- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同（范例15篇）
在人們越來越相信法律的社會中，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的承攬加工合同，歡迎大家分享。
承攬加工合同1
定做方：（簡稱甲方）
承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司（簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容：
1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
1） 主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準(zhǔn)）。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20xx）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費(fèi)用：合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸：
1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的'墊木，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底）。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
承攬加工合同2
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
電話原告造成的經(jīng)濟(jì)損失__________元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實和理由
原、被告于__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的.合法權(quán)益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
電話：________________
訴訟請求
1、依法解除合同，被告返還原告價款__________元；
2、判令被告依法賠償給還價款，并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
_____年_____月_____日
承攬加工合同3
購貨單位（甲方）：
供貨單位（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立此合同，以便雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱及價格
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
數(shù)量（約）
M2
單價
（元）
合計
�。ㄔ�
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1，200,000.00
中空白色玻璃，鋁隔條。
合計
1，200,000.00
人民幣（大寫）：壹佰貳拾萬元整
備注：1、采用海螺牌單面鋁塑復(fù)合型材；
2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴涂），內(nèi)白色（塑鋼）
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價款包括：窗型設(shè)計、制作，運(yùn)輸，安裝費(fèi)用。
5、乙方根據(jù)實際情況對窗型進(jìn)行合理的二次設(shè)計，最后按甲方確認(rèn)后的圖紙進(jìn)行加工。
二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、產(chǎn)品符合《單面復(fù)合鋁塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規(guī)程》（JGJ/103-96）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、供貨時間及安裝日期
根據(jù)甲方需要時間開始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實際情況商定。
1、干法施工：膨脹螺栓固定，發(fā)泡膠保溫，打密封膠。
2、濕法施工：連接片用射釘槍固定，發(fā)泡膠真充，工地抹灰，打密封膠。
五、產(chǎn)品保護(hù)
門窗進(jìn)入現(xiàn)場后由甲方提供存放場地，安裝上墻，由施工負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護(hù)（外包裝由乙方負(fù)責(zé)）。甲方提供必備的.安裝條件，提供電源線位，垂直運(yùn)輸由甲方幫助協(xié)調(diào)，保證乙方順利安裝。
六、結(jié)算付款方式
1、按甲方提供尺寸結(jié)算面積。
2、
七、驗收
以玻璃全部安裝完為最后工序，視為工程結(jié)束。7日內(nèi)甲方須組織人員驗收，如不驗收視為合格。
八、售后服務(wù)
1、本公司生產(chǎn)安裝的門窗保修期為一年，從工程驗收竣工報告后生效之日起，一年內(nèi)設(shè)專人跟蹤服務(wù)，隨叫隨到。
2、保修期外，仍然堅持門窗本身質(zhì)量問題免費(fèi)維修，人為造成的質(zhì)量問題給予維修，需收取工本費(fèi)。
九、其它事項
1、雙方在合作過程中，如果出現(xiàn)違反約定的事情時，雙方盡量通過友好的方式進(jìn)行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現(xiàn)補(bǔ)充協(xié)議，雙方均應(yīng)以書面形式確認(rèn)，否則視為無效。
以上條款望雙方共同信守，未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)代表人簽字蓋章生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日
承攬加工合同4
地址：_____
電話：_____
傳真：_____
NO：_____
委托方：_____
公司簽訂地點：_____
受托方：_____
簽訂時間：_____
標(biāo)的、數(shù)量、價款：_____
驗收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等），特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達(dá)）。
結(jié)算方式：委托方支付_____%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付_____%，余_____%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過_____天下單，如未下單即付清上筆合同_____%尾款。
包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）。
�。ń唬┨嶝浄绞郊暗攸c：委托方廠房內(nèi)。
運(yùn)輸方式及到站（港）和費(fèi)用承擔(dān)：受托方承擔(dān)。
交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
保密條款：雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的'文件或信息的內(nèi)容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān)，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
本合同根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：_____
公司受托方：_____
法人代表：_____
法人代表：_____
委托代表：_____
委托代表：_____
傳真：_____
電話：_____
開戶銀行：_____
帳號：
地址：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
承攬加工合同5
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：20__年4月_日
第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進(jìn)場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的.所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責(zé)任：
1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)承擔(dān)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭、運(yùn)輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)
單位名稱(章)
單位地址：
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
______年______月_____日
承攬加工合同6
甲方：
乙方：公司(香港)
雙方在遵守有關(guān)規(guī)定的前提下，本著平等互利的原則，就來料加工各款業(yè)務(wù)進(jìn)行了充分協(xié)商，一致達(dá)成了如下合同條款：
1、甲方責(zé)任：
(1)提供有上蓋之廠房棟層平方米，無上蓋場地平方米，工廠管理人員名，生產(chǎn)工人首期名、開業(yè)后十二個月增至名，(禁止雇傭不滿十六歲的童工)，如當(dāng)?shù)貏诹θ狈�，可到外地雇請，但須�?jīng)市有關(guān)部門批準(zhǔn)，在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品，加工成品后交回乙方復(fù)出香港。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用，如需要安裝水、電設(shè)施，其費(fèi)用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務(wù)和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2、乙方責(zé)任：
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的設(shè)備材料(詳見清單)，分多批運(yùn)抵甲方工廠，設(shè)備總值月萬港元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的.原料、輔料和包裝物料，具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
甲方有一批標(biāo)志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予就餐，伙食費(fèi)在加工費(fèi)中結(jié)算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣(氣保焊除外)，以確保焊接質(zhì)量。
6、焊接工程量與單價計算為：
A、二懸臂主柱套;價格合計。
B、三懸臂主柱套;價格合計。
C、二懸臂支桿套;價格合計。
D、三懸臂支桿套;價格合計。
E、羊柱支桿套;價格合計。
合計總價元
以上協(xié)議為這批標(biāo)志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后，在本月內(nèi)付給乙方加工費(fèi)，以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
承攬加工合同7
定作方：
地址：
電話：
承攬方：
地址：
電話：
履約地：
根據(jù)《______________________》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。
第一條：定做合同概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工范圍
2.1本工程構(gòu)件共計/件，含鋼量約計噸，材質(zhì)為;
2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi)。
第三條：合同價格及付款方式
3.1合同單價：
主桁架元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計噸;系桿、水平撐元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計噸;
3.2合同總價：共約計元，大寫人民幣約計。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥元(合同總價的%)，定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補(bǔ)充條款中有明確付款約定時，執(zhí)行補(bǔ)充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;
3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條：質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205____20________)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81____20________)的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為，中間漆為,面漆為，漆膜總厚度μm;
4.4所用油漆全部由提供。
第五條：驗收、結(jié)算方式
5.1驗收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收，且驗收合格，進(jìn)行發(fā)貨;
5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢，并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;
5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復(fù)，則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進(jìn)行剩余款項的支付等工作。
第六條：運(yùn)輸方式
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認(rèn)可;
7.2承攬方在對圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時，必須經(jīng)過定作方簽字認(rèn)可后方可修改，定作方對自己提供的.圖紙負(fù)責(zé)，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);
7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時，設(shè)計費(fèi)用單獨結(jié)算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準(zhǔn);
7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無誤之日起20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。
第九條：違約責(zé)任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，定作方應(yīng)按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi);定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條：其他條件
10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額____定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行;
10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條：本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
定作方：(蓋章)
承攬方：(蓋章)
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
簽訂日期：________年________月______日
簽訂日期：________年________月______日
承攬加工合同8
委托方：____________________(以下簡稱甲方)
加工方：____________________(以下簡稱乙方)
依據(jù)《_____________》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為《稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB
-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量
0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金，____________________萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的.貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在
12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前
2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后
12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_________年_______月________日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在
48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在
48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方：_______________________(蓋章)
乙方：_______________________
_______年_______月_______日
承攬加工合同9
合同編號：______________________________
訂立合同雙方：____________
定作人：____________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：____________________簽約人：____________________
定作人承辦單位：____________________聯(lián)絡(luò)人：____________________聯(lián)系電話：____________________
定作人機(jī)構(gòu)地址：____________________傳真電話：____________________
承攬人：____________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人：____________________簽約人：____________________
承攬人營業(yè)執(zhí)照：____________________生產(chǎn)報刊亭許可證明：____________________
承攬人機(jī)構(gòu)地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________
銀行開戶許可證：____________________開戶行：____________________賬戶：____________________
根據(jù)《_______________》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：___________________萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個______________萬元)
1、________________________________________
2、________________________________________
3、________________________________________
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于__________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于__________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于__________%，使用__________mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
�、佟⒁曳綄罂悠�(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機(jī)抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運(yùn)輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在__________年__________月__________日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證信報箱在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝；
�、�、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在__________日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除__________%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收)；
�、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
�、佟⒓�、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的.賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
�、凇⒁曳浇回浐�15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯�(biāo)的額5%(__________元)價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額__________‰的違約金；
�、凇⒓追轿窗春贤�(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付__________‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除__________‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；
�、�、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除__________‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第__________種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交__________委員會__________；
②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
�、佟⒈竞贤皇剿姆�，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、�、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出
補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方：____________________乙方：____________________
簽約人：____________________簽約人：____________________
簽約地點：____________________
簽約日期：________年________月________日
承攬加工合同10
工 程 名 稱： 安徽三建pC構(gòu)件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 ： 安徽三建工程有限公司
工程承包方 ： 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
簽 約 日期 ： 20xx年3月10日
合同協(xié)議書
發(fā)包單位： 安徽三建工程有限公司 （以下簡稱甲方）
承包單位： 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司 （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
l、工程名稱：安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結(jié)構(gòu)及維護(hù)工程。
2、工程地點：安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內(nèi)容：圖紙設(shè)計、招標(biāo)文件等文件范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間鋼構(gòu)件的采購、加工等（不含預(yù)埋螺栓）。具體包括詳圖深化設(shè)計、鋼構(gòu)件制作（含配件）、檢測（原材料檢驗及焊縫檢測）等，本合同約定的招標(biāo)文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分，結(jié)算時合同價款不再調(diào)整。
�。�1）根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結(jié)構(gòu)施工圖紙、承包人提供設(shè)計院審核的深化圖紙、技術(shù)
資料、有關(guān)文件及現(xiàn)場安裝分段要求，完成承包范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)材料采購、按發(fā)包人現(xiàn)場安裝分段分節(jié)要求進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應(yīng)力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進(jìn)度計劃和順序的要求運(yùn)輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場（按圖紙編號統(tǒng)一標(biāo)注）、工程服務(wù)以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容，并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續(xù)。鋼構(gòu)件必須滿足現(xiàn)場安裝的分段要求。
�。�2）制作之前編寫構(gòu)件制作方案，并得到發(fā)包人、設(shè)計單位及施工監(jiān)理的認(rèn)可。按發(fā)包人的要求，提供本工程中鋼結(jié)構(gòu)加工及運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)計劃、資料。并于簽訂合同一周內(nèi)，提供詳細(xì)的焊接評定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關(guān)有效證件（如焊工證等特殊工種上崗證）。
（3）按發(fā)包人確認(rèn)的分段分節(jié)要求和構(gòu)件進(jìn)場計劃配套供應(yīng)鋼構(gòu)件，負(fù)責(zé)進(jìn)行鋼構(gòu)件必要的預(yù)拼裝。
（4）承包人按發(fā)包人要求將構(gòu)件資料準(zhǔn)備齊全，隨車發(fā)至現(xiàn)場。按發(fā)包人提供給承包人的構(gòu)件需求清單進(jìn)行構(gòu)件的裝車運(yùn)輸，發(fā)車前需將構(gòu)件進(jìn)場清單傳至發(fā)包人，并通知發(fā)包人代表相關(guān)負(fù)責(zé)人。
�。�5）提供鋼結(jié)構(gòu)吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗、焊接試驗用的試板等，配合設(shè)計及現(xiàn)場安裝做好構(gòu)件坡口及吊耳等構(gòu)件配套加工。費(fèi)用在報價中綜合考慮。
（6）提供出廠標(biāo)識、標(biāo)志和編號，提供構(gòu)件測量基準(zhǔn)線和監(jiān)測基準(zhǔn)點的標(biāo)識等。
�。�7）負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)制作的現(xiàn)場技術(shù)支持及與設(shè)計人的技術(shù)配合，按規(guī)定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。
�。�8）鋼材進(jìn)加工廠后，在下料之前必須按有關(guān)規(guī)定做原材料復(fù)檢。在鋼構(gòu)件進(jìn)場的同時，提交給發(fā)包人的資料（一式四份）：原材料檢驗報告（原件一份、復(fù)印件加蓋公章三份）、鋼構(gòu)件出廠合格證、鋼構(gòu)件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構(gòu)件制作探傷檢驗報告、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量驗收記錄、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。
�。�9）承包人自行解決鋼構(gòu)件運(yùn)輸途中的一切問題，保證加工件不造成損壞及變形，因運(yùn)輸途中造成的構(gòu)配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時整改，發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改，相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)。
�。�10）未按發(fā)包人規(guī)定的時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)件配套順序交付構(gòu)件，發(fā)包人有權(quán)拒收，承包人應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量缺陷、整改和不按時供貨、發(fā)貨順序錯亂的責(zé)任，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟(jì)損失。
�。�11）任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可，并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設(shè)計院等相關(guān)方面獨自聯(lián)系，否則一切責(zé)任和損失由承包人承擔(dān)。
�。�12）在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，凡屬于承包人質(zhì)量問題，承包人要負(fù)責(zé)免費(fèi)維修，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
（13）本項目所有涉及到的主鋼結(jié)構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用，否則乙方形成違約，按本合同第12條違約條款進(jìn)行處理。
�。�14）將構(gòu)件運(yùn)輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場構(gòu)件指定堆放場地，并自行負(fù)責(zé)所有材料設(shè)備的保管和安全。
�。�15）承包人負(fù)責(zé)按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人，并配合項目質(zhì)量驗收工作。
�。�16）承包人必須服從發(fā)包人的管理，發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的管理人員。
（17）合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價款
�。�1）總價合同：鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料、制作造價￥22451522.00元（大寫：人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整）
乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況，圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構(gòu)件的規(guī)格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)行采購、加工，必須滿足圖紙及招標(biāo)文件要求。工程竣工結(jié)算時，除設(shè)計變更外，在施工圖范圍內(nèi)總價固定不變，圖紙及招標(biāo)文件所含工作內(nèi)容或費(fèi)用已含在總價中
乙方投標(biāo)報價按GB50755計算，計算規(guī)則明確構(gòu)件按矩形理算，且投標(biāo)報價重量含材料損耗，乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規(guī)范，施工過程中甲方有權(quán)對進(jìn)場鋼結(jié)構(gòu)過磅抽查，如若鋼結(jié)構(gòu)重量負(fù)偏差超過國家規(guī)范，甲方將對負(fù)偏差部分扣減材料工程款，并對乙方進(jìn)行處罰。
合同總價包括：
�。�1）由乙方為鋼結(jié)構(gòu)制作需要承擔(dān)的所有費(fèi)用，彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標(biāo)志等按照甲方要求選擇和制作：
（2）按照國家稅法規(guī)定乙方應(yīng)繳納的`各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費(fèi)用。其中稅金包括營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加及企業(yè)和個人所得稅。與乙方承包項目有關(guān)的所有稅費(fèi)均由乙方自行繳納；
（3）按照規(guī)范及圖紙實際要求需要進(jìn)行的試驗、檢測費(fèi)；
（4）現(xiàn)場施工人員及材料、設(shè)備的保險；
�。�5）因市場價格波動等影響而涉及到的各種風(fēng)險及管理費(fèi)和利潤；
�。�6）根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔(dān)的其他費(fèi)用：
5、工程款支付和工程結(jié)算
�。�1）本項目甲方提供合同造價 20% 預(yù)付款（合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付）；
�。�2）本項目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行：
a．工程付款方式：以6個月銀行承兌匯票形式為主。
b．主體鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)至項目現(xiàn)場內(nèi)安裝，支付合同造價20%的工程款；
c．主體結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價20%的工程款；
d．圍護(hù)結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價10%的工程款；e．工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款；
f．工程決算定案后支付至合同造價95%；
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金，待缺陷責(zé)任期滿后一次性無息付清。
�。�3）簽訂合同之日起7個日歷天內(nèi)，乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函；
（4）支付規(guī)定：
a．乙方在收取工程款時，必須同時提供等額的稅務(wù)發(fā)票，乙方在申請結(jié)算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結(jié)算總額相等完稅票據(jù)；
b．乙方在收取工程款時，必須按照甲方要求履行工程款申請手續(xù)；
�。�5）缺陷責(zé)任期：從竣工驗收合格之日起計算，至合同規(guī)定的缺陷責(zé)任期。
（6）竣工結(jié)算：
竣工驗收達(dá)到本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方向甲方報送結(jié)算資料，甲方在收到足夠的資料后一個月內(nèi)審核完畢，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認(rèn)后一個月內(nèi)向乙方支付到結(jié)算總價的95%，其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期中任何項達(dá)不到業(yè)主合格要求，結(jié)算時甲方將扣除其相應(yīng)部分的保證金；
�。�7）現(xiàn)場簽證及變更：
發(fā)生合同外的費(fèi)用時，乙方應(yīng)注意收集和保留證據(jù)并在3個日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場具體指示人簽字及本合同指定的負(fù)責(zé)人確認(rèn)其工作時間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的設(shè)備、人員清單并附上必要的施工簡圖，乙方逾期未能以書面形式提出申請，則視為乙方自動放棄該部分費(fèi)用，以后不得以任何理由向甲方進(jìn)行索賠。除設(shè)計變更以外，不接受任何形式的簽證索賠。
�。�8）竣工結(jié)算：
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工程量計算規(guī)則和價格計算方法編制，不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象，甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結(jié)算進(jìn)行逐項核對。如果核減率在5%以內(nèi)（含5%），甲方不予罰款；如果核減率超過5%，甲方除扣除核減部分外，還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進(jìn)行罰款，并直接從工程款中扣除。
�。�9）免責(zé)條款：
乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方財務(wù)部的有關(guān)制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜，在規(guī)定的付款期限截止日后，由于乙方未及時開具足額合法稅務(wù)發(fā)票，從而導(dǎo)致甲方財務(wù)部無法按時支付乙方工程款，此項延誤不構(gòu)成甲方延期付款責(zé)任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進(jìn)度。
6、工期
（1）構(gòu)件到場日期：開工日期為20l5年3月10日，合同總工期90日歷天。
進(jìn)場節(jié)點要求：
a.20xx年4月1日，A~G軸鋼結(jié)構(gòu)主體材料進(jìn)場；
b.20xx年4月10日，A~G軸鋼結(jié)構(gòu)屋面維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場；
c.20xx年5月10日，鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)必須全部到場（具體進(jìn)場日期必須符合甲方的進(jìn)度要求）
d. 20xx年6日10日，本鋼結(jié)構(gòu)工程的所有材料必須進(jìn)場。（維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場日期必須符合甲方的進(jìn)度要求）
�。�2）進(jìn)度：乙方必須按甲方確認(rèn)的材料進(jìn)場計劃將構(gòu)件運(yùn)至施工現(xiàn)場，接受甲方對構(gòu)件進(jìn)場時間的檢查、監(jiān)督。材料進(jìn)場計劃與經(jīng)確認(rèn)的計劃不符時，乙方應(yīng)按甲方的要求提出改進(jìn)措施，經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦嶋H材料進(jìn)場計劃與材料進(jìn)場計劃不符，乙方無權(quán)就改進(jìn)措施提出追加合同價款。
�。�4）暫停施工：因乙方材料質(zhì)量嚴(yán)重與質(zhì)量要求不符時，甲方有權(quán)要求乙方暫停材料進(jìn)場并進(jìn)行整頓，由此造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé)，相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
7、質(zhì)量驗收
�。�1）質(zhì)量要求：本工程質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行的國家工程質(zhì)量驗收規(guī)范，國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)；
�。�2）質(zhì)量等級：乙方提供的構(gòu)件必須按照國家驗收規(guī)范的合格等級標(biāo)準(zhǔn)，由于乙方原因造成的不合格，乙方負(fù)責(zé)整改，整改仍達(dá)不到要求，乙方應(yīng)無條件退出，由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
�。�3）試驗與檢驗：乙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行試件的取樣、檢驗。
�。�4）分項工程質(zhì)量檢查：上道工序施工完成，必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗收合格簽字認(rèn)可后，乙方才能進(jìn)行下道工序的施工。
�。�5）、乙方應(yīng)協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進(jìn)行檢查和驗收。
（6）、用于主體結(jié)構(gòu)的鋼構(gòu)件，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的權(quán)利和義務(wù)
�。�1）、甲方有義務(wù)按合同的規(guī)定期限及時向乙方支付工程款，否則甲方違約。
�。�2）、甲方有權(quán)確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
（3）、甲方有權(quán)對乙方所送貨物進(jìn)行檢驗，對檢驗不符合要求的貨物，甲方有權(quán)要求乙方退換。
（4）、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成甲方損失的，乙方負(fù)責(zé)賠償損失并承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)
�。�1）、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品，否則乙方違約。
（2）、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時間、地點，按時送達(dá)貨物，否則，乙方違約，并應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
（3）、乙方有權(quán)按合同約定，要求甲方支付已合格材料的款項。
9、違約責(zé)任
（1）乙方承包的工程項目，未經(jīng)甲方許可，不得進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包。否則，甲方有權(quán)終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失乙方負(fù)責(zé)賠償。如特殊需要時，需經(jīng)甲方書面批準(zhǔn)，各項管理程序按甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�2）若因乙方原因造成材料進(jìn)場延誤，每拖一天按合同總價的 0.5 進(jìn)行罰款，罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結(jié)算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補(bǔ)該工期時甲方有權(quán)終止合同并邀請其他單位進(jìn)行加工。由此增加的費(fèi)用從乙方工程款中扣除。
�。�3）本項目所有涉及到的主鋼構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用，如實際工作需更換材料，必須得到甲方書面認(rèn)可，并且甲方不補(bǔ)償因此產(chǎn)生的任何費(fèi)用和工期。如乙方擅自更換材料，視為乙方違約，處以合約總價 10% 的工程質(zhì)量罰款，并承擔(dān)此項違約導(dǎo)致甲方的損失。
�。�4）合同簽訂后，如需修改，需獲得雙方同意，方能生效。否則，給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失由違約方負(fù)責(zé)。
�。�5）合同履行中任何一方無正當(dāng)理由而提出終止合同的，均屬單方違約，違約方承擔(dān)給對方所造成的全部損失外，還需向?qū)Ψ街Ц豆こ炭羁們r 10% 的違約金。
�。�6）如果乙方有任何的違約行為，乙方應(yīng)保證甲方免于承擔(dān)由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負(fù)責(zé)的任何損害賠償費(fèi)。否則甲方有權(quán)從工程款中扣除這筆費(fèi)用。
（7）因乙方自動退出，甲方只對乙方已進(jìn)場材料價款的70%進(jìn)行結(jié)算，由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除，甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權(quán)力。
�。�8）未經(jīng)甲方書面授權(quán)，乙方不得以甲方名義從事任何對外商務(wù)經(jīng)營及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行，并由乙方向甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失，甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除，乙方不得有異議。
10、爭議
�。�1）如甲乙雙方發(fā)生爭議，應(yīng)本著實事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進(jìn)行協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可采用下列解決方式：向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。
�。�2）發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保護(hù)好已進(jìn)場材料：
a.單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工；
b.調(diào)解要求停止，且為雙方接收；
c.仲裁機(jī)構(gòu)要求停止時；
d.法院要求停止時。
11、合同終止及終止后的結(jié)算
（1）甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同；（2）乙方無能力繼續(xù)履行本合同時，本合同終止，按已進(jìn)場材料結(jié)算，乙方應(yīng)在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作；
�。�3）未經(jīng)甲方同意，乙方將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方，本合同終止，按乙方已進(jìn)場材料的 60% 結(jié)算
�。�4）乙方單方要求終止合同，結(jié)算單價按合同單價的 80% 計算，另賠償合同總價10% 的違約金；
12、甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔(dān)和履行各自的全部責(zé)任和義務(wù)。
13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效，在除違約責(zé)任導(dǎo)致合同中期解除情況下，工程經(jīng)竣工驗收合格、工程結(jié)算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結(jié)清后合同自動終止。
14、本合約附件：⑴中標(biāo)通知書⑵乙方投標(biāo)報價文件⑶招標(biāo)文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
�。ㄒ韵聼o正文）
甲 方： 乙 方：安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
甲方代表： 乙方代表：
開戶銀行： 開戶銀行：徽商銀行合肥大東門支行
賬號： 賬號：1020 4010 2100 0283 880
簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日
承攬加工合同11
甲方：________________
乙方：________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
1）主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為￥___________，（大寫）______________________（以實際決算為準(zhǔn)）。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付￥___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025—20__）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費(fèi)用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸：
1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底）。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
4、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
承攬加工合同12
甲方：___________(定做方)
乙方：___________(承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的'權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月，年______月______日起至__年______月______日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：___________乙方：___________
_____年_____月_____日
承攬加工合同13
定作人：______________________ 合同編號：______________________
承攬人：______________________ 簽訂地點：______________________
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限 簽訂時間：
項 目 名 稱 及 內(nèi) 容計量單位數(shù)量工作量(工時)報 酬交付期限
單價總金額
合計人民幣金額(大寫): ￥：
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
第三條 承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條 承攬人使用的材料由 提供。材料的檢驗方法：
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的.主要工作由第三人來完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵�
第七條 工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：
第八條 結(jié)算方式及期限：
第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫)： 元。
第十條 定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費(fèi)的，承攬人(是/否)可以留置工作成果：
第十二條 違約責(zé)任：
第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交廣州仲裁委員會仲裁; 。
第十四條 其他約定事項：
廣州市工商行政管理局監(jiān)印
定作人(章)：______________________
住 所：______________________
法定代表人：______________________
居民身份證號碼：______________________
委托代理人：______________________
電 話：______________________
開戶銀行：______________________
賬 號：______________________
郵政編碼： ______________________承攬人(章)：______________________
住 所：______________________
法定代表人：______________________
居民身份證號碼：______________________
委托代理人：______________________
電 話：______________________
開戶銀行：______________________
賬 號：______________________
郵政編碼：______________________
鑒(公)證意見：______________________
經(jīng)辦人：_______________________
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)______________________
年 月 日
承攬加工合同14
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱：XXX水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的`運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用：該項目合同總體加工費(fèi)用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：______ 蓋章：______簽約人：______ 職務(wù)：______ 電話號碼：______
乙方： ______蓋章:______簽約人：______ 職務(wù)：______ 電話號碼：______
時間：________年____月____日
承攬加工合同15
定作方：______________
承攬方：____________
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金
金額：__________仟佰____萬仟佰____元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________
3.履行的期限、地點和方式：__________________________________________________
4.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________
5.結(jié)算方式：________________________________________________________________
6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的.損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金；
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________承攬方：____________
法定代表人：__________法定代表人：________
開戶銀行：____________開戶銀行：__________
帳號：________________帳號：______________
________年____月____日
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同11-27
加工承攬合同05-23
加工承攬合同04-07
承攬加工合同04-07
（精選）承攬加工合同07-17
[精選]承攬加工合同07-17
承攬加工合同06-29
加工承攬合同11-28
（精選）加工承攬合同11-06
承攬加工的合同02-28