- 裝飾合同 推薦度:
- 家庭裝飾合同 推薦度:
- 裝飾工程合同 推薦度:
- 裝飾合同 推薦度:
- 簡易的裝飾工程合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
關(guān)于裝飾合同范文集錦六篇
隨著時(shí)間的推移,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編為大家收集的裝飾合同6篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
裝飾合同 篇1
發(fā)包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī),甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價(jià)、工期
一、工程概況:
1、甲方裝飾裝修的住房需具產(chǎn)權(quán)合法擁有者或產(chǎn)權(quán)合法擁有者的書面委托。
乙方需經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的企業(yè),并具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門審批的資質(zhì)證書或裝飾裝修協(xié)會(huì)核發(fā)的資質(zhì)資格證書。企業(yè)資質(zhì)。
2、裝飾裝修施工地址:區(qū)(縣)路巷(社區(qū))號(hào)樓室。
3、住房結(jié)構(gòu):房型房廳廚衛(wèi)陽臺(tái),套內(nèi)施工面積平方米。
4、裝飾裝修施工內(nèi)容:見附表一《裝飾裝修工程項(xiàng)目表》。
5、承包方式: (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。
二、工程造價(jià)和工期
工程造價(jià)必須依據(jù)國家建設(shè)主管部門頒布的家裝工程造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制定
1、合同總價(jià)款:
。 元,(大寫): 元。
其中:
材料費(fèi):元,人工費(fèi):元,
拆除費(fèi):元,清潔、搬運(yùn)、運(yùn)輸費(fèi):元,
管理費(fèi):按總造價(jià)%元,稅金%元
合同簽訂生效后,如工程項(xiàng)目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,工程款按實(shí)增減。
2、工期:
自年月日開工,至年月日竣工,工期天。
第二條材料供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備:
甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品。甲方提供的材料、設(shè)備按時(shí)送達(dá)現(xiàn)場后,甲、乙雙方應(yīng)辦理驗(yàn)收交接手續(xù),由乙方負(fù)責(zé)保管。
2、甲方采購供應(yīng)的家裝材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用。
3、乙方提供的家裝材料、設(shè)備:見附表二《工程主材料報(bào)價(jià)單》。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)提前天通知甲方驗(yàn)收。未經(jīng)甲方驗(yàn)收及不符合工程主材料報(bào)價(jià)要求的,應(yīng)禁止使用。甲方不按時(shí)驗(yàn)收,應(yīng)視作驗(yàn)收,但不免除乙方不按工程主材料報(bào)價(jià)單選購及使用材料所引起的責(zé)任。
4、施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的家裝材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時(shí)向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的,由此造成工程質(zhì)量問題,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、甲方或者乙方提供的家裝材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)》的環(huán)保合格標(biāo)準(zhǔn)家裝材料。
第三條工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、本工程執(zhí)行國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327-20xx)和住宅室內(nèi)裝飾裝修工程相關(guān)法律規(guī)定。
2、本工程由 方設(shè)計(jì),提供施工圖紙一式 份。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)元由方承擔(dān)。
3、在施工過程中,甲方提出變更修改設(shè)計(jì)、增減工程項(xiàng)目或者變更家裝材料設(shè)備,須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(見附表三《工程項(xiàng)目變更單》)后,方能進(jìn)行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。
4、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗(yàn)收手續(xù)。
工程竣工后,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方在七日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收按(GB50327-20xx)進(jìn)行,驗(yàn)收通過并經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理人員簽字生效后,辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(見附表四《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》),并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價(jià)款。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,并與乙方協(xié)商另定驗(yàn)收日期,甲方不得無理拖延。
甲方不能按預(yù)約日期參加驗(yàn)收,由乙方在書面通知甲方后組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。甲方對(duì)乙方組織的驗(yàn)收有異議的,可按雙方共同指定的單位復(fù)檢,復(fù)檢合格的費(fèi)用由甲方承擔(dān),不合格的由乙方承擔(dān),乙方返工致工期延長,按逾期交付處理。
5、工程竣工驗(yàn)收合格,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修單》(見附表六《工程保修單》)。保修期約定為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間外墻防滲為五年。乙方同時(shí)提供管線竣工圖等資料。憑保修單實(shí)行保修,保修期從竣工驗(yàn)收合格簽字或蓋章之日算起。
6、工程竣工驗(yàn)收合格后乙方必須提供室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格表。
7、甲方對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理的,甲方應(yīng)與監(jiān)理單位另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及工程師職責(zé)等告知乙方。
第四條安全生產(chǎn)和防火
1、甲方提供的施工場地應(yīng)符合防火、安全要求,與施工有關(guān)的電氣線路、燃?xì)夤艿、給排水和其它管道應(yīng)暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的`安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
2、甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定,施工中不得擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu)和拆、改公共用管線和設(shè)施。
第五條工程付款及結(jié)算
1、工程付款原則上采取合同正式簽定工程動(dòng)工前、工程施工中和工程竣工驗(yàn)收合格分段付款方式,付款包括:材料款、工人工資及管理費(fèi)用等。付款比例由甲、乙雙方商定。
工程款付款時(shí)間表
2、工程結(jié)算必須按實(shí)際施工量及結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算,甲方付款乙方應(yīng)開具收據(jù),甲方應(yīng)予以保存,避免結(jié)算糾紛!豆こ探Y(jié)算單》見附表五。
第六條雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé):
(1)在工程裝飾裝修施工前,應(yīng)向漳州市室內(nèi)裝飾裝修管理監(jiān)督站辦理申報(bào)手續(xù)。
(2)甲方應(yīng)在開工前三日全部或者部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)當(dāng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
(3)做好施工中因臨時(shí)占用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。
(4)工程開工前,甲方應(yīng)將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時(shí),甲方提供新鎖,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝后交付使用。
(5)施工所在地物業(yè)管理公司如有收取押金的項(xiàng)目,甲方應(yīng)予以支付。如在整個(gè)施工過程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業(yè)沒收,乙方應(yīng)按實(shí)對(duì)被沒收部分進(jìn)行全額賠償。
(6)甲方應(yīng)告知施工所在地物業(yè)管理公司有關(guān)物業(yè)管理的規(guī)定,以便乙方遵守執(zhí)行。
(7)甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理有關(guān)乙方工程施工人員、車輛進(jìn)出小區(qū)手續(xù),保障乙方順利施工。
2、乙方職責(zé):
(1)乙方應(yīng)在施工前三天與當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理公司或房管機(jī)構(gòu)協(xié)商,簽訂有關(guān)協(xié)議,辦理有關(guān)手續(xù)。
(2)在開工前檢查水、電、燃?xì)狻⒐艿、?地)面、墻面,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)通知甲方,由甲方負(fù)責(zé)解決和協(xié)調(diào)。
(3)早上7時(shí)前及晚上7時(shí)后不得進(jìn)行有噪聲的施工作業(yè)。
(4)組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現(xiàn)場交底。
(5)乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)施工中產(chǎn)生的垃圾,并按照物業(yè)管理公司指定的地點(diǎn)堆放。
(6)指派項(xiàng)目經(jīng)理 為乙方駐工地代表,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如更換人員,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方。
3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項(xiàng)目、變更施工內(nèi)容、裝飾材料及設(shè)備的,甲方應(yīng)及時(shí)和乙方協(xié)商并相應(yīng)順延工期。
第七條違約責(zé)任
1、乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,造成安全、質(zhì)量事故,由乙方承擔(dān)責(zé)任,賠償損失;
2、乙方在工程施工中違反安全、防火法規(guī)造成責(zé)任事故,應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失;
3、因乙方原因致使工程質(zhì)量、安全問題,由乙方負(fù)責(zé)返工并賠償損失;
4、乙方負(fù)責(zé)提供的家裝材料和設(shè)備,若屬偽劣假冒產(chǎn)品,乙方應(yīng)承擔(dān)按合同約定購置合格產(chǎn)品更換,并承擔(dān)因此造成的全部返工費(fèi)用;
5、乙方在施工前,未向所在物業(yè)管理公司申報(bào)手續(xù),必須承擔(dān)包括罰款在內(nèi)的全部責(zé)任并補(bǔ)辦手續(xù);
6、甲方按合同約定負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的家裝材料和設(shè)備,交付乙方驗(yàn)收后,由于乙方保管不善,擅挪它用,乙方必須負(fù)責(zé)賠償甲方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失;
7、因乙方原因造成工程延期交付使用的,每超過一天應(yīng)支付違約金元。
8、甲方未向漳州市室內(nèi)裝飾裝修管理監(jiān)站辦理工程申報(bào)手續(xù),必須承擔(dān)包括罰款在內(nèi)的全部責(zé)任并補(bǔ)辦申報(bào)手續(xù);
9、甲方違反合同私自與施工或管理人員更改或增補(bǔ)工程項(xiàng)目,所引起一切后果,由甲方負(fù)責(zé),并賠償因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失;
10、甲方未經(jīng)辦理相關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆該原有房屋承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,造成安全、質(zhì)量事故,甲方應(yīng)承擔(dān)包括罰款在內(nèi)的全部經(jīng)濟(jì)損失,直至民事責(zé)任;
11、甲方提供的家裝材料和設(shè)備質(zhì)量不合格造成工程質(zhì)量不合格,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
12、由于甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權(quán)要求甲方支付每天元的停工損失;
13、甲方如未按約定對(duì)隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權(quán)要求甲方支付每天元的停工損失;
14、甲方未按合同約定時(shí)間付款的,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權(quán)要求甲方支付每天元的損失;
15、工程竣工如因甲方原因造成未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前自行入住的,視為工程完工并驗(yàn)收合格,給乙方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八條糾紛處理方式
1、本合同在履行中或者在保修期內(nèi)發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決;也可以向漳州市裝飾裝修協(xié)會(huì)或工程所在地的物業(yè)管理公司申請(qǐng)調(diào)解。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可以選擇下列方式解決:
(1)依法申請(qǐng)仲裁。
(2)依法向人民法院起訴。
第九條合同的變更和解除
1、合同生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價(jià)款%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由責(zé)任方按合同總價(jià)款%賠償守約方,解除本合同。
3、出現(xiàn)下列情形之一的,甲方有權(quán)解除合同:
、僖蛞曳皆蛟斐晒て谘娱L天以上;
、谝蛞曳皆,造成工程質(zhì)量問題嚴(yán)重,乙方返工無法達(dá)到合同目的;
、垡曳教峁┑牟牧腺|(zhì)量不合格或不符合合同約定,乙方又不予更換的;
、芤曳绞┕て陂g違反物業(yè)管理等規(guī)定,經(jīng)勸阻不予改正的;
、菀曳绞┕て陂g出現(xiàn)嚴(yán)重安全事故的。
4、出現(xiàn)下列情形之一的,乙方有權(quán)解除合同:
①甲方未按規(guī)定辦理有關(guān)施工手續(xù)的;
、谝蚣追皆蛟斐梢曳轿茨苁┕さ;
、垡蚣追皆蛟斐晒て谘娱L超過天的;
、芗追轿茨芤兰s支付乙方工程款,時(shí)間超過天的;
、菀蚣追皆蛟斐蓢(yán)重安全事故的;
5、合同解除時(shí),有過錯(cuò)的一方應(yīng)賠償無過錯(cuò)方的損失。
第十條其它約定
第十一條附則
1、本合同由甲乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、本合同簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,物業(yè)管理公司壹份,鑒證單位備案壹份。合同附表、附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽章):
電話:
乙方(簽章):
電話:
鑒證單位:
電話:
簽訂地點(diǎn):
簽訂日期:年月日
裝飾合同 篇2
甲方:身份證號(hào):
乙方:身份證號(hào):
現(xiàn)有甲、乙合股(合伙)開辦一家裝修設(shè)計(jì)公司,全名為視界設(shè)計(jì)裝飾有限公司,全面實(shí)施雙方共同投資、共同合作經(jīng)營的決策,成立股份制公司。經(jīng)雙峰合伙人平等協(xié)商,本著互利合作的原則,簽訂本協(xié)議,以供守信。
一、出資的數(shù)額:
甲方出資、占公司股份、出資的形式、出資的時(shí)間
乙方出資、占公司股份、出資的形式、出資的時(shí)間
二、股權(quán)份額及股利分配:
經(jīng)雙方約定,甲方占有公司股份%;乙方占有公司股份%;甲乙雙方以上述占有股份公司的股權(quán)份額比例享有分配公司股利,雙方實(shí)際投入股本金數(shù)額及比例不作為分配股利的依據(jù)。股份公司若產(chǎn)生利潤后,甲乙雙方可分得的利潤,其余部分留公司作為資本填充。如將股利投入公司作為運(yùn)作資金,以嘉達(dá)資金來源,擴(kuò)充市場份額,必須經(jīng)雙方同意,并由甲乙雙方同時(shí)進(jìn)行。
三、在合作期內(nèi)的事項(xiàng)約定
1、合伙期限:
合伙期限為年,自年月日起,至年月日止。如公司正常經(jīng)營,雙方五一退了,則合同期自動(dòng)延續(xù)。
2、入伙、退伙,出資的.轉(zhuǎn)讓
A、入伙:需承認(rèn)本合同;需經(jīng)甲乙雙方同意;執(zhí)行合同規(guī)定的權(quán)利義務(wù)。
B、退伙:公司正常經(jīng)營不允許退伙;如執(zhí)意退伙,退伙后以退伙時(shí)的財(cái)產(chǎn)狀
況進(jìn)行結(jié)算,不論何種方式出資,均以現(xiàn)金結(jié)算;按退伙人的投資股分60%退出。非經(jīng)雙方同意,如一方不愿繼續(xù)合伙,而踢出一方時(shí),則被踢出的一方,被迫退出時(shí),則按公司當(dāng)時(shí)財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算的60%進(jìn)行賠償。未經(jīng)合同人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應(yīng)進(jìn)行賠償。
3、出資的轉(zhuǎn)讓:允許合伙人轉(zhuǎn)讓自己的出資。轉(zhuǎn)讓時(shí)合伙人有優(yōu)先受讓權(quán),如轉(zhuǎn)讓合伙人以外的第三人,第三人按入伙對(duì)待,否則以退伙對(duì)待轉(zhuǎn)讓人
4、終止及終止后的事項(xiàng)
合伙因以下事由之一得終止:①合伙期屆滿;②全合伙人同意終止合伙關(guān)系;③合伙事業(yè)完成或不能完成;④合伙事業(yè)違反法律被撤銷;⑤法院根據(jù)有關(guān)當(dāng)事人請(qǐng)求判決解散。
合伙終止后的事項(xiàng):①即行推舉清算人,并邀請(qǐng)中間人(或公證員)參與清算;②清算后如有盈余,則按收取債權(quán)、清償債務(wù)、返還出資、按比例分配剩余財(cái)產(chǎn)的順序進(jìn)行。固定資產(chǎn)和不可分物,可作價(jià)賣給合伙人或第三人,其價(jià)款參與分配;③清算后如有虧損,不論合伙人出資多少,先以合伙共同財(cái)產(chǎn)償還,合伙財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)牟糠郑煞ㄈ舜沓鲑Y承擔(dān)。
5、糾紛的解決
人之間如發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成,可以訴諸法院。
四、在成立股東后,全權(quán)委托________作為公司企業(yè)法人。
五、公司今后如需增資,則甲乙雙方共同出資,各占總投資額的50%。
六、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方共同協(xié)商,本協(xié)議一式2份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字并經(jīng)公司蓋章確認(rèn)后生效。
甲方(簽字):時(shí)間:
乙方(簽字):時(shí)間:
裝飾合同 篇3
來源:大象填海:日期:20xx-12-05
答辯狀
答辯人:孫**,女,1953年2月7日出生,住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責(zé)任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下:
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù),違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為:
1、不履行制止并報(bào)告不法行為義務(wù)。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理?xiàng)l例》第四十六條規(guī)定:“對(duì)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為,物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)制止,并及時(shí)向有關(guān)行政管理部門報(bào)告!鄙蜿栯姌I(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定:“對(duì)業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為,進(jìn)行教育制止,提請(qǐng)有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為,根據(jù)情節(jié)輕重,采取批評(píng)、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負(fù)有制止并報(bào)告不法行為的.義務(wù)。 根據(jù)規(guī)劃審批,答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓(xùn)練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構(gòu)造,使整個(gè)建筑存在安全隱患。而且更加嚴(yán)重的是,模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對(duì)退休在家的原告造成了巨大的影響,嚴(yán)重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定,原告應(yīng)當(dāng)制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下,原告敷衍塞責(zé),拒絕履行自己應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的義務(wù)。自03年至今,模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理。實(shí)行保安制度,每天巡查15次,固定設(shè)崗兩個(gè),保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時(shí)運(yùn)行!钡,原告從沒有按照合同約定運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備,給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護(hù)公用設(shè)施的義務(wù)。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負(fù)有維護(hù)公共設(shè)施的義務(wù)。但是,原告并沒有按照合同約定履行維護(hù)義務(wù)。防盜門出現(xiàn)故障后,原告不維修。過去居民都是刷卡進(jìn)門,讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后,原告不修復(fù),致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后,原告沒有維修過,至今仍然在那里空敞著,給整個(gè)大樓的安全造成了威脅。
4、不維護(hù)消防設(shè)施,甚至破壞消防設(shè)施。
依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》,原告應(yīng)當(dāng)保障消防設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項(xiàng)法定義務(wù),甚至破壞消防設(shè)施,使整個(gè)大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈,不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。
根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會(huì)與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定,原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應(yīng)當(dāng)截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經(jīng)通知并取得同意,擅自撤離電業(yè)園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費(fèi)用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權(quán),在原告糾正錯(cuò)誤履約行為前,有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。
因原告不能適當(dāng)履行物業(yè)服務(wù)義務(wù),給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定,在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前,答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。
因此,請(qǐng)求法院駁回原告訴訟請(qǐng)求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人:
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇4
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人(姓名):_________
單位:_________
住所地址:_________
聯(lián)系電話:_________
手機(jī)號(hào):_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
單位名稱:_________
營業(yè)執(zhí)照號(hào):_________
注冊(cè)地址:_________
法定代表人:_________
聯(lián)系電話:_________
委托代表人:_________
聯(lián)系電話:_________
監(jiān)理負(fù)責(zé)人:_________
聯(lián)系電話:_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條工程項(xiàng)目
甲方委托乙方承擔(dān)以下工程監(jiān)理任務(wù):
工程名稱:_________
工程地址:_________
第二條監(jiān)理收費(fèi)及支付方法
(一)本工程監(jiān)理收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。經(jīng)甲乙雙方商定監(jiān)理收費(fèi)以工程預(yù)算額_________計(jì)算,估算總收費(fèi)_________元,金額大寫_________待工程結(jié)束后進(jìn)行結(jié)算。
(二)本合同生效時(shí)甲方向乙方預(yù)付估算監(jiān)理費(fèi)總額的20%作為合同定金,監(jiān)理工作完成后,定金抵做工程監(jiān)理費(fèi)。
。ㄈ┕こ踢M(jìn)度過半時(shí),甲方向乙方撥款付應(yīng)付監(jiān)理費(fèi)總額的50%(不含定金)。
。ㄋ模┕こ舔(yàn)收合格后,甲方向乙方按監(jiān)理概算結(jié)清全部工程監(jiān)理費(fèi)。
第三條雙方責(zé)任
。ㄒ唬┘追截(zé)任
1。如期向乙方提交本合同規(guī)定的有關(guān)建設(shè)文件和監(jiān)理資料,并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程監(jiān)理要求。
2。按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程監(jiān)理費(fèi)。
3。本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方監(jiān)理人員配合時(shí),所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
。ǘ┮曳截(zé)任
1。對(duì)開工前期的監(jiān)理工作
、賹(duì)施工圖設(shè)計(jì)方案進(jìn)行會(huì)審。
、趯(duì)施工單位的施工人員進(jìn)行資格審核和施工組織方案作出評(píng)價(jià)。
2。原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量認(rèn)可,以及工程投資成本控制。
3。分項(xiàng)、分部工程的檢查和竣工驗(yàn)收。
4。工程進(jìn)度進(jìn)行控制,審核設(shè)計(jì)、施工總計(jì)劃,審核施工進(jìn)度計(jì)劃和材料采購計(jì)劃,并對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行檢查。
第四條違約責(zé)任
(一)甲方未在本合同第三條所約定的時(shí)間內(nèi)交付工程監(jiān)理費(fèi)時(shí),甲方從應(yīng)付監(jiān)理費(fèi)的次日起計(jì)算,每延誤一天,向乙方按應(yīng)付工程監(jiān)理費(fèi)的_________償付違約金。
。ǘ┯捎谝曳奖O(jiān)理錯(cuò)誤給甲方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失時(shí),乙方有責(zé)任在監(jiān)理上繼續(xù)采取補(bǔ)救措施,并酌情賠償甲方因此而實(shí)際發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)損失,全部賠償金額不超過該部分工程的全部監(jiān)理費(fèi)。
。ㄈ┘追讲宦男泻贤瑫r(shí),乙方不返回定金,且按乙方實(shí)際完成工作量另付監(jiān)理費(fèi)。乙方不履行合同時(shí),應(yīng)雙倍返還甲方定金,同時(shí)返還已收取定金外的全部監(jiān)理費(fèi)。
第五條合同生效、中止與結(jié)束
。ㄒ唬┍竞贤杞(jīng)甲乙雙方加蓋單位法人公章,并且要有雙方單位法人代表或由法定代表人授權(quán)的委托代理人的簽字(或蓋章)方為有效。本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
。ǘ┘滓译p方因故需變更或終止本監(jiān)理合同時(shí),應(yīng)提前兩周書面通知對(duì)方,對(duì)本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達(dá)成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
。ㄈ┮蚣追皆蛞笾型就V贡O(jiān)理工作的,已付定金不退還;當(dāng)監(jiān)理工作進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)理階段不足一半時(shí),甲方應(yīng)支付該階段監(jiān)理費(fèi)的一半;監(jiān)理工作進(jìn)行到超過該監(jiān)理階段的一半時(shí),甲方應(yīng)支付該階段監(jiān)理費(fèi)的一半;監(jiān)理工作進(jìn)行到超過該監(jiān)理階段的`一半時(shí),甲方應(yīng)支付該階段的全部監(jiān)理費(fèi)。同時(shí),按本條第(二)款辦理,結(jié)束本工程甲乙雙方合同關(guān)系。
。ㄋ模┍竞贤砸曳较蚣追教峁┍竞贤幸(guī)定的全部工程監(jiān)理文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部監(jiān)理費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
第六條不可抗力
本合同在執(zhí)行過程中,若發(fā)生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行時(shí),甲乙雙方可協(xié)商解決,不受本合同有關(guān)條款的約束。
第七條合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時(shí),采取下列第_________種方式解決:
1。向消費(fèi)者委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;
2。向有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
3。向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
4。其它解決方式:_________
第八條未盡事宜與附加條款
。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
。ǘ┍竞贤郊訔l款如下:
第九條合同文本
1。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2。本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
4。合同履行完后自動(dòng)終止。
5。本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
委托代理人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
裝飾合同 篇5
發(fā)包方(以下簡稱甲方): XXXX
施工方(以下簡稱乙方): XXXX
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)規(guī)律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市住宅室內(nèi)裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的住宅室內(nèi)裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1 1.21.3 工程內(nèi)容:(見施工圖)
1.4 工程承包方式,雙方商定采取以下第 ⑵ 種承包方式:
、 乙方包工、包施工材料、包部分(或全部)主材(以甲方委托乙方代購主材清單為準(zhǔn));
、埔曳桨ぁ斯ぜ拜o助材料,甲方提供主材 1.5 工期: 30天
1.6 合同價(jià)款:本合同工程暫定價(jià)為(人民幣)600000元;金額大寫: 陸拾 萬元(人民幣)。 合同單價(jià)按下表執(zhí)行,數(shù)量以實(shí)際計(jì)量為準(zhǔn)。
第二條工藝要求
地面大理石鋪貼、墻、柱面石材濕貼工藝 1、施工準(zhǔn)備
1)施工前應(yīng)將混凝土墊層清掃干凈,灑水潤濕,如墊層發(fā)現(xiàn)有空鼓現(xiàn)象,應(yīng)
將其撬起,對(duì)空鼓部位重新找平;地面大理石底部防滲透處理完畢。 2) 如墻柱體基層比較光滑,應(yīng)將其鑿毛后用水泥摻801膠進(jìn)行拉毛,保證大理石與基層粘結(jié)牢固; 3) 檢查墻柱體的垂直度 2、操作工藝
1) 根據(jù)施工圖及現(xiàn)場測試,熟悉各部位尺寸和做法,弄清洞口邊、角等部位之間的關(guān)系; 板塊之間接縫要嚴(yán),一般不留縫隙;
2) 根據(jù)實(shí)測情況,確定石材粘貼面厚度,在墻柱面上做幾個(gè)灰餅; 3) 嵌縫:全部大理石裝飾完畢后,應(yīng)將表面清理干凈,并按板材顏色調(diào)制水泥色漿嵌縫,邊嵌縫邊擦干凈,使縫隙密實(shí)干凈,顏色一致。 3、質(zhì)量要求
1) 板材與基層粘接應(yīng)牢固,不應(yīng)有空鼓;
2) 表面整潔、顏色一致、接縫平直、圖案拼合自然; 3) 石材板塊邊角方正、無裂紋、無缺棱掉角等缺陷。
第三條 甲方義務(wù)
3.1 甲、乙雙方簽訂合同時(shí),甲方應(yīng)將準(zhǔn)確的聯(lián)絡(luò)地址及通訊方式提供給乙方,以備甲、乙雙方執(zhí)行此合同過程中業(yè)務(wù)聯(lián)系之用。 3.2 提供施工期間的水源、電源接駁點(diǎn),費(fèi)用乙方自理。 3.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)正常施工過程中與鄰里之間的關(guān)系。
3.4 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)工程過程中的材料和階段性驗(yàn)收。
第四條 乙方義務(wù)
4.1 嚴(yán)格按甲方簽字認(rèn)可的圖紙和工藝施工。
4.2 施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),保質(zhì)按期完成工程施工。 4.3 施工中嚴(yán)格遵守有關(guān)施工安全防護(hù)規(guī)定,因違反安全防護(hù)規(guī)定出現(xiàn)工傷事故,由乙方自行承擔(dān),與甲方無關(guān)。
4.4 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)施工現(xiàn)場文明施工管理的規(guī)定,做到不污染環(huán)境,不擾民。
4.5 施工中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)防火條例,由于施工造成的`火災(zāi)事故,由乙方承擔(dān),給甲方造成損失的,負(fù)賠償責(zé)任。
4.6 保證施工現(xiàn)場的整潔有序。 4.7 工程竣工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
4.8 負(fù)責(zé)做好竣工后交付使用前的成品保護(hù)工作(甲方委托他人進(jìn)行其他施工項(xiàng)目造成交叉施工除外)。
4.9 嚴(yán)格執(zhí)行國家、本市及物業(yè)管理部門的強(qiáng)制停止施工和臨時(shí)靜音施工規(guī)定。
第五條工程變更
5.1 甲方變更或增減施工項(xiàng)目時(shí),應(yīng)書面通知乙方,雙方簽署《工程變更單》,明確調(diào)整的價(jià)款及工期的相應(yīng)增減。
5.2合同履行中的各項(xiàng)協(xié)商事宜、項(xiàng)目變更等均須由乙方施工負(fù)責(zé)人與甲方共同商定并簽署書面協(xié)議或《工程變更單》,任何口頭承諾或口頭協(xié)議無效。 5.3工程增項(xiàng)或變更,在不影響施工計(jì)劃的前提下,不順延工期。
第六條材料供應(yīng)
6.1 由乙方采購的主要施工材料、設(shè)備,進(jìn)場時(shí)應(yīng)通知甲方到現(xiàn)場驗(yàn)收,如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,甲方有權(quán)要求更換,如已使用,對(duì)工程造成損失的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整修并承擔(dān)費(fèi)用。
6.2 由乙方購買的主要施工材料、設(shè)備,在工程施工過程中,甲方如需變更,雙方須先填寫《變更洽談單》,確認(rèn)品牌及價(jià)格后,乙方方可購買,任何口頭承諾無效。
6.3 由甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)是符合設(shè)計(jì)及施工要求的合格產(chǎn)品,并按施工進(jìn)度送到工地現(xiàn)場,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù),由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。因甲方供應(yīng)料延誤或發(fā)生質(zhì)量問題、規(guī)格差異造成工期延誤以及給工程造成損失的,由甲方承擔(dān)。
6.4 雙方所提供的建筑裝飾裝修材料、設(shè)備,必須符合國家室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn),有法定有效的檢驗(yàn)合格報(bào)告。
6.5 如甲方指定材料發(fā)生質(zhì)量問題,造成退、換貨以及整修并因此延誤工期的,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
6.6 甲方委托乙方代購“主材”的,須在合同中列明“甲方委托乙方代購主材清單”,并將全部款項(xiàng)交乙方。甲方未書面委托乙方代購而經(jīng)由其他任何人推薦或代購的,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
6.7 在施工過程中,如甲方要求更換約定材料,且乙方材料已進(jìn)場,甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)材料運(yùn)輸費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)。凡由乙方提供的材料,如發(fā)生上述問題造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
6.8乙方代購的所有材料必須經(jīng)甲方和現(xiàn)場監(jiān)理驗(yàn)收,并保持和樣品一致,否則出現(xiàn)的一切責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
第七條 工期延誤
7.1對(duì)以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延: ⑴工程量增加或設(shè)計(jì)變更; ⑵不可抗力;
、羌追酵夤て陧樠拥钠渌闆r;
7.2 因甲方未按合同約定完成其約定應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或安裝電器等而影響工程質(zhì)量以及施工進(jìn)度的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
7.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題造成返工的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)工期不順延。
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、各種石材、墻地磚應(yīng)符合設(shè)計(jì)的要求,表面不得有劃痕、缺楞掉角等質(zhì)量缺陷。
2、根據(jù)墻地磚、花崗石的規(guī)格檢查邊長和對(duì)角線尺寸按其顏深淺程度,將墻地磚分類碼放。
3、采用水泥作粘結(jié)材料時(shí),所用水泥應(yīng)是合格的425#以上的水泥,所用的砂應(yīng)是經(jīng)過篩的中、粗砂,砂漿配合比為:水泥:砂=1:2(體積比)。
4、大理石應(yīng)根據(jù)其天然紋理及彩的差異,施工前應(yīng)預(yù)排,并將試拼后的板材編號(hào)堆放。
5、 基層應(yīng)清理干凈,凸出部分鑿去,如果是光滑的樓地面,應(yīng)鑿毛在面(鑿毛面積大于70%),并提前10小時(shí)澆水濕潤基層表面。
裝飾合同 篇6
合同編號(hào):_________
施工合同發(fā)包方:_________
住所地址:_________
聯(lián)系方式:_________
手機(jī)號(hào):_________
施工合同承包方:_________
單位地址:_________
法定代表人:_________
工程監(jiān)理人:_________
聯(lián)系電話:_________
本工程設(shè)計(jì)人:_________
聯(lián)系電話:_________
本工程項(xiàng)目經(jīng)理:_________
聯(lián)系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn)及面積:_________
1.2 工程造價(jià):¥_________元,大寫:_________
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種承包方式。
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
乙方包工、甲方包全部材料。
1.4 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________月_________日
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3.1 甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份。;
3.2 甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份,設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付;
3.3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務(wù)
4.1 開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項(xiàng);
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫;
4.5 參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場、工程竣工的驗(yàn)收;
4.6 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用,由甲方交納,乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條 乙方義務(wù)
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2 在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前,嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;
5.3 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;
5.6 因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);
5.7 乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1 為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
6.2 合同簽訂后,甲方工程減項(xiàng)超過總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購或運(yùn)到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工,甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);
6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);
7.2 由乙方提供的材料、設(shè)備的,乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的,在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費(fèi)為材料采管費(fèi)+材料運(yùn)輸費(fèi);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;
7.4 除合同注明外,五金、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
第八條 工期延誤
8.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
不可抗力;
甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;
甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
8.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
8.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承提,工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.1 雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收:
《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》
《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》
其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):_________
9.2 施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí):
可向成都市消費(fèi)者協(xié)會(huì)家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會(huì)投訴進(jìn)行調(diào)解;
如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條 工程驗(yàn)收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收,各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
10.2 工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第_________種方式支付工程款:
合同生效后,甲方按下表中的.約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款:
支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗(yàn)收后3日內(nèi)第三次竣工驗(yàn)收合格后4日內(nèi)
其他支付方式:_________
11.2 工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字,甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。
11.3 甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。
第十二條 違約責(zé)任
12.1 合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償;
12.2 工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;
12.3 甲方未按期支付第二次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金;
12.4 由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
12.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第_________種方式解決:
向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
向人民法院起訴。
第十四條 幾項(xiàng)具體規(guī)定
14.1 工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);
14.2 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用_________元,;
14.3 施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人_________負(fù)責(zé)保管。工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_________把,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;
14.4 施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條 附則
15.1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
15.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3 凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關(guān)部門簽字后生效,三方各持一份;
15.4 合同履行完后自動(dòng)終止;
15.5 本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
15.6 合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十六條 其它約定條款_________
甲方:_________ 乙方:_________
法定代表人:_________ 委托代理人:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認(rèn)證意見:_________
委托代理人:_________
聯(lián)系電話:_________
_________年____月____日
【裝飾合同】相關(guān)文章:
關(guān)于裝飾合同07-20
裝飾工程合同07-13
裝飾施工合同06-15
裝飾設(shè)計(jì)合同07-21
裝飾公司合同07-26
裝飾裝修合同04-30
裝飾設(shè)計(jì)合同【熱】08-20
裝飾設(shè)計(jì)合同【推薦】08-07
裝飾設(shè)計(jì)合同【精】06-30
裝飾設(shè)計(jì)合同【熱門】09-22