商品房買賣合同 15篇
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng),越來越多事情需要用到合同,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問題呢?以下是小編幫大家整理的商品房買賣合同 ,僅供參考,大家一起來看看吧。
商品房買賣合同 1
售房人(以下簡稱甲方):__________
購房人(以下簡稱乙方):__________
身份證號(hào):__________
聯(lián)系電話:__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方于__________年__________月__________日在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買商品房,達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方所購商品房位于
二、該商品房的具體幢號(hào)、建筑結(jié)、設(shè)計(jì)用途、建筑面積如下:該商品交付時(shí)如有面積差異,以房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理機(jī)關(guān)實(shí)測面積為準(zhǔn)。
三、甲方應(yīng)向同示所售房屋的下列證件:
1、國有土地使用證,編號(hào):
2、房屋所有權(quán)證,編號(hào):
3、商品房預(yù)售許可證,編號(hào):
四、該商品房銷售價(jià)格為:實(shí)得建筑面積(即套內(nèi)面積)__________元/平方米(公攤面積按建造成本折算計(jì)入實(shí)利面積單價(jià)),房款共計(jì)__________元,大寫人民幣:__________。
五、付款方式及付款時(shí)間甲、乙雙方按下列第__________種約定辦理。
1、乙方在合同簽訂之日起__________日內(nèi)一次性付清全部房款,甲方給予乙方__________%優(yōu)惠,即實(shí)付房款總額__________元。
2、乙方在合同簽訂之日起__________日內(nèi)首付房款__________元,余款在__________付清。
3、甲、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款(按揭)購房,甲、乙雙方就此項(xiàng)內(nèi)容另訂補(bǔ)充合同。
六、乙方如未按合同第五條約定給付房款,屬乙方違約。甲方按下列第__________種約定追究乙方違約責(zé)任。
1、終止合同,乙方按應(yīng)付房款的__________%向甲方支付違約金,甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。
2、合同繼續(xù)履行,乙方按__________向甲方支付違約金。
七、甲方須于__________年__________月__________日前將竣工驗(yàn)收(包括建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收和規(guī)定必須的綜合驗(yàn)收)合格的商品房交付乙方,如因除甲、乙協(xié)商同意解除或變更合同外,甲方可據(jù)實(shí)延期。
八、除本合同第七條約定的特殊情況外,甲方如果未能按合同約定期限,將該商品房交付乙方,屬甲方違約。乙方按下列第__________種約定追究甲方違約責(zé)任。
1、終止合同,甲方按乙方應(yīng)付房款的__________%向乙方支付違約金,乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。
2、合同繼續(xù)履行,甲方按__________向乙方支付違約金。
九、甲方所售商品房面積與產(chǎn)權(quán)監(jiān)理機(jī)關(guān)實(shí)測面積差異在±%(含本數(shù))至±%以內(nèi),按實(shí)測面積結(jié)算房款;差異超過±%(含本數(shù)),乙方按下列第__________種約定辦理。
1、終止合同,甲方在乙方提出終止合同要求之日起__________日內(nèi),將乙方已付房款退還乙方,并按__________利率給付利息。
2、合同繼續(xù)履行,雙方約定。
十、預(yù)售商品房在開發(fā)建設(shè)過程中,甲方對(duì)原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行調(diào)整和修改,必須在調(diào)整和修改的方案批準(zhǔn)后__________日內(nèi)書面通知乙方,乙方應(yīng)在收到該通知之日起__________日提出退房或與甲方協(xié)商一致簽訂補(bǔ)充協(xié)議。乙方要求退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,并按__________利率給付利息。
十一、甲方所售商品房在交付給乙方時(shí),該商品房的配套環(huán)境和配套設(shè)施,必須符合甲方售房時(shí)所作的承諾和雙方約定。該商品房的裝假、裝修、配套設(shè)施、設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)、保修責(zé)任和質(zhì)量要求,必須符合附件《商品房使用說明書》和《商品房質(zhì)量保證書》中所作的說明、規(guī)定和承諾。
十二、甲方將該商品房交付乙方后,應(yīng)協(xié)助乙方在__________日內(nèi)到房地產(chǎn)管理部門辦理權(quán)屬登記手續(xù),如因甲方過失造成乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)辦理權(quán)屬登記的,乙方按下列第__________種約定辦理。
1、終止合同,甲方須在乙方提出終止合同要求之日起__________日內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,并按乙方已付款房款的__________%支付違約金。
2、合同繼續(xù)履行,甲方按__________向乙方支付違約金。
十三、甲乙雙方在簽訂本合同時(shí),應(yīng)當(dāng)依照政府相關(guān)規(guī)定,同時(shí)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議。
十四、本合同未盡事項(xiàng),由甲乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
十五、本合同邊同附件及補(bǔ)充協(xié)議共__________頁,一式三份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,雙方各執(zhí)一份,新都區(qū)房地產(chǎn)交易管理所備案一份,均具有同等法律效力。
十六、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,甲乙雙方同意按下列第__________種約定辦理。
1、由仲裁委員會(huì)仲裁。
2、向人民法院起訴。
十七、其他約定:
甲方(簽章):__________
乙方(簽章):__________
__________年__________月__________日
__________年__________月__________日
商品房買賣合同 2
甲方(賣方): 簽訂地點(diǎn): 乙方(買方): 簽訂時(shí)間:年____月____日 甲、乙雙方就乙方向甲方購買摩托車一事,經(jīng)過協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議,以茲共同遵守摩托車型號(hào)、單介、數(shù)量: 摩托車品牌: 型號(hào): 顏色: 數(shù)量: 車駕號(hào): 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào): 單價(jià):
一、交車方式及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、甲方負(fù)責(zé)三包,具體按《摩托車商品修理更換退貨責(zé)任實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
2、乙方收到摩托車當(dāng)場驗(yàn)收,若有質(zhì)量問題,立即通告甲方,否則視為貨物符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并已驗(yàn)收。
二、貨款結(jié)算方式及期限
1、乙方同意收到甲方貨品后,首付款 結(jié)清: A:于 B:于年每月固定償還元,于________年____月____日前結(jié)算清。
2、乙方不能按上述方式付清貨款,該貨物所有權(quán)仍歸甲方所有,甲方有權(quán)采取任何方式收回貨物。
三、違約責(zé)任 乙方保證提供的身份證、駕駛證、住址、電話等個(gè)人資料真實(shí)有效,否則自愿承擔(dān)法律責(zé)任。
1、乙方不能按第三款規(guī)定向甲方按時(shí)支付貨款的,則乙方除向甲方清還所有欠款,應(yīng)向甲方甲方支付滯納金,其標(biāo)準(zhǔn)為每逾期____日按應(yīng)付金額百分之一計(jì)時(shí)。
2、如在規(guī)定還款時(shí)間內(nèi),如乙方未即時(shí)還款的由甲方收回乙方車輛,且由乙方承擔(dān)往返路收回車費(fèi)用,如甲方收回摩托車之日起一個(gè)月內(nèi)乙方仍舊沒有付款的,甲方有權(quán)將摩托車拍賣,拍賣得收入歸甲方所有。
3、如摩托車損壞的,乙方同意用家庭中任意財(cái)產(chǎn)賠償歸還甲方,其中車款未付清尾款,乙方所購買的保險(xiǎn)受益人為甲方。
4、如果乙方拖欠欠款,甲方每次到家索要拖欠欠款,按每次補(bǔ)償甲方。
四、合同爭議解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不能,任何一方均可向本協(xié)議簽訂地之有管轄權(quán)的法律提起訴訟。
五、本合同一式二份同,經(jīng)雙方簽字蓋章或手印后生效,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方: 地址: 身份證號(hào): 授權(quán)代表: 地址: 電話: 電話: 簽訂日期: 家庭擔(dān)保人簽字
商品房買賣合同 3
甲方(賣方):_______________身份證號(hào)碼:___________________________
乙方(買方):_______________身份證號(hào)碼:___________________________
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實(shí)信用的前提下,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
1.1座落于______________________________,建筑面積為_________平方米;套內(nèi)建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e__________平方米;
1.2出售房屋的所有權(quán)證(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證)證號(hào)為___________________________;
1.3房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證。
3.1該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
3.2該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。甲方還應(yīng)當(dāng)將附屬于該房屋的陽臺(tái)、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設(shè)施、設(shè)備,轉(zhuǎn)讓給乙方,其轉(zhuǎn)讓價(jià)格已包含在上述房屋的價(jià)款中,乙方不再另行支付價(jià)款。
第二條甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔(dān)保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。若因此發(fā)生相關(guān)糾紛,其后果由甲方承擔(dān)。甲方需付乙方違約金_________萬元。甲方保證出售房屋中未曾發(fā)生過重傷、非正常死亡、嚴(yán)重刑事案件等可能導(dǎo)致乙方心理不安的嚴(yán)重情況,不存在不正常輻射及其他致病等情況,若有,甲方必須盡到告知義務(wù)。如果乙方發(fā)現(xiàn)房屋中曾經(jīng)發(fā)生過上述情況而甲方未曾予以書面披露的,乙方有權(quán)解除合同或者要求甲方支付違約金____________萬元。
第三條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款按建筑面積計(jì)算價(jià)款,房屋單價(jià)為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣_(tái)________元整;
第四條履約定金乙方在________年____月____日前付給甲方定金人民幣(大寫__________________)元,(小寫_________)元。定金在乙方最后一次付款時(shí)充抵房款。
第五條價(jià)款支付:乙方分三期付給甲方:
第一期:在________年____月____日前付人民幣_(tái)_____萬元;
第二期:在不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證過戶手續(xù)辦理完畢之日,付款______萬元;
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣_(tái)_____萬元。每期付款,甲方收到后向乙方出具收據(jù)并簽字畫押。乙方以轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付款項(xiàng),甲方收款信息如下:開戶:____________________________________。開戶名稱:____________________________________! ≠~號(hào):____________________________________。
第六條不動(dòng)產(chǎn)權(quán)變更
1、甲、乙雙方同意,雙方應(yīng)于本合同生效之日起____日內(nèi)辦理過戶手續(xù)。
2、在乙方辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí),如需要甲方出面處理的,不論何時(shí),甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權(quán)解除合同,解約時(shí),甲方除返還全部房價(jià)款外,并按本合同
第九條承擔(dān)違約責(zé)任。
3、辦理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi),由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔(dān)。
第七條附屬設(shè)施等相關(guān)手續(xù)辦理時(shí)間約定:
1、甲、乙雙方定于________年____月____日正式交付該房屋;甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于________年____月____日前向有關(guān)部門申請(qǐng)辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。
3、甲方應(yīng)在房屋交付前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
第八條共有產(chǎn)權(quán)人情況甲方確認(rèn)本合同所售房屋(有無)共有產(chǎn)權(quán)人。如果有,無論不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證上是否登記了共有權(quán)人,甲方需提供共有產(chǎn)權(quán)人同意甲方出售房屋的書面意見。
第九條違約責(zé)任
1、甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期______天按房價(jià)的總額________計(jì)算違約金給與乙方。逾期超過____個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房價(jià)款全部退還乙方外,并按房屋總價(jià)的______%向乙方支付違約金。
2、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價(jià)款時(shí),其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日__________計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過______個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方向甲方支付合同總價(jià)________%的違約金。
3、違約方要承擔(dān)守約方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的律師費(fèi)、差旅費(fèi)、誤工費(fèi)等。
第十條該房屋毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方,轉(zhuǎn)移前滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)。
第十一條該房屋正式交付時(shí),物業(yè)管理、水、電、燃?xì)、有線電視、通訊等相關(guān)雜費(fèi),由________承擔(dān)。
第十二條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十三條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十四條本合同一式______份。其中甲方留執(zhí)______份,乙方留執(zhí)______份,為申請(qǐng)房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)______份。均具有相同的法律效力。
第十五條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方(簽章):________________
乙方(簽章):_____________________
聯(lián)系地址:______________________
聯(lián)系地址:________________________
聯(lián)系電話:______________________
聯(lián)系電話:________________________
________年____月____日
________年____月____日
商品房買賣合同 4
甲方(賣方):_________
乙方(買方):_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就房屋買賣達(dá)成如下合同:
一、標(biāo)的物
1、甲方所擁有的坐落于_________市_________號(hào)房屋,建筑面積為_________平方米,其現(xiàn)用途為自住。
2、甲方于_________年_________月購買上述房屋,總價(jià)款_________元,其中銀行貸款_________元,貸款期限為________年________月________日至________年________月________日止,現(xiàn)有銀行貸款_________元尚未償還。
3、甲方保證上述房屋所有權(quán)再無其他債權(quán)債務(wù)糾紛,否則,由甲方承擔(dān)一切法律責(zé)任。
二、房屋價(jià)款
買賣雙方同意按套計(jì)價(jià),該房屋總價(jià)款為人民幣_(tái)________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元(包括乙方替甲方償還的剩余銀行貸款)。
三、付款方式
買賣雙方同意按下述_________種方式支付房款:
1、一次性付款,乙方于辦理該房屋買賣立契過戶之日起7日內(nèi)一次性支付全部購房款。
2、分期付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購房款,剩余購房款于辦理房屋立契過戶之日起7日內(nèi)支付。
3、貸款付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購房款,剩余購房款由乙方向_________申請(qǐng)貸款支付,乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起7日內(nèi)向_________提交貸款申請(qǐng)。
四、剩余銀行貸款還款事項(xiàng)
因該標(biāo)的房屋在____________銀行存在房屋按揭貸款的事實(shí),甲方尚欠銀行貸款數(shù)額____________元,該筆款項(xiàng)由乙方按照甲方與銀行簽訂的《房屋按揭貸款合同》約定的內(nèi)容予以承擔(dān)。
五、房屋交付
甲方應(yīng)于銀行貸款償還完畢并贖回房屋產(chǎn)權(quán)證之日起_________日內(nèi)將合同約定房屋交付乙方,并配合乙方辦理房屋過戶手續(xù)。
六、甲、乙雙方權(quán)利與義務(wù)
1、在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時(shí),甲乙雙方按國家規(guī)定各自承擔(dān)有關(guān)稅費(fèi)。
2、甲方已交納的公共維修基金和供暖費(fèi)已計(jì)入房屋總價(jià),隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號(hào)費(fèi)由甲方承擔(dān)。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號(hào)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
3、乙方應(yīng)按合同約定期日支付購房款。乙方未按約定支付購房款的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿第二天起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之三的違約金。
乙方逾期付款達(dá)60日,甲方有權(quán)解除合同,并可向乙方要求逾期應(yīng)付款3%的違約金。甲方愿意繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿第二天起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之三的違約金。
4、甲方應(yīng)按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
甲方逾期交房達(dá)60日,乙方有權(quán)解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
5、因甲方原因,致不能交易過戶的,甲方應(yīng)退還乙方已付購房款,并向乙方支付總房款5%的賠償金。
七、爭議
因訂立本合同和履行本合同產(chǎn)生的爭議,包括合同效力,違約糾紛由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下述第_________種方式解決:
1、提交________仲裁委員會(huì)仲裁;
2、向房屋所在地法院起訴;
八、本合同未盡事宜
雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。
九、生效
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
十、附則
本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,各份具有相同效力。
甲方:_________乙方:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
商品房買賣合同 5
出售方(稱甲方):_________
購買方(稱乙方):_________
第一條 本合同依據(jù)中華人民共和國法律和《_________商品房產(chǎn)管理規(guī)定》制定。
第二條 甲方經(jīng)_________市人XX文件批準(zhǔn),取得位于_________市_________地段占地面積_________平方米的土地使用權(quán),使用期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止共計(jì)_________年,土地所有權(quán)屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇,屬_________結(jié)構(gòu),定名為_________,由甲方出售。
第三條 乙方自愿向甲方購買上述樓宇內(nèi)的第_________座(幢)樓_________單元,建筑面積為_________平方尺,占地(分?jǐn)偯娣e_________平方尺)由甲方于_________年_________月_________日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
(1)人力不可抗拒的自然災(zāi)害;
。2)施工中遇到異常的困難及重大技術(shù)問題不能及時(shí)解決的;
(3)其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經(jīng)_________市有關(guān)主管部門的證明文件為依據(jù),方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價(jià)為_________元整。
付款方式由乙方按指定收款銀行付款:帳戶名稱:_________;帳號(hào):_________。
第五條 乙方如未按本合同第四條第二款付款,甲方有權(quán)追索違約利息,以應(yīng)付款之日起至付款之日止,按_________市銀行當(dāng)時(shí)貸款利率計(jì)算利息付給甲方,如逾期三十天內(nèi),仍未付所欠款項(xiàng)和利息,甲方有權(quán)單方終止合同,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時(shí),甲方可向乙方追索,如轉(zhuǎn)售盈益屬甲方所有。
第六條 甲方如未按合同第三條的規(guī)定將樓宇單元交付乙方使用,應(yīng)按合同規(guī)定交付日第二天起至交付日止,以當(dāng)時(shí)_________市銀行貸款利率計(jì)算利息,以補(bǔ)償乙方的損失。
第七條 在簽訂本合同時(shí),甲方應(yīng)將乙方原認(rèn)購時(shí)所交付的定金_________退回給乙方或抵作購樓價(jià)款。
第八條 甲方出售的樓宇須經(jīng)_________市建筑質(zhì)量檢驗(yàn)部門驗(yàn)審合格,如質(zhì)量不合格時(shí),乙方有權(quán)提出退房,退房后甲方應(yīng)將乙付款現(xiàn)在三十天內(nèi)退回乙方。
第九條 乙方在交清購樓款后,由_________市房管部門發(fā)給房產(chǎn)權(quán)證書,業(yè)主即取得出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等權(quán)利,并依照國家和_________省對(duì)_________的有關(guān)規(guī)定,享受優(yōu)惠待遇。
乙方在使用期間,有權(quán)享用與該樓宇有關(guān)連的公共通道、設(shè)施、活動(dòng)場所,同時(shí)必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會(huì)道德,維護(hù)公共設(shè)施和公共利益。
乙方所購樓宇只作_________使用。在使用期間不得擅自改變?cè)摌怯罱Y(jié)構(gòu),如有損壞應(yīng)自費(fèi)修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關(guān)土地管理規(guī)定繳納土地使用費(fèi)。
第十條 乙方所購樓宇,如發(fā)生出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等法律行為,應(yīng)經(jīng)_________市公證處辦理公證后,由_________市房產(chǎn)管理部門辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、登記手續(xù)。。
第十一條 本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。
第十二條 本合同自簽訂并經(jīng)_________市公證處公證之日起生效。
如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著友好精神協(xié)商解決,不能解決時(shí),應(yīng)提請(qǐng)_________仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或_________人民法院裁決。
第十三條 本合同共_________頁,為一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,_________市公證處一份,均具有同等效力。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
商品房買賣合同 6
原告:天津市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
住所:天津xxxxxxxxxxx
負(fù)責(zé)人:xxxxxxxxxxxx 職務(wù):董事長
被告:天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司
住所:天津xxxxxx,郵編xxxx
負(fù)責(zé)人:xxxx 電話:xxxxxx
被告:zzzzzzzzz公司
住所:天津市xxxxxxxx
負(fù)責(zé)人:xxxxxxx 電話:xxxxxxxxxxxxxxx
訴訟請(qǐng)求:
1、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司立即為原告辦理商品房買賣合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù);
2、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司向原告支付從20xx年x月xx日至房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)辦理完畢之日的違約金,支付標(biāo)準(zhǔn)為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、訴訟費(fèi)用由二被告承擔(dān);
事實(shí)和理由:
20xx年x月x日,原告和被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司(下稱“yyyyyyyyyy置業(yè)”)簽署四份《天津市商品房買賣合同》,購買天津市xxxxx樓底商四套,合同編號(hào)分別為xxxxxxxxxxxxxx(以下統(tǒng)稱“購房合同”),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買賣合同補(bǔ)充協(xié)議》,約定買賣雙方違約責(zé)任,并由被告zzzzzzzzz公司為被告yyyyyyyyyy置業(yè)提供連帶保證責(zé)任。
20xx年x月x日,原告按照約定將總房款xxx萬元支付被告,但被告yyyyyyyyyy置業(yè)至今沒有給原告辦理合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。20xx年x月xx日,原告和被告yyyyyyyyyy置業(yè)簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》進(jìn)一步明確被告yyyyyyyyyy置業(yè)的違約事實(shí)和違約責(zé)任,被告yyyyyyyyyy置業(yè)應(yīng)當(dāng)賠償原告因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失和權(quán)益,直至房屋所有權(quán)登記手續(xù)辦理完畢。
以上事實(shí),有購房合同、《商品房買賣合同補(bǔ)充協(xié)議》、《預(yù)售款專用收據(jù)》、《補(bǔ)充協(xié)議》等證據(jù)予以證明。根據(jù)我國《民法通則》及《合同法》等相關(guān)法律規(guī)定,原告依法被告履行合同義務(wù),并承擔(dān)違約責(zé)任。請(qǐng)求貴院查明事實(shí),判如所請(qǐng)。
此致
天津市xxxx人民法院
具狀人:
年 月 日
商品房買賣合同 7
賣方:______________(以下簡稱甲方)
買方:______________(以下簡稱乙方)
見證方:______________(以下簡稱丙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓甲方私人房產(chǎn)一事達(dá)成以下條款:
第一條甲方對(duì)產(chǎn)權(quán)的聲明
甲方根據(jù)國家規(guī)定,已依法取得______市_________區(qū)(縣)的房屋所有權(quán)證書,所有權(quán)證書_____字第____________號(hào)。甲方為該房屋的現(xiàn)狀負(fù)全責(zé)。該房屋的結(jié)構(gòu)為_____________________,建筑面積為_________平方米。
第二條甲方對(duì)買賣權(quán)的聲明
甲方保證該房屋是符合國家及______市房屋上市的有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī),甲方有權(quán)將該房屋上市交易。由于違反國家及______市相關(guān)政策法規(guī)而引起的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方來承擔(dān)。
第三條乙方對(duì)購買權(quán)的聲明
乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產(chǎn)權(quán)之事簽訂本協(xié)議,并認(rèn)可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第四條房屋售價(jià)
雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣元,價(jià)款合計(jì)為人民幣元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)
第五條付款方式
(一)無須銀行貸款
1、乙方應(yīng)在簽訂《______市房屋買賣合同》時(shí),支付相當(dāng)于總房款的______%的定金。
2、乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前______個(gè)工作日內(nèi),支付剩余______%房款。
(二)銀行貸款
1、乙方應(yīng)在簽訂《______市房屋買賣合同》時(shí),支付相當(dāng)于總房款的______%的定金。
2、乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前______個(gè)工作日內(nèi),支付首期房款。
3、銀行貸款部分房款按銀行規(guī)定由銀行直接支付。
第六條違約責(zé)任
1.甲、乙雙方合同簽訂后,乙方中途悔約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在______個(gè)工作日內(nèi),將乙方的已付款(不計(jì)利息)返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應(yīng)書面通知乙方,并自悔約之日起______個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2.乙方如未按本協(xié)議第五條款規(guī)定的時(shí)間付款,甲方對(duì)乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。每逾期一天,乙方應(yīng)支付甲方所應(yīng)付房款的'______%作為滯納金,逾期超過______天,即視乙方違約,定金不予返還。
3.甲方應(yīng)在獲得全部房款后______個(gè)工作日內(nèi)將房屋搬空,每逾期______天,甲方應(yīng)按乙方已付房款的______%向乙方付滯納金,逾期超過______天,即視甲方違約,乙方可要求法院強(qiáng)制執(zhí)行。
第七條房屋交付甲乙雙方就房屋交付達(dá)成以下細(xì)目:
1)沒有房屋欠帳,如電話費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)等;
2)沒有固定不可移動(dòng)裝修物品的破壞;
3)房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;
4)其它:.
第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)辦理的約定本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方應(yīng)向房屋所在區(qū)(縣)房地產(chǎn)交易所申請(qǐng)辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房屋所有權(quán)證。辦理上述手續(xù)時(shí)產(chǎn)生的稅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用,由甲乙雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在物業(yè)交驗(yàn)時(shí)提供相應(yīng)票據(jù)。
第九條有關(guān)爭議本協(xié)議未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議的附件和雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當(dāng)本合同在履行中發(fā)生爭議時(shí),雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條生效說明本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在區(qū)(縣)交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:______________ 經(jīng)辦人:______________ 電話:______________
乙方:______________ 經(jīng)辦人:______________ 電話:______________
丙方:______________
_______年_____月______日
商品房買賣合同 8
出售方(甲方):
地 址:___________________________________
郵 碼:_______________
電話:_____________
購買方(乙方):_________________________
姓名:
性 別:
出生:________年____月____日
國藉:
身份證號(hào)碼:
址:
郵 碼:
電話:
分 協(xié) 議 書
第一條 甲方經(jīng)批準(zhǔn),取得位于____市用地面積____㎡的土地使用權(quán)。 地塊編號(hào):____使用年期________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。甲方在上述土地興建XX,系____定名____,由甲方預(yù)售。
第二條乙方自愿向甲方定購上述XX的第____幢____號(hào)(第__層)。建筑面積____㎡,土地面積㎡(其中:基底分?jǐn)俖___㎡、公用分?jǐn)俖___㎡、其他____㎡)。
第三條 甲方定于________年____月____日交付乙方使用。 如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超過____天:
1。人力不可抗拒的自然災(zāi)害;
2。施工中遇到異常困難及重大技術(shù)問題不能及時(shí)解決;
3。其他非甲方所能控制的因素。 上述原因必須憑____市有關(guān)主管部門的證明文件為依據(jù),方能延期交付使用。
第四條甲乙雙方同意上述訂購之XX售價(jià)為:____單價(jià)元㎡,總金額____幣_(tái)___千____百____十____萬____千____百____十____元(小寫_____萬元)。 付款方式:乙方按甲方指定收款銀行: 帳戶名稱:________________帳號(hào):_______________ 分期(一次)付款(見附表一)
第五條乙方如未按本合同
第四條規(guī)定的時(shí)間付款,甲方有權(quán)追索違約利息。如逾期____天以上,仍未付所欠款項(xiàng)和利息,甲方有權(quán)單方終止合同,將XX出售他人。
第六條 甲方如未按本合同
第三條規(guī)定的日期交付給乙方使用,應(yīng)按合同規(guī)定交付日
第二天起計(jì)算付款利息,以補(bǔ)償乙方的損失。
第七條甲方出售的XX須經(jīng)市建筑質(zhì)量檢驗(yàn)部門驗(yàn)審合格,并負(fù)責(zé)保修半年,如質(zhì)量不合格時(shí),乙方有權(quán)提出退房,退房后甲方應(yīng)將已付款項(xiàng)及全部利息在30天內(nèi)退回乙方。
第八條 甲乙雙方在XX交付使用并付清樓款后,簽訂《房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同書》,經(jīng)市府主管部門辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù),發(fā)給《房地產(chǎn)權(quán)證》,乙方才能獲得房地產(chǎn)權(quán)。 乙方在使用期間,有權(quán)享用與該XX有關(guān)聯(lián)的公共通道、設(shè)施、活動(dòng)場所,同時(shí)必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會(huì)道德,維護(hù)公共設(shè)施和公共利益。
第九條 乙方所購XX只作____使用,在使用期間不得擅自改變?cè)揦X結(jié)構(gòu)和用途,如有損壞應(yīng)自費(fèi)修繕。 乙方購置的XX所占用的土地,按有關(guān)土地管理規(guī)定繳納土地使用費(fèi)。
第十條 預(yù)售的XX,乙方不許轉(zhuǎn)讓、抵押,否則,后果自負(fù)。
第十一條 后面的附表一、二均為本合同內(nèi)容的組成部分。
第十二條 本合同自簽訂蓋章之日起生效,如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,不能解決時(shí),按下列( )項(xiàng)解決:
1。由仲裁機(jī)關(guān)仲裁;
2。由人民法院裁判;
第十三條 本合同正本一式四份,甲乙雙方、公證機(jī)關(guān)、房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)各一份。
甲 方:____________ 乙 方:____________
代 表:____________ 代 表:
________年____月____日
________年____月____日
商品房買賣合同 9
甲方:(買方)____________________
乙方:(賣方)____________________
簽訂地點(diǎn):________________________
一、成交房屋:_____________________________________________________
二、甲方須向乙方提交____________平方米的購房計(jì)劃。
三、房屋交付日期:_______年______月______日。
四、雙方協(xié)商房屋單價(jià)一次包定。
五、乙方代收煤氣管道費(fèi)每戶____________元,電視天線費(fèi)每戶____________元。
六、預(yù)購付款結(jié)算辦法
1.簽訂協(xié)議時(shí),甲方必須向乙方交納購房定金。甲方不履行協(xié)議,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。乙方不履行協(xié)議,應(yīng)當(dāng)雙倍返還甲方定金。協(xié)議履行完定金可抵作購房價(jià)款。
2.自簽訂協(xié)議后,甲方應(yīng)在10日內(nèi)預(yù)付第一次購房價(jià)款。工程主體完工后預(yù)付第二次購房價(jià)款。工程竣工移交時(shí)結(jié)清購房價(jià)款。
甲方逾期付款,按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期滯納金。
七、乙方如因計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更等原因不能履行協(xié)議,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商可另行安排房屋,甲方亦可解除協(xié)議。乙方在___日內(nèi)返還預(yù)收房款,不計(jì)利息。
八、本協(xié)議自雙方單位蓋章、法定代表人簽章、工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證后正式生效,至乙方給甲方鑰匙之日起失效。
九、從交付房屋鑰匙之日起,在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)現(xiàn)因施工質(zhì)量影響生產(chǎn)、生活的,由乙方在限期內(nèi)負(fù)責(zé)維修。
十、產(chǎn)權(quán)歸屬:_______________________________________________________
十一、如需提供擔(dān)保,另立協(xié)議擔(dān)保書,作為本協(xié)議附件。
十二、解決協(xié)議糾紛的方式:___________________________________________
十三、本協(xié)議正本二份,副本_______份。
十四、其他約定事項(xiàng):______________________________________________ __
甲方(買方)______________ 乙方(賣方)_____________
單位名稱(章)____________ 單位名稱(章)___________
地址:______________________ 地址:_____________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_______________
委托代理人:________________ 委托代理人:_______________
電話:______________________ 電話:_____________________
開戶銀行:__________________ 開戶銀行:_________________
賬號(hào):______________________ 賬號(hào):_____________________
郵政編碼:__________________ 郵政編碼:_________________
鑒(公)證意見:__________________
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)____________
經(jīng)辦人:__________________________
商品房買賣合同 10
賣方(以下簡稱甲方):_________
買方(以下簡稱乙方):_________
甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,通過_________方式,取得_________市_________區(qū)(縣)_________地塊的土地使用塊,土地面積為_________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,國有土地使用證號(hào)為_________。甲方在上述地塊上建設(shè)的_________現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權(quán)證(證號(hào)為_________)。經(jīng)_________市房屋土地管理局審核,準(zhǔn)予上市銷售,_________市商品房銷售許可證號(hào)為_________。
乙方自愿購買甲方的_________房屋,房屋用途為_________。甲方出售該房屋時(shí)亦同時(shí)房屋分?jǐn)偟耐恋厥褂妹娣e轉(zhuǎn)讓給乙方。
雙方經(jīng)協(xié)商,就上述房屋的買賣事宜,訂立本契約。
第一條_________房屋,建筑面積為_________平方米(含共有共用面積),房屋狀況詳見附件,土地面積_________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過戶之日起至_________年_________月_________日止。
上述面積已經(jīng)_________房地局測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣_(tái)________元,價(jià)款合計(jì)為(大寫)_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整(小寫:_________元)。乙方預(yù)付的定金______元,在乙方最后一次付款時(shí)轉(zhuǎn)為購房價(jià)款。
第三條乙方同意在本契約簽定_________日內(nèi)將購房價(jià)款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:
銀行帳號(hào):
第四條甲方同意在_________年_________月_________日前將房屋交付給乙方。交付時(shí),甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《_________市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點(diǎn):_________。
甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《_________市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自房屋交付之日起對(duì)乙方購置的房屋進(jìn)行保修。
第五條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會(huì)或業(yè)主管理委員會(huì)未選定物業(yè)管理機(jī)構(gòu)之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)管理。
第六條雙方同意在簽定本契約后三十日內(nèi),持本契約和有關(guān)資料到_________市_________房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬資料。
辦理上述手續(xù)時(shí)發(fā)生的稅費(fèi),由雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。
第七條本契約生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實(shí)際交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價(jià)款金額的萬分之_________(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過_________日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權(quán)終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方除在契約終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價(jià)款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率人民幣計(jì)算。
第八條本契約生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實(shí)際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價(jià)款的萬分之_________(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過_________日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達(dá)乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價(jià)款退還給乙方。
第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事宜,雙方可另簽補(bǔ)充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽定的補(bǔ)充協(xié)議,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本契約在履行中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第_________(大寫數(shù)字)種方式解決糾紛。
(一)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁。
(二)任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本_________份,房地產(chǎn)交易管理部門壹份,_________。
甲方:_________(簽章) 乙方:_________(簽章)
法定代表人:_________(簽字) 法定代表人:_________(簽字)
身份證號(hào)碼:_________ 身份證號(hào)碼:_________
地址:_________ 地址:_________
聯(lián)系電話:_________ 聯(lián)系電話:_________
郵政編碼:_________ 郵政編碼:_________
代理人:_________ 代理人:_________
聯(lián)系電話:_________ 聯(lián)系電話:_________
簽約地點(diǎn):_________
簽約時(shí)間:_________年_________月_________日
商品房買賣合同 11
甲方(賣方):_________身份證號(hào):_________
乙方(買方):_________身份證號(hào):_________
甲、乙雙方就位于_________(注意:應(yīng)與商鋪產(chǎn)權(quán)證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜,根據(jù)《合同法》、《城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律之規(guī)定,雙方在遵循平等自愿、誠實(shí)信用的原則下,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方受讓甲方位于_______________,商鋪具體狀況如下:
。1)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為_________,土地使用權(quán)證號(hào)為_________ 。
。2)商鋪?zhàn)湓赺________,結(jié)構(gòu)為磚混_________;
(3)商鋪產(chǎn)權(quán)面積_________平方米。
。4)商鋪占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為國有,國有土地使用權(quán)以出讓方式獲得;
。5)商鋪目前部分被租賃(承租人為_________,租期截止為_________,租金為_________,具體詳見租賃合同)。
以上系甲方對(duì)商鋪基本情況的陳述,甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的商鋪擁有完全的所有權(quán)、處分權(quán)和收益權(quán),不存在任何權(quán)利瑕疵(包括但不限于抵押權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)等)。乙方以甲方的保證和陳述為基礎(chǔ),決定整體買受上述商鋪。
甲方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關(guān)租賃性質(zhì)的合同,原租賃合同在未征得乙方書面同意的情況下不得展期、續(xù)租。否則導(dǎo)致商鋪遲延交付的,甲方應(yīng)按每遲延一日_________元的標(biāo)準(zhǔn)向乙方承擔(dān)違約金。
第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述商鋪轉(zhuǎn)讓包干價(jià)款共計(jì)人民幣_(tái)________萬元,小寫(_________元)。
乙方的付款方式和付款期限:
本合同生效后乙方應(yīng)向甲方支付給定金人民幣_(tái)________萬元,合同履行過程中該定金可抵作購商鋪款。
甲方應(yīng)在合同生效后_________日內(nèi)將商鋪過戶至乙方名下,乙方應(yīng)在妥商鋪過戶手續(xù)的當(dāng)日將余款_________元一并付清。
第三條上述商鋪的過戶費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第四條甲、乙雙方對(duì)商鋪的責(zé)任界定以過戶為準(zhǔn),過戶前所有的費(fèi)用(包括但不限于水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租金等)由甲方承擔(dān)或享有;過戶后所有的費(fèi)用(包括但不限于水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租金等)由乙方承擔(dān)或享有。
第五條如因甲方原因?qū)е律鲜龅纳啼仧o法按照合同約定的時(shí)間辦理過戶手續(xù)給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權(quán)單方解除合同,甲方除應(yīng)立即退還乙方已付款項(xiàng)外,還應(yīng)向乙方支付違約金_________元。
如因乙方原因?qū)е律啼仧o法與甲方履行合同(即過戶至乙方),視為乙方重大違約,甲方有權(quán)單方解除合同并沒收乙方訂金。
第六條本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方均有權(quán)向商鋪所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第七條合同未盡事宜,經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以訂立補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
第八條本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_________
乙方:_________
住所地:_________
住所地:_________
電話:_________
電話:_________
身份證號(hào)碼:_________
身份證號(hào)碼:_________
_________年_________月_________日
商品房買賣合同 12
合同雙方當(dāng)事人:_________
出售方(甲方):_________
注冊(cè)地址:_________
營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):_________
法定代表人:_________
聯(lián)系電話:_________
認(rèn)購方(乙方):_________
身份證號(hào)碼(或營業(yè)執(zhí)照號(hào)):_________
地址:_________
電話:_________
甲、乙雙方本著誠實(shí)信用、互惠互利的原則,就乙方受讓甲方鋪位產(chǎn)權(quán)有關(guān)事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議以便共同遵守:
1.轉(zhuǎn)讓鋪位基本情況
1.1.地址:位于_________現(xiàn)代商業(yè)中心(項(xiàng)目推廣名)_________區(qū)_________層_________號(hào)_________鋪位(以下稱“該鋪位”,)
1.2.該鋪位建筑面積共_________平方米,(其中套內(nèi)建筑面積平方米,分?jǐn)偨ㄖ娣e_________平方米,層高_(dá)________米。(以上面積均以《房地產(chǎn)權(quán)證》登記的面積為準(zhǔn));
1.3.聚福現(xiàn)代商業(yè)中心(項(xiàng)目推廣名)甲方已于_________年_________月_________日申請(qǐng)產(chǎn)權(quán)登記,并領(lǐng)取了《房地產(chǎn)權(quán)證》,證號(hào)為_________。乙方所購買的商鋪可辦理分證登記手續(xù);
1.4.乙方對(duì)甲方擬轉(zhuǎn)讓的商鋪的現(xiàn)狀已充分了解,并愿意購買該商鋪。
2.購買價(jià)款及付款方式
2.1.雙方約定該鋪位之計(jì)價(jià)面積以建筑面積為標(biāo)準(zhǔn),該鋪位之轉(zhuǎn)讓單價(jià)為每平方米人民幣_(tái)________元(¥_________元);總價(jià)為人民幣_(tái)________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾元整(¥_________元)。
2.2.付款方式(在以下方式中以“√”選擇其中一種):□一次性付款乙方須于_________年_________月_________日前將房款一次性支付完畢;□免息分期付款
。1)首期轉(zhuǎn)讓款:轉(zhuǎn)讓價(jià)50 %,即¥_________元,乙方須于_________年_________月_________日前支付;
。2)二期轉(zhuǎn)讓款:轉(zhuǎn)讓價(jià)50 %,即¥_________元,二期轉(zhuǎn)讓款必須在首期轉(zhuǎn)讓款支付后15日內(nèi)一次性支付。
甲方銷售商鋪收款銀行帳戶如下:
戶名:_________
開戶行:_________
帳號(hào):_________
3.交鋪時(shí)間
3.1.乙方將所有房款付清給甲方之日視為該商鋪交付之日;
3.2.自該商鋪交付之日起30天后起計(jì),甲方應(yīng)按《委托經(jīng)營管理協(xié)議》的約定向乙方支付租金收益;
3.3.該商鋪的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
4.登記過戶手續(xù)辦理
4.1.本合同簽訂之日起九個(gè)月內(nèi),甲、乙雙方應(yīng)攜帶有關(guān)資料到東莞市房產(chǎn)管理局辦理過戶分證手續(xù)。
4.2.自辦理過戶分證手續(xù)之日起180天內(nèi),甲方應(yīng)將辦理過戶后的《房地產(chǎn)權(quán)證》交付給乙方。
5.面積確認(rèn)及面積差異處理
5.1.根據(jù)買賣雙方選擇的計(jì)價(jià)方式,本條規(guī)定以建筑面積為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理;
5.2.合同約定計(jì)價(jià)面積與實(shí)測計(jì)價(jià)面積有差異的,以實(shí)測計(jì)價(jià)面積為準(zhǔn),并按照合同第1.2條及第2.1條約定據(jù)實(shí)計(jì)價(jià)結(jié)算。
6.鋪位管理及委托經(jīng)營
6.1.甲方負(fù)責(zé)該鋪位之統(tǒng)一規(guī)劃,樹立市場形象,提供商業(yè)信息咨詢及承擔(dān)鋪位的物業(yè)管理職能;
6.2.該鋪位轉(zhuǎn)讓時(shí),乙方需按《委托經(jīng)營管理協(xié)議》的約定將該鋪位委托給甲方或甲方指定的公司實(shí)行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一招租,整體規(guī)劃經(jīng)營。
7.稅務(wù)承擔(dān)
經(jīng)雙方協(xié)商同意按第_________種方法處理:
7.1.辦理上述房地產(chǎn)過戶所需繳納的稅、費(fèi),由甲、乙雙方按規(guī)定各自負(fù)責(zé)。
8.雙方權(quán)利義務(wù)
8.1.甲方權(quán)利義務(wù)
8.1.1.有權(quán)按時(shí)足額收取轉(zhuǎn)讓價(jià)款;
8.1.2.應(yīng)當(dāng)按時(shí)將符合約定之該鋪位交付給乙方;
8.1.3.對(duì)該項(xiàng)目提供有償?shù)奈飿I(yè)管理服務(wù)。
8.2.乙方權(quán)利義務(wù)
8.2.1.有權(quán)按時(shí)接收該鋪位;
8.2.2.應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額支付該鋪位之轉(zhuǎn)讓價(jià)款;
8.2.3.委托期滿后,如乙方需要改變商鋪的經(jīng)營范圍,需經(jīng)聚,F(xiàn)代商業(yè)中心的全體業(yè)主半數(shù)以上同意;如乙方不同意甲方之統(tǒng)一經(jīng)營管理,甲方在同等條件下有權(quán)優(yōu)先購買該鋪位。
8.2.4.向甲方交付相關(guān)的物業(yè)管理費(fèi)用。
9.合同的變更和解除
發(fā)生下列情況之一時(shí),可變更或解除合同,但雙方必須就此簽署書面變更或解除合同:
9.1.由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行;
9.2.由于一方或雙方違約,嚴(yán)重影響了守約方的經(jīng)濟(jì)利益,使合同履行成為不必要;
9.3.情況發(fā)生變化,經(jīng)雙方協(xié)商同意變更或解除合同。
10.回購條款
10.1.乙方在本合同簽署并支付清轉(zhuǎn)讓價(jià)款十二個(gè)月后,三十六個(gè)月內(nèi)可要求甲方以本合同價(jià)款回購,而甲方不得推諉,但由此產(chǎn)生的所有相關(guān)稅、費(fèi)概由乙方承擔(dān)。
11.違約責(zé)任
11.1.甲方應(yīng)在悔約之日起七天內(nèi)將所收定金及購房款退還給乙方,另按房款的30%賠償給乙方;
11.2.甲方逾期辦證時(shí),每逾期一日,按乙方已付款的日萬分之三計(jì)付滯納金給乙方;逾期超過180日時(shí),乙方有權(quán)解除本合同,解除本合同時(shí),甲方除應(yīng)付滯納金外,還應(yīng)按乙方已付款的30%支付賠償金給乙方;
11.3.乙方?jīng)Q定中途不買時(shí),作乙方悔約處理,本合同即告解除,乙方所交定金及房款,甲方不予退回;
11.4.乙方逾期支付購房款時(shí),每逾期一日,乙方按應(yīng)付未付款的日萬分之三支付滯納金給甲方;逾期超過180日,甲方有權(quán)解除本合同,解除本合同時(shí),乙方除應(yīng)付滯納金外,還應(yīng)按房款的30%支付賠償金給甲方。違約金可由甲方在乙方已付房款中扣除。
12.不可抗力
12.1.雙方對(duì)不可抗力且自身無過失造成延誤或不能履行合同義務(wù)均不負(fù)責(zé)任。
13.法律適用及管轄
13.1.本合同之簽署及履行,均適用中華人民共和國之法律(包括法規(guī),司法解釋等廣義上之法律)。
14.爭議的解決
14.1.本合同履行過程中如有爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;
14.2.如果協(xié)商不成,任何一方均向東莞市的人民法院起訴。
15.通知
15.1.本合同項(xiàng)下之一切通知、請(qǐng)求、要求或其他函件均應(yīng)采取書面形式,上述通知,請(qǐng)求或其他函件在發(fā)出方按本合同所列之聯(lián)系資料發(fā)出掛信后生效;
15.2.任何一方均可改變其地址或電話,傳真號(hào)碼,但須按本合同允許之方式告知對(duì)方更改情況。
16.其他
16.1.本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商簽署補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定,補(bǔ)充協(xié)議為本合同有效組成部分,與本合同具有同等法律效力;
16.2.本合同一式四份,甲方執(zhí)兩份,見證單位、乙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力;
16.3.本合同由雙方共同簽署并經(jīng)見證后生效;
16.4.以下附件作為合同的一部份,與本合同同時(shí)生效。
附件一:甲方《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件;
甲方:(蓋章)_________
法定代表人:_________
乙方(簽名/蓋章):_________
身份證號(hào)碼(或營業(yè)執(zhí)照號(hào)):_________
簽約日期:_________年_________月_________日
簽約地點(diǎn):_________
商品房買賣合同 13
出賣人:
注冊(cè)地址:
法定代表人:蔡建新
買受人:朱巖竣
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議: 一、20xx年3月18日,出賣人與買受人簽訂商品房買賣合同,合同約定,出賣人將百萬莊商品房第三幢六號(hào)房出售給買受人,現(xiàn)對(duì)該商品房買賣合同第六條第十五條第三款予以變更。
二、該商品房買賣合同第六條及第十五條第三款變更為:“買受人以分期付款的方式向出賣人支付房款,總房款為694915.15元,買受人自本協(xié)議簽訂之日起,每半年支付房款 元,在三年內(nèi)付清全部房款”。
三、如買受人未能按上述期限支付房款,仍按原商品房買賣合同
第七條承擔(dān)違約責(zé)任。
四、其他事項(xiàng)約定:以原出賣人及買受人20xx年3月18日簽訂商品房買賣合同為準(zhǔn)。
五、在本協(xié)議有效期內(nèi),買賣雙方不得擅自變更或解除本協(xié)議。需變更協(xié)議條款時(shí),應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意。
六、買賣雙方在履行協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決。協(xié)商或調(diào)解不成,向出賣人所在地人民法院起訴。
七、本合同由買賣雙方簽字并加蓋單位公章后生效。
八、本協(xié)議正本一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
出賣人:
買受人:
___年___月___日
商品房買賣合同 14
賣方(下稱甲方)_________
買方(下稱乙方)_________
甲方按照《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等規(guī)定,已合法取得南京市_________區(qū)_________地塊_________平方米國有土地使用權(quán),土地使用權(quán)年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,甲方在上述土地上建設(shè)的商品房項(xiàng)目名稱_________坐落_________.項(xiàng)目總平面見附件1.
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就上述項(xiàng)目之商品房買賣,訂閱本契約。
注意
1、如房屋為共有,共同購買人的名字要寫全。
2、看清土地使用權(quán)的年限以避免權(quán)益受損。
3、此條為買賣契約標(biāo)的的詳細(xì)狀況,應(yīng)盡量詳盡、明確,以便交付、驗(yàn)收時(shí)對(duì)照。
第一條:標(biāo)的
第一款:乙方向甲方購買上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋;該房屋使用功能為
住宅(住宅/辦公/商業(yè))
該房屋主體建筑總層數(shù)_________層,其中_________米以下_________層,_________米以上_________層;屬框架框架/框剪/磚混)結(jié)構(gòu),層高_(dá)________米。
該房屋建筑面積_________平方米,其中套內(nèi)建筑面積_________平方米,公用分?jǐn)偯娣e_________平方米。
與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配套設(shè)施及其標(biāo)準(zhǔn)見附件2,該房屋的套型及分層平面位置見附件3,裝修裝飾及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)見附件4.
第二款:本契約所稱“該房屋”,包括其占用土地范圍內(nèi)國有土地使用權(quán),該房屋的土地面積在乙方辦理國有土地使用權(quán)登記時(shí)由政府主管部門核定。
第三款:甲方已申領(lǐng)寧內(nèi)銷_________第_________號(hào)《南京市商品房銷售/外銷許可證》,依法可以銷售該房屋。
注意
1、審查開發(fā)商的銷售許可證所列房屋是否已包含所要購買的房屋在內(nèi)。
2、不要疏漏層高,注明套內(nèi)建筑面積及公用分?jǐn)偯娣e。
第二條:價(jià)格
乙方購買該房屋以建筑面積計(jì)算單價(jià)為_________元/平方米,房款合計(jì)(大寫_________元整)(小寫:_________),幣種為人民幣。
注意:購房單價(jià)應(yīng)以雙方實(shí)際商定的價(jià)格為準(zhǔn),謹(jǐn)防出現(xiàn)多重價(jià)格,如有讓利,應(yīng)當(dāng)明示。
第三條:定金及其處理辦法
第一款:乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方支付定金(大寫_________萬)(小寫:_________元),幣種為人民幣。
第二款:甲乙雙方履行契約時(shí),定金按下列第_________種方式處理:
1.在乙方履行附件5最后一次付款時(shí),充抵房款。
2.在空白時(shí),甲方一次性返還乙方。
注意:為使購房手續(xù)簡化,此款建議選擇第一種方式處理。
第四條:付款方式及時(shí)間
第一款:乙方按照本契約附件5載明的付款方式和時(shí)間向甲方支付房款。
第二款:如乙方違反本契約附件5的約定,乙方承擔(dān)下列第2種違約責(zé)任;但甲方解除本契約的除外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息,向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金。
2.按照每萬分之_________計(jì)算,向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。
3._________
第三款:(以下適用于一次性付款)經(jīng)甲方催告后_________天內(nèi),乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達(dá)到總房款式_________%的,甲方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方于解除本契約后15天內(nèi)將已付房款退還乙方,定金不返還;乙方按總房款的_________%向甲方支付賠償金.
注意:賠償金的比例與甲方違約的情形應(yīng)當(dāng)對(duì)等,購房者更要考察甲、乙雙方哪一方違約的可能性最大。
2._________
第四款:(以下適用于分期付款)經(jīng)甲方催告后_________天內(nèi),乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達(dá)到總房款_________%的,甲方有權(quán)要求乙方支付全部房款或解除本契約,甲方解除本契約時(shí),按下列第1種方式處理:
1.甲方于解除本契約后_________天內(nèi)將已付房款退還乙方,定金不返還;乙方按總房款的_________%向甲方支付賠償金。
注意:提示事項(xiàng)同上
2._________
第五款:(以下適用于分期付款方式)甲乙雙方解除本契約時(shí),按以下約定處理:
_________
注意:
1、就付款方式的期限以及遲延付款所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任須明確約定,以防產(chǎn)生糾紛無約可依。
2、如果選擇按揭的方式支付房款,注意約定如貸款不獲銀行批準(zhǔn)時(shí)的解決辦法和處理方式。
第五條:(本條適用于預(yù)售商品房)預(yù)售款的專用
第一款:該房屋竣工前,《_________》商品房的預(yù)售款應(yīng)用于有關(guān)該房屋的工程建設(shè),由開戶銀行監(jiān)管。
第二款:甲方如將該預(yù)售款挪作他用,視為甲方可能喪失履行債務(wù)能力;乙方有權(quán)中止履行本契約,甲方在_________天內(nèi)不提供相應(yīng)擔(dān)保的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后_________天內(nèi)將已收房款及雙倍定金返還乙方;并按總房款的_________%向乙方支付賠償金。
注意:賠償金的比便應(yīng)不低于乙方按揭貸款的利率,否則購房者的權(quán)益無法得以真正的維護(hù),最終遭受損失的仍將是購房者。
2._________
第六條:房屋交付時(shí)間
第一款:甲方應(yīng)于_________年_________月_________日前將該房屋交付乙方。
第二款:甲方逾期交付該房屋的,甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任;但乙方解除本契除外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息計(jì)算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
2.按照每天萬分之_________計(jì)算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
3._________
注意:
1、選擇第2種方式處理的應(yīng)注意違約金的比例與乙方逾期付款的違約金等。
2、有些開發(fā)商往往要會(huì)求購房者給予以3個(gè)月左右的交付寬限期,但并不承擔(dān)違約責(zé)任,此處“陷阱”一定要防。
第三款:甲方逾期交付該房屋,經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)仍未履行的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第1種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi)將已收房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款_________%向乙方支付賠償金。
注意:
1、逾期交房的催告期不要約定太長。
2、在選擇解約的情形下,違約金的比例應(yīng)高于銀行貨款利率,以防開發(fā)商在房屋漲價(jià)時(shí),不惜違約而另賣高價(jià)。
2._________
第七條:(本條適用于分期建設(shè)、分期驗(yàn)收交付的項(xiàng)目)公共配套設(shè)施的交付時(shí)間
第一款:甲方應(yīng)按附件2載明的時(shí)間將與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配配套設(shè)施交付使用。
第二款:如甲方逾期交付上述公共配套設(shè)施的,甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任;但乙方解除本契約的除外:
1.按照每天萬分之_________計(jì)算,向乙方支付已收房款逾期期間的違約金。
注意:此處應(yīng)明確約定清楚,有些開發(fā)商經(jīng)常將此處填為空白,而交房時(shí),很多配套設(shè)施如道路、水、電、氣等根本無法使用,以致房屋實(shí)際無法使用,貽害不淺。
2.雙方約定其他處理方式。
第三款:甲方未按前款約定的時(shí)間交附件2中第1-6項(xiàng)公共配套設(shè)施,經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)甲方仍未履行的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第1種方式處理:
注意:明確注明,如道路、綠化、水、電、氣、防盜系統(tǒng)等。
1、甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi),將已將房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款的_________%向乙方支付賠償金。
2、_________
第八條:房屋交付標(biāo)準(zhǔn)
第一款:甲方應(yīng)按第一條約定的標(biāo)準(zhǔn)交付該房屋。
第二款:第一條約定的該房屋建筑面積為甲方預(yù)測,如與實(shí)際交付的面積有誤差,按照下列第_________種方式處理:
1.按《南京市房地產(chǎn)交易管理辦法》第17條規(guī)定的處理辦法執(zhí)行。
2.按建設(shè)部《商品房銷售管理辦法》的規(guī)定處理。
注意:
1、面積誤差選擇按《南京市房地產(chǎn)交易管理辦法》或建設(shè)部《商品房銷售管理辦法》的規(guī)定處理,不能選擇按實(shí)際面積多退少補(bǔ)。
第三款:甲方交付該房屋與第一條約定標(biāo)準(zhǔn)不符合的,甲方承擔(dān)下列第1種違約責(zé)任,但本條前款和第4、5款另有約定除外;乙方也可以解除本契約:
1.單價(jià)降低每平方米_________元,并一交付該房屋后30天內(nèi)與乙方結(jié)算。
注意:此處交付的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括房屋結(jié)構(gòu)、層高、室內(nèi)及公用分?jǐn)偯娣e,如不符合要求,則乙方有權(quán)選擇解除合同,甲方降價(jià)或甲方按總房款的百分之_________承擔(dān)責(zé)任,并加倍賠還定金。此處用“空白”是不明智的。
2._________
第四款:甲方交付該房屋的公共配套設(shè)施低于附件2約定標(biāo)準(zhǔn)的,甲方承擔(dān)下列第1種違約責(zé)任;甲方低于附件2約定標(biāo)準(zhǔn)交付附件2中第_________項(xiàng)公共配套設(shè)施的,乙方也可以解除本契約:
1.單價(jià)降低每平方米_________元,并于交付后30天內(nèi)與乙方結(jié)算。
2.采取補(bǔ)救措施使其達(dá)到附件2約定標(biāo)準(zhǔn)。
3._________
注意:如甲方交付房屋的公共配套設(shè)施裝飾裝修低于約定標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)具體情況約定由甲方進(jìn)行補(bǔ)償,直至解除契約。
第五款:甲方交付該房屋的裝修及設(shè)備低于附件4約定標(biāo)準(zhǔn)的,甲方承擔(dān)上列第1種違約責(zé)任:
1.按有關(guān)裝飾裝修及設(shè)備的重置價(jià)差價(jià)雙倍賠償乙方。
2.采取補(bǔ)救措施使其達(dá)到附件4約定標(biāo)準(zhǔn)。
3._________
注意:此處可約定,如爭取補(bǔ)救措施仍不能達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)的,則按重置差價(jià)雙倍賠償乙方。
第六款:乙方依本條上述約定解除本契約時(shí),按下列第1種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi),將已收房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款的_________%向乙方支付賠償金。
2._________
第九條:工程質(zhì)量驗(yàn)收
第一款:甲方取得有關(guān)工程驗(yàn)收合格證明文件后,方可將該房屋交付乙方使用。
第二款:該房屋交付后,如有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)責(zé)令停止使用的,甲方承擔(dān)下列第1種責(zé)任:
1.視同甲方自始未交付該房屋,并賠償乙方因此蒙受的一切損失。
2._________
注意:可選擇甲方承擔(dān)第一種責(zé)任。
第十條:房屋交接手續(xù)
第一款:甲方交付該房屋時(shí),應(yīng)書面通知乙方;乙方應(yīng)在書面通知送達(dá)之日起30天內(nèi)對(duì)該房屋進(jìn)行驗(yàn)收并與甲方辦理交接手續(xù),甲乙雙方交接鑰匙,簽署房屋交接單(見附件6),即為交付。
第二款:若乙方在上述書面通知送達(dá)之日起30天內(nèi)未對(duì)該房屋進(jìn)行驗(yàn)收的,按下列第_________種方式處理:
1.甲方按每天_________元向乙方收取房屋管理費(fèi);該房屋毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
2.注意:此處交接時(shí)間不宜太短且管理費(fèi)不宜太高。
第十一條:質(zhì)量保證書和使用說明書
甲方交付該房屋時(shí),應(yīng)當(dāng)向乙方提供附件6《質(zhì)量保證書》和附件7《使用說明書》。
第十二條:房屋保修
第一款:保修期按甲方提供的《質(zhì)量保證書》執(zhí)行,但該《質(zhì)量保證書》規(guī)定的保修期不得短于國家規(guī)定最低保修期。保修期自該房屋交付之日起計(jì)算。
第二款:該房屋在保修期內(nèi)因質(zhì)量問題造成乙方經(jīng)濟(jì)損失的,甲方按下列第_________種約定賠償乙方:
1.乙方實(shí)際損失。
2._________
注意:此處可約定實(shí)際損失的范圍。
第三款:該房屋在保修期內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量問題,嚴(yán)重影響正常使用的,經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定系甲方責(zé)任的,乙方有權(quán)解除本契約。
第十三條:物業(yè)管理
有關(guān)該房屋的物業(yè)管理約定見附件8.
第十四條:權(quán)利瑕疵擔(dān)保
第一款:下述第三人對(duì)該房屋享有下列第_________項(xiàng)權(quán)利;甲方保證,該第三人已書面同意甲方將該房屋出賣給乙方:
1._________(第三人)的抵押權(quán)。
2.承租人(第三人)_________的權(quán)利。
注意:
1、盡可能不購買存在權(quán)利瑕疵的房屋。
2、可以該房屋有對(duì)外出租,抵押的情形,應(yīng)予明確。
3、可以補(bǔ)充約定如甲方隱瞞權(quán)利瑕疵情況下的賠償責(zé)任。
3._________
第二款:甲乙雙方按下列第_________種方式處理上述第三人權(quán)利:
1.(以下適用于抵押權(quán))甲方應(yīng)于本契約生效后_________天內(nèi)取得上述第三人不向乙方主張上述抵押權(quán)的書面保證,并于辦理該房屋產(chǎn)權(quán)交易過戶手續(xù)前消滅該抵押權(quán)。否則乙方有權(quán)立即解除本契約,并要求甲方賠償占總房款_________%的賠償金。
(以下適用于承租人的權(quán)利)甲方應(yīng)于本契約生效后_________天內(nèi)征得上述第三人同意,從_________時(shí)起將甲方的有關(guān)租賃合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方;并對(duì)預(yù)收租金按實(shí)與乙方結(jié)算。
2.雙方約定的其他處理方式。
第十五條:產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)
第一款:該房屋交付后90天內(nèi),甲乙雙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備完備的資料,協(xié)助對(duì)方輸該房屋產(chǎn)權(quán)交易過戶及申領(lǐng)有關(guān)權(quán)證手續(xù)。
第二款:如違反前款約定,則不協(xié)助方向?qū)Ψ匠袚?dān)上列第1種違約責(zé)任:
1.按每天_________元計(jì)處,不協(xié)助方向?qū)Ψ街Ц队馄谄陂g的違約金。
注意:應(yīng)約定如果甲方的原因現(xiàn)使乙方不能取得房地產(chǎn)證的情形如何處理及賠償責(zé)任。
2._________
第十六條:通訊
一方向?qū)Ψ桨l(fā)送的有關(guān)本契約的通訊,以本契約載明的通訊地址為送達(dá)目的地。若需變更通訊地址,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方;否則,造成有關(guān)通訊不能送達(dá)或送達(dá)不到的,在一定合理期限后即視為送達(dá)。
第十七條:期間
本契約關(guān)于期間的約定適用《中華人民共和國民法通則》關(guān)于期間的規(guī)定。
第十八條:生效條件
甲乙雙方約定,本契約在南京市房地產(chǎn)市場管理處辦理登記手續(xù)后生效。
第十九條:爭議解決方式
因本契約的訂立、效力、履行、變更和轉(zhuǎn)讓及終止等發(fā)生爭議的,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第1種方式解決:
1.人民法院提起訴訟;
2.向南京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
3.向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
注意:解決爭議的方式只能選擇一種。建議選擇向人民法院提起訴訟。
第二十條:附件及空格部分填寫內(nèi)容的效力
本契約未盡事宜,甲乙雙方可簽訂作為附件9的補(bǔ)充協(xié)議。本契約的附件是本契約不可分割的組成部分,本契約及其附件內(nèi)空格部分填寫的內(nèi)容與鉛印部分具有同等法律效力。
第二十一條:文字
甲乙雙方以本契約的漢語文本為正式文本;若其他文字文本與漢語文本有沖突,以漢語文本為準(zhǔn)。
第二十二條:合同文本及留存
本契約一式五份;正本二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;副本三份,甲方一份,乙方一份,南京市房地產(chǎn)市場管理處一份。
附件
附件1、總平面圖(略)
注意:索要并粘貼總平面圖,以防小區(qū)總體規(guī)劃的隨意變更。
附件2、公共配套設(shè)施
甲方應(yīng)按照下列標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間交付與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配套設(shè)施:
1.名稱:_________
標(biāo)準(zhǔn):_________
交付時(shí)間:_________
2.名稱:_________
標(biāo)準(zhǔn):_________
交付時(shí)間:_________
3.名稱:_________
標(biāo)準(zhǔn):_________
交付時(shí)間:_________
4.名稱:_________
標(biāo)準(zhǔn):_________
交付時(shí)間:_________
5.名稱:_________
標(biāo)準(zhǔn):_________
交付時(shí)間:_________
6.名稱:_________
標(biāo)準(zhǔn):_________
交付時(shí)間:_________
附件3、套型及分層平面位置圖(略)
注意:
1、套型圖應(yīng)當(dāng)標(biāo)明尺寸,以房屋結(jié)構(gòu)隨意變動(dòng)。
2、層平面位置圖應(yīng)標(biāo)明所購房屋的具體位置。
附件4、裝飾裝修及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)
注意:交付標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)盡量詳細(xì)、具體,用材應(yīng)當(dāng)明確面非簡單的“毛坯”、“豪華”等形容詞。
地面:_________
天花:_________
單元防盜們:_________
分戶門:_________
內(nèi)們:_________
窗:_________
內(nèi)墻:_________
外墻:_________
廚房:_________
衛(wèi)生間:_________
附件5、付款方式及時(shí)間
注意:付款方式,時(shí)間應(yīng)明確、具體,如選擇按揭的應(yīng)約定按揭申請(qǐng),如不被銀行接受怎么辦。對(duì)已付房款及定金如何處理.
附件6-1質(zhì)量保證書
房屋交接單
甲方:_________
乙方:_________
物業(yè)管理公司:_________
房屋座落:_________
交接日期:_________
交接情況
1、鑰匙:_________
2、水表、電表齊全,運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
3、燈具、開關(guān)、插座按圖施工,不缺件,使用正常。
4、水龍頭齊全,不滲水、滴漏,使用良好。
5、下水暢通,無阻塞現(xiàn)象。
6、門窗開關(guān)靈活,五金配套齊全,玻璃完好。
7、地面平整,無跑砂現(xiàn)象;墻面粉刷完好。
8、廚房設(shè)備、設(shè)施:
9、衛(wèi)生間設(shè)備、設(shè)施:
10、_________
以上各條經(jīng)雙方核驗(yàn)合格后簽字。
甲方簽署:_________
乙方簽署:_________
物業(yè)公司簽署:_________
附件6-2質(zhì)量保證書
說明事項(xiàng)
保證人(甲方)_________
保修實(shí)施單位:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
報(bào)修電話:_________
監(jiān)督電話:_________
1、保證人保證在本保證書規(guī)定的保修范圍和保修期限內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任。
2、在保修期間內(nèi)屬于保修范圍內(nèi)的質(zhì)量問題,請(qǐng)業(yè)主填寫《房屋質(zhì)量問題通知書》投寄保證人或撥打報(bào)修電話。
3、在收到《房屋質(zhì)量問題通知書》或接到報(bào)修電話后,保證人將及時(shí)派人調(diào)查核實(shí);確系保修范圍之內(nèi)的,將在三天內(nèi)安排人員人門維修。
4、若確系業(yè)主非正常使用以及超過設(shè)計(jì)要求承受能力的自然災(zāi)害造成的質(zhì)量問題,保證人不負(fù)責(zé)保修;但可接受業(yè)主委托,提供維修服務(wù)。
5、保證人將對(duì)維修人員的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度進(jìn)行反饋跟蹤。業(yè)主接受保修范圍內(nèi)的維修服務(wù)均可獲得《維修完畢顧客意見單》一份,特殊情況可撥打監(jiān)督電話舉報(bào)。
附件6-3質(zhì)量保證書
保修范圍及期限
自房屋交付使用之日起,房屋工程質(zhì)量保修期如下:
1、基礎(chǔ)設(shè)施、房屋的地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu),為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限。
2、房屋防水、有防水要求的衛(wèi)生間、廚房、房間和外墻面的防滲漏,為_________年(不低于5年)
3、供熱與供冷系統(tǒng),為_________個(gè)采暖期、供冷期(不低于2個(gè))
4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修,為_________年(不低于2年)
5、墻面、頂棚抹灰層脫落,為_________年(不低于1年)
6、地面空鼓開裂、大面積起砂,為_________年(不低于1年)
7、門窗翹裂、五金件損壞,為_________年(不低于1年)
8、管道堵塞,為_________個(gè)月(不低于2個(gè)月)
9、衛(wèi)生潔具,為_________年(不低于1年)
10、燈具、電器開關(guān),為_________個(gè)月(不低于6個(gè)月)
商品房買賣合同 15
原告:_______________,女,_______________年_______________月_______________日出生,_______________族,住成都市高新區(qū)蘭天路號(hào)棟25號(hào)。身份證號(hào):_______________
被告:_______________,住所地:_______________。
法定代表人:_______________
工商登記注冊(cè)號(hào):_______________
訴訟請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求判令被告承擔(dān)逾期交房的違約金7608、58元。
2、請(qǐng)求判令被告承擔(dān)逾期辦理房產(chǎn)證的違約金09 、73元。
3、請(qǐng)求判令由被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)。
4、請(qǐng)求判令由被告承擔(dān)逾期辦理國有土地使用權(quán)證的違約金。
事實(shí)與理由:
原告與被告先后于xx年5月5日和xx年0月28日分別簽訂兩份《商品房買賣合同》,由原告購買被告位于雙流縣華陽鎮(zhèn)華龍大橋側(cè)的戛納印象、歐洲商業(yè)公園A幢227號(hào)和3幢223號(hào)商鋪。在合同中約定逾期交房和逾期辦理房產(chǎn)證的應(yīng)由被告承擔(dān)違約責(zé)任,并約定了違約金的計(jì)算方式。
一、根據(jù)《商品房買賣合同》的約定,被告應(yīng)承擔(dān)逾期交房的違約金。
1、A幢227號(hào)的交房日期為xx年9月30日,被告交房日期為xx年6月30日,逾期273天,根據(jù)合同約定,被告應(yīng)承擔(dān)支付違約金人民幣2370、xx年3月3日,被告交房日期為xx年6月30日,逾期9天,根據(jù)合同約定,被告應(yīng)承擔(dān)支付違約金人民幣5238、38元。
二、根據(jù)《商品房買賣合同補(bǔ)充協(xié)議》第三條的約定,被告還應(yīng)承擔(dān)逾期辦理房產(chǎn)證的違約責(zé)任。雙方約定辦理房產(chǎn)證日期為原告交清全部資料、各項(xiàng)稅費(fèi)、房屋專項(xiàng)維修資金后365日內(nèi)(xx年6月30日已交付資料、繳付各稅費(fèi))。
1、A幢227號(hào)實(shí)際辦理時(shí)間為xx年8月日,逾期3天,被告應(yīng)承擔(dān)支付違約金人民幣702、 5元。
2、3幢223號(hào)實(shí)際辦理時(shí)間為xx年6月26日,逾期36天,被告應(yīng)支付違約金0389、58元。
綜上所述,被告應(yīng)支付原告違約金共計(jì)28700、3元。
三、根據(jù)《商品房買賣合同》第十五條的約定,被告還應(yīng)承擔(dān)逾期辦理國有土地使用權(quán)證的違約金。根據(jù)《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理?xiàng)l例》第三十三條“預(yù)售商品房的購買人應(yīng)當(dāng)自商品房交付使用之日起90日內(nèi),辦理土地使用權(quán)變更和房屋所有權(quán)登記手續(xù)!、。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)協(xié)助商品房購買人辦理土地使用權(quán)變更和房屋所有權(quán)登記手續(xù),并提供必要的證明文件!渡唐贩抠I賣合同》第十五條約定的“權(quán)屬登記”既包括房屋產(chǎn)權(quán)證登記,也包括國有土地使用權(quán)證登記。被告至今尚未辦理國有土地使用權(quán)證。
被告違約后,原告曾多次找被告協(xié)商未果。根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,現(xiàn)訴至人民法院,望法院查明事實(shí),依法審理并判決如前訴請(qǐng)。
此致
_______________
起訴人:_______________
_______________年_______________月_______________日
【商品房買賣合同】相關(guān)文章:
商品房買賣合同03-08
商品房買賣合同08-27
商品房買賣合同05-08
商品房買賣合同示范08-07
新的商品房買賣合同08-18
湖南商品房買賣合同08-22
北京商品房買賣合同09-09
最新商品房買賣合同07-06
商品房買賣合同的格式02-06
新商品房買賣合同07-09