- 相關(guān)推薦
原材料承攬加工合同
在當今不斷發(fā)展的世界,合同在生活中的使用越來越廣泛,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編幫大家整理的原材料承攬加工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
原材料承攬加工合同1
定作方:_______________
承攬方:_______________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:____________
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額:仟____佰____萬____仟佰____元____角____分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責(zé)任。
1、承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額_______%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的',償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
甲方(簽字):________________
乙方(簽字):________________
簽訂日期:_______年_____月_____日
原材料承攬加工合同2
定作方:_______
法定代表人: _______職務(wù):_______
地址:_______
承攬方:_______
法定代表人:_______ 職務(wù):_______
地址:_______
因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物,因此委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條 質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供
1、由定作方提供;
2、由承攬方提供;
3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格,應(yīng)在收到原材料后 _______天內(nèi)提出書面異議,并協(xié)商解決辦法,如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的,視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過_______ %;
2、若原材料損耗超過_______ %,則超過部分,承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價格,對定作方全額進行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后,承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求,則需按本合同確定價格,向承攬方支付額外的加工報酬。
第六條 技術(shù)資料,圖紙
1、定作方應(yīng)當在_______ 年 _______月 _______日之前將技術(shù)資料,圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標準之一。
第七條 價款支付方式
1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗合格后_______ 天內(nèi)支付 _______%貨款;若定作方客戶在_______ 年 _______月_______ 日之前沒有對貨物質(zhì)量和數(shù)量提出異議,則余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。
第八條 貨物的交付
1、交貨地點:承攬方應(yīng)在_______ 年 _______月 _______日前,將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;
2、運費承擔:由承攬方承擔貨物的運輸費用;
3、指定時間:定作方應(yīng)于_______ 年_______ 月 _______日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為檢驗標準;
2、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質(zhì)量不合格,如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢,則承攬方應(yīng)承擔質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責(zé)任;
4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達成一致意見,可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機構(gòu)進行檢驗,如有一方不配合指定檢驗機構(gòu),則視為同意對方的質(zhì)量異議。
第十條 定作方的違約責(zé)任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量,但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款_______ %的補償金,承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的,應(yīng)根據(jù)逾期時間,按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應(yīng)向定作方支付全部價款的_______ %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天,定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同,則承攬方應(yīng)返還定作方已付價款,按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款,并向定作方支付全部加工價款的_______ %的違約金;
3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應(yīng)按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款,并支付不合格部分貨物加工價款的_______ %的違約金;
4、若貨物的'質(zhì)量不符合約定,定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同,導(dǎo)致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議,承攬方都應(yīng)向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨,導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運輸方式的,則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責(zé)任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任。
第十三條 其他事項
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突,以補充協(xié)議為準;
3、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___
傳真:_______ 傳真:_______
Email:_______ Email:_______
電話:_______ 電話:_______
_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日
原材料承攬加工合同3
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
加工費:_________
單位總價:_________
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
單價:_________
總價:_________
圖紙、技:_________
術(shù)資料及:_________
交付時間:_________
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:_________
交付時間:_________
交付地點:_________
交付數(shù)量:_________
包裝要求:_________
檢驗方法:_________
運輸方法:_________
運費承擔:
第六條加工費結(jié)算辦法與時間_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的`數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:________
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:________
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
【原材料承攬加工合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同11-28
(精選)加工承攬合同11-06
承攬加工的合同02-28
加工承攬合同05-23
(精選)承攬加工合同07-17
[精選]承攬加工合同07-17
承攬加工合同06-29
加工承攬合同11-27
委托原材料加工合同03-04
原材料委托加工合同03-06