- 相關推薦
扣冷棚膜施工合同
現(xiàn)今很多公民的維權意識在不斷增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編整理的扣冷棚膜施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
扣冷棚膜施工合同1
甲方：_________________有限公司
乙方：_________________
甲方將位于________區(qū)________鎮(zhèn)________村________坡________隊一座鐵棚廠房以包工包料的形式承包給乙方施工，經(jīng)雙方共同協(xié)商達成以下協(xié)議：
一、工程設計式樣由甲乙雙方事先商定的式樣進行施工(實際施工按具體情況甲乙雙方商定最佳方案)。
二、工程所用的材料質(zhì)量和規(guī)格(乙方進料甲方驗貨為準)
三、工程單價以廠房投影面積計算(含四周鐵皮瓦封閉),屋面投影________元/㎡(含稅金)。
四、工程付款方式：工程總造價為________萬元，乙方材料進場后，甲方付給乙方工程款總額的'60%(即________元)作工程進度款；余款待工程完工后十五天內(nèi)付清，逾期則每天按工程總額的5%給乙方作為滯納金。
五、工程期限：從________年________月________日到________年________月________日完工，遇到停電和下雨天等不可抗拒的因素，由雙方相互溝通，協(xié)商順延工期。
六、雙方職責：
�、偌追截撠熖峁┕ぷ鲌龅睾腿ㄒ黄�(通電、通水、通路、平整場地),負責協(xié)商解決好與上級部門和當?shù)厝罕姷年P系或糾紛(基礎坑、沙、水泥及水電費用均由甲方負責)。
�、谝曳截撠熖峁┦┕び媱�，負責按施工圖要求進行施工，負責如期按質(zhì)按量完成施工任務。
③違約負責：本合同經(jīng)雙方簽字后生效，共同遵守。若單方違反本合同中的任意一項，必須付給對方違約金人民幣伍仟元整。
七、如有不宜之處，需雙方協(xié)商解決，方可執(zhí)行。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方執(zhí)一份，雙方簽字之后生效。
甲方法人代表(簽字)：_________________乙方法人代表(簽字)：_________________
身份證號碼：_________________身份證號碼：_________________
________年________月________日
扣冷棚膜施工合同2
甲方：
乙方：
經(jīng)過雙方共同協(xié)商，甲方將寶塔區(qū)二莊科經(jīng)濟適用房項目周邊噴錨支護工程委托乙方實施。為了明確雙方責任權利，互相配合，達成以下條款以資雙方共同遵守。
工程名稱：
工程地點：
一.范圍：
生態(tài)時代土釘錨噴支護及中風化巖層釘錨噴支護包括邊坡修整、打花管，注漿、鋪鋼筋網(wǎng)片、噴射砼等工程范圍詳見設計說明和施工圖的全部要求。
二.工作內(nèi)容：
依據(jù)甲方提供的確認圖紙、設計說明和施工圖要求的全部內(nèi)容。包括：制作、安裝、交驗、保修等。
三、合同工期：
工程計劃 年 月 日開工， 年 月 日竣工工期
天 (累計施工天數(shù))。若因甲方原因或不可抗力影響施工，經(jīng)甲方代表書面簽字確認后工期順延。
四、質(zhì)量等級為合格，符合國家相關規(guī)范、標準規(guī)定。保證施工期間坑壁安全直至回填土完成。
五、承包方式及單價：本項目實行輕包：即包工不包料，保質(zhì)量保工期。噴錨支護綜合單價140元/平方米，此單價為含稅及配合費單價，此單價在施工過程中市場價格如有浮動，不再調(diào)整。配合費用乙方自理，如有必要甲方配合協(xié)調(diào)。工程量按實結(jié)算，實測實量。
六、施工規(guī)范和驗收標準：
1.乙方必須嚴格按照設計圖紙、設計選用的標準圖集，施工規(guī)范和標準進行施工。乙方必須做好自檢記錄，隱蔽工程記錄和各種試驗記錄。
2.工程驗收前乙方必須將施工資料(含竣工圖、質(zhì)量保證資料、各種試驗報告)整理齊全，一式兩份交甲方審查合格后方可申請驗收。
3.甲方嚴格按照設計圖紙及驗收規(guī)范進行上下工序之間驗收及竣工驗收，并及時進行隱蔽工程交底和簽認。配合乙方做好中間環(huán)節(jié)的簽字驗收。
七、雙方責任：
甲方：
1.甲方負責現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)，進行現(xiàn)場交底。
2.對工程進度、質(zhì)量進行監(jiān)督檢查、組織隱蔽工程和竣工驗收。
3. 按合同約定支付工程款。
4. 提供施工藍圖二份(圖紙由乙方自理)。
乙方：
1、必須遵守甲方的現(xiàn)場管理和有關規(guī)章制度，隨時接受甲方監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量，保證工程按期完成。
2、材料進場及施工中及時向甲方提請驗收檢查。上道工序未經(jīng)甲方簽字驗收不得進入下道工序施工，否則無條件返工處理;若乙方強行施工，甲方有權終止合同，拒付工程款。在乙方提出申請2個工作日小時內(nèi)進行驗收，如不能在約定期限內(nèi)現(xiàn)場驗收，無條件承認乙方的.施工成果。
4.竣工驗收前的成品、半成品保護由乙方負責，竣工驗收后的成品保護由甲方負責。
5.承擔保修責任和義務。
6.甲方進行現(xiàn)場交底，由乙方實施保護施工現(xiàn)場設施，若有損壞，恢復原狀或照價賠償。
7.在施工過程中，嚴格按照國家有關安全政策法規(guī)和工程技術規(guī)范組織施工，要采取安全文明施工措施，保證安全文明施工。工程施工過程中及甲方今后的施工過程中，如因乙方工程質(zhì)量或管理不善發(fā)生不安全事故，乙方承擔全部責任和經(jīng)濟損失，以及延誤工期給甲方及第三方造成的損失。
8.施工中相關人員必須持證上崗，項目負責人和技術員必須堅守崗位，否則按違約論處，每次扣除工程款100元。
為使工程有序進行，便于聯(lián)系協(xié)調(diào)，甲方委派 同志，乙方委派 同志為雙方各自代表，負責現(xiàn)場有關事宜的處理。
八、工程款支付辦法
1、噴錨支護施工完成后，甲方支付結(jié)算價的60%，余款待竣工驗收合格后結(jié)清余款。
2、現(xiàn)場施工用水、電甲方負責協(xié)調(diào)，指定接口，乙方承擔費用。
九、違約責任
1、甲方?jīng)]按時結(jié)算、付款，每遲付1天，按欠付工程款的萬分之五違約金付給乙方。
2、乙方未按甲方指定的日期進場開工，承擔由此給甲方造成的損失。超過5天者，甲方有權終止合同，另行委托。乙方未按約定的期限竣工，每推遲一天，每天乙方向甲方支付 元違約金。工期延誤壹拾天以上時，甲方有權終止合同，乙方在甲方發(fā)出的通知5日內(nèi)撤離施工現(xiàn)場，由此造成的一切責任及損失由乙方承擔。
3、本合同由乙方負責實施，乙方不得轉(zhuǎn)包第三方。若發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包，甲方有權終止合同，另行委托他人施工，乙方承擔全部違約責任。
4、乙方工程質(zhì)量達不到圖紙規(guī)范和標準要求的，乙方無條件返工處理，如拒不返工處理，甲方有權拒付工程款。情況嚴重的甲方有權終止合同。因施工原因造成的一切質(zhì)量及安全問題，其責任和損失全部由乙方承擔。
5、任何一方不履行合同或違約向?qū)Ψ街Ц冻邪鼉r格10%違約金。
十、爭議解決
1、本合同在執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不能解決時，任何一方可申請工程所在地人民法院訴訟解決。
2、未定事宜雙方根據(jù)具體情況協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
十一、本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程款付清(含保修金)后，自動失效。
本頁無正文
甲方：
乙方
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
年 月 日
年 月 日
【扣冷棚膜施工合同】相關文章：
棚膜車間管理制度05-06
輕型鋼架棚承攬加工合同03-01
輕型鋼架棚承攬的加工合同04-09
手機保護膜購銷合同11-04
冷鏈運輸合同03-14
輪扣腳手架租賃合同10-26
輕型鋼架棚承攬加工的合同樣書04-09
棚改工作個人總結(jié)12-24
施工施工合同04-21
考勤扣罰制度05-15