- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同[精品]
在當(dāng)今社會(huì),人們對(duì)合同愈發(fā)重視,合同的用途越來(lái)越廣泛,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫(xiě)嗎?以下是小編為大家整理的加工承攬合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
加工承攬合同1
地址:____________
電話:____________
傳真:____________
委托方:______________
受托方:____________
公司簽訂地點(diǎn):_______________
簽訂時(shí)間:____________
標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款:____________
1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱(chēng)、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗(yàn)收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3.結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的'醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱(chēng)、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房?jī)?nèi)。
6.運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7.交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《_____》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:____________公司受托方:
法人代表:____________ 法人代表:____________
委托代表:____________ 委托代表:____________
傳真:____________ 傳真:____________
電話:____________ 電話:____________
開(kāi)戶(hù)銀行:____________ 開(kāi)戶(hù)銀行:___________
帳號(hào):____________ 帳號(hào):____________
地址:_____________ 地址:____________
加工承攬合同2
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同,共同遵守。
第一條 加工地材名稱(chēng)及單價(jià)
一、砂石料加工為綜合包干單價(jià),單價(jià)內(nèi)含人工費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi)、材料費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)堆費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)裝車(chē)費(fèi)、所有加工用電費(fèi)、機(jī)械燃油費(fèi)付郵費(fèi)、料具費(fèi)、照明費(fèi)、所有人員工資、人員進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。
二、乙方在開(kāi)工后,必須買(mǎi)好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條 機(jī)械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現(xiàn)場(chǎng),提供所有設(shè)備(含碎石設(shè)備_____臺(tái)、裝載機(jī)_____臺(tái)、破碎錘_____臺(tái)、挖掘機(jī)____臺(tái)、電力設(shè)施、生活設(shè)施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工,其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。
第四條 加工砂石料數(shù)量
本工程在________時(shí)間內(nèi)預(yù)計(jì)加工砂石料數(shù)量合計(jì)為_(kāi)_______萬(wàn)m33,具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計(jì)劃,乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計(jì)劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計(jì)劃,確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價(jià)款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門(mén)對(duì)本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認(rèn)過(guò)領(lǐng)料單作為計(jì)算依據(jù)制作計(jì)價(jià)單,并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款,該計(jì)價(jià)單由甲方計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、工程部、機(jī)物部進(jìn)行簽認(rèn),經(jīng)總工程師審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價(jià)款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計(jì)價(jià)單按80%的比例支付計(jì)量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個(gè)月之內(nèi)付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個(gè)月內(nèi)不計(jì)利息退還。(若出現(xiàn)安全事故,甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付)。
第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員,實(shí)施對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計(jì)量、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)行管理,對(duì)乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的全部或部分加工承攬任務(wù),終止與乙方的合同關(guān)系,合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計(jì)量費(fèi)用。
三、負(fù)責(zé)提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場(chǎng)地,如有場(chǎng)地電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé)。
四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場(chǎng)地內(nèi)。
五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量計(jì)劃,確保每天所需的石料。
七、負(fù)責(zé)組織車(chē)輛運(yùn)輸吧原材料(山碴)運(yùn)輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場(chǎng),并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用(場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)由乙方承擔(dān))。
第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)
在滿足合同約定的前提下,乙方有權(quán)對(duì)自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項(xiàng)。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn),組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn),嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作,若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
二、在合同期內(nèi),乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志,做好生產(chǎn)加工過(guò)程中的安全管理工作,有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。
第八條 違約責(zé)任
一、乙方加工出的.合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計(jì)劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場(chǎng)采購(gòu)時(shí),價(jià)差費(fèi)用由乙方承擔(dān),如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場(chǎng)采購(gòu)時(shí)價(jià)差費(fèi)用與甲方承擔(dān),且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費(fèi)用。
二、原材料、成品(即使經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格)或半成品僅限于本項(xiàng)目建設(shè)使用,乙方不得對(duì)外銷(xiāo)售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備,僅用于本項(xiàng)目砂石料加工,乙方不得對(duì)外承接其他加工任務(wù)。否則,乙方承擔(dān)_______萬(wàn)元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權(quán)解除合同。
三、乙方不得將本合同項(xiàng)下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場(chǎng)原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬(wàn)元。
第十條 爭(zhēng)議解決方法
在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。
甲方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
乙方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
加工承攬合同3
甲方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議,由雙方共同遵守:
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱(chēng):廣告牌安裝
2、安裝地點(diǎn):以每次實(shí)際安裝的地點(diǎn)為準(zhǔn)
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:乙方根據(jù)甲方要求,獨(dú)立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費(fèi)用
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項(xiàng)目,期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝,時(shí)間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費(fèi)結(jié)算方式
分次給付安裝費(fèi)用。
乙方廣告牌安裝好后,通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后一次性付清該次的安裝費(fèi)用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求
1、乙方包工包料,包質(zhì)量包安全,負(fù)責(zé)廣告牌安裝的`整個(gè)過(guò)程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國(guó)家規(guī)定的戶(hù)外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時(shí)間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作,并通知甲方驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合格,乙方應(yīng)在接到甲方驗(yàn)收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工,并通知甲方再次驗(yàn)收。
2、在乙方安裝廣告牌期間,因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無(wú)法按期完工,責(zé)任由甲方負(fù)責(zé),如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害,由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過(guò)程中所出現(xiàn)的一切安全事故,造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
3、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌,因廣告牌安裝引起的所有事宜,均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工,乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險(xiǎn)手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé),因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財(cái)產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
七、其他事項(xiàng)
1、雙方在執(zhí)行合同中,若發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商不成,任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜,雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力,若補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同4
甲方:________________
乙方:________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱(chēng)為_(kāi)____________________。
2、制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1)主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
3)其他:以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式:
1、合同總價(jià)暫定為¥___________,(大寫(xiě))______________________(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付¥___________,(大寫(xiě))______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶(hù),本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB5025—20__)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:
3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:_______年___月___日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸:
1、乙方負(fù)責(zé)裝車(chē),裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車(chē)費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的'工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_(kāi)______年___月___日至_______年___月___日。
4、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
加工承攬合同5
甲方:_______
法定代表人:_______
乙方:_______
身份證號(hào):_______
鑒于:
乙方在甲方任職過(guò)程中,甲方向乙方提供的任何非公開(kāi)的、專(zhuān)有的和具有保密資料及信息(含甲方產(chǎn)品加工等信息),屬于本合同協(xié)議保密的內(nèi)容。
乙方應(yīng)承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:用人單位有權(quán)采取措施保護(hù)商業(yè)秘密,但在訂立保密協(xié)議時(shí)應(yīng)注意不能侵犯勞動(dòng)者的合法權(quán)利——?jiǎng)趧?dòng)者有擇業(yè)的自由,但在行使權(quán)利時(shí)同樣不得損害用人單位的商業(yè)秘密。
保密協(xié)議跟其它協(xié)議一樣,首先必須遵循公平、平等原則,才具有法律效力,否則該協(xié)議無(wú)效。
雙方就以上保密內(nèi)容達(dá)成如下協(xié)議:
第一條秘密信息
本協(xié)議所稱(chēng)秘密信息包括:技術(shù)信息、專(zhuān)有技術(shù)、經(jīng)營(yíng)信息和甲方公司中列為絕密、機(jī)級(jí)的各項(xiàng)文件。
乙方對(duì)此商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。
第二條保密期限及費(fèi)用
風(fēng)險(xiǎn)提示:很多企業(yè)通常約定保密期限為任職期間及離職后2至3年,這樣的`約定會(huì)給員工造成誤解——即離職后過(guò)了2至3年后,可公開(kāi)或使用商業(yè)秘密了,這樣的約定是不可取的。
因此,企業(yè)應(yīng)區(qū)別約定,對(duì)商業(yè)秘密的保密期限應(yīng)約定保密期限做為“直至該保密信息通過(guò)正常途徑進(jìn)入公知領(lǐng)域”為止,而不做具體的年限約定;對(duì)于一般的保密信息宜約定2年或3年保密期限。
雙方同意本協(xié)議規(guī)定的保密期限為自本協(xié)議簽署之日起至雙方勞動(dòng)關(guān)系終止或解除后_______年內(nèi)有效。
在保密期限內(nèi)甲方要給乙方一定的保密費(fèi)用。
第三條乙方的義務(wù)和責(zé)任
1、乙方應(yīng)自覺(jué)維護(hù)甲方的利益,嚴(yán)格遵守本委托方的保密規(guī)定;
2、乙方不得向任何單位和個(gè)人泄露甲方的任何資料信息;
3、乙方不得利用所掌握的商業(yè)秘密牟取私利。
第四條違約責(zé)任
風(fēng)險(xiǎn)提示:根據(jù)民法典規(guī)定,除了員工違反培訓(xùn)服務(wù)期約定或違反競(jìng)業(yè)限制義務(wù)兩種情形之外,企業(yè)不得與員工約定由員工承擔(dān)違約金的條款。
因此,保密協(xié)議中不得約定員工泄露企業(yè)商業(yè)秘密時(shí)應(yīng)當(dāng)支付違約金,只能要求員工賠償由此給企業(yè)造成的損失。
乙方違反協(xié)議,造成甲方重大經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)賠償甲方所受全部損失,并按甲方有關(guān)制度處理;并支付甲方違約金____元。
第五條爭(zhēng)議解決
1、因履行本協(xié)議發(fā)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議,雙方應(yīng)以協(xié)商為主,如果無(wú)法協(xié)商解決,則由爭(zhēng)議一方或雙方向甲方所在地的勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
2、任何一方不服仲裁的,可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
第六條其他
協(xié)議雙方簽字生效;未盡事宜由雙方另行具文,與本合同書(shū)具有同等效力。
甲方(蓋章):
_____年_____月_____日
乙方(簽字):
_____年_____月_____日
加工承攬合同6
承攬方:___________
地址:___________
電話:___________
開(kāi)戶(hù)銀行:___________
帳號(hào):___________
法定代表人:___________
定作方:___________
地址:___________
電話:___________
開(kāi)戶(hù)銀行:___________
帳號(hào):___________
法定代表人:___________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名:___________
規(guī)格:___________
單位:___________
數(shù)量:___________
備注:___________
第二條加工成品質(zhì)量要求:___________。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)。委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)。自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):___________。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):___________。
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金。有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)。不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的'數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理。少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元。(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%(10%——30%幅度)或酬金總額的_________%(20%——60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%(10%——30%幅度)的違約金。不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%———60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方。變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分。如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任。在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。合同副本一式__________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):___________
代表人(簽字):___________
_________年____月____日
承攬方(蓋章):___________
代表人(簽字):___________
_________年____月____日
加工承攬合同7
原告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
電話原告造成的.經(jīng)濟(jì)損失__________元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
原、被告于__年訂立合同,約定原告訂購(gòu)被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價(jià)款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時(shí)使用,給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特訴至貴院,請(qǐng)求依法解除合同,判決被告返:________________
被告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:__________________。
電話:________________
訴訟請(qǐng)求
1、依法解除合同,被告返還原告價(jià)款__________元;
2、判令被告依法賠償給還價(jià)款,并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。
此致
__________人民法院
具狀人:_________________
_____年_____月_____日
加工承攬合同8
委托方:_______紡織器材廠(甲方)
承攬方:_______電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期:
項(xiàng)目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(___元)總價(jià)(___元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬(wàn)_______萬(wàn)_______萬(wàn)淬火綜條支_______萬(wàn)萬(wàn)_______萬(wàn)合計(jì)。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:
xxxx。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的`經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:_______紡織器材廠 乙方:_______電鍍廠
法定代表人:(蓋章)_______ 法定代表人:(蓋章)_______
地址:_______ 地址:_______
銀行帳號(hào):_______ 銀行帳號(hào):______
______年_______月_______日
加工承攬合同9
甲方:____________(定做方)
乙方(承攬方)____________
加工_________,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購(gòu)買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)杞?jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m)的.1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期:
20___年___月___日起至20___年___月___日止。本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
____年____月____日
加工承攬合同10
定作方:_________ 合同編號(hào):____________
承攬方:_________ 簽訂日期:_________
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達(dá)成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的,承攬方對(duì)定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,下料后再提出原料質(zhì)量問(wèn)題的,造成定作方損失的,承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過(guò) 。
2、承攬方提供原材料的,應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
五、價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算:
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問(wèn)題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交貨時(shí)間:______ 。
2、交貨地點(diǎn):定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。
九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé),費(fèi)用承攬方承擔(dān)。
十、費(fèi)用結(jié)算
結(jié)算時(shí)間:____________
十一、承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的`損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的__%償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一____份。
甲方:___________ 蓋章:___________
簽約人:_________ 職務(wù):__________ 電話號(hào)碼:_________
已方:__________ 蓋章:___________
簽約人:_________ 職務(wù):__________ 電話號(hào)碼:_________
時(shí)間:__年______月______日
加工承攬合同11
答辯人:_________地址:_________,聯(lián)系電話:_________
被答辯人:_________地址:_________,聯(lián)系電話:_________
答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案,日前答辯人已向上海_____委員會(huì)提起_____申請(qǐng),貴會(huì)已予以立案受理。
現(xiàn)被答辯人向貴會(huì)提出對(duì)_____協(xié)議效力及_____管轄異議,對(duì)此,答辯人特作如下答辯:
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定:“如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致,甲乙雙方中任何一方可向上海市_____委員會(huì)提起_____。
雖然該約定上海市_____委員會(huì)與上海_____委員會(huì)有一字之差,但是能夠確定就是指上海_____委員會(huì)。
二、盡管上海市的.區(qū)域內(nèi)有二家_____機(jī)構(gòu),但是屬于上海市的_____機(jī)構(gòu)僅此一家,另一_____機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)上海分會(huì),顧名思義不屬上海市,他只是中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)派出機(jī)構(gòu),不屬上海市。
根據(jù)最高院關(guān)于適用《合同法》解釋第三條規(guī)定,“_____協(xié)議約定的_____機(jī)構(gòu)名稱(chēng)不準(zhǔn)確,但能夠確定具體的_____機(jī)構(gòu)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了_____機(jī)構(gòu)”。
因此,雖然雙方約定是上海市_____委員會(huì),名稱(chēng)不夠準(zhǔn)確,但無(wú)可爭(zhēng)議就是上海_____委員會(huì),應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了_____機(jī)構(gòu)。
該_____協(xié)議有效,上海_____委員會(huì)具有管轄權(quán)。
受理本案符合法律規(guī)定,被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖,懇請(qǐng)貴委依法作出決定予以駁回。
此致上海_____委員會(huì)答辯人:_________特別授權(quán)代理人:____________
加工承攬合同12
承攬方:_________
定作方_________
簽訂地點(diǎn):__________________
一、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、金額簽訂時(shí)間:年月日產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總金額合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)):
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的`條件和期限:
三、交(提)貨時(shí)間、:_________年_________月_________日
四、交(提)貨地點(diǎn)、方式:__________________
五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________________
六、合理?yè)p耗及計(jì)算方式:__________________
七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收:__________________
八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限:__________________
九、結(jié)算方式及期限:_________;_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
十、違約責(zé)任:__________________
十一、解決合同糾紛的方式:
十二、其他約定事項(xiàng):本合同蓋章(簽字)通過(guò)傳真方式簽訂即生效,高于任何的書(shū)面口頭協(xié)議。
定作方單位名稱(chēng):______________________________
(章)單位地址:______________________________
法定代表人:______________________________
委托代理人:______________________________
電話:_____________________________________________
傳真:______________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________________________
帳號(hào):______________________________
郵政編碼:______________________________
承攬方單位名稱(chēng):______________________________(章)
單位地址:______________________________
委托代理人:______________________________
電話:______________________________傳真:______________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_______________
帳號(hào):______________________________
郵政編碼:______________________________
稅號(hào):______________________________
鑒(公)證意見(jiàn)經(jīng)辦人:______________________________
監(jiān)(公)證機(jī)關(guān)(章)______________________________
_______________年_______________月_______________日
加工承攬合同13
定作方:_______
法定代表人: _______職務(wù):_______
地址:_______
承攬方:_______
法定代表人:_______ 職務(wù):_______
地址:_______
因定作方需要向其客戶(hù) 供應(yīng)本合同所列貨物,因此委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條 質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供
1、由定作方提供;
2、由承攬方提供;
3、如承攬方認(rèn)為定作方提供的原材料不合格,應(yīng)在收到原材料后 _______天內(nèi)提出書(shū)面異議,并協(xié)商解決辦法,如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書(shū)面異議的,視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過(guò)程中的原材料損耗不得超過(guò)_______ %;
2、若原材料損耗超過(guò)_______ %,則超過(guò)部分,承攬方應(yīng)按照定作方購(gòu)買(mǎi)原材料的價(jià)格,對(duì)定作方全額進(jìn)行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后,承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求,則需按本合同確定價(jià)格,向承攬方支付額外的加工報(bào)酬。
第六條 技術(shù)資料,圖紙
1、定作方應(yīng)當(dāng)在_______ 年 _______月 _______日之前將技術(shù)資料,圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)之一。
第七條 價(jià)款支付方式
1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開(kāi)具相應(yīng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗(yàn)合格后_______ 天內(nèi)支付 _______%貨款;若定作方客戶(hù)在_______ 年 _______月_______ 日之前沒(méi)有對(duì)貨物質(zhì)量和數(shù)量提出異議,則余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。
第八條 貨物的交付
1、交貨地點(diǎn):承攬方應(yīng)在_______ 年 _______月 _______日前,將貨物運(yùn)輸至定作方指定地點(diǎn)進(jìn)行交貨;
2、運(yùn)費(fèi)承擔(dān):由承攬方承擔(dān)貨物的運(yùn)輸費(fèi)用;
3、指定時(shí)間:定作方應(yīng)于_______ 年_______ 月 _______日之前將交貨地點(diǎn)和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗(yàn)
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
2、驗(yàn)貨時(shí)間和地點(diǎn)為 ;
3、貨物質(zhì)量不合格,如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢,則承攬方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責(zé)任;
4、如雙方無(wú)法就貨物的質(zhì)量異議達(dá)成一致意見(jiàn),可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),如有一方不配合指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),則視為同意對(duì)方的質(zhì)量異議。
第十條 定作方的違約責(zé)任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量,但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款_______ %的補(bǔ)償金,承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的,應(yīng)根據(jù)逾期時(shí)間,按銀行同期貸款利率計(jì)算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應(yīng)向定作方支付全部?jī)r(jià)款的_______ %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過(guò) 天,定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同,則承攬方應(yīng)返還定作方已付價(jià)款,按定作方采購(gòu)價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償原材料價(jià)款,并向定作方支付全部加工價(jià)款的_______ %的違約金;
3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應(yīng)按定作方采購(gòu)價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償不合格部分貨物的原材料價(jià)款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價(jià)款,并支付不合格部分貨物加工價(jià)款的_______ %的違約金;
4、若貨物的'質(zhì)量不符合約定,定作方客戶(hù)向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同,導(dǎo)致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議,承攬方都應(yīng)向定作方補(bǔ)償該損失;
5、若承攬方逾期交貨,導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶(hù)的要求而改變運(yùn)輸方式的,則運(yùn)輸方式改變之后的運(yùn)費(fèi)由承攬方承擔(dān)。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任。
第十三條 其他事項(xiàng)
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn);
3、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___
傳真:_______ 傳真:_______
Email:_______ Email:_______
電話:_______ 電話:_______
_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日
加工承攬合同14
甲方:___________
乙方:___________
1、前言經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長(zhǎng)期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達(dá)成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責(zé)
。1)供貨范圍按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗(yàn)試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用型試塊并附質(zhì)保書(shū)。
。2)乙方職責(zé)
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。向甲方提供鑄件的`材料說(shuō)明(A、機(jī)械性能;B、材質(zhì)化驗(yàn))
。3)甲方職責(zé)每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。負(fù)責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。
向乙方提供鑄造清單(明細(xì))并說(shuō)明材料,件數(shù),交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
。ˋ)鑄件材料:250、300、C鑄鐵、600-3
。˙)鑄件化學(xué)成份:根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。
。–)鑄件應(yīng)清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
。‥)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
。‵)鑄件交貨時(shí)應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書(shū),其中包括:供方名稱(chēng)、鑄件名稱(chēng)、鑄年材料牌號(hào)、圖號(hào)及必要的檢驗(yàn)結(jié)果、制造日期(或編號(hào))或生產(chǎn)批號(hào)、機(jī)械性能。
3、價(jià)格
。1)鑄件價(jià)格
4、結(jié)算方式:
(1)鑄件以甲方驗(yàn)收過(guò)磅,并通知乙方認(rèn)可。
。2)鑄件在甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,開(kāi)具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
。3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認(rèn)滿足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
。1)乙方嚴(yán)格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時(shí)交貨。
(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
。3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗(yàn)收甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鑄件進(jìn)行驗(yàn)收。
7、質(zhì)量保證:甲方在加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,應(yīng)立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補(bǔ)廢包換,并以急件的形式補(bǔ)廢,模型費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
8、合同修改:只有在合同雙方的合法代表書(shū)面簽字同意后,才能對(duì)本合同的條款進(jìn)行修改,補(bǔ)充和更改。這些修改、補(bǔ)充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
。1)當(dāng)不可抗力發(fā)生時(shí),發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力,將不可抗力帶來(lái)的損失減少到最低限度。
。2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)阂曳讲坏脤⒈境邪贤a(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
(1)發(fā)生下列情況之一時(shí),甲方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。乙方無(wú)正當(dāng)理由不按期制造投入時(shí)。實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲,按期交付無(wú)可能時(shí)。乙方無(wú)正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲方書(shū)面催促仍無(wú)解決誠(chéng)意時(shí)。
。2)發(fā)生下列情況時(shí),乙方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。甲方違反本合同而造成本合同無(wú)法履行時(shí)。甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時(shí)。
12、爭(zhēng)議解決:當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議而通過(guò)協(xié)商已無(wú)法解決時(shí),可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭(zhēng)議由合同履行地(煙臺(tái))人民法院管轄。
13、合同附件下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署,一并有效。附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。
14、通知所有通知和通訊均需采用書(shū)面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當(dāng)日視為送達(dá)。
15、合同生效本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。
甲方:___________
乙方:___________
代表(簽字):___________
代表(簽字):____
日期:____
日期:___________
加工承攬合同15
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日
甲方:中國(guó)________公司,
地址:________
電話:________
電傳:________
法定代表人:________
職務(wù):________
國(guó)籍:________
乙方:____國(guó)________公司,
地址:________
電話:________
電傳:________
法定代表人:_______
職務(wù):________
國(guó)籍:________ 雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容 乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨 乙方在合同期間,每個(gè)月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車(chē)站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
第三條來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量 乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量 甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費(fèi) 甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第________年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí),雙方將另行議定。
第六條付款方式 乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月,由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證,支付加工費(fèi)。
第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn) 乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力 由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的.事故,致使一方不能履約時(shí),該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失,對(duì)方不得提出賠償要求。
第九條仲裁 本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。
仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約;
2.中華人民共和國(guó)法律;
3.在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí),適用國(guó)際通行的慣例。仲裁裁決為終局裁決,仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期 本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
第十一條合同的續(xù)訂 本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
第十二條合同文本與文字 本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以中、____兩國(guó)文字書(shū)就,兩國(guó)文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開(kāi)支,在加工費(fèi)以外收取,但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條合同條款的變更 本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日 ________年____月____日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
承攬加工的合同02-28
(精選)加工承攬合同11-06
加工承攬合同11-28
承攬加工合同04-07
加工承攬合同04-07
[精選]承攬加工合同07-17
(精選)承攬加工合同07-17
承攬加工合同06-29
加工承攬合同05-23
加工承攬合同11-27