎn)品、價格、服務(wù)、員工、合約商、市場計(jì)劃、財務(wù)、合同、法務(wù)或商務(wù)信息。
1.4“知識產(chǎn)權(quán)”是指所有知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)，以及所有上述權(quán)利的注冊申請權(quán)，還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利。
1.5“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料、說明、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南，以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料，不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條定作物規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求
定作物規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其他
合計(jì)人民幣金額：人民幣(大寫)(￥ 元)
第3條原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)：
材料名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求消耗定額其他
合計(jì)人民幣金額：人民幣(大寫)(￥ 元)
3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應(yīng)于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢，不符合要求的，應(yīng)在收到原材料后日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
□承攬方
承攬方應(yīng)于__年__月__日之前通知定作方對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。定作方如對原材料有異議，應(yīng)于檢驗(yàn)完畢后日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當(dāng)對有異議的原材料調(diào)換，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
3.3未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
第4條技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由于__年__月__日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
4.3承攬方對于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第5條轉(zhuǎn)包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第6條定作方協(xié)助承攬方的事項(xiàng)和要求
1.圖紙和技術(shù)問題的說明：。
2.現(xiàn)場的檢驗(yàn)：。
3.其他：。
第7條交(提)樣品的方法和驗(yàn)收
7.1樣品提交
合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間：__年__月__日。
自提樣品的地點(diǎn)：。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間：__年__月__日。
送交樣品的地點(diǎn)：。
送交樣品的方式：(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。
費(fèi)用承擔(dān)方：。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交樣品的`，以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)樣品時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品后的天內(nèi)對樣品進(jìn)行檢測，并于收到樣品后的天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續(xù)履行本合同。
如定作方對樣品提出異議，承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第8條交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間：__年__月__日。
自提定作物的地點(diǎn)：。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間：__年__月__日。
送交定作物的地點(diǎn)：。
送交定作物的方式：(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。
費(fèi)用承擔(dān)方：。
8.2定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時，定作方承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
8.3驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明，包括。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進(jìn)行加工，如承攬方在完成加工后，材料仍有剩余，應(yīng)及時返還。
8.6.1返還時間：。
8.6.2返還方式：。
8.6.3費(fèi)用承擔(dān)方：。
第9條交(提)定作物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后日內(nèi)驗(yàn)收承攬方交付的定作物，并提出異議。如在日內(nèi)未提出異議，則視為驗(yàn)收合格。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，雙方可約定質(zhì)量保證期，參見12.2條款。
9.3如當(dāng)事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議：
雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應(yīng)當(dāng)委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項(xiàng)進(jìn)行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的，另一方可以自行委托鑒定。鑒定費(fèi)用由鑒定結(jié)果對其不利的一方承擔(dān)。
第10條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
10.1定作方對承攬方的包裝要求：(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
10.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)方：。
第11條風(fēng)險負(fù)擔(dān)
11.1定作物風(fēng)險負(fù)擔(dān)
雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移，并由定作方承擔(dān)定作物毀損、滅失的責(zé)任。交(提)定作物日期的規(guī)定，參見合同8.4條款。
11.2原材料風(fēng)險負(fù)擔(dān)
定作方提供原材料的，交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。在合同履行期內(nèi)，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利后果由定作方承擔(dān)。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任
12.1承攬方保證：
12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán)、抵押權(quán)、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);
12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密。
12.2雙方確定質(zhì)量保證期，自定作物交付之日起算，期限為 個月。
12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換，承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用，(包括定作方已墊付的運(yùn)輸費(fèi)用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費(fèi)用。)并承擔(dān)定作方的實(shí)際損失。
12.2.2承攬方應(yīng)當(dāng)在收到該通知之日起 個工作日內(nèi)對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行更換、維修或退款。
12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進(jìn)行召回的，如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е拢瑒t承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進(jìn)行退換或者維修，并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的，承攬方仍應(yīng)當(dāng)為召回作提供全方位的支持，并收取成本費(fèi)用和適當(dāng)?shù)姆⻊?wù)費(fèi)用。
第13條報酬的結(jié)算
13.1合同價款總額：人民幣(大寫)(￥ 元)。
(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機(jī)械、運(yùn)雜費(fèi)、包裝、安裝、調(diào)試、檢測、探傷、現(xiàn)場的試拼、試壓等所有費(fèi)用，定作方不再另行支付其它費(fèi)用。)
13.2支付方式：
(1)首筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，作為預(yù)付款，于本合同簽訂后的 個工作日內(nèi)支付;
(2)第二筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于__年__月__日前支付;
(3)第三筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于后的五 個工作日內(nèi)支付;
(4)第四筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于甲方驗(yàn)收通過后的五 個工作日內(nèi)支付。
(5)尾款：￥ 元(合同總金額的 %)，于質(zhì)保期滿后的五 個工作日內(nèi)支付。
13.3指定收款賬號：
甲方：
__年__月__日
乙方：
__年__月__日
材料加工合同7
承攬方：
代表人： 職務(wù)： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱：
2.項(xiàng)目地點(diǎn)：
3.項(xiàng)目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn);
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的'規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項(xiàng)：
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
材料加工合同8
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點(diǎn):以每次實(shí)際安裝的地點(diǎn)為準(zhǔn)
3、項(xiàng)目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨(dú)立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費(fèi)用
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項(xiàng)目，期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費(fèi)結(jié)算方式
分次給付安裝費(fèi)用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后一次性付清該次的安裝費(fèi)用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求
1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的`時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗(yàn)收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗(yàn)收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風(fēng)等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
3、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé)，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
七、其他事項(xiàng)
1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
材料加工合同9
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行鋼材加工等業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：
1、甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權(quán)歸甲方所有。
2、根據(jù)甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認(rèn)，除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權(quán)屬甲方的'貨物。
3、乙方根據(jù)事先約定的.提貨時間，加工好指定鋼材，保證甲方準(zhǔn)時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應(yīng)提前8小時與乙方協(xié)商，甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內(nèi)容收取加工費(fèi)用。如遇市場行情變化乙方需要調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，雙方可以協(xié)商。
5、協(xié)議期限內(nèi)，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協(xié)議，應(yīng)立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責(zé)任，或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行，則雙方均免于責(zé)任。
6、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到____年____月____日。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
____年____月____日
____年____月____日
材料加工合同10
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質(zhì)量要求：
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的，造成定作方損失的，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復(fù)，提出修改意見。
承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計(jì)算：
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的'定作物或項(xiàng)目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時間和地點(diǎn)
1、交貨時間：
2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠內(nèi)。
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。
九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé)，費(fèi)用承攬方承擔(dān)。
十、費(fèi)用結(jié)算
結(jié)算時間：
十一、承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務(wù)： 電話號碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務(wù)： 電話號碼：
時間： 年 月 日
材料加工合同11
定作方(乙方):_____________________
承攬方(甲方):_____________________
一、委托加工項(xiàng)目
1、委托加工產(chǎn)品:_____________________
2、數(shù)量:以乙方下單為準(zhǔn)。_________款號，______件，單價_________________款號，______件，單價:_______________
3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。
二、委托加工方式
1、乙方帶給面料，輔料，樣衣，圖紙，外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)甲方嚴(yán)格按照乙方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于________年____月____日制作出樣品，經(jīng)乙方確認(rèn)后封樣，該樣品由______保存。
四、甲方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限
1、面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%
五、技術(shù)資料、圖紙帶給辦法及保密要求
1、乙方帶給服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的'技術(shù)資料;
2、甲方務(wù)必對乙方帶給的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方帶給的資料自行加工、銷售;
3、未經(jīng)乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，并派技術(shù)員跟單(檢查質(zhì)量)，其食宿由甲方負(fù)責(zé)。
七、包裝要求及交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式
1、甲方嚴(yán)格按照乙方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運(yùn)包裝;
2、于乙方指定的地點(diǎn)_________交貨。
3、運(yùn)輸方式為_________;運(yùn)費(fèi)由_________負(fù)擔(dān)。
八、交付金額及銷售期限
1、經(jīng)跟單員驗(yàn)收確認(rèn)后，當(dāng)天交付貨款
九、結(jié)算方式:
1、在甲方交貨后，由甲方開具增a;ace;a;gae;專用發(fā)票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與甲方結(jié)算。甲方銀行帳戶為:
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜，或遇特殊狀況需要補(bǔ)充、變更資料，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________授權(quán)代表(簽字):______授權(quán)代表(簽字):________________年____月____日________年____月____日簽訂地點(diǎn)
材料加工合同12
甲方： (承攬方)
乙方： (定作方)
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫 膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計(jì)算款25000元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履
行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的.，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局各存一份.
甲方：(蓋章) 乙方：
法定代表人：簽名) 法定代表人：
年 月 日
材料加工合同13
甲方(供方)： 電話/傳真
乙方(需方)：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方由于經(jīng)營需要，本著自愿、公平、互惠互利的原則，一致達(dá)成如下協(xié)議。
第一條產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格：
產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù)量(張) 單價 金額
合計(jì) 人民幣：
第二條加工木質(zhì)材料要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按乙方標(biāo)準(zhǔn)、要求執(zhí)行。
第三條產(chǎn)品交付的方式、時間、地點(diǎn)及費(fèi)用承擔(dān)：甲方收到乙方支付的貨款后，即刻安排生產(chǎn)，產(chǎn)品交付日為收到貨款之日起十五天內(nèi)，交貨地點(diǎn)為乙方指定地點(diǎn)，運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及提出異議問題：甲方產(chǎn)品每批次送到乙方指定地點(diǎn)后，乙方如對甲方產(chǎn)品質(zhì)量存有異議須在5日內(nèi)提出，如超過5日外視為乙方對甲方產(chǎn)品認(rèn)可，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。若甲方產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，乙方可以要求甲方退貨或換貨。
第五條結(jié)算方式及期限：采取銀行轉(zhuǎn)款的.結(jié)算方式，乙方應(yīng)于簽訂購銷合同之日起三日內(nèi)支付貨款。甲方應(yīng)向乙方提供銷售該貨物的增值稅專用發(fā)票。
第六條違約責(zé)任：按《民法典》相關(guān)條款處理。
第七條解決合同糾紛辦法：雙方協(xié)商解決。若協(xié)商不一致時，任何一方均可向甲方所在地法院提起訴訟。
第八條合同生效時間：由甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
第九條其他約定事項(xiàng)：，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)行一份。
甲方： 乙方：
地址：地址：
簽約代表人： 簽約代表人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
材料加工合同14
定作方：____________
承攬方：____________
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時間： 年 月 日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù) 量
名或項(xiàng)目 單價總金額合計(jì)
二、定作方帶料
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同
材料名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八、交（提）貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的`其它條款
定作方 承攬方
單位名稱（章）
單位名稱（章）
單位地址：
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
年月日
年月日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
材料加工合同15
定做方（全稱）：
合同簽訂地點(diǎn)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循平等自愿、誠實(shí)信用原則，就 工程中定做方委托承攬方加工 事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同。
第一條 定做產(chǎn)品
第二條 定做成品質(zhì)量要求
加工定做物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做物的質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用定做方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定做方應(yīng)按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交提日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定做方；定做方應(yīng)當(dāng)在xx （時間）內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在 xx（時間）內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定做方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定做方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定做方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議簽訂后 天內(nèi)提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定做方應(yīng)當(dāng)在接到承攬方書面通知后 天內(nèi)驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目，雙方協(xié)商，質(zhì)量保證期為天。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點(diǎn)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第十條 結(jié)算方式及期限：
第十一條 其他：
第十二條 承攬方的違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，定做方有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。
5、不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％—30％幅度）或酬金總額的_____％（20％—60％幅度）違約金。
6、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的`定做物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定做方的違約責(zé)任
1、中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％—30％幅度）的違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定做方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定做物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定做物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定做物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定做方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定做方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向仲裁委員會申請仲裁。
第二種爭議解決方式：向人民法院起訴。
雙方約定按第____ 種爭議方式解決。
第十六條 本合同自年___月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十七條 本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
第十八條 補(bǔ)充條款
承攬方和定作方確定的債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓給其他任何第三方。
承攬方：
定作方：
日期：
【材料加工合同】相關(guān)文章：
材料加工合同11-03
材料加工承攬合同02-19
材料加工合同15篇01-01
材料加工合同(15篇)03-19
加工的合同11-11
加工的合同05-14
復(fù)合材料加工如何選擇合適的刀具03-20
委托加工合同03-26
鋼筋加工合同03-24
設(shè)備加工合同12-29