房屋買賣合同(通用)
隨著時間的推移,合同的法律效力與日俱增,合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?以下是小編幫大家整理的房屋買賣合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
房屋買賣合同1
甲方:________________________
乙方:________________________
甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜,經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
1、乙方向甲方購買坐落在度假村組團(tuán)內(nèi)樓房___棟。建筑面積為______平方米。其面積以《建筑面積計算規(guī)則》為準(zhǔn)。
2、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設(shè)施的費(fèi)用,但不包括建筑稅和公證費(fèi)。
3、付款辦法
預(yù)購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣_____元(其中10%為定金)。待房屋建筑工作量完成一半時再預(yù)付30%。房屋竣工交付乙方時按實(shí)際售價結(jié)清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。
4、交房時間
甲方應(yīng)于____年____月將驗(yàn)收合格的'房屋交付乙方。
5、乙方在接到甲方交接房通知后的十天內(nèi)將購房款結(jié)清。屆時乙方若不能驗(yàn)收接管時,須委托甲方代管,并付甲方代管費(fèi)________(按房價的萬分之一/日計取)。
6、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規(guī)定,對房屋質(zhì)量問題實(shí)行保修(土建工程保修一年,水電保修半年,暖氣保修一個采暖期)。
7、違約責(zé)任
�。�1)本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應(yīng)雙倍退還定金。
(2)甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方償付承擔(dān)應(yīng)交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
8、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9、乙方對所購房屋享有所有權(quán),但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規(guī)定及度假村管理辦法。
10、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí),應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;如雙方不能達(dá)成一致意見時,應(yīng)提交仲裁委員會進(jìn)行仲裁。
11、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本六份,雙方各執(zhí)三份。正副兩本具有同等法律約束力。
12、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并公證后生效。本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
13、本合同附件
�。�1)房屋平面位置及占用土地范圍圖
�。�2)度假村別墅暫行管理方法
甲方:(蓋章)____________乙方:(蓋章)____________
法定代表人:______________法定代表人:______________
地址:____________________地址:____________________
電話:____________________電話:____________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
賬號:____________________賬號:____________________
房屋買賣合同2
出賣方(甲方):
身份證號碼:
購買方(乙方):
身份證號碼:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,同意達(dá)成以下一致意見:
第一條乙方購買甲方座落在景德鎮(zhèn)市路號的商品房(毛坯房)一套,建筑面積為平方米。甲方保證對出賣的'房屋擁有全部產(chǎn)權(quán)并有權(quán)進(jìn)行處置。
第二條房屋出售價格為人民幣萬元整,乙方應(yīng)在簽訂合同時一次性付清。甲方應(yīng)于乙方付款后5日內(nèi)將房屋鑰匙及相關(guān)證件移交給乙方。
第三條與房屋買賣及過戶有關(guān)的一切稅、費(fèi)(包括但不限于契稅、營業(yè)稅、房屋維修基金、交易手續(xù)費(fèi)、登記費(fèi)、公證費(fèi)及土地過戶費(fèi)用等),無論法律、法規(guī)規(guī)定是由出賣方還是購買方承擔(dān),乙方均自愿承擔(dān),否則甲方有權(quán)退還房款收回房屋,由此給雙方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失全部由乙方承擔(dān)。
第四條乙方付清購房款后,甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)到景德鎮(zhèn)市房管部門辦理過戶手續(xù)。過戶手續(xù)由乙方負(fù)責(zé)辦理,甲方予以配合。
第五條甲方已經(jīng)交納的房屋維修基金元、水電煤氣立戶費(fèi)元,乙方應(yīng)當(dāng)與購房款同時支付給甲方。
第六條本合同經(jīng)雙方簽字后立即生效。
第七條本合同一式四份。甲、乙雙方各執(zhí)一份,其余交有關(guān)部門備案。
第八條本合同如有未盡事宜,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方:乙方:
簽訂合同日期:年月日
房屋買賣合同3
甲方:__________________,身份證號碼______________________________
乙方:__________________,身份證號碼______________________________
依據(jù)__市北湖新區(qū)常利村回遷樓的住房現(xiàn)狀和實(shí)際情況,經(jīng)過甲乙雙方充分協(xié)商,在平等、自愿的基礎(chǔ)上就乙方購買甲方房屋事宜達(dá)成以下協(xié)議:
第一條房屋位置及面積
甲方將位于________市北湖新區(qū)常利村回遷樓西片區(qū)2號樓東一單元一樓西戶的房屋一套出售給乙方。
該房屋建筑面積為120平方米,儲藏室面積為19平方米,儲藏室位置:。
第二條房屋計價方式及價款
甲乙雙方協(xié)商以套為計算單位,確定該房屋總價款。該房屋總價款為:____________¥元。
第三條付款方式及期限
本協(xié)議簽訂后_________日內(nèi),乙方一次性全額支付甲方購房款。
第四條房屋的過戶
本協(xié)議簽定時,該房屋不具備過戶條件。在房屋符合過戶條件時,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本協(xié)議發(fā)生的契稅、土地出讓金等費(fèi)用按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。
第五條房屋的交付
甲方應(yīng)于本協(xié)議簽訂日內(nèi),將本協(xié)議房屋交付乙方使用,并把該房屋原有手續(xù)全部交付給乙方。
第六條違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議第五條的約定交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣____________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的,其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過____個月時,甲方有權(quán)解除合同。解約時,乙方已付房價款的`_________作為甲方的損失賠償金。
3、該房屋符合過戶條件時,甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù),并在達(dá)到過戶條件之日起日內(nèi)將房屋過戶至乙方名下。甲方逾期不予配合乙方辦理過戶手續(xù)的,應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金元。
4、甲方不得再將該房屋出售給第三人,否則應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金元。
第七條爭議的解決
因本協(xié)議發(fā)生的爭議,由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決協(xié)商不成的依法向人民法院起訴。
第八條本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。本協(xié)議未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第九條本協(xié)議一式叁份,甲乙雙方各執(zhí)一份,__村村民委會備案一份。
甲方:__________________乙方:____________
身份證號碼:__________________身份證號碼__________________
______________村民委員會
____________年____________月____________日
房屋買賣合同4
出賣人(甲方):_____________
買受人(乙方):_____________
鑒于:
1、甲方系本合同項下房屋的所有權(quán)人,甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權(quán)并保證貼合國家有關(guān)規(guī)定,沒有產(chǎn)權(quán)及債務(wù)糾紛,且其對該房屋的處分已征得該房屋相關(guān)權(quán)利人的同意;
2、甲方愿意將房屋出賣給乙方;
3、乙方愿意購買上述房屋;
4、乙方已向甲方交付定金共_____________元整;
5、本合同項下房屋的《房地產(chǎn)權(quán)證》尚未辦理。
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上,為明確雙方權(quán)利義務(wù),就乙方向甲方購買房屋訂立本合同,以資雙方共同信守履行。
一、標(biāo)的房屋基本狀況
1、位置:_____________市_____________區(qū)_____________路_____________號。
2、戶型:_____________;建筑面積:_____________,套內(nèi)面積:_____________。
3、本合同項下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)隨房屋一并轉(zhuǎn)讓。
二、房屋價款
房屋的交易總價為:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
本合同項下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)價款已包含在交易總價中。
公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e不再另行計價。
三、付款方式及期限
甲乙雙方同意以下列方式付款:
1、乙方已向甲方交付定金_____________元整,自本合同簽訂之日起____天內(nèi)乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方;
2、剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾元整于乙方取得該房屋的《房地產(chǎn)權(quán)證》之日起____天內(nèi)支付。
四、房屋交付及產(chǎn)權(quán)登記的約定。
1、甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起____天內(nèi)將本合同項下房屋全部交付給乙方,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。
2、甲方應(yīng)當(dāng)在房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)開始辦理產(chǎn)權(quán)登記后日內(nèi),及時辦理權(quán)屬登記(指房屋的《房地產(chǎn)權(quán)證》)。
3、甲方應(yīng)當(dāng)在取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(指房屋的《房地產(chǎn)權(quán)證》)之日起日內(nèi),及時將房屋權(quán)屬登記過戶至乙方名下。
五、稅費(fèi)分擔(dān)約定
1、甲方辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書所需要的稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等一切稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。
2、甲方將房地產(chǎn)過戶至乙方名下所花費(fèi)的交易稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等一切稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
六、違約職責(zé)
1、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之_____________的違約金。
2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付,自本合同規(guī)定的.交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之_____________的違約金。
3、如甲方違反本合同第四條房屋交付及產(chǎn)權(quán)登記的約定,乙方有權(quán)選取下列任一種方式處理:
a、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日內(nèi)將乙方已付房價款退還給甲方,并按已付房價款的_____________%賠償乙方房屋損失,同時按乙方投入房屋裝修的費(fèi)用賠償乙方的裝修的損失。
b、乙方不退房,甲方按已付房價款的_____________%向乙方支付違約金。
七、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
八、個性約定
房屋交付后,如發(fā)生房屋征收或拆遷等對房屋及相應(yīng)土地的補(bǔ)償,由乙方所有。
九、免責(zé)條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續(xù)履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔(dān)損失賠償職責(zé);
2、不可抗力系指“不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀狀況”。
十、本合同經(jīng)重慶周立太律師事務(wù)所見證。
十一、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份、律師事務(wù)所一份,具有同等法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
十二、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方約定的其他事項:附件。
甲方:_________________乙方:__________________
身份證號碼:__________________身份證號碼:___________________
地址:___________________地址:____________________
電話:___________________電話:____________________
簽訂日期:_____________
見證人:_____________
房屋買賣合同5
賣方:_______________(以下簡稱甲方),身份證號:_______________
買方:_______________(以下簡稱乙方),身份證號:_______________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條、甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已了解該房屋具體狀況,并自愿購買該房屋,該房屋具體狀況如下;
房屋位置:___________________________________占地面積:_______________㎡(見附圖)
房屋建筑面積:_______________㎡(見附圖)
房屋界線:左邊與____________________中心為界,右邊與____________________中心為界,前面至__________為界,后面至____________________邊為界。(見附圖)
第二條、房屋價格及其他費(fèi)用;
甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋占地面積,建筑面積及土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用總金額為人民幣小寫¥____________________元,大寫:______________元整。(土地流轉(zhuǎn)另見土地流轉(zhuǎn)協(xié)議書)
第三條付款方式:簽訂協(xié)議時付____________________元,尾款于__________年__________月__________日付清,付款以甲方出示收據(jù)為證。
第四條特別約定;
1、甲方必須保證所賣房屋產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有,因乙方所購房屋為農(nóng)村土地建筑,該房屋現(xiàn)無房屋產(chǎn)權(quán)證,若以后因違章建筑拆除由甲方負(fù)責(zé)。
2、該房屋現(xiàn)水,電沒有到位,甲方應(yīng)予配合安裝到戶,但相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條本協(xié)議自簽訂之起,買賣雙方不得反悔,如有一方反悔,除退回房屋總價款以外,還必須賠償另一方房屋總價款的25%賠償金。
第六條乙方所購房屋位置夾在其他相鄰房屋中間兩面共墻,若干年后相鄰房屋如拆遷但不能拆除所共墻體,若要拆除必須經(jīng)雙方同意。
第七條本協(xié)議未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力。
第八條本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第九條本協(xié)議一式二份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)一份。
甲方:_________________
_______年_______月_____日
乙方:_________________
_______年_______月_____日
房屋買賣合同6
原告:
被告:
案由:房屋買賣合同糾紛
訴訟請求:
1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務(wù),將北京市朝陽區(qū)的`房屋所有權(quán)過戶給原告;
2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣200000元;
3、本案訴訟費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
20xx年7月25日,原告經(jīng)北京市嘉禾家美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司介紹,與被告簽訂了關(guān)于北京市朝陽區(qū)廣渠路28號210號樓16層1908A的《房屋買賣合同》,并于當(dāng)日交付了購房定金人民幣50000元。
雙方同意,被告應(yīng)配合原告在合同簽訂后一個月內(nèi)(即20xx年8月25日前)辦理完畢該房屋過戶事宜,原告亦多次催促被告履行合同義務(wù),進(jìn)行網(wǎng)簽及后續(xù)房屋過戶事宜,被告均以各種借口予以拖延,導(dǎo)致該房屋至今未辦理任何過戶手續(xù)。按照約定,被告拖延逾期辦理過戶手續(xù)視為違約,被告應(yīng)支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣200000元.
原告購買本房屋是為年底結(jié)婚作為婚房使用,被告遲遲不履行房屋過戶義務(wù)已經(jīng)給原告造成了諸多損失,無奈之下訴至法院,請求法庭依法判決被告按照合同履行義務(wù),將房屋過戶給原告,并賠償原告損失,以維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
北京市朝陽區(qū)人民法院
房屋買賣合同7
合同編號:______________
甲方(需方):______________________________
乙方(供方):_______
_計算機(jī)技術(shù)服務(wù)有限公司 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就_______銷售事宜,確認(rèn)以下內(nèi)容,達(dá)成以下條款,特簽訂此合同:
一、確認(rèn)銷售內(nèi)容 甲方采購物品的名稱、規(guī)格型號、制造商、數(shù)量、單價、金額詳見下表: (或在同樣格式的附件中詳細(xì)列明,該附件經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后作為本合同完整組成部分。) 編號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 廠商 單位 數(shù)量 單價(元) 金額(元) 合計(大寫):
二、甲方務(wù)必認(rèn)定所選商品,因?yàn)榇祟惿唐罚琴|(zhì)量原因不得隨意退換。
三、保修:本合同內(nèi)銷售產(chǎn)品均提供原廠標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。原廠保修期限為________個月。
四、交貨方式
1.交貨方式:送貨上門。
2.交貨地點(diǎn):______________________________________
3.交貨時間:________年____月____日之前
4.聯(lián)系人:_____________ 聯(lián)系方式:______________
五、付款時間:貨到付款。
六、付款方式:支票(現(xiàn)票)或現(xiàn)金方式支付全額貨款。
七、違約責(zé)任
1.乙方如未能按本合同第四條內(nèi)容執(zhí)行,乙方每逾期一天按合同價款的_________%向甲方予以賠款。
2.甲方如未能按本合同第
五、六條內(nèi)容執(zhí)行,甲方每逾期一天按合同價款的.________%向乙方予以賠款。
3.由于不可抗拒因素造成的違約,由供需雙方協(xié)商解決。
八、其他:本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。如有未盡事宜,雙方依有關(guān)法規(guī)協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_______________
帳號:_______________________
開戶銀行:___________________
稅號:_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
E:________________________
FA:____
日期:_______________________
乙方:_______________________
帳號:_______________________
開戶銀行:___________________
稅號:_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
E:________________________
FA:____日期
房屋買賣合同8
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《合同法》、《城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房屋達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守:
第一條 轉(zhuǎn)讓房屋情況:
甲方所售房屋位于______ 區(qū)______ 路(街)______ 號,為______ 結(jié)構(gòu);甲方所售房屋所有權(quán)證號為"______ 號",房屋土地使用權(quán)證號為"______ 號";甲方所售房屋建筑面積______ 平方米 。
第二條 房屋價格:
房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設(shè)施費(fèi)用)。轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)由甲方(或乙方)承擔(dān)。
第三條 付款方式:
一次性(或分期)支付;由乙方付款至甲方指定銀行賬戶(或現(xiàn)金支付)。甲方收到以上款項必須向乙方出具收條。
第四條 房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(xù)(繳納稅費(fèi))后 ___ 日內(nèi),甲方將房屋交付乙方, 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據(jù)實(shí)予以延長。(或乙方支付首期款后___ 日內(nèi),將房屋交付給乙方)。
第五條 違約責(zé)任條款
乙方逾期付款的違約責(zé)任:乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達(dá)一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,屆時將由乙方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費(fèi),并向甲方支付購房款10%違約金。
甲方逾期交房的違約責(zé)任: 甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達(dá)一個月以上的`,即視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,由甲方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費(fèi),并向乙方支付房價10%的違約金。
第六條 甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第八條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴(或XX仲裁委員會提起仲裁)。
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條 本房屋買賣合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,其他三份交有關(guān)部門存檔。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣合同9
甲方(出賣人):__________________
乙方(買受人):__________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,并經(jīng)土地所有權(quán)人同意,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在______________房屋院落(包括:正房間、廂房間)出賣給乙方,并將與所出賣房屋相關(guān)的土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓給乙方。該院落具體位置為:
東鄰:______________西鄰:______________
南鄰:______________北鄰:______________
登記長度為:______米、寬度為______米,面積共______平米。
二、該院落相關(guān)的附屬物同時全部轉(zhuǎn)讓,附屬物包括:
三、、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為______人民幣大寫;即人民幣小寫______元。乙方在合同生效時一次性付清。
四、甲方應(yīng)在前將該房屋交付乙方;屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
五、本合同生效后,一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期______日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц禵_____元違約金。
六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)。并已經(jīng)取得全部共有人的`一致同意。若因產(chǎn)權(quán)、使用權(quán)或其他產(chǎn)權(quán)原因而導(dǎo)致乙方無法正常使用,甲愿意賠付乙方全部轉(zhuǎn)讓款、房屋的改造、建造、裝修等費(fèi)用及土地增值部分。
七、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)證照轉(zhuǎn)移義務(wù),如因政府原因確實(shí)無法辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),甲方須把相關(guān)證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的拆遷利益(包括拆遷補(bǔ)償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
八、其它:
1。本協(xié)議未盡事宜須經(jīng)雙方協(xié)商解決,并簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議。
2。本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章,村委會簽字蓋章后生效。
3。本協(xié)議電腦打印一式______份,各方各執(zhí)______份。
甲方(賣方):______________ (印)身份證號:______________
住址:______________電話:______________
_________年______月___日_________年______月___日
房屋買賣合同10
之怎樣簽合同。合同是保障當(dāng)事人合法權(quán)益的重要依據(jù)。目前,本市商品房買賣所使用的是統(tǒng)一的格式化合同——《天津市商品房買賣合同》,簽好合同對日后減少交易糾紛有重要作用。
一、填寫說明
共4個條款,主要起提示性作用,包括:
1、合同簽訂。簽訂前,當(dāng)事人應(yīng)仔細(xì)閱讀合同各項條款,然后與對方就商品房建筑面積、價款、交付日期、付款方式、、面積差異處理、產(chǎn)權(quán)登記、爭議處理等內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真協(xié)商,時,購房者應(yīng)注意保護(hù)自己利益,防止未經(jīng)周密思考,馬馬虎虎倉促簽約,使自己合法權(quán)益受到損害;
2、合同填寫�?捎娩摴P、毛筆、簽字筆填寫,空白部分應(yīng)用“/”劃掉;
3、合同備案。合同應(yīng)自訂立之日起30日內(nèi)辦理合同登記備案;
4、合同不得翻印。
二、合同主體
出賣人填寫名稱、法定代表人、注冊地址、聯(lián)系電話、郵政編碼、營業(yè)執(zhí)照號碼、開戶行、帳號;委托房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)售房的,還應(yīng)填寫經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)情況及資格證書編號。
買受人填寫名稱或姓名、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話,當(dāng)事人為個人的,填寫國籍、身份證號/護(hù)照號,當(dāng)事人是單位的,填寫法定代表人、營業(yè)執(zhí)照號碼;委托他人購房的,還應(yīng)填寫委托代理人相關(guān)情況。
三、合同內(nèi)容
第一條 商品房情況
首先,填寫商品房銷售許可證號,應(yīng)注意,該證號必須填寫準(zhǔn)確。
然后,填寫房屋情況,包括商品房坐落、設(shè)計用途、建筑結(jié)構(gòu)、建筑層數(shù)、建筑面積(包括套內(nèi)建筑面積和公共部位分?jǐn)偨ㄖ娣e)等內(nèi)容。
最后,填寫土地來源情況,是劃撥方式還是出讓方式,以出讓方式取得土地使用權(quán)的,還應(yīng)填寫土地出讓年限和起止日期。
另外,合同附件一“商品房屋平面圖”,應(yīng)附商品房方位圖和分門分層平面圖(1:100或1:200),方位圖標(biāo)出商品房具體朝向,分門分層平面圖標(biāo)明商品房的房型、布局等,并在圖上圈紅銷售的商品房,加蓋出賣人騎縫章。
合同附件二“商品房抵押、租賃等情況”,主要為杜絕商品房重復(fù)抵押的現(xiàn)象,并適應(yīng)商品房“以租代售”等新的銷售形式。抵押情況應(yīng)填寫:商品房是正在抵押,還是尚未抵押,正在抵押的應(yīng)注明抵押權(quán)人、抵押期限等情況;租賃情況應(yīng)注明:商品房是正在租賃(以租代售),還是尚未租賃,正在租賃的還應(yīng)注明承租人、租賃期限等情況。
第二條 商品房價款
本條款為商品房單價和價款,單價每平方米的價格,價款是扣除優(yōu)惠部分的實(shí)際成交價格,幣種可以是人民幣或雙方約定的外幣。
第三條 商品房交付日期
填寫商品房交付日期,遇不可抗力、不能履行合同的,雙方可采取變更合同、解除合同或另行約定。
第四條 乙方付款形式及時間
買受人付款可采取:一次性付款、分期付款或其他方式,并由雙方約定付款時間。
第五條 甲方逾期交付商品房的處理
出賣人逾期交付商品房的違約責(zé)任,分為兩種:
第一種,逾期交付商品房的期限在雙方約定期限內(nèi)的,應(yīng)支付已付款利息,合同繼續(xù)履行。
第二種,逾期期限超過約定期限的,可選擇:(1)合同繼續(xù)履行,出賣人應(yīng)支付已付款利息、違約金;(2)解除合同,出賣人應(yīng)退還已付款,支付已付款利息、違約金;(3)雙方另行約定。
第六條 乙方逾期付款的處理
買受人逾期付款的違約責(zé)任,也分為兩種:
第一種,逾期期限在雙方的約定期限內(nèi)的,應(yīng)當(dāng)支付逾期付款及其利息,合同繼續(xù)履行。
第二種,逾期期限超過約定期限的,可選擇:(1)合同繼續(xù)履行,買受人應(yīng)當(dāng)支付逾期付款、逾期付款利息、違約金;(2)解除合同的,買受人應(yīng)當(dāng)支付違約金;(3)雙方另地約定。
第七條 商品房建筑面積與銷售建筑面積差異的處理
商品房建筑面積以房屋所有權(quán)主證記載面積為法定依據(jù)。
商品房建筑面積與銷售建筑面積差異小于正負(fù)3%的,每平方米價格保持不變,按照面積差異退少補(bǔ),合同繼續(xù)履行;面積差異大于正負(fù)3%的,由雙方另行約定。
第八條 商品房質(zhì)量及保修責(zé)任
出賣人交付的.商品房的質(zhì)量和設(shè)備應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定和承諾,在買受人正常情況下出賣人應(yīng)按照《商品住宅質(zhì)量保證書》的規(guī)定履行保修責(zé)任。
出賣人另有承諾的,填寫合同附件三。
第九條 基礎(chǔ)配套設(shè)施運(yùn)行的約定
雙方約定配套設(shè)施運(yùn)行期限,包括上水、下水、、燃?xì)�、暖氣等,以及違約的處理方式。
第十條 設(shè)計變更的約定
本條款規(guī)定,雙方訂立合同后,出賣人不能擅自變更商品房房屋設(shè)計和環(huán)境布局,確需變更的,應(yīng)在約定期限內(nèi)與對方協(xié)商。買受人同意的,雙方訂立補(bǔ)充合同;買受人不同意變更或出賣人擅自變更的,出賣方承擔(dān)違約責(zé)任。
商品房房屋設(shè)計和環(huán)境布局應(yīng)填寫合同附件四。
第十一條 商品房交接
規(guī)定商品房交付時,出賣人應(yīng)提供《商品住宅質(zhì)量保證書》、《商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。
第十二條 商品房產(chǎn)權(quán)登記
房屋竣工驗(yàn)收后,出賣人應(yīng)在30日內(nèi)辦理房屋初始登記,初始登記完畢后,應(yīng)在180天內(nèi)協(xié)助買受人辦結(jié)房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記。
出賣人未按時辦理房屋初始登記、未在180日內(nèi)協(xié)助對方辦結(jié)轉(zhuǎn)移登記的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。買受人可選擇繼續(xù)履行合同、解除合同或其他處理方式。
第十三條 物業(yè)管理
規(guī)定雙方應(yīng)對物業(yè)服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等簽訂物業(yè)管理合同。
第十四條 產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛的約定
本條款為出賣人對商品房權(quán)利擔(dān)保責(zé)任,出賣人保證交付的商品房無產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,否則,承擔(dān)全部責(zé)任。
第十五條 爭議處理
合同履行中發(fā)生爭議的,雙方協(xié)商解決;解決不成的,可選擇申請仲裁或提起訴訟。
第十六條 合同附件
對合同中未約定或約定不明確的地方,雙方填寫合同附件五,另行訂立補(bǔ)充合同。5個附件為本合同的不可分割部分,具有同等效力。
第十七條 合同份數(shù)
合同一式五份,具有同等效力。
第十八條 合同生效
合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,另有約定的從其約定。
房屋買賣合同11
賣方(以下簡稱甲方):_______________身份證號碼:______________________________
買方(以下簡稱乙方):_______________身份證號碼:______________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的了解,愿意購買該房,特制訂本合同如下:
1、此房坐落于___________________________________________________________,產(chǎn)權(quán)所有人____________,產(chǎn)權(quán)證號_____________,房屋建筑面積____________㎡,使用性質(zhì):_______________。
2、該房價為______萬元,人民幣大寫:__________________。先交付_______元,人民幣大寫:__________________元定金,其余房款在房屋交易公證時結(jié)清,公證時應(yīng)再付剩余房款_______元,人民幣大寫:__________________元,同時甲方交鑰匙交房,現(xiàn)場交接,房款兩清。
3、甲方保證在交接前對該房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù),如簽約或交接后,發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的.經(jīng)濟(jì)損失,均由甲方負(fù)責(zé)賠償。
4、室內(nèi)外設(shè)施以看房時為準(zhǔn),不得轉(zhuǎn)移,更換或更改,交接驗(yàn)收時也應(yīng)該按合同驗(yàn)收,簽署房屋交接單,并需驗(yàn)看水表、電表、煤氣表是否有損壞,如有損壞甲方負(fù)責(zé)維修。
5、甲方需結(jié)清交易之日前所欠的一切費(fèi)用,如:房費(fèi)、暖氣費(fèi)、煤氣費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
6、甲方有義務(wù)協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)過戶事宜的相關(guān)手續(xù),辦理過戶手續(xù)所需費(fèi)用由______方承擔(dān),未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效,不得違約,如違約造成的經(jīng)濟(jì)損失,由違約方負(fù)責(zé),乙方違約定金不退,甲方違約雙倍賠款。
甲方(簽章):______________________乙方(簽章):______________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
房屋買賣合同12
甲方:_________房地產(chǎn)公司
法定代表人:_____________
乙方姓名:_______________
住址:___________________
身份證號碼:_____________
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,就乙方向甲方購買房屋的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1.乙方擬向甲方購買的房屋位置的四至是:
2.上述位置的土地等全部的房地產(chǎn)(住宅)開發(fā)手續(xù)由甲方出面辦理,乙方負(fù)責(zé)取得相關(guān)部門的許可;
3.上述房屋的建筑設(shè)計、施工等,在符合甲方現(xiàn)有周邊開發(fā)項目的規(guī)劃的前提下,由乙方向甲方提出具體的`要求,甲方據(jù)此實(shí)施;
4.房屋的銷售價格為:___________________
支付辦法為:________________________
5.有關(guān)雙方之間的本次買賣,為辦理產(chǎn)權(quán)登記至乙方名義而必須在形式上另行簽定商品房銷售合同的,則雙方另行簽定;
6.有關(guān)產(chǎn)權(quán)登記的手續(xù)由甲方幫助辦理,所需稅費(fèi)由__________方承擔(dān);
7.本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效,協(xié)議書一式貳份,每方各執(zhí)一份。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
房屋買賣合同13
甲(賣)方:_______ 身份證號:_______
乙(買)方:_______ 身份證號:_______
經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜簽訂條約如下:
一、房屋座落于房間,建筑面積xx平方米。院落土地使用面積xx平方米。
二、甲方自愿將自有房屋賣給乙方所有,購房款人民幣(大寫)圓整,¥:xx元。
三、甲乙雙方商定成交簽定合同時交付甲方定金人民幣大寫:xxx元(¥元),在房屋手續(xù)過戶完成交付甲方人民幣大寫:xxx元(¥元),剩余購房款在xx年xx月xx日付清。
三、甲乙雙方簽合同后,于xx年xx月xx日前將房屋及權(quán)證正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應(yīng)將該房屋騰空,清結(jié)該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視等各項費(fèi)用,并將該房屋的鑰匙交于乙方驗(yàn)收。
四、甲方已就該房屋的'所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實(shí)告知乙方。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。
六、乙方中途違約,乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應(yīng)在違約之日起3日內(nèi)雙倍返還定金給乙方。
七、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的稅款及向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費(fèi)由乙方承擔(dān)。甲方必須協(xié)助乙方辦理過戶手續(xù),如不協(xié)助辦理,甲方退給乙方全部房款。
八、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
九、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房地產(chǎn)交易管理部門一份。
注:另有甲方與村委會簽定的土地承租協(xié)議
甲方(簽章):_______
乙方(簽章):_______
聯(lián)系電話:_______
聯(lián)系電話:_______
簽約日期:xx年xx月xx日
房屋買賣合同14
申請人姚某,女,漢族, 1986年10月1日出生,住xx市xx區(qū)xx路2號,身份證號碼:36xxxxxx0。
被申請人李某,男,漢族,1972年9月15日出生,身份證地址:xx省xx縣xx鎮(zhèn)xx村xx組x號,身份證號碼:4xxx59。
強(qiáng)制執(zhí)行依據(jù):(20xx)深中法民五終字第xxxx號民事判決、(20xx)xx法民三初字第xx號民事判決。
請求事項:
�。ㄒ唬┱埱蠓ㄔ簣�(zhí)行被申請人應(yīng)退還申請人定金人民幣xxxxx元;
�。ǘ┱埱蠓ㄔ簣�(zhí)行被申請人應(yīng)支付申請人人民幣xxxxx元;
�。ㄈ┱埱蟊簧暾埲藨�(yīng)支付總額xxxxx元的延期履行期間的`債務(wù)利息,即按照銀行同期貸款利率計付的銀行利息的雙倍(自20xx年1月1日至執(zhí)行完畢當(dāng)日);
�。ㄋ模┱埱蠓ㄔ簣�(zhí)行被申請人應(yīng)支付的申請人訴訟費(fèi)xxxx元。
請求事由:
申請人與被申請人因房屋買賣合同糾紛一案,xx市xx區(qū)人民法院于20xx年6月29日作出(20xx)深龍法民三初字第xx號民事判決,確定被申請人需向申請人支付總額人民幣xx元,被申請人不服提起上訴,xx市中級人民法院受理并作出(20xx)深中法民五終字第xx號民事判決,該判決已生效。因被申請人拒不履行生效判決,為此,申請人特向貴院申請強(qiáng)制執(zhí)行。
此致
龍xx區(qū)人民法院
申請人:
代理人:
房屋買賣合同15
賣方(甲方):_____________ 身份證號碼:____________________
買房(乙方):______________身份證號碼: ____________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,誠實(shí)守信,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下:
一、甲方自愿將其位于的房屋以人民幣 拾 萬 仟元整( )的`價款出售給乙方(一次性付清,附收款收據(jù),其中含甲方轉(zhuǎn)交安裝煤層氣2000元在內(nèi)),甲方將所交村委出具購房款收據(jù)一并轉(zhuǎn)交于乙方,由村委、公證人見證,更正為乙方名下。
二、本合同簽訂后,甲方對該房屋的相關(guān)權(quán)益(使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
三、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。立字為據(jù),由村委,中證人見證。
四、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方: 年 月 日
乙方: 年 月 日
見證人: 年 月 日
【房屋買賣合同】相關(guān)文章:
房屋的買賣合同01-31
買賣合同房屋買賣合同12-05
農(nóng)村房屋的買賣合同03-08
房屋建材買賣合同04-22
房屋個人買賣合同04-28
房屋私人買賣合同04-15
房屋地基買賣合同08-16
房屋買賣合同05-08
房屋居間買賣合同08-28
房屋預(yù)售買賣合同11-23