樣品買賣合同【熱門】

　　隨著法律觀念的深入人心，越來越多的場景和場合需要用到合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的樣品買賣合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

樣品買賣合同1

　　發(fā)包人(甲方)：_____委托代理人：_____電話：_____

　　工程設(shè)計師：_____

　　電話：_____

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一部分：工程概況

　　第1條、工程地點：___________

　　第2條、工程內(nèi)容及做法

　　(詳見工程施工項目確認表及報價單)。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

　　(1)承包人包工、部分：包料(詳見報價單)，發(fā)包人提供部分：材料(詳見報價說明);

　　(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+-8%以內(nèi)。

　　(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天;

　　開工日期_____________年_____________月_______日;竣工日期_____________年_____________月_______日。

　　___________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。

　　第二部分：施工圖紙

　　_____________元，由發(fā)包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內(nèi))。

　　第三部分：發(fā)包人義務(wù)

　　第1條、開工前三天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　第2條、提供施工期間的水源、電源;

　　第3條、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)(物管等)，并承擔相關(guān)費用;

　　第4條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分：使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　第6條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

　　第四部分：承包人義務(wù)

　　第1條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;

　　第2條、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　第3條、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

　　第五部分：工程變更

　　第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝修工程變更單)。

　　第六部分：材料的提供

　　第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。需要保管的，發(fā)包人應(yīng)作好密封標志，并交由現(xiàn)場管理人員保管;

　　第2條、由承包人提供的材料，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

　　第三條，所提供材料保證_____年內(nèi)不掉色。

　　第七部分：工期延誤

　　第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;

　　(3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;

　　第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延。第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　第八部分：質(zhì)量標準

　　第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗收標準。

　　第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。

　　第九部分：工程驗收和保修

　　第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　(1)隱蔽工程驗收;

　　(2)水電工程完工;

　　(3)中期驗收(木作工程完工)，并作好工作量統(tǒng)計決算;

　　(4)ICI漆工程完工。

　　承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見工程驗收單)。

　　第2條、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收(否則視同工程合格)，填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(見工程結(jié)算單)。

　　第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設(shè)備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。

　　第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為_____月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為______月。

　　第5條、在正常使用條件下，工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準，不應(yīng)出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價(根據(jù)附工程報價單)。

　　嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下：防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;

　　暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外);

　　墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2以上的涂料表層脫落;

　　吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外);

　　墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;

　　地磚、地板工程出現(xiàn)5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落(材料質(zhì)量問題除外);木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。

　　第十部分：工程款支付方式

　　第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　第2條、工程中期驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見工程結(jié)算單)并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程款。每項工程增加項目結(jié)算應(yīng)在每次付款時結(jié)清。

　　第十一部分：違約責任

　　第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　第2條、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。

　　第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的'經(jīng)濟損失。

　　第十二部分：合同爭議的解決方式

　　第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三部分：幾項具體規(guī)定

　　第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點。

　　第2條、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負責。

　　第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應(yīng)按時開工、停工，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。

　　第十四部分：附則

　　第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。

　　第3條、合同附件為本合同的組成部分：，與本合同具有同等法律效力。

　　備注：

　　(1)從竣工驗收之日計算，保修期為______年。

　　(2)保修期內(nèi)由于承包人施工不當造成質(zhì)量問題，承包人無條件地進行維修，并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進行賠償;

　　(3)保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。

　　(4)本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。

　　發(fā)包人簽字：_____

　　承包人簽字(蓋章)：_____

　　日期：_____年_____月_____日

樣品買賣合同2

　　上訴人(原審原告)xxxx空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

　　法定代表人李xx，董事長兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯x，xxxx空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。

　　法定代表人吳xx，董事長。

　　委托代理人安xx，xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人xxxx空調(diào)工程有限公司(以下簡稱xx空調(diào)公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　xx空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調(diào)公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：xx空調(diào)公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。xxx房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。xx空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔訴訟費。

　　xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款，xx空調(diào)公司也給xxx房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管xx空調(diào)公司對xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是xx空調(diào)公司拿走的。但是，xx空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回xx空調(diào)公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：xxx房地產(chǎn)公司購買xx空調(diào)公司的排煙補風(fēng)機和風(fēng)機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元。XX年底，xx空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認定：xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元，xx空調(diào)公司予以認可。對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司16 800元，xx空調(diào)公司予以否認，且xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調(diào)公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調(diào)公司供貨時間，xxx房地產(chǎn)公司向xx空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，xx空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而xx空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質(zhì)約定的是xx空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風(fēng)機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司供應(yīng)的.價值21 000元風(fēng)機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關(guān)于xx空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回xxxx空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。

　　xx空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有xx空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調(diào)公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應(yīng)在XX年4月，xx空調(diào)公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。xx空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是xx空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費二百八十一元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費五百六十三元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

樣品買賣合同3

　　室 內(nèi) 裝 飾 工 程

　　施 工 承 包 合 同 書

　　二零零九年八月

　　致力于設(shè)計行業(yè)

　　打造裝飾品牌

　　裝飾裝修工程施工合同

　　發(fā)包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設(shè) 計 師：

　　電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一部分 工程概況

　　第1條、工程地點：________________________________________________ 第2條、工程內(nèi)容及做法

　�。ㄔ斠姽こ淌┕ろ椖看_認表及報價單）。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

　�。�1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發(fā)包人提供部分材料（詳見報價說明）；

　�。�2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+-8％以內(nèi)。

　　（3）由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天；

　　開工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。

　�。篲____________________元,為不含稅報價（詳見裝修工程報價單）。

　　第二部分 施工圖紙

　　_______元，由發(fā)包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內(nèi)）。

　　第三部分 發(fā)包人義務(wù)

　　第1條、開工前三天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　第2條、提供施工期間的水源、電源；

　　第3條、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)（物管等），并承擔相關(guān)費用；

　　第4條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

　　第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；

　　第6條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

　　第四部分 承包人義務(wù)

　　第1條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；

　　第2條、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　第3條、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

　　第五部分 工程變更

　　第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見裝修工程變更單）。

　　第六部分 材料的提供

　　第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。需要保管的，發(fā)包人應(yīng)作好密封標志，并交由現(xiàn)場管理人員保管；

　　第2條、由承包人提供的材料，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

　　第三條，所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。

　　第七部分 工期延誤

　　第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計變更；

　�。�2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；

　�。�3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；

　　第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　第八部分 質(zhì)量標準

　　第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，

　　認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。

　　第九部分 工程驗收和保修

　　第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收： （1）__隱蔽工程驗收__； （2）__水電工程完工__；

　�。�3）__中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計決算__； （4）ICI漆工程完工 。

　　承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見工程驗收單）。

　　第2條、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見工程結(jié)算單）。

　　第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設(shè)備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。

　　第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個月。

　　第5條、在正常使用條件下，工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準，不應(yīng)出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次（處）嚴重質(zhì)量問題的.，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價（根據(jù)附工程報價單）。

　　嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏；

　　暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣（材料質(zhì)量問題除外）；

　　墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2

　　以上的涂料表層脫落；

　　吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落（材料質(zhì)量問題除外）；

　　墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；

　　地磚、地板工程出現(xiàn)5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落（材料質(zhì)量問題除外）； 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質(zhì)量問題除外）。

　　第十部分 工程款支付方式

　　第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　第2條、工程中期驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見工程結(jié)算單）并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程款。每項工程增加項目結(jié)算應(yīng)在每次付款時結(jié)清。

　　第十一部分 違約責任

　　第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　第2條、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。

　　第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　第十二部分 合同爭議的解決方式

　　第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四部分 幾項具體規(guī)定

　　第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點。

　　第2條、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負責。

　　第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午

　　_______點_______分至_______點_______分。承包人應(yīng)按時開工、停工，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。

　　第十五部分 附則

　　第1條、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。

　　第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：

　　（1）從竣工驗收之日計算，保修期為壹年。

　　（2）保修期內(nèi)由于承包人施工不當造成質(zhì)量問題，承包人無條件地進行維修，并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進行賠償；

　�。�3）保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。

　�。�4）本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。

　　發(fā)包人簽字：

　　承包人簽字（蓋章）：

樣品買賣合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《合同法》、###公共資源交易中心項目編號HNSH-ZCGK20_的招標文件、投標文件、中標通知書的要求，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，本著平等自愿、誠實信用的原則，簽訂本合同并遵守以下條款：

　　一、供貨產(chǎn)品的名稱、商標、型號、制造廠商、數(shù)量、金額、交貨時間

　　注：合同總價為包含設(shè)備、運輸、保險、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等一切費用在內(nèi)的###范圍內(nèi)規(guī)定的地點交貨價，該價在合同履行期間固定不變。

　　二、貨物產(chǎn)地及標準

　　1、貨物為(制造商名稱)全新的(原裝)產(chǎn)品(含零部件、配件、隨機工具等)，表面無劃傷、無碰撞、無任何缺陷。

　　2、標準本合同所指的貨物應(yīng)符合招標文件要求、乙方投標產(chǎn)品所列出的配臵、技術(shù)參數(shù)及各項要求，同時應(yīng)符合中華人民共和國國家質(zhì)量及國家安全環(huán)保標準。

　　3、進口產(chǎn)品必須具備原產(chǎn)地證明和商檢部門的檢驗證明及合法進貨渠道證明。

　　4、國內(nèi)制造的產(chǎn)品必須具備國家生產(chǎn)許可證、出廠合格證。

　　5、乙方應(yīng)將所供貨物的用戶手冊、保修手冊、有關(guān)資料及配件、備品備件、隨機工具等交付給甲方，甲方須知的重要資料應(yīng)附有中文說明。

　　三、交貨方式和交貨地點

　　貨物由乙方送貨上門，交貨地點為甲方指定的地點。

　　四、包裝

　　乙方交付的貨物應(yīng)為制造商原廠包裝，包裝箱號與設(shè)備出廠批號一致。

　　五、安裝與調(diào)試

　　乙方必須負責將設(shè)備的安裝并調(diào)試至甲方認為的最佳狀態(tài)，甲方不承擔報價以外的任何費用。

　　六、驗收方式、質(zhì)量保證期及售后服務(wù)要求

　　1、(1)供貨商在合同期內(nèi)將貨物送至指定地點后，采購人負責組織驗收，由采購人主管部門成立驗收小組。招標方對驗收過程進行監(jiān)管。如果在合同供貨期內(nèi)不按時供貨并且驗收不合格者保證金將不予退還。直接參與項目采購活動的主要負責人不能作為驗收工作的主要負責人，驗收應(yīng)按照招標要求及中標供應(yīng)商的投標內(nèi)容對所供貨的產(chǎn)品品牌型號、數(shù)量和質(zhì)量進行核對驗收;中標供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證以及相關(guān)的資料。

　　(2)驗收合格后，有驗收小組組成人員簽署驗收報告，并承擔相應(yīng)責任，該驗收報告將作為付款的主要依據(jù)。

　　2、貨物的'質(zhì)量保證期和免費維修期以乙方在投標文件中的承諾為準。質(zhì)量保證期和免費維修期內(nèi)，乙方對所供貨物包修、包換、包退。

　　3、質(zhì)量保證期內(nèi)，非人為因素不能使用而更換部分的質(zhì)量保證期和免費維修期相應(yīng)延長。

　　4、乙方負責向農(nóng)戶提供技術(shù)培訓(xùn)、咨詢和服務(wù)。

　　七、付款方式

　　貨物經(jīng)采購人驗收合格后，支付合同總額90%，余款轉(zhuǎn)為質(zhì)量保證金，半年后無質(zhì)量問題，結(jié)算其余的10%的資金。

　　八、履約保證金

　　貨物經(jīng)甲方驗收合格后5個工作日內(nèi)，乙方若無違規(guī)行為，將無息退還乙方。

　　九、違約責任

　　1、乙方交付的貨物達不到驗收標準的，甲方有權(quán)拒收，且乙方須向采購單位支付本合同總價5%的違約金;

　　2、乙方未能按本合同規(guī)定的交貨時間交付貨物的，從逾期之日起每日按本合同總價2‰的數(shù)額向采購單位支付違約金;逾期十天以上的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的甲方經(jīng)濟損失由乙方承擔。

　　3、乙方不按其售后服務(wù)承諾響應(yīng)甲方的服務(wù)請求的，乙方須向甲方支付合同總價2‰的違約金。

　　4、甲方不按合同規(guī)定接收貨物，或無正當理由不按政府采購辦的要求辦理結(jié)算手續(xù)的，甲方須向乙方支付本合同總價的2%的違約金，同時乙方可向###政府采購管理部門投訴。

　　十、提出異議的時間和方法

　　1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)在妥善保管貨物的同時，自收到貨物3天內(nèi)向乙方提出書面異議。

　　2、甲方因違章操作、保管保養(yǎng)不善等自身因素造成質(zhì)量問題的，不得提出異議。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在24小時內(nèi)作出處理并予以書面說明;否則，即視為乙方默認了甲方提出的異議。

　　十一、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后1日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓�，以減輕可能給對方造成的損失;在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明或雙方諒解確認后，允許延期履行或修訂合同，并視情況免于承擔部分或全部的違約責任。

　　十二、爭議的解決

　　1、合同履行過程中發(fā)生的任何爭議，若雙方不能通過友好協(xié)商的方式加以解決，可由###公共資源交易中心調(diào)解，也可向###政府采購監(jiān)督管理部門投訴，或向###人民法院提起訴訟。

　　2、因貨物質(zhì)量問題發(fā)生的爭議，統(tǒng)一由###質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定，其鑒定為最終鑒定。貨物符合質(zhì)量技術(shù)標準，鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質(zhì)量技術(shù)標準的，鑒定費由乙方承擔。

　　十三、其它

　　1、本合同所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同經(jīng)甲乙雙方法人代表或授權(quán)代理人簽字蓋章后生效。

　　3、合同一式四份：甲乙雙方各執(zhí)一份，一份由甲方報采購辦，一份由甲方按相關(guān)規(guī)定報###公共資源交易中心。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

樣品買賣合同5

　　賣方(以下簡稱甲方)：

　　買方(以下簡稱乙方)：

　　特此同意以下商品的銷售：

　　第一條乙方向甲方訂購貨物。在合同訂立之日，甲方將交付與樣品相同類型，相同質(zhì)量的貨物。甲方應(yīng)在____天內(nèi)交付乙方。

　　第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨，則乙方應(yīng)通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是，如果乙方不同意，則可以終止合同。

　　因此，如果乙方受損，乙方可以要求賠償，甲方無異議。

　　第三條：由于自然災(zāi)害或其他不可抗力原因，甲方不能按時交付或不能全額交付的，可以推遲期限。但是，延遲天數(shù)應(yīng)由雙方共同決定。

　　第四條：約定每次購買應(yīng)支付人民幣_________________________________，同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款，則甲方可以停止交付貨物并同意敦促他在一定時間內(nèi)付款。如果交貨沒有逾期，則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。

　　第五條乙方預(yù)見到不能在該期限內(nèi)付款的`，乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意，乙方可以終止合同。損害對方的，應(yīng)當承擔賠償責任。

　　第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無異議。因此，那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。

　　第七條貨物價格有變動的，當事人不得主張漲價，跌價或因故終止合同。

　　第八條____相同的副本，甲，乙雙方各持有____副本作為證據(jù)。

　　賣方(甲方)：

　　______年______月______日

　　買方(乙方)：

　　______年_____月_____日

樣品買賣合同6

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)

　　茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：

　　第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

　　第三條 如因天災(zāi)或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，于甲方交貨同時悉數(shù)付清。

　　如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。

　　甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

　　第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的'，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負賠償之責。

　　第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。

　　第七條 市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人(甲方)：__________________

　　買受人(乙方)：__________________

　　_____年____月____日

樣品買賣合同7

　　合同編號：____________________

　　出賣人：（以下簡稱甲方）___________________

　　買受人：（以下簡稱乙方）___________________

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 甲方應(yīng)封存樣品，并對樣品質(zhì)量予以說明。乙方向甲方訂購產(chǎn)品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的產(chǎn)品。

　　第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產(chǎn)品與樣品相同，甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應(yīng)當符合種物的通常標準。

　　第三條 產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法

　�。保�產(chǎn)品的數(shù)量： 。

　　２．計量單位、計量方法：。

　　第四條 產(chǎn)品的價格，按下列第（ ）項執(zhí)行：

　�。�.按甲乙雙方的商定價格；

　　２.按照訂立合同時履行地的市場價格；

　�。�.按照國家定價履行。

　　第五條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點（包括專用線、碼頭）

　�。保�產(chǎn)品的交貨單位：。

　�。玻�交貨方法，按下列第（ ）項執(zhí)行：

　�。ǎ保┮曳剿拓�；

　　（２）乙方代運；

　�。ǎ常┘追阶蕴嶙赃\。

　　3. 產(chǎn)品的交（提）貨期限：。

　　4．運輸方式： 。

　　5．到貨地點和接貨單位（或接貨人）。

　　第六條 買賣貨款議定每件人民幣元，共人民幣

　　交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第七條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負賠償責任。

　　第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于___________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償。

　　第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆�履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十條 驗收方法 第十一條 對產(chǎn)品提出異議的`時間和辦法

　�。保�乙方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時，應(yīng)一面妥為保管，一面在天內(nèi)向甲方提出書面異議；在托收承付期內(nèi)，乙方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內(nèi)未通知乙方的，視為產(chǎn)品合乎樣品。２．乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

　�。常�是否是甲方在接到需方書面異議后，應(yīng)在天內(nèi)負責處理，否則，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。

　　第十二條 甲方所交付產(chǎn)品，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請求賠償。貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第十三條 雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)當協(xié)商解決；協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。

　　第十四條 其它 第十五條 本合同自年合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　賣 方： ___________________ （簽章）

　　法定代表人 ：_______________（簽章）

　　地 址： ________________________________________

　　電 話 ： _______________________________________

　　開戶銀行： _____________________________________

　　賬 號 ：________________________________________

　　買 方： ___________________ （簽章）

　　法定代表人 ：_______________（簽章）

　　地 址： ________________________________________

　　電 話 ： _______________________________________

　　開戶銀行： _____________________________________

　　賬 號 ：_________________________________________

樣品買賣合同8

　　甲方（賣方）：北京XX公司

　　乙方（買方）：

　　一、基本情況：

　　二、 質(zhì)量標準：每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi) 觀看實物為同一物品。

　　三、 付款方式：現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳

　　四、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔。甲方應(yīng)在交貨時 督促乙方對物品的各項指標進行核對，如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當場提出，甲乙雙方協(xié)商解決，運送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔。

　　五、 違約責任：若甲方未能按乙方規(guī)定的`時間規(guī)格交貨（交貨時間 以全部貨款到賬的____日內(nèi)為準），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。

　　六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙 方協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。

　　七、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合 同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。

　　甲方（簽章）： 簽訂日期：________年____月____日

　　乙方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日

樣品買賣合同9

　　甲方：_________________________

　　地址：_________________________

　　法定代表人：___________________

　　____編碼：_____________________

　　聯(lián)系電話：_____________________

　　傳真號碼：_____________________

　　乙方：_________________________

　　地址：_________________________

　　法定代表人：___________________

　　____編碼：_____________________

　　聯(lián)系電話：_____________________

　　傳真號碼：_____________________

　　第一條 合同標的

　　1.1 甲方同意同乙方購買，且乙方同意向甲方出售_________設(shè)備(以下簡稱合同設(shè)備)用于_________項目。將由乙方提供的合同設(shè)備的內(nèi)容詳見合同附件一(附件一中在列出設(shè)備外稱的同時也請列出分項價格)

　　1.2 乙方負責合同設(shè)備的安裝、調(diào)試工作，由甲方提供必要配合。

　　1.3 雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分，若附件與合同正文有任何不一致，以合同正文為準。

　　第二條 價格

　　2.1 合同設(shè)備的價格(以下稱為：合同總價)為：_________，價格清單詳見附件一。

　　2.2 上述合同總價是固定的。

　　第三條 付款條款 合同

　　第二條中確定的合同總價由甲方向乙方以如下方式支付：

　　3.1 預(yù)付款：在本合同生效后5個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發(fā)票。

　　3.2 交貨款：在合同設(shè)備交貨后5個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。

　　3.3 驗收款：在合同設(shè)備驗收后5個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。

　　第四條 合同設(shè)備的交貨

　　4.1 所有合同設(shè)備應(yīng)在合同正式生效后_________周內(nèi)，(此周__為最晚交貨設(shè)備的周期)，由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導(dǎo)有權(quán)及風(fēng)險在賣方將貨物交至承運人后轉(zhuǎn)移至買方。

　　4.2 乙方應(yīng)于交貨日____日之前，通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方，通知內(nèi)容包括合同號、合同設(shè)備的名稱、數(shù)量、估計總重量與總體積，以及預(yù)計交貨日期。甲方在收到乙方通知后，應(yīng)盡快向乙方確認交貨地點與交貨日期。

　　第五條 合同設(shè)備的檢驗

　　5.1 合同設(shè)備的開箱檢驗應(yīng)在設(shè)備運至交貨地點后____日內(nèi)在進行。雙方應(yīng)指派代表參加檢驗。

　　5.2 設(shè)備開箱檢驗合格后，雙方簽署驗貨合格證書。

　　5.3 如雙方認可的合同設(shè)備的小缺陷，并不影響設(shè)備性能，雙方仍然簽署驗貨合格證書，但乙方應(yīng)立即采取措施修復(fù)缺陷。

　　5.4 如果在聯(lián)合開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)貨物有任何缺陷，缺陷或與合同規(guī)定不符，雙方代表將簽署一份詳細報告，該報告將作為甲方要求乙方進行更換，修理或補充發(fā)貨的有效證據(jù)。如果確認為乙方責任，乙方應(yīng)自費取得補充或替換設(shè)備。如果確認為甲方責任，乙方應(yīng)在收到甲方的通知后盡快向甲方補充或替換設(shè)備。

　　第六條 保證與賠償

　　6.1 乙方保證其向甲方提供的合同設(shè)備是全新并未使用過的。

　　6.2 乙方所提供的合同設(shè)備的保修期與原廠商提供的保修相同，詳見附件。

　　6.3 保修期內(nèi)，乙方在收到甲方運于至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設(shè)備后，應(yīng)盡快將更換設(shè)備自費運至甲方。

　　6.4 如果因乙方原因不能按照合同

　　第四條的要求按時交貨，甲方有權(quán)以如下方式要求乙方賠償損失：從遲交貨

　　第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計，不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過合同總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。

　　6.5 如果甲方未按合同

　　第四條規(guī)定的內(nèi)容按時支付合同款。甲方應(yīng)向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為：從規(guī)定的付款日次日起，按應(yīng)付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金，滯納金總額不超過本合同總額的'5%。

　　6.6 如果由于非乙方原因造成合同執(zhí)行延遲，則交貨周期相應(yīng)順延。

　　第七條 不可抗力

　　7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力，如：戰(zhàn)爭、火災(zāi)、臺風(fēng)、洪水、地震或其他雙方共計為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執(zhí)行，則合同執(zhí)行相應(yīng)延遲，延遲的時間等于不可抗力發(fā)生作用的時間。

　　7.2 受影響的一方應(yīng)將不可抗力的發(fā)生盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方。

　　7.3 受影響的一方應(yīng)在不可抗力終止或被排除后盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方，并通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結(jié)或排除。

　　第八條 仲裁條款

　　8.1 所有與合同及合同執(zhí)行有關(guān)的爭議將通過雙方友好協(xié)商解決，如果不能通過友好協(xié)商解決，則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。

　　8.2 仲裁裁定是終局的，對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構(gòu)申請改變仲裁裁定。

　　8.3 仲裁費用由敗__承擔。

　　8.4 仲裁進行過程中，雙方將繼續(xù)執(zhí)行合同，但仲裁部分除外。

　　第九條 保密條款

　　9.1 雙方同意，在任何時候，不論是合同有效期內(nèi)還是合同終止以后，對另一方提供的技術(shù)文件以及事務(wù)、業(yè)務(wù)或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。

　　9.2 一方保證，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何

　　第三方(包括單位、個人，也包括乙方的關(guān)聯(lián)企業(yè)如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認并同意，對方是秘密信息的獨家擁有有者，將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權(quán)。

　　9.3 一方應(yīng)只在下述情況下，方可使用秘密信息：

　　(1)出于評佑、論證將承擔工作的需要;

　　(2)出于履行本合同的需要。

　　(3)不論如何，秘密信息均不得以任何方式用于對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經(jīng)對方事先書面同意，不得被復(fù)制、全部或部分與其他信息編纂、透露給

　　第三方。

　　9.4 一方除經(jīng)按本合同許可外，不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務(wù)的員工披露。一方保證，在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的機密性與專有性，并保證上述代表與員工同意接受本協(xié)議條款的約整，根據(jù)此項保證，一方將向?qū)Ψ劫r償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。

　　9.5 本條款構(gòu)成獨立的保密協(xié)議，本條款的約定的對雙方的義務(wù)不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。

　　第十條 合同的生效、解除和終止

　　10.1 本合同簽約雙方授權(quán)代表簽字、蓋條日期，即本合同的生效日期。

　　10.2 如果發(fā)生以下情況，可以視為合同解除或終止：

　　(1)一方進入解體或倒閉階段;

　　(2)一方被判為破產(chǎn)或其它原因致使資不抵債;

　　(3)本合同已有效、全部得到履行;

　　(4)雙方共同同意提前解除合同;

　　(5)按仲裁機構(gòu)的裁決，合同解除或終止。

　　第十一條 其他

　　11.1 本合同壹式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　11.2 對本合同條款的任何修改、變更或增減，須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件，成為本合同的補充文件，具有同等法律效力。

　　11.3 任一方均不得向

　　第三方公開透露合同內(nèi)容，除非事先征得對方的同意。但是，如需將合同提交政府有關(guān)部門批準則不需對方事先同意。

　　11.4 未盡事宜由雙方另行協(xié)商決定。

　　11.5 本合同均按《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。

　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：

　　________年____月____日 ________年____月____日

樣品買賣合同10

　　合同編號：____

　　出賣人：_____(以下簡稱甲方)

　　買受人：_____(以下簡稱乙方)

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條甲方應(yīng)封存樣品，并對樣品質(zhì)量予以說明。乙方向甲方訂購產(chǎn)品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的產(chǎn)品。

　　第二條乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產(chǎn)品與樣品相同，甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應(yīng)當符合種物的通常標準。

　　第三條產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法

　　1.產(chǎn)品的.數(shù)量：_____

　　2.計量單位、計量方法：_____

　　第四條產(chǎn)品的價格，按下列第( )項執(zhí)行：

　　1.按甲乙雙方的商定價格;

　　2.按照訂立合同時履行地的市場價格;

　　3.按照國家定價履行。

　　第五條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

　　1.產(chǎn)品的交貨單位：_____。

　　2.交貨方法，按下列第( )項執(zhí)行：

　　(1)乙方送貨;

　　(2)乙方代運;

　　(3)甲方自提自運。

　　3.產(chǎn)品的交(提)貨期限：_____

　　4.運輸方式：_____

　　5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。

　　第六條買賣貨款議定每件人民幣______元，共人民幣________元

　　交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第七條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負賠償責任。

　　第八條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償。

　　第九條甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆�履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十條驗收方法

　　第十一條對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法

　　1.乙方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時，應(yīng)一面妥為保管，一面在天內(nèi)向甲方提出書面異議;在托收承付期內(nèi)，乙方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過______年內(nèi)未通知乙方的，視為產(chǎn)品合乎樣品。

　　2.乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

　　3.是否是甲方在接到需方書面異議后，應(yīng)在天內(nèi)負責處理，否則，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。

　　第十二條甲方所交付產(chǎn)品，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請求賠償。貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第十三條雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。

　　第十四條其它第十五條本合同自______年合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　賣方：________(簽章)

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：___________

　　電話：________

　　開戶銀行：________________

　　賬號：___

　　買方：________(簽章)

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：_____

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　賬號：____

　　簽約日期：________年________月________日

樣品買賣合同11

　　出賣人：_______________（以下簡稱甲方）

　　買受人：_______________（以下簡稱乙方）

　　茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：

　　第一條

　　乙方和甲方訂購________________貨物，甲方應(yīng)于___________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于___________日前通知乙方延緩日期；乙方若不同意，可解除合同。

　　第三條

　　如因天災(zāi)或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條

　　買賣價款議定每件人民幣__________仟__________佰元，共人民幣__________萬__________仟__________佰元，于甲方交貨同時悉數(shù)付清。

　　如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。甲方因此所受的'損失，由乙方賠償。

　　第五條

　　乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于__________日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負賠償之責。

　　第六條

　　甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。

　　第七條

　　市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人（甲方）：_______________

　　買受人（乙方）：_______________

　　___________年__________月__________日

樣品買賣合同12

　　上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

　　法定代表人李英寬，董事長兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯濤，河北科力空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。

　　法定代表人吳山永，董事長。

　　委托代理人安亞利，北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　科力空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。日月房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。科力空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔訴訟費。

　　日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款，科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是，科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補風(fēng)機和風(fēng)機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底，科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認定：科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元，科力空調(diào)公司予以認可。對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元，科力空調(diào)公司予以否認，且日月房地產(chǎn)公司提供的'證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時間，日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，科力空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟�？屏�空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風(fēng)機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價值21 000元風(fēng)機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。

　　科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋。科力空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調(diào)公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，日月房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應(yīng)在XX年4月，科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間�？屏�空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

樣品買賣合同13

　　出賣人：_________(以下簡稱甲方)。買受人：_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物_________件，甲方應(yīng)于_________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的`損害亦得請求賠償。第五條

　　乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)付賠償之責。第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。第七條

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。第九條

　　其他約定事項：_________本合同一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_________

　　買受人(乙方)(簽章)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點：_________

樣品買賣合同14

　　供貨單位(甲方)：

　　地址：

　　聯(lián)系人：

　　電話：

　　傳真：

　　借用單位(乙方)：

　　地址：

　　聯(lián)系人：

　　傳真：

　　二、雙方義務(wù)和權(quán)利：

　　1、甲方對乙方承擔如下義務(wù)：

　　①、按甲方的產(chǎn)品提供產(chǎn)品使用說明書及其相應(yīng)調(diào)試軟件和技術(shù)支持。

　�、�、擔負產(chǎn)品的培訓(xùn)，并及時跟據(jù)乙方所提出的產(chǎn)品需求或功能的增加進行改進。

　　2、乙方對甲方承擔的義務(wù)如下：

　　①、收到甲方的產(chǎn)品后，在_天內(nèi)(即從20xx年_月_日至20xx年_月_日)做好產(chǎn)品的相關(guān)測試，并投入試用，同時應(yīng)向甲方如實提供產(chǎn)品相關(guān)的測試情況(測試報告);

　�、�、在規(guī)定的時間內(nèi)(60天)未能完成測試，需向甲方提出延時要求，經(jīng)雙方協(xié)商產(chǎn)品測試延時的具體時間。

　　③、測試完成后，如果乙方同意購買，應(yīng)及時以書面的形式通知甲方(補簽定貨合同)并支付款項，購買的價格另議;若乙方超過期限未能及時歸還，也未向甲方說明原因，則視為同意購買。④、試用期滿，乙方應(yīng)如期完好歸還樣機，甲方則退還乙方押金。

　　三、保密協(xié)議：

　　1、知識產(chǎn)權(quán)：商標、服務(wù)標記等為甲方所有，若對其使用須經(jīng)甲方同意對其產(chǎn)品的.說明書、手冊、文檔等擁有版權(quán)，產(chǎn)品的版權(quán)為甲方所有，乙方不得擅自復(fù)制、修改和轉(zhuǎn)讓。

　　2、商業(yè)秘密：甲方未公開的有關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)、價格及市場情況等方面信息均為商業(yè)秘密，乙方對此有保密的義務(wù)，不得透露于第三方。

　　四、本試用合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件同樣有效)，未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

樣品買賣合同15

　　甲方：aaaaaaaa 乙方：ccccccc

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要，為確保工程質(zhì)量，加快工程進度，在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實的同時，降低工程成本，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務(wù)，經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。

　　一、 工程概況：（詳見勞務(wù)承包合同） 二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價：

　　1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算，建筑面積計算規(guī)則按[GB/T50353—20xx]規(guī)范執(zhí)行。

　　2、承包合同和承包單價包干范圍：

　�。�1）工程所需周轉(zhuǎn)材料（鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等）的租賃、運輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協(xié)議》。

　�。�2）現(xiàn)場所有發(fā)生的安全文明施工（包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費）；因現(xiàn)場需要臨時設(shè)施的多次搭拆，根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。

　　（包括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè)，除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè)）。 （3）安全文明施工：施工現(xiàn)場及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場地周邊環(huán)境設(shè)專職保潔員不得少于3人，負責清潔衛(wèi)生、車輛進出沖洗，并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設(shè)6-8名工人負責材料進出場上下車、轉(zhuǎn)運、堆碼整齊、標化工地的創(chuàng)建等全部工作，所發(fā)生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達不到工完場清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。

　�。�4）凡需文明施工用工性質(zhì)，均包括在文明施工費內(nèi)，不另計算。 （5）乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決（包括修建臨設(shè)的所有材料費和人工費）。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。

　�。�6）除塔吊、施工電梯整體提升架以外的`所有小型機械（包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械）。

　�。�7）所有進出場材料的裝卸費用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50％。

　�。�8）所有工護具及低值易耗材料（凡不構(gòu)成工程實體的所有易耗材料，包括塑料導(dǎo)管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng)）。

　�。�9）二級配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔。用電線路均采用膠導(dǎo)線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。 （10）自然災(zāi)害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現(xiàn)場整體停工（無任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按實際租賃數(shù)量×租賃單價×停工天數(shù)計算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。

　�。�11）構(gòu)造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費用包括在合同內(nèi)。

　　3、結(jié)算單價：

　　按建筑面積包干單價執(zhí)行，總價： 元/m2。

　　4、付款方式：

　　三、勞務(wù)公司每次收取費用應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票（材料費可開材料發(fā)票、機械費可開機械發(fā)票）。

　　四、其它事項詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書》。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　甲方委托代理人： 乙方法定代表人（或委托代理人）：

　　甲方駐現(xiàn)場負責人： 乙方指定收料人員：

　　乙方現(xiàn)場負責人：

　　二OO七年月

　　日

【樣品買賣合同】相關(guān)文章：

樣品買賣合同02-22

樣品買賣合同02-24

憑樣品買賣合同06-03

憑樣品買賣合同07-01

設(shè)備樣品買賣合同02-15

憑樣品買賣合同07-01

【薦】樣品買賣合同03-15

樣品買賣合同【薦】03-15

【精】樣品買賣合同03-15

【熱門】樣品買賣合同03-15