鋼結(jié)構(gòu)合同
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢?以下是小編整理的鋼結(jié)構(gòu)合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
鋼結(jié)構(gòu)合同1
委托方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
第二條:工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.委托方:
4.預(yù)估構(gòu)件重量:
5.工程內(nèi)容:
第三條:合同范圍及簽定合同依據(jù)
1.甲方認(rèn)可的施工圖紙。
2.甲方認(rèn)可的設(shè)計變更,補充聯(lián)系單,圖紙會審紀(jì)要。
第四條:生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1.主鋼構(gòu):
2.主鋼構(gòu)除銹處理方式:拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求:
4.乙方負(fù)責(zé)免費裝車,甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸費用由甲方承擔(dān)。
第五條:甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方于年月日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙?zhí)住?/p>
2.按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、付款方式支付加工費、材料費。
3.甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進度和質(zhì)量。
第六條:乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.按時提交加工產(chǎn)品,并經(jīng)甲方在車間驗收合格后方可出廠。
2.按國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗收規(guī)范GB50205-20xx及設(shè)計圖紙要求進行生產(chǎn)。
第七條:加工費及付款方式、時間
1.本生產(chǎn)人工費單價為:元/噸。
2.材料費單價:本結(jié)構(gòu)原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3.工程款支付:預(yù)付材料款70%計元(大寫:元整)。
4.提構(gòu)件時付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。
5.重量結(jié)算:按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更,需另追加費用,計費標(biāo)準(zhǔn)按1、2條進行。
第八條:生產(chǎn)(加工)期限
1.開工日期:以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2.工期:天。
3.工廠存放期:構(gòu)件完工之日起免費在廠內(nèi)存放7天,超出7天每天按產(chǎn)品總價款的5‰收取場地占用費。
4.遇到下列情況之一時,生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應(yīng)順延或另外商定:
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進度時。
第九條:違約責(zé)任
1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,不能滿足施工圖紙要求時,應(yīng)由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī),在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計,由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟補償,并工期順延。
第十條:其它
1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠后,由于運輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量,乙方不再承擔(dān)責(zé)任。
2.根據(jù)本合同的約定,乙方只對甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的'責(zé)任和義務(wù),而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,甲方只對乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),不受第三方的影響。
第十一條:附則
1.與本合同有關(guān)的其它問題,均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份,甲方各執(zhí)二份。
3.雙方代表簽章后,合同生效。
委托方:承包方:
承辦人:承辦人:
電話:電話:
傳真:傳真:
鋼結(jié)構(gòu)合同2
合同編號:88489
甲方:(簡稱甲方)
乙方:(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,并結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成以下合同條款,以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱:
工程內(nèi)容:
第二條工程工期
自收到甲方工程預(yù)付款之日起天。
第三條合同價款
本工程總價款為:人民幣元整(小寫:元)。以上價格為含上述所有工程的設(shè)計費、材料費、人工費、機械費、運費、管理費總價,但不含稅及現(xiàn)場配套費。
第四條付款方式
1、合同簽訂生效之日起,甲方按合同總價款的%付款給乙方,即人民幣元整(小寫:元),乙方收到此款進場施工。
2、乙方主體結(jié)構(gòu)完成后,甲方按合同總價款的%付款給乙方,即人民幣元整(小寫:元);
3、乙方工程完成后,甲方按合同總價款的%付款給乙方,即人民幣元整(小寫:¥元),本工程不留質(zhì)保金。
第五條質(zhì)量要求
乙方按照甲乙雙方確認(rèn)的圖紙進行施工,并接收甲方的檢查。乙方負(fù)責(zé)其承包工程范圍內(nèi)的內(nèi)容經(jīng)甲方驗收合格。
第六條材料要求
本工程所有主材料均采用國家標(biāo)準(zhǔn)材料,并附有產(chǎn)品材質(zhì)證明或檢測報告,合格證。
第七條甲、乙雙方駐工地代表
甲方現(xiàn)場常駐代表:,乙方現(xiàn)場常駐代表:,若甲、乙雙方代表易人,須提前通知另外兩方,其后任必須全面繼續(xù)承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。
第八條爭議
在合同執(zhí)行過程中,對合同條款理解不一致時,應(yīng)本著友好協(xié)商的`原則確定。若協(xié)商不成時,可依法向項目所在地人民法院起訴。
第九條違約
1、乙方施工時必須按合同約定時間進場,積極配合甲方;
2、合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變更或解除。
第十條甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1)甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工通道、施工用水電、堆放場地等問題。包括人員出入和材料、設(shè)備進出場。
2)甲方對乙方的施工質(zhì)量、施工進度、安裝質(zhì)量、配合狀況進行綜合檢查。
3)甲方應(yīng)提供給乙方小型倉庫一間。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1)乙方進入施工現(xiàn)場,應(yīng)遵守現(xiàn)場的一切規(guī)章制度,做到安全施工,文明施工,消除一切不安全因素。
2)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的圖紙要求進行施工。如有問題在工程施工前提出書面意見。
3)合同簽訂后,乙方應(yīng)在甲方配合下,在施工現(xiàn)場了解本項目要求的施工進度及場地狀況,為配合做好前期準(zhǔn)備工作。
4)工程竣工后,清理現(xiàn)場,做到工完場清。
5)后期維修:鋼結(jié)構(gòu)由乙方負(fù)責(zé),為期年。
第十一條本合同在執(zhí)行過程中未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議。
第十二條合同生效
1、本合同自甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效。
2、本合同式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
代表:代表:
日期:日期:
鋼結(jié)構(gòu)合同3
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方協(xié)商,現(xiàn)甲方將貴州省畢節(jié)天利氣體有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房工程以包安全、包安裝、包質(zhì)量、保進度的形式承包給乙方。為了明確雙方各自相互權(quán)利,遵循平等、自愿和誠信的原則,訂立如下合同條款,雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱:
2、工程地點:畢節(jié)市
二、工程范圍及價格
1、建筑面積、合同單價及價款。一號廠房
。1)圍邊平方米,單價15元/平方米,合計金額元。
。2)屋面平方米,單價21元/平方米,合計金額元。1+2合計,大寫人民幣叁萬肆仟柒佰肆拾玖圓整。
二號廠房
(1)圍邊平方米,單價15元/平方米,合計金額5598元。
。2)屋面920平方米,單價21元/平方米,合計金額元。1+2合計,大寫人民幣貳萬肆仟玖佰壹拾捌圓整。
三號廠房
。1)圍邊平方米,單價15元/平方米,合計金額元。
。2)屋面平方米,單價21元/平方米,合計金額元。1+2合計,大寫人民幣貳萬貳仟貳佰肆拾貳圓整。
四號廠房
。1)圍邊平方米,單價15元/平方米,合計金額元。
。2)屋面平方米,單價21元/平方米,合計金額元。1+2合計,大寫人民幣叁萬貳仟叁佰捌拾貳圓整。五號廠房
。1)圍邊平方米,單價15元/平方米,合計金額元。
(2)屋面平方米,單價21元/平方米,合計金額元。1+2合計7881,大寫人民幣柒仟捌佰捌拾壹圓整。鋼結(jié)構(gòu)工程款總計:++++7881=元。大寫人民幣壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾貳圓整。
2、安裝范圍包含:工程預(yù)埋、主體鋼架、外圍檁條、屋面彩板、墻面板、門、彩瓦收邊包角、門窗包邊等所有±零以上的及圖紙中所包含的鋼結(jié)構(gòu)工程,不含任何土建,窗戶由甲方所采購塑鋼窗的'供貨方安裝。(以上內(nèi)容不包含部分可劃掉,另行用手寫如下:
4、安裝承包價格:合同價格包括所用工具和生活費用,含機械吊裝費。
三、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙要求施工,服從甲方現(xiàn)場管理人員指揮,執(zhí)行甲方管理人員的指導(dǎo)和監(jiān)督,把好質(zhì)量關(guān)。
2、乙方在主構(gòu)件進場前應(yīng)做好預(yù)埋件的安裝,預(yù)埋件安裝完畢后須符合圖紙尺寸、標(biāo)高全部無誤,否則乙方必須無條件整改好,并由甲方施工代表審核方可。
3、主鋼構(gòu)進場,吊車卸貨時要注意不得導(dǎo)致構(gòu)件或連接板件變形,安裝前如構(gòu)件上沾有黃泥或其他污物必須先擦拭干凈后方可安裝,如有構(gòu)件表面生銹必須補漆后再安裝,所有螺栓必須擰緊;
4、彩瓦進場,卸貨時須注意不得有人為或設(shè)備損壞,安裝屋面瓦時不得人為踩踏破壞,屋面瓦安裝完畢后須整理現(xiàn)場不得留有螺釘或其他零碎東西,墻面瓦安裝后要整潔美觀,不得人為拆壞,所有彩瓦安裝完畢后必須做清潔工作,保證瓦面干凈整潔。
5、屋面安裝過程中對最容易漏水的地方要格外注意,做好防漏措施。
6、若發(fā)現(xiàn)人為的問題對質(zhì)量造成影響,安裝隊必須承擔(dān)全部責(zé)任。
四、工程付款及結(jié)算
1、所有工程現(xiàn)已安裝完畢,驗收合格后,再付至安裝總款的95%,計人民幣元。大寫人民幣壹拾壹萬陸仟零陸拾叁圓肆角。
2、余留5%質(zhì)保金,計人民幣元,作為工程保修金,保修期為12個月,到期如無質(zhì)量問題,一次性付給乙方。
五、違約處罰
1、乙方在施工時,達不到業(yè)主和監(jiān)理驗收,造成返工所需費用由乙方自負(fù)。
2、乙方在簽定協(xié)議之后,中途退縮、怠工、有意人為誤工,甲方有權(quán)不予結(jié)算并且不支付任何安裝工程款。
六、爭議解決條款
本合同如有未盡宜,雙方應(yīng)友好協(xié)商,補充合同條款解決。雙方簽訂的補充條款與本合同有同等的法律效力。如前后內(nèi)容有矛盾的補充合同協(xié)議規(guī)定為準(zhǔn)。因本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭議導(dǎo)致雙方不能達成一致時,任何一方可向工程所在地訴訟。
七、本合同有效期自雙方簽訂蓋章之日起完工所有款項付清之日。合同生效后,任何一方單方終止本合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償本合同的工程總價款5%的違約金。
八、本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,簽字生效,依此為憑。
甲方:
工程部代表人:
施工班長:
年 月 日
乙方:
年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)合同4
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方依照有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、誠信的原則,就建設(shè)工程事項協(xié)商如下:
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
工程立項批準(zhǔn)文號:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù):
四、工程質(zhì)量
1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
2、乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙和說明文件進行施工,并接受甲方派駐工地代表的監(jiān)督。
3、乙方提供_____工程驗收資料。
五、工程進度及工程款的支付結(jié)算
1、(水電、消防暫定 元)
2、乙方在合同簽定之日向甲方支付伍萬元人民幣的履約保證金。
3、2#庫房基礎(chǔ)、圈梁、預(yù)埋和鋼柱、鋼梁應(yīng)在甲方要求的20_________年的元月二十八日完成,如不能按時完成保證金不予退還乙方。
4、2#庫房主體經(jīng)甲方驗收合格后,應(yīng)向乙方支付工程款 元,并退還履約保證金伍萬元。
5、1#庫房主體經(jīng)甲方驗收合格后,應(yīng)向乙方支付工程款 元
6、工程竣工驗收后,甲方應(yīng)向乙方支付總工程款的95%,剩余的5%一年后一次付清。
7、如甲方不能按時支付工程款,導(dǎo)致工期延誤,乙方有權(quán)停止施工。
六、施工與變更
1、本工程的施工及設(shè)計應(yīng)按照甲方招標(biāo)提供的`圖紙及文件要求施工,不得擅自作出修改。
2、工程如需變更,甲方需書面向乙方提出說明。
3、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有遺漏及不合理的地方,乙方應(yīng)向甲方提出書面建議,并經(jīng)甲方同意才能變更。
七、安全施工
1、甲方不得在施工現(xiàn)場堆放設(shè)備產(chǎn)品及易燃、易爆、危險品。
2、無關(guān)人員不得進入施工區(qū)域,不遵守此規(guī)定所發(fā)生的一切安全事故,乙方概不負(fù)責(zé)。
3、乙方必須嚴(yán)格按照建筑施工安全規(guī)范文明施工。
4、在安裝施工中所發(fā)生的一切安全事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)一切費用。
八、違約、索賠和爭議
1、合同自簽訂之日起,任何一方中止合同,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц逗贤傇靸r的5%違約金。
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,如協(xié)調(diào)意見不一致的,由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ哼M行裁決。
九、其他
雙方關(guān)于不可抗力的約定:
十、附則
1、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,由雙方法人代表或委托代理人簽字加蓋雙方公章后立即生效。
2、未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,另行簽定補充協(xié)議。
甲方:乙方:
簽字蓋章:簽字蓋章:
年 月 日 年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)合同5
合同簽訂地點: 合同簽訂時間: 年 月 日
依據(jù)《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其他
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內(nèi)容:
4、工程立項批準(zhǔn)文號:
5、資金來源:
6、工程總體設(shè)計規(guī)格及要求:
(1)甲方提供圖紙的,按圖紙要求。
(2)甲方委托乙方設(shè)計圖紙的,具體規(guī)格及要求見附表 I。
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期總: 工作日,其中安裝工期 個工作日。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): GB50017-20xx
五、合同價格
金額(人民幣,以下同) :(大寫) 五十五萬元整
六、付款約定
1、本合同簽訂后,乙方材料到達甲方的施工現(xiàn)場,甲方向乙方支付合同總價的約 40 %,計 220xx0 元,材料款。
2、工程進度款的支付: 工程進度每星期報一次進度,按進度的80% 預(yù)付給乙方
3、其他約定: 工程完工后一次性付清工程款
4、若因甲方拖欠乙方工程款,影響工程進度,造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失,應(yīng)由甲方承擔(dān)。
七、雙方工地代表責(zé)任和權(quán)利
(一)甲方工地代表
1、甲方派駐施工現(xiàn)場的代表稱為工程師或甲方代表,為甲方履行本合同的代表人。甲方代表應(yīng)由具有相應(yīng)專業(yè)知識的人員擔(dān)任。
2、雙方往來的工程聯(lián)系單、通知書、驗收單、結(jié)算單、確認(rèn)書等函件及會議紀(jì)要等,一經(jīng)甲方代表簽字即對甲方具有法律約束力。
3、甲方代表簽發(fā)的前述函件及指令,一經(jīng)書面遞交乙方工地代表(項目經(jīng)理或施工員)后即對甲方發(fā)生法律約束力。乙方代表對甲方代表發(fā)來的函件內(nèi)容無異議并在函件回執(zhí)上簽署姓名和時間后即對雙方發(fā)生法律約束力。
4、乙方對甲方代表(或監(jiān)理)發(fā)出的指令、通知等有異議時,應(yīng)在 48 小時內(nèi)向甲方(或監(jiān)理)書面提出。可采用在回執(zhí)上簽署異議意見的方式,也可另行提出書面異議。甲方(或監(jiān)理)應(yīng)在接到異議后 48小時內(nèi)作出答復(fù),逾期則視為同意乙方的'異議。
5、特殊情況時,甲方代表(或監(jiān)理)可向乙方發(fā)出口頭指令,并應(yīng)在 48小時內(nèi)再予書面確認(rèn)。乙方認(rèn)為指令不合理的,可于24 小時內(nèi)提出異議,甲方代表(或監(jiān)理)應(yīng)在收到書面異議后 24 小時內(nèi)作出是否修改或取消指令的決定,并書面通知乙方。
6、甲方更換駐工地代表,應(yīng)提前 7 天書面通知乙方。
7、甲方代表(工程師)的權(quán)力自合同生效時產(chǎn)生,至合同終止時終止。
8、甲方派駐工地的甲方代表(工程師)為 1 名,姓名為: 。以上人員具有相同地位和權(quán)力。
(二)乙方工地代表
1、乙方派駐工地代表稱為項目經(jīng)理(或施工員) 。項目經(jīng)理是乙方組織現(xiàn)場安裝施工的代表。項目經(jīng)理應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)知識,其權(quán)力限于現(xiàn)場安裝施工的指揮和協(xié)調(diào),無締約權(quán)。
2、項目經(jīng)理依據(jù)合同簽發(fā)的工程聯(lián)系單、通知單、申請單、開工報告、驗收報告等函件一經(jīng)書面送達甲方代表即發(fā)生法律約束力,但與本合同相悖的簽單無效,除非經(jīng)乙方追認(rèn)。
3、項目經(jīng)理代表乙方發(fā)往甲方的各種書面函件,經(jīng)甲方代表在回執(zhí)上簽名后即對雙方發(fā)生法律效力。
4、乙方更換項目經(jīng)理,須提前 7 天書面通知甲方。
5、項目經(jīng)理的權(quán)力在本合同生效時產(chǎn)生,合同全部履行完畢時終止。
6、乙方派駐工地的項目經(jīng)理姓名: 。
(三)工程監(jiān)理
1、監(jiān)理工程師代表甲方對乙方施工質(zhì)量、建設(shè)工期、現(xiàn)場施工和安全生產(chǎn)等進行檢查、監(jiān)督。
2、監(jiān)理工程師的權(quán)力與甲方代表相同,其簽發(fā)的指令、確認(rèn)書等各種函件,其效力與甲方代表相同,除非甲方有特別限制,同時應(yīng)書面通知乙方。
八、設(shè)計與施工
(一)設(shè)計
1、正式、完整的設(shè)計施工圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,是工程的有效依據(jù)。
2、甲方委托乙方對本工程進行圖紙設(shè)計。甲方應(yīng)在本合同簽訂 2 日向乙方提供與本工程相關(guān)的設(shè)計依據(jù)、地質(zhì)資料、水準(zhǔn)坐標(biāo)控制點、工程范圍內(nèi)空中高低壓力網(wǎng)線和地下管線等資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。具體規(guī)格及要求見附表
3、甲方接到圖紙后 7 天內(nèi),應(yīng)組織設(shè)計交底和圖紙會審并作出會議紀(jì)要,作為施工的補充依據(jù);甲乙雙方均不得擅自修改圖紙等技術(shù)文件。若甲方在接到圖紙 7天后,既沒有組織圖紙會審,也沒有提出任何疑議,視同甲方認(rèn)可;乙方可按圖紙組織制造、施工。
(二)施工
1、施工準(zhǔn)備
(1) 甲方應(yīng)在本合同簽訂后 日內(nèi)辦妥本工程開工所需的合法手續(xù),如建筑施工許可證等。如因無建筑施工許可證等手續(xù)而引發(fā)的相關(guān)責(zé)任由甲方承擔(dān),包括行政處罰及勒令停工損失等。
(2)甲方負(fù)責(zé)組織督促土建方在乙方進場前,做好符合本工程鋼結(jié)構(gòu)安裝要求的混凝土基礎(chǔ)、混凝土地坪并埋設(shè)好預(yù)埋螺栓;如無法先做混凝土地坪的必須做好石渣地坪,至少要保證乙方的安裝機械能正常施工。
(3)甲方負(fù)責(zé)確保本工程施工區(qū)域“三通一平” (水通、電通、路通、場地平整) ,道路必須滿足可承載汽吊車輛的通行,地坪平整壓實,有足夠的鋼結(jié)構(gòu)堆放場地,施工區(qū)域地面和空中無障礙物。
(4)甲方在乙方進場時,負(fù)責(zé)簽發(fā)“工地晴雨表”給乙方,由乙方負(fù)責(zé)對工地氣候變化情況進行記載。
(5)乙方按圖紙組織原、輔材料進行加工制作。
(6)乙方在進場前負(fù)責(zé)對安裝場地進行勘察;對不具備條件的向甲方提出整改意見,對具備條件的則予以確認(rèn)。
(7)乙方負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計和工程進度計劃,并在進場時報給甲方駐工地工程師及監(jiān)理工程師。
(8)乙方負(fù)責(zé)組織項目管理人員、施工工作人員并落實好相關(guān)機械及運輸設(shè)備。
2、開工及延期開工
(1)乙方應(yīng)按合同約定的工期開工。乙方不能按時開工,應(yīng)不遲于合同約定的開工日期前七天,以書面形式向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方應(yīng)在接到延期開工申請后的 48 小時內(nèi)以書面形式答復(fù)乙方;若在 48 小時內(nèi)不答復(fù),視為同意乙方要求,工期相應(yīng)順延。甲方不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求,工期不予順
(2)因甲方原因造成不能按合同約定的工期開工,甲方應(yīng)在合同約定的開工日期前七天,以書面形式通知乙方,推遲開工日期;并相應(yīng)順延工期。如甲方?jīng)]有提前通知乙方,給乙方造成的開工損失由甲方承擔(dān)。
3、進度計劃
(1)乙方在進場前,應(yīng)將施工組織設(shè)計和工程進度計劃提交甲方駐工地工程師(甲方代表)和監(jiān)理工程師,甲方代表應(yīng)在三天內(nèi)予確認(rèn)或提出修改意見,逾期不確認(rèn)也不提出書面意見的,視為同意。
(2)乙方必須按甲方代表確認(rèn)的進度計劃組織施工,接受監(jiān)理工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與經(jīng)確認(rèn)的進度計劃不符時,乙方應(yīng)按甲方代表的要求提出改進措
4、暫停施工
甲方代表或監(jiān)理工程師若發(fā)現(xiàn)乙方的施工行為違反技術(shù)要求和國家有關(guān)建筑規(guī)范,認(rèn)為確有必要暫停施工時,應(yīng)以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后 24 小時內(nèi)提出書面處理意見。乙方應(yīng)按甲方代表要求停止施工,并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后,可以書面形式提出復(fù)工要求,甲方代表應(yīng)在 24 小時內(nèi)給予答復(fù)。甲方代表未在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到乙方復(fù)工要求后24 小時內(nèi)未予答復(fù),乙方可自行復(fù)工。甲方原因造成停工的,甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失,并相應(yīng)順延工期;乙方原因造成停工的,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用,工期不予順延。
5、工期延誤
(1)因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方代表或監(jiān)理工程師確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
a、甲方未按約定的條款提供開工條件;如未按期提供圖紙、組織圖紙會審、辦理施工手續(xù)、場地不具備鋼結(jié)構(gòu)安裝條件等。
b、甲方未按約定日期支付工程預(yù)付款、進度款,致使施工不能正常進行。
c、甲方代表或監(jiān)理工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等,致使施工不能正常進行。
d、設(shè)計變更和工程量增加。
e、一周內(nèi)非乙方原因停水或停電造成停工累計超過 8小時,按第8小時順延一天計。
f、遇不可抗因素(如地震、雨、雪、臺風(fēng)等)和國家強制性規(guī)范要求停止作業(yè)的,工期順延。
g、合同中約定或甲方代表和監(jiān)理工程師同意工期順延的其他情況。
(2)乙方在上述情況發(fā)生后 7 天內(nèi),就延誤的工期及原因以書面形式向甲方代表和監(jiān)理工程師提出報告。甲方代表和監(jiān)理工程師在收到報告后 7天內(nèi)應(yīng)予以確認(rèn),逾期不予確認(rèn)也不提出修改意見,視為同意順延工期。
鋼結(jié)構(gòu)合同6
甲方:_____ (以下簡稱甲方)
乙方:_____ (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱:_____型廣告塔_____座
2、工程地點:
二、工程內(nèi)容:
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的《________》施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_____漆(_____色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《_____》型廣告塔_____座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三、承包方式和造價:
《_____》型廣告塔_____座,單價每座_____元(大寫:_____)。合計人民幣_____元,大寫:_____元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四、工程價款支付、結(jié)算方式:
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_____%,計人民幣_____元(大寫:_____元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的_____%,計人民幣_____元(大寫:_____元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價_____元(大寫:_____元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫:_____元整)N座廣告塔共計_____元(大寫:_____整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫:_____元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為_____天,其中加工配件_____天,運輸_____天,安裝_____天。
六、雙方責(zé)任
廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同
(一)甲方責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人X元計,工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場_____米以內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表,對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督,辦理工程驗收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位,工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況,甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_____元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算,負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下,乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此合同終止。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為_____KN/m2(抗風(fēng)設(shè)計值為_____級)。鋼結(jié)構(gòu)廣告牌制作廣告塔質(zhì)保期為_____年,保修期為_____年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題,由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中,乙方要認(rèn)真做好施工安全工作,對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價的_____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的.管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等,河北墻體廣告)或停電原因,工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收:以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為) ;如乙方工程已竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程,故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi),乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次,費用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時,由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件:
《_____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》
附則:
(一)合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,補充協(xié)議,作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份,具有同守效力,甲、乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更,附變更備忘錄。
(四)本合同附廣告塔驗收標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》CECS148:_____XX省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《_____》_____。驗收手續(xù)一式兩份,甲乙雙方各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字(蓋章):_____ 乙方代表人簽字(蓋章):_____
_____年_____月_____日____年_____月_____日
鋼結(jié)構(gòu)合同7
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
為了加強班組內(nèi)部管理工作的力度,增強承包班組的責(zé)任心和重要性,確保工程質(zhì)量、工程進度達到業(yè)主和總包方對現(xiàn)場文明施工和安全管理的要求。根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和《經(jīng)濟合同法》的有關(guān)規(guī)定,按本工程的實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,特鑒定此經(jīng)濟、安全、質(zhì)量、進度的班組責(zé)任制協(xié)議。
一、 工程名稱:
二、 質(zhì)量、安全要求:
三、 乙方承包的工作內(nèi)容:現(xiàn)場綁扎、安裝、安放水泥墊塊,場內(nèi)水平及垂直運輸,現(xiàn)場清理,鋼材到場的裝卸等全部工作內(nèi)容,落手清清理,每做一層清一層,混凝土澆筑的鋼筋監(jiān)護,素砼保護層墊塊制作。
四、甲方責(zé)任
1、確保在春節(jié)前七天和各班組結(jié)算清當(dāng)年工程的工程款;
2、按每人每月元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活費。每月出勤低于28天不享受全部生活費。注 :(新進場的工人自備20天生活費〉。
3 、原則上不考慮、農(nóng)忙季節(jié)和開學(xué)期間的費用 , 但對于特別困難的可以適當(dāng)進行考慮.。
4 、乙方的生活費必須經(jīng)過現(xiàn)場管理人員簽字方可領(lǐng)取。
五、乙方責(zé)任
1 、安全第一 , 生命第一 ,乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按照建筑施工,安全規(guī)范進行施工進入施工現(xiàn)場人員必須簽《安全勞務(wù)協(xié)議》,接受安全教育。提交身份證辦理上崗證。進入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽并系好帽帶 , 進入 2 米以上高空作業(yè)區(qū)必須系好安全帶 , 做到
不傷害別人 , 也不被別人傷害。嚴(yán)禁酒后作業(yè)。嚴(yán)禁從高空墜物。如有違反造成的一切后果由乙方負(fù)責(zé)。對屢教不改的當(dāng)事人,甲方有權(quán)辭退 ,且所有人工一律按 50% 結(jié)算。如遇違章指揮、違章作業(yè)引發(fā)的安全事故則一切后果自負(fù) , 并對當(dāng)事入進行經(jīng)濟處罰。
2 、乙方所有管理人員及施工人員必須服從甲方委派的項目負(fù)責(zé)人及管理人員指揮和監(jiān)管。乙方按照圖紙規(guī)范施工 及甲方的工程質(zhì)量交底去進行施工。乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)且質(zhì)量達到優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)為止。返工所造成的材料、人工費用損失由乙方自己承擔(dān)。甲方按有關(guān)制度進行處罰 , 罰款費用在乙方承包工程款中扣除 , 甲方有權(quán)另選施工班組。乙方所完成的工程量按包干價的 70% 結(jié)算 , 款到年底結(jié)清。
3 、乙方應(yīng)按施工進度安排好材料,領(lǐng)用計劃,并提前通知甲方,鋼筋安裝所需的零配件、用具必須到倉庫領(lǐng)取,準(zhǔn)時歸還,到時沒歸還按原價兩倍計算扣除。
4 、乙方按照甲方施工進度計劃進行安排,計劃好足夠的施工人員以滿足施工進度要求,在施工期間,乙方不得因工人的任何理由延誤工期。
5 、乙方施工人員必須嚴(yán)格遵守甲方的`各項規(guī)章制度 ,服從甲方現(xiàn)場管理人員的嚴(yán)格管理,不得有違法、違紀(jì)、違規(guī)行為。嚴(yán)禁無理取鬧,打架斗毆、自兇酒、賭博、偷竊,不得損害公共財物,施工機具等。如發(fā)生上述違規(guī)行為,甲方有權(quán)另選分包單位,并做出處罰。
6 、乙方應(yīng)派專入配合甲方進行工程施工 , 以便熟悉掌握工程結(jié)構(gòu)尺寸,以免返工及誤差,乙方無正當(dāng)理由不得,單 方終止協(xié)議、停止施工或消極怠慢,由于乙方原因而造成無法履行本協(xié)議 , 將承擔(dān)此造成甲方的經(jīng)濟損失和一切后果。乙方所完成的工程量甲方將按 -定價的 70% 結(jié)算。
7 、質(zhì)量是檢驗企業(yè)生存的唯一標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量就是生命 ,質(zhì)量就是信譽 , 乙方必須按照甲方的質(zhì)量交底進行施工 , 如 乙方在施工中連續(xù) 3 次出現(xiàn)質(zhì)量事故的 , 甲方有權(quán)單方終止合同并且與乙方按 50% 的工程量結(jié)算。
8 、文明施工:為確保現(xiàn)場文明施工的一步到位 , 在澆搗前必須做好落手清工作。
9、乙方所做的部位是:
柱: 墻: 頂、梁: 板:
所做的部位為班組責(zé)任制,所有工程量按噸位結(jié)算,不存在點工。所有箍筋由乙方自己從加工廠按所需量清理到樓面使用,余料由乙方自己清理到加工廠并放于合理位置,如果乙方清理不干凈(或不清理)甲方將按每層4個人工扣除清理費用,結(jié)算時扣除。甲方將派人進行清理。
六、服從管理,統(tǒng)一調(diào)度
乙方必須服從甲方委派的現(xiàn)場管理人員調(diào)度和指揮。甲方管理人員有權(quán)對甲、乙雙方的包定單價進行10元/噸以內(nèi)的獎勵和處罰。
七、包定單價
基本價 元,質(zhì)量 元,進度 ,安全 ,落手清 元,總價 元,如某項達不到甲方要求則在相應(yīng)項目中扣除,工程結(jié)束退場時按70% 結(jié)算,余款年底一次性結(jié)清。
八、原材料消耗
對原場地材料必須進行合理使用,對新進場材料必須征得甲方管理人員的同意后方可使用,扎絲必須節(jié)約使用不得浪費,對浪費的扎絲將按照成本價的 3 倍給予處罰。
九、在施工過程中 ,
乙方必須承擔(dān)本工程期內(nèi)的證件費用。
十、現(xiàn)場處罰
1、進入施工現(xiàn)場不戴安全帽 每人每次罰款 50 元,不扣帽帶罰款20元/次。
2、不服從現(xiàn)場管理人員指揮和調(diào)度或及時整改、清理的每次罰款100~200 元,情況嚴(yán)重、態(tài)度惡劣的處以 500 元以下的罰款;
3 、酗酒、打架鬧事的每人每次罰款 500~1000 元,并責(zé) 令當(dāng)事人立即退場,人工按 50% 結(jié)算,情節(jié)嚴(yán)重的移交公安 機關(guān)處理。
十一、在施工過程中,質(zhì)量進度達不到甲方要求的,則必須在三天內(nèi)對相應(yīng)的勞動力和技術(shù)力量進行自行調(diào)整,如三天后仍不見效果的則甲方有權(quán)單方終止合同,工程量按70% 結(jié)算。
十二、本協(xié)議正式簽訂后,乙方在施工中遇到困難,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助解決,但乙方不得以任何形式、任何借口用停工的方式來要挾甲方解決。同時也不得以任何理由中途退場,以上事件如若發(fā)生,則工程量按 50% 結(jié)算并趕出現(xiàn)場。
十三、本協(xié)議本著平等、自愿的原則,不存在任何欺詐行為,一旦簽約,即發(fā)生法律效力。
十四、未盡事宜待后協(xié)商擬定補充協(xié)議。
十五、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。
甲方: 乙方:
簽訂日期:
鋼結(jié)構(gòu)合同8
甲方:______
乙方:______
依照《中華人民共和國合同法》!吨腥A人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律。行政法規(guī)。遵循平等。自愿。公平和誠實信用的原則,雙方于______廠內(nèi)就本廠房拆除事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議合同。
一、拆除內(nèi)容
今有____________公司廠內(nèi)部分(鋼結(jié)構(gòu))需拆除。,現(xiàn)把鋼結(jié)構(gòu)的拆除承包給乙方。乙方負(fù)責(zé)對廠房鋼結(jié)構(gòu)進行解體落地,并負(fù)責(zé)建筑垃圾材料的清運,現(xiàn)場清理干凈到地面。乙方必須完成該項目的所有的工作內(nèi)容,并符合國家規(guī)范要求。
二、拆除價格
經(jīng)雙方協(xié)商乙方付給甲方按______元每平米。按實際廠房量計算,結(jié)算為合同簽訂之日,開始拆除之前一次付清。本價款已綜合考慮所有乙方應(yīng)得廢舊材料價值。拆除耗費人工費。運費。材料費。設(shè)備費及所有與清運垃圾相關(guān)的.城管。環(huán)衛(wèi)。垃圾填埋。棄土場等相關(guān)費用,同時包括因本工程安全事故對甲方及第三方的責(zé)任賠償金。乙方承諾按合同要求完成拆除工程,不再收取與拆除有關(guān)的費用。
三、付款方式
雙方對現(xiàn)場數(shù)量核對后,乙方一次性付給甲方該廠房的全部金額后,開始拆除。
四、施工日期
按甲方和廠方的要求嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)施工條件下進行施工日期設(shè)定。乙方必須有足夠的專業(yè)人員和相關(guān)安全設(shè)備進場施工,并在______日前完成所有的拆除內(nèi)容。
五、資格要求
乙方必須具備建筑物(鋼結(jié)構(gòu))拆除資質(zhì),并提供相關(guān)的復(fù)印件,并加蓋單位紅章。進場人員必須持上崗證。操作證。安全帶。勞保鞋等安全防護用品,并持證上崗。設(shè)備和車輛嚴(yán)格遵守國家主管部門的有關(guān)規(guī)定。
六、安全生產(chǎn)
乙方負(fù)責(zé)拆除現(xiàn)場安全管理。如出現(xiàn)安全事故一切責(zé)任都由乙方自行承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。對施工中發(fā)現(xiàn)的違反安全生產(chǎn)條例的違法。違章操作,應(yīng)立即停工整改,安全教育后方可施工。
七、違約條款
乙方在拆除過程中出現(xiàn)違反本合同條款內(nèi)容,經(jīng)三次告知不能改正。并對甲方造成嚴(yán)重?fù)p失的,視為實質(zhì)性違約,合同自動終止,乙方失去拆除資格,不得向甲方索賠。乙方在施工中造成安全事故的,應(yīng)立即停止施工。如不能及時妥善處理完畢,則合同自動終止,所有責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),乙方失去拆除資格,不得向甲方索賠。
八、其他
本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,自簽訂之日起生效。拆除工作完成后失效,未及事宜協(xié)商解決。
甲方代表:______乙方代表:______
______年______月______日______年______月______日
鋼結(jié)構(gòu)合同9
甲方:______
乙方:______
經(jīng)雙方協(xié)商,現(xiàn)甲方將貴州省畢節(jié)天利氣體有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房工程以包安全、包安裝、包質(zhì)量、保進度的形式承包給乙方。為了明確雙方各自相互權(quán)利,遵循平等、自愿和誠信的原則,訂立如下合同條款,雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱:______
2、工程地點:______
二、工程范圍及價格
1、建筑面積、合同單價及價款。
一號廠房
。1)圍邊______平方米,單價______元/平方米,合計金額______元。
。2)屋面______平方米,單價______元/平方米,合計金額______元。
1+2合計¥______,大寫人民幣____________圓整。
二號廠房
(1)圍邊______平方米,單價______元/平方米,合計金額______元。
。2)屋面______平方米,單價______元/平方米,合計金額______元。
1+2合計¥______,大寫人民幣____________圓整。
三號廠房
。1)圍邊______平方米,單價______元/平方米,合計金額______元。
。2)屋面______平方米,單價______元/平方米,合計金額______元。
1+2合計¥______,大寫人民幣____________圓整。
四號廠房
。1)圍邊______平方米,單價______元/平方米,合計金額______元。
。2)屋面______平方米,單價______元/平方米,合計金額______元。
1+2合計¥32382,大寫人民幣____________圓整。
五號廠房
。1)圍邊______平方米,單價______元/平方米,合計金額______元。
。2)屋面______平方米,單價______元/平方米,合計金額______元。
1+2合計¥______,大寫人民幣____________圓整。
鋼結(jié)構(gòu)工程款總計:______+______+______+______+______=______元。大寫人民幣__________________圓整。
2、安裝范圍包含:工程預(yù)埋、主體鋼架、外圍檁條、屋面彩板、墻面板、門、彩瓦收邊包角、門窗包邊等所有±零以上的及圖紙中所包含的鋼結(jié)構(gòu)工程,不含任何土建,窗戶由甲方所采購塑鋼窗的供貨方安裝。(以上內(nèi)容不包含部分可劃掉,另行用手寫如下:
4、安裝承包價格:合同價格包括所用工具和生活費用,含機械吊裝費。
三、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙要求施工,服從甲方現(xiàn)場管理人員指揮,執(zhí)行甲方管理人員的指導(dǎo)和監(jiān)督,把好質(zhì)量關(guān)。
2、乙方在主構(gòu)件進場前應(yīng)做好預(yù)埋件的安裝,預(yù)埋件安裝完畢后須符合圖紙尺寸、標(biāo)高全部無誤,否則乙方必須無條件整改好,并由甲方施工代表審核方可。
3、主鋼構(gòu)進場,吊車卸貨時要注意不得導(dǎo)致構(gòu)件或連接板件變形,安裝前如構(gòu)件上沾有黃泥或其他污物必須先擦拭干凈后方可安裝,如有構(gòu)件表面生銹必須補漆后再安裝,所有螺栓必須擰緊;
4、彩瓦進場,卸貨時須注意不得有人為或設(shè)備損壞,安裝屋面瓦時不得人為踩踏破壞,屋面瓦安裝完畢后須整理現(xiàn)場不得留有螺釘或其他零碎東西,墻面瓦安裝后要整潔美觀,不得人為拆壞,所有彩瓦安裝完畢后必須做清潔工作,保證瓦面干凈整潔。
5、屋面安裝過程中對最容易漏水的地方要格外注意,做好防漏措施。
6、若發(fā)現(xiàn)人為的問題對質(zhì)量造成影響,安裝隊必須承擔(dān)全部責(zé)任。
四、工程付款及結(jié)算
1、所有工程現(xiàn)已安裝完畢,驗收合格后,再付至安裝總款的______%,計人民幣______元。大寫人民幣__________________圓______角。
2、余留______%質(zhì)保金,計人民幣______元,作為工程保修金,保修期為______個月,到期如無質(zhì)量問題,一次性付給乙方。
五、違約處罰
1、乙方在施工時,達不到業(yè)主和監(jiān)理驗收,造成返工所需費用由乙方自負(fù)。
2、乙方在簽定協(xié)議之后,中途退縮、怠工、有意人為誤工,甲方有權(quán)不予結(jié)算并且不支付任何安裝工程款。
六、爭議解決條款
本合同如有未盡宜,雙方應(yīng)友好協(xié)商,補充合同條款解決。雙方簽訂的'補充條款與本合同有同等的法律效力。如前后內(nèi)容有矛盾的補充合同協(xié)議規(guī)定為準(zhǔn)。因本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭議導(dǎo)致雙方不能達成一致時,任何一方可向工程所在地訴訟。
七、本合同有效期自雙方簽訂蓋章之日起完工所有款項付清之日。合同生效后,任何一方單方終止本合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償本合同的工程總價款______%的違約金。
八、本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,簽字生效,依此為憑。
甲方:______乙方:______
工程部代表人:______施工班長:______
______年______月______日______年______月______日
鋼結(jié)構(gòu)合同10
甲方代表(簽字):_________
乙方代表(簽字):_________
發(fā)包方(甲方):聯(lián)系電話:
承包方(乙方):蘇州春騰裝飾有限公司大慶讓區(qū)分公司
聯(lián)系電話:0459-5068018項目負(fù)責(zé)人電話:15150311381
甲方現(xiàn)將名下所有的頂樓裝飾工程委托給乙方施工,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就本工程事項達成一致,特簽訂此合同,內(nèi)容如下:
第一條:工程內(nèi)容
工程內(nèi)容:創(chuàng)業(yè)城10區(qū)1號樓1單元402室頂層鋼結(jié)構(gòu)搭建。
第二條:合同價款及承包方式
1、合同價款:鋼結(jié)構(gòu)以每平方米330元計算(若甲方后期的室內(nèi)裝修也交由乙方施工,單價按300元/平計算,在后期裝修款中直接扣除),鋼結(jié)構(gòu)搭建面積預(yù)計為75平方米,砸墻小計1200元,以上兩項合計金額為25950元,人民幣(大寫)貳萬伍仟玖佰伍拾元整。鋼結(jié)構(gòu)實際面積在竣工驗收時甲乙雙方到場實際測量,費用按多退少補原則在尾款中一并結(jié)算。此費用為不開發(fā)票金額,如需發(fā)票費用另計。
2、鋼結(jié)構(gòu)承包方式:按工程內(nèi)容采取包工包料方式。
3、鋼結(jié)構(gòu)制作方式:鍍鋅槽鋼100mm*50mm*4.5mm,鍍鋅角鋼40mm*40mm*40mm,槽鋼與角鋼之間制作間距為1500px*1000px,焊點刷銀粉,再鋪設(shè)膠合板。
4、付款:開工前三天付款70%,計18165元,鋼結(jié)構(gòu)焊接結(jié)束付款30%,計7785元。
第三條:工期要求
本合同施工工期為15天,預(yù)計期限為20xx年年10月25日至20xx年年12月10日(具體由甲方通知施工)。
第四條、甲方義務(wù)
甲方裝飾、裝修的住房屬甲方合法擁有或已取得房屋所有權(quán)人的同意。
(1)開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)當(dāng)采取保護措施。
(2)提供施工期間的水源、電源。
(3)負(fù)責(zé)辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應(yīng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
(4)遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
(5)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
第五條、乙方義務(wù)
(1)施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。
(2)在開工前檢查水、電、燃?xì)、管道、樓(地)面、墻面,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知甲方,由甲方負(fù)責(zé)解決和協(xié)調(diào)。
(3)遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護。
第六條、工程變更
(1)在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及周期。
(2)本合同所述及的“工程內(nèi)容變更”,不僅指具體的項目,也指某具體項目中的具體數(shù)量變化。變更費用在施工完成并驗收合格后結(jié)清。
第七條、工期延誤
(一)下列情況工期可順延:
。1)甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內(nèi)容、裝飾材料及設(shè)備的'。
(2)甲方原因造成材料延期進場的。
。3)甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格的。
。4)因天氣等原因確實不適合施工的。
。ǘ┤绻蛞曳皆蚨舆t完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝修工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。
。ㄈ┮蛞曳截(zé)任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
。ㄋ模┦┕ぶ腥绻蚣追皆蛞笾匦路倒さ,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
第八條、工程驗收和保修
(1)工程質(zhì)量驗收,《家庭裝飾裝修工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
。2)乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)。
。3)甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用、責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
(4)工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方在三日內(nèi)組織驗收。驗收通過的,辦理驗收移交手續(xù),并由甲方按照約定付清全部價款。
(5)本工程自竣工驗收合格之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為一年。
第九條:工程質(zhì)量
1、本工程質(zhì)量必須符合規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、鋼結(jié)構(gòu)驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量等級為合格。
2、質(zhì)量不合格必須按甲方要求進行返工,直至合格為止。
3、乙方須建全質(zhì)量檢查制度,做好自檢工作,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
第十條:甲、乙雙方義務(wù)
1、甲方責(zé)任:
。1)負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)配合管理,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、安全、文明施工。
。2)按合同規(guī)定,甲方及時支付工程款,逾期付款屬違約,按天支付違約金1%。
2、乙方責(zé)任:
。1)乙方按合同規(guī)定的承包范圍及合同的要求保質(zhì)、保量、保工期完成規(guī)定的工程內(nèi)容。
。2)乙方必須服從甲方管理人員的指揮,按安全技術(shù)規(guī)范進行施工,并達到國頒驗收標(biāo)準(zhǔn),如有違反,工程師有權(quán)提出停工或責(zé)任乙方返工。工程質(zhì)量、工期發(fā)生嚴(yán)重問題,或多次不執(zhí)行整改、甲方可終止合同另行委托其他人施工,由此造成的損失概由乙方負(fù)責(zé)。
(3)乙方在施工中須及時將建筑垃圾清理到甲方指定的地點,保持現(xiàn)場文明清潔。
第十一條、違約責(zé)任
(1)一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
(2)合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款15%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
(3)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有房屋承重結(jié)構(gòu)或共用管線和設(shè)施,乙方有權(quán)拒絕施工。
第十二條:工程驗收
1、乙方認(rèn)為工程具備竣工驗收條件,通知甲方驗收。
2、甲方在收到通知后在約定的時間內(nèi)組織工程驗收。如沒達到合格要求,甲方提出整改意見,整改完畢后再組織驗收。
第十三條:保修期和最后結(jié)算
本工程以誠信為本,售后期為1年,在保修期內(nèi)(竣工驗收之日起計算)乙方認(rèn)真履行責(zé)任。做到服務(wù)周到,隨叫隨到,保證保修的質(zhì)量。
第十四條:附則
1、合同未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決。如意見嚴(yán)重分歧,雙方簽訂補充協(xié)議。
2、本合同一式貳份,甲方一份,乙方一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字:乙方簽字(蓋章):
日期:日期:
鋼結(jié)構(gòu)合同11
在委托合同中,受托人處理事務(wù),除法律另有規(guī)定外,不是以自己的名義和費用,而是以委托人的名義和費用進行的。因此,委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果,直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是:鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下,歡迎參考:
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條
價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條
驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條
其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的.____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
年 月 日訂
鋼結(jié)構(gòu)合同12
發(fā)包方:________________(甲方)
承包方:________________(乙方)
甲方現(xiàn)將蘇州陽山工業(yè)園機電一體化機械制作項目3#廠房和山東省峽山濱海產(chǎn)業(yè)園鋼結(jié)構(gòu)工程和義務(wù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,特訂立如下條例,便于雙方共同遵守。
一、承包方式:勞務(wù)清包(人工費、機械費、輔助材料費,現(xiàn)場水、電費,臨時設(shè)施費,風(fēng)險費,利潤)
二、包工內(nèi)容:
勞務(wù)清包鋼結(jié)構(gòu)安裝必須符合圖紙設(shè)計和規(guī)范要求,工期必須及時完成。
三、工程款結(jié)算辦法:
鋼結(jié)構(gòu)安裝750元一噸,暫定2300噸(最后按實決算),暫定工程款為壹佰柒拾貳萬伍仟元整。此綜合單價包括:人工費、機械費、輔助材料費,現(xiàn)場水、電費,臨時設(shè)施費,風(fēng)險費,利潤。
四、付款方式:
1、埋件結(jié)束支付工程款5%。計人民幣86250元。
2、主構(gòu)件吊裝完成,并驗收合格,付至工程款的40﹪。計人民幣690000元。
3、次構(gòu)件全部完工及補漆、場地清理等結(jié)束付到35%。計人民幣元603750元。
4、驗收合格,決算后全額支付。
五、施工質(zhì)量要求:
1、乙方嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底及規(guī)范要求施工。
2、乙方必須接受甲方和監(jiān)理部門的監(jiān)督管理。
3、乙方要記好施工自檢記錄,每2天將記錄清單上交甲方存檔。
4、每步工序經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下道工序施工,不合格的堅決返工,所造成供料損失由乙方承擔(dān)。
5、甲方(和公司)的檢查記錄作為獎罰的依據(jù)。
六、施工進度:
1、乙方認(rèn)真接受甲方安排的施工計劃進度,必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成所布置的任務(wù),只能提前,不得延期,否則重罰,直至除名。
2、乙方在規(guī)定的時間內(nèi)完成甲方布置的施工任務(wù),屬于甲方供料不及時,甲方承擔(dān)責(zé)任。
七、安全:
1、乙方人員進入甲方施工現(xiàn)場前,接受甲方的安全強化培訓(xùn)后方可上崗,必須遵守甲方的各項安全操作規(guī)章制度,嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè),每天上班前要有口頭教育,每七天上交甲方一份安全記錄清單。
2、安全目標(biāo):不得出現(xiàn)重大安全事故,300元以內(nèi)的工傷事故不得超過2次。
3、對出現(xiàn)的工傷事故,由乙方自己承擔(dān)。
4、對違章者作業(yè),警告處分,不戴安全帽、安全帶作業(yè)的,停工處理并罰款20元每人/每次,屢教不改者禁止進入工地。
八、乙方視同甲方為一家,珍惜甲方的`材料,愛護機械設(shè)備,F(xiàn)場材料歸類堆放整齊,已完工序要清掃歸堆,對三次警告仍不聽者,甲方派人清理,乙方按1、5倍的工資支付甲方。乙方必須服從甲方合理性的規(guī)章制度,應(yīng)負(fù)責(zé)所有員工不能偷盜甲方的財物或其他人的財物,不準(zhǔn)打架斗毆,若出現(xiàn)此情況,乙方應(yīng)承擔(dān)甲方對肇事者(班組)的罰款或按財物實際價值的十倍進行罰款,情節(jié)嚴(yán)重者送派出所處理。對于打架斗毆者(班組),不論誰是誰非最低均罰款500元/次。
乙方所有人員必須服從甲方合理性的后勤工作安排,不能私自燒電飯鍋、熱得快、電水壺、電爐等危險性電器設(shè)施,違者按100元/次進行處罰,工地現(xiàn)場不能亂倒飯菜,垃圾到指定地點堆放,確保工地、宿舍整潔衛(wèi)生。
九、其它事宜:
1、未盡事宜協(xié)商解決。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方:_____________有限公司
電話:
開戶銀行:
帳號:
______年____月_____日
乙方:____________有限公司
電話:
開戶銀行:
帳號:
______年____月_____日
鋼結(jié)構(gòu)合同13
建設(shè)單位:(簡稱甲方)
施工單位:(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、工程概況:
(包括工程的名稱、地點、鋼構(gòu)面積等內(nèi)容)腐木地板。
二、工程承包方式:
包工包料包質(zhì)量包安全
三、工程材料確認(rèn):
圖紙上標(biāo)示的有些材料規(guī)格市場上沒有,由甲乙雙方協(xié)商確定。100*250方通更換成100*200方通。因市場上木型材的特殊性,
四、工程日期:
10天
五、工程質(zhì)量:
嚴(yán)格按甲方提供的圖紙施工,工程質(zhì)量必須達同行業(yè)驗評之合格標(biāo)準(zhǔn)。
七、工程驗收方式:
工程竣工之后(指本項目鋼結(jié)構(gòu)子分部工程),根據(jù)圖紙和合同要求,甲方應(yīng)當(dāng)在竣工10日內(nèi)組織驗收并簽注驗收報告,辦理結(jié)算。未經(jīng)驗收,不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。
八、付款期限和方式:
合同鑒定日甲方付給乙方預(yù)付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。甲方若逾期付款,按日萬分之五支付滯納金,并承擔(dān)乙方窩工期限的人員工資和機械損失。
九、保修內(nèi)容和期限:
一年。
十、雙方的'其它義務(wù):
所以廊架上的80*200防腐木,足只有80*185。六、工程造價:合計18710元。(壹萬捌仟柒百壹拾元)
甲方義務(wù):
1、用地和施工許可證:
2、施工現(xiàn)場應(yīng)具備開工條件,并保證路通、電通、水通等施工進場條件。
3、甲方駐工地代表應(yīng)當(dāng)深入施工現(xiàn)場,對乙方的進場材料進行驗收,檢查各分項工程施工質(zhì)量,保持與乙方工地負(fù)責(zé)人的溝通,搞好協(xié)作,一旦發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時指出并督促整改,在乙方提出書面報驗后,及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為高經(jīng)理。
4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等,除工期順延外,另應(yīng)補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天___元,機械按每臺班___元計算。)
乙方的義務(wù):
1、必須使用符合規(guī)定的各種原材料,確保工程質(zhì)量。
2、施工安全均由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任,但由于甲方的原因造成的安全責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
十一、違約責(zé)任:
本合同自愿訂立,簽字生效,若一方違反,應(yīng)按合同總價款5%支付守約方違約金。
十二、本合同若有未盡事宜,須雙方協(xié)商,訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同同等生效。本合同一式2份,雙方各執(zhí)1份,簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
______年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)合同14
發(fā)包單位: (以下簡稱甲方)
承攬單位: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程范圍和內(nèi)容:
1、承包范圍:鋼屋蓋(含中間鋼柱);屋面采用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網(wǎng)。
2、工程建筑面積:13534.91平方米(暫定軸線面積,未包含雨棚面積,工程量據(jù)實結(jié)算)。
3、結(jié)構(gòu):輕型鋼結(jié)構(gòu)屋蓋
4、層數(shù)、建筑高度:詳見施工圖紙
5、其他:土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理,預(yù)埋件由乙方提供并指導(dǎo)甲方埋放,埋放預(yù)埋件所需鋼筋頭由甲方提供。
第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同單價,單方造價為(大寫):人民幣貳佰元整每平方米(¥200元/m2);暫定合同總價為:2706982元(貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整)。
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
。1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。
。4)以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
(1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價執(zhí)行。
。2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎(chǔ)或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
。3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
。4)增加的工程量務(wù)必確定增加價款。
三、本工程最終結(jié)算價款為:固定合同價+追加合同價款(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價款的支付與結(jié)算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日起3日內(nèi),甲方支付合同總價的30 %備料款,計人民幣¥812094.6元
2、主體鋼構(gòu)件和安裝人員開始進場2日內(nèi),甲方支付合同總價的30 %進度款,計人民幣¥812094.6元。
3、主體鋼構(gòu)件安裝完畢,屋面板開始進場后3日內(nèi),甲方支付合同總價的25 %進度款,計人民幣¥676745.5元。
4、乙方在鋼結(jié)構(gòu)工程完工后50日內(nèi),甲方支付合同總價的10 %進度款,計人民幣¥270698.2元。
5、質(zhì)保金為合同總價的5%在鋼結(jié)構(gòu)單項工程竣工后滿1年內(nèi)付清。
6、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,其各階段支付比例不變,支付金額作相應(yīng)增減。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體,在支付工程款時,如單體進度不同,則按單體進度及造價分棟支付,但支付比例不變。
7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時,在乙方催告后3日內(nèi)仍不支付的,乙方有權(quán)暫停施工,待甲方支付后恢復(fù)施工。停工期間損失由甲方承擔(dān),工期順延。如在催告后28天內(nèi)不支付的,則乙方有權(quán)解除合同,甲方賠償一切損失。
二、結(jié)算:
1、乙方應(yīng)于工程竣工驗收合格后或視為合格后10日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的,適用國家有關(guān)規(guī)定。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后10日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。期限內(nèi)不作確認(rèn)或不提修改意見的,則視為確認(rèn)該結(jié)算報告。
4、如結(jié)算報告的工程最終造價無增減時,則無需甲方確認(rèn)即應(yīng)按本條第一款關(guān)于工程款支付的約定時間支付工程款;如有增減時,則對增減部分進行決算。
5、追加工程款、費用、賠款,如已經(jīng)甲方簽證確認(rèn)的,則無需再次確認(rèn)即應(yīng)支付;尚未確認(rèn)的;由甲方在收到結(jié)算報告和結(jié)算資料之日起14日內(nèi)確認(rèn)或提出異議,否則視同認(rèn)可。
6、甲方與乙方對工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價機構(gòu)審價確定。
三、其他事項:
1、本合同在支付工程預(yù)付款與進度款時開具稅務(wù)局統(tǒng)一收款收據(jù),工程決算確定后開具發(fā)票(85%增值稅發(fā)票,15%當(dāng)?shù)貏趧?wù)稅票)。
2、本合同材料采購、構(gòu)件制作屬承攬合同中的制作部分,涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅,并由乙方按合同約定開具相關(guān)貨物銷售發(fā)票。
3、本工程安裝部份款項為建筑業(yè)勞務(wù)價款,由乙方在安裝工程所在地繳納營業(yè)稅,并開具相應(yīng)發(fā)票。
4、工程款支付方式:銀行匯票或轉(zhuǎn)帳支票,不得以任何形式的`現(xiàn)金支付。
5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準(zhǔn)。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、若按計劃工期,甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的,甲方應(yīng)支付合同規(guī)定的第一筆工程進度款;甲方場地要推遲30天以上進場安裝的,甲方除支付工程進度款外并補償乙方的經(jīng)濟損失,且乙方有權(quán)終止合同。
三、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度時;
3、工程量變化、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進度時;
4、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;
5、因甲方或監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;
6、未按合同規(guī)定撥付工程預(yù)付款、進度款而影響施工;
7、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
8、如基礎(chǔ)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān),由于甲方延期或因土建質(zhì)量不合格而影響乙方的正常施工,
及因甲方負(fù)責(zé)的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的,工期相應(yīng)順延;
9、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。
四、乙方在以上情況發(fā)生后的5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出書面報告,甲方代表收到后應(yīng)在5天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù),逾期不予答復(fù),乙方即可視為報告內(nèi)容和延期要求已被確認(rèn)。
第五條施工準(zhǔn)備
一、甲方:
1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負(fù)責(zé)紅線外進場道路的維修,并接到施工現(xiàn)場。
2、年月日前,負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計時,合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀(jì)要,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時)八份。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續(xù)、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結(jié)算驗收。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。
二、乙方:
1、編制施工組織設(shè)計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
2、乙方在甲方許可的范圍內(nèi)搭建臨時辦公、生活設(shè)施。
3、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
4、辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場施工人員暫住證及其它乙方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運安裝條件時,乙方應(yīng)書面通知甲方,準(zhǔn)備進場安裝。
第六條雙方的職責(zé)
一、甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
。1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;
。2)有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認(rèn);
。3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計變更或工程洽商;
。4)有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
2、甲方先辦妥國家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù),保證乙方的進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,甲方相關(guān)手續(xù)尚未辦妥,一切責(zé)任由甲方承擔(dān)并賠償乙方相關(guān)經(jīng)濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審,向乙方進行設(shè)計交底。該圖紙會審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后,作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
二、乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
。2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求采購工程所需要的材料,并提供產(chǎn)品合格證。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,非乙方責(zé)任造成安全事故,由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費用。
第七條施工與設(shè)計變更
正式的施工設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀(jì)要,作為施工與結(jié)算的補充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀(jì)要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤或不合理的地方,乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方,由提供設(shè)計圖紙方及時會同設(shè)計等有關(guān)單位,共同研究確定修改意見或變更設(shè)計文件,乙方按修改或變更的設(shè)計文件進行施工。
甲方如需設(shè)計變更,須在制作前15天由原設(shè)計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計時,應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進行設(shè)計變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計變更,發(fā)生工程費用變動,工程款按實結(jié)算。
第八條安全施工
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿,由甲方承?dān)責(zé)任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應(yīng)組織全體施工人員進行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告有關(guān)部門并通知項目經(jīng)理,同時按有關(guān)部門要求進行處理,費用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
二、對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)
現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)影響施工正常進行。如影響施工,檢驗不合格的,影
響施工的費用和損失由乙方承擔(dān),檢驗合格的則由甲方承擔(dān),并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進行評定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時,應(yīng)通知監(jiān)理工程師進行中間結(jié)構(gòu)驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔(dān)保修責(zé)任,質(zhì)保金為合同總價的5 %,保修期為一年。
第十條工程驗收
一、基礎(chǔ)螺栓工程,若乙方施工的,則需經(jīng)甲方及監(jiān)理驗收通過后,乙方方可進入下道
工序,否則乙方整改至符合要求為止;若由甲方施工的,則質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé)。
二、中間驗收:鋼結(jié)構(gòu)主構(gòu)件安裝完畢,乙方自評符合設(shè)計質(zhì)量要求后通知甲方組織中
間驗收。甲方在接通知后三日內(nèi)組織驗收。驗收符合要求的,雙方簽字確認(rèn),驗收不符要求的,乙方整改至符合要求為止。甲方三日內(nèi)不組織驗收的,視為驗收合格,乙方有權(quán)進入下一道工序。
三、最終驗收:全部鋼結(jié)構(gòu)工程完工后,甲方應(yīng)自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料
之日起7日內(nèi)組織驗收。驗收結(jié)果分別按以下處理:
1、工程完工后7天內(nèi),若甲方尚未辦妥國家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù),則視為工程驗收達到合同要求,甲方應(yīng)如期支付乙方所有工程款。
2、驗收合格后的,甲、乙雙方簽字確認(rèn)。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
3、經(jīng)驗收認(rèn)為基本符合合同要求,有個別一般性問題需要整改,可在竣工驗收證書上簽字確認(rèn)合格,但需在驗收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內(nèi)整改完畢并經(jīng)甲方確認(rèn),則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認(rèn)日。
4、驗收不符合合同要求的,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀(jì)要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,但實際工期計算至首次提交驗收報告日,修改期間不應(yīng)計入乙方的施工時間。
5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后14日內(nèi)不組織驗收或組織驗收后7日內(nèi)無書面修改意見的,則視為工程已經(jīng)驗收合格,甲方應(yīng)按合同約定支付工程尾款。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,任何一方在收到對方通知后7天內(nèi)予以回復(fù),否則視為認(rèn)可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
五、工程未經(jīng)竣工驗收或驗收不合格的,甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格,有關(guān)質(zhì)量及經(jīng)濟損失等問題由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第十一條獎勵和違約責(zé)任
一、獎勵
1、工程經(jīng)驗收獲獎時,甲方一次性獎勵乙方 萬元。
2、工程提前完工,每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。
二、乙方的違約責(zé)任
1、工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的,應(yīng)予返工或修理,并承擔(dān)其費用。
2、由乙方設(shè)計時,因設(shè)計錯誤造成返工時,發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔(dān)。乙方轉(zhuǎn)委托他人的設(shè)計不符合合同要求的,由設(shè)計人承擔(dān)設(shè)計責(zé)任。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
三、甲方的違約責(zé)任
1、未按合同約定支付工程款,按日萬分之二支付違約金,工期順延。造成乙方停工、窩工的,賠償損失。
2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設(shè)計而造成停工、窩工、返工的,工期相應(yīng)順延,并賠償乙方停工、窩工、返工、機械設(shè)備調(diào)運、施工人員遣散、材料構(gòu)件積壓等損失。
3、甲方未及時向乙方發(fā)出指令、批準(zhǔn)、或發(fā)出指令錯誤,賠償乙方因此所受的損失;延誤工期的,工期順延。
4、工程驗收合格或視為合格后,甲方未按合同約定支付工程尾款的,按工程總造價的日萬分之二償付違約金。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式份,合同附件份。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份,副本份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效;工程驗收符合要求,結(jié)清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________簽訂地點:___________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)合同15
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同》
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、建筑面積:(以實際驗收面積為準(zhǔn))。
4、工程內(nèi)容:鋼結(jié)構(gòu)制作安裝
5、承包方式:包工包料
6、工程期限:本工程工期為15天,自合同簽訂之日起計。
二、工程計價
1、單價:元/m(包括鋼結(jié)構(gòu)原材料、標(biāo)準(zhǔn)件
2、工程總造價:
三、工程質(zhì)量
1、本工程質(zhì)量要求達到國家有關(guān)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的施工圖紙、施工說明文件進行施工。
3、由乙方提供的主要原材料、標(biāo)準(zhǔn)件,必須按有關(guān)規(guī)定提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證或經(jīng)過甲方驗收合格后方可用于工程。
4、抗風(fēng)等級不小于8級,抗雪壓厚度不小于40cm。
四、甲方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)本工程基礎(chǔ)土建的設(shè)計與施工。
2、甲方負(fù)責(zé)向乙方進行技術(shù)交底、提供施工圖紙、施工文件和進行技術(shù)管理。
3、施工中如乙方施工和技術(shù)力量、機械設(shè)備不勝任,不能按合同要求組織施工,無法保證工程質(zhì)量和工程進度時,甲方有權(quán)對剩余工程量進行調(diào)整直至終止合同。
4、對不按安全操作規(guī)程施工的,甲方可責(zé)令其立即停工,整頓并作罰款處理。
5、由甲方負(fù)責(zé)組織對乙方交付的工程進行驗收。
五、乙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任
1、組織原材料采購制造加工,組織施工管理人員和施工機械進場。
2、嚴(yán)格按施工圖紙要求進行施工,保證工作數(shù)量及工程質(zhì)量。凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工或補救,以達到工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。由此造成
3、乙方必須服從甲方的'管理,搞好文明施工,做到工完場地清。
4、因乙方原因致使合同不能履行,除終止合同外,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的經(jīng)濟損失。
5、乙方自行負(fù)責(zé)保管自有的機械、設(shè)備、小型工具及用于本工程的各種材料等,施工用電及柴油等相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé)。
6、結(jié)算時乙方必須在指定的稅務(wù)部門開具國家有效稅票,乙方必須保證所提供的發(fā)票真實,如因提供發(fā)票不真實造成甲方的損失由乙方承擔(dān)。
7、乙方施工人員的食宿問題由乙方自行解決。
六、工程價款的支付與結(jié)算
主鋼構(gòu)進場3日后,甲方按合同總金額的20%付款,驗收合格后甲方付至結(jié)算總金額95%,總貨款5%的余款作為質(zhì)保金待質(zhì)保期滿后一次性無息付清。除本合同另有約定外,甲方無需向乙方支付其他任何費用。
七、質(zhì)保期
質(zhì)保期為12個月,在保修期內(nèi),若出現(xiàn)質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)維修,費用由乙方承擔(dān)。超過保修期,維修由乙方負(fù)責(zé),維修費用由甲方承擔(dān)。保修范圍:乙方負(fù)責(zé)施工的內(nèi)容(鋼結(jié)構(gòu)開焊、棚頂被風(fēng)吹掉等)。
八、安全生產(chǎn)
1、在制作安裝過程中,乙方應(yīng)當(dāng)遵守國家、行業(yè)安全生產(chǎn)法規(guī)。
2、乙方必須對制作安裝人員進行專業(yè)安全教育,如發(fā)生制作安裝人員傷亡等責(zé)任事故,按國家有關(guān)規(guī)定認(rèn)真組織調(diào)查、處理并承擔(dān)經(jīng)濟損失。
3、乙方施工人員從事高空作業(yè)必須注意安全,系好安全帶,并做好安全防護工作,安裝施工中出現(xiàn)安全等一切事故,均由乙方自行承擔(dān)。
4、施工期間,乙方發(fā)生任何交通事故造成的人員傷亡和損失均由乙方自行承擔(dān)。
九、本協(xié)議未盡事宜,雙方可經(jīng)過協(xié)商另行補充。
十、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,具有同等效力。合同經(jīng)雙方簽字后即發(fā)生法律效力,至工程完成結(jié)清工程款后失效。雙方于_________年_________月_________日,于項目部簽訂本合同。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
代表:代表:
_________年_________月_________日
【鋼結(jié)構(gòu)合同】相關(guān)文章:
簡單鋼結(jié)構(gòu)合同03-14
鋼結(jié)構(gòu)工程合同04-17
鋼結(jié)構(gòu)施工合同03-27
鋼結(jié)構(gòu)廠房安裝合同11-19
鋼結(jié)構(gòu)廠房施工合同04-07
鋼結(jié)構(gòu)施工合同15篇04-18