- 規(guī)范的工程裝修承攬合同 推薦度:
- 工程承攬合同 推薦度:
- 工程承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
工程承攬合同【熱】
隨著法律知識(shí)的普及,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來(lái)越多,簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。合同有不同的類(lèi)型,當(dāng)然也有不同的目的,下面是小編收集整理的工程承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
工程承攬合同1
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,甲乙雙方就冷庫(kù)聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項(xiàng),以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱(chēng):
2、地址:
3、工程要求:符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
A、冷庫(kù)頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫(kù)地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時(shí)間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強(qiáng)度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項(xiàng)保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工。
2、乙方施工過(guò)程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫(kù)內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質(zhì)量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價(jià)及結(jié)算方式:
1、工程總造價(jià)約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實(shí)際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實(shí)際丈量為準(zhǔn)。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬(wàn)元。材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)付給工程款50%為9萬(wàn)元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬(wàn)。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用。
2、工程保修期為12個(gè)月,正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修(如保溫層開(kāi)裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開(kāi)裂,脫落乙方不任何負(fù)責(zé)。
六、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的`爭(zhēng)議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
工程承攬合同2
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱(chēng)乙方)
定作方:_______________有限責(zé)任公司(以下稱(chēng)甲方)
根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱(chēng):_______________
a、承攬項(xiàng)目名稱(chēng):_______________
b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn):_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開(kāi)工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書(shū)面報(bào)告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、承攬方式:包工不包料。
e、承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積_______________元計(jì)算。
f、工程量計(jì)算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、付款方式:
工程完工驗(yàn)收后天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無(wú)代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的'特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過(guò)后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清,合同自動(dòng)失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:_______________承攬方:_______________
定作方代表:___________承攬方代表:_______________
_______________年_______________月_______________日
工程承攬合同3
甲方:________________
乙方:________________
依照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、合同法、建筑法》為依據(jù),參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則,雙方協(xié)商簽訂施工合同如下:
一、工程名稱(chēng):________________
二、施工地點(diǎn):________________
三、結(jié)構(gòu)形式:________________
四、發(fā)包內(nèi)容及價(jià)格:整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等)大包干、掃地出門(mén)價(jià),以建筑面積計(jì)算工程量每平方米(人民幣)大寫(xiě)元
五、資質(zhì)要求:三級(jí)以上資質(zhì),簽訂合同時(shí),將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。
六、質(zhì)量要求:合格
七、開(kāi)工日期:_________________年________________月________________日
竣工日期:_________________年________________月________________日
八、材料要求:
所使用的建筑材料,必須有合格證和化驗(yàn)單。
九、付款方式:
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價(jià)款的30%。
3、竣工初檢合格后,甲方付給乙方工程總造價(jià)款50%。
4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理,甲乙雙方技術(shù)人員共同驗(yàn)收全部合格后甲方付給乙方總造價(jià)工程款17%。
5、保質(zhì)金3%,質(zhì)保期為12個(gè)月,在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,甲方通知乙方并約定時(shí)間進(jìn)行維修,如乙方不能按時(shí)進(jìn)行維修,甲方派人維修,其維修費(fèi)用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除,質(zhì)保期滿(mǎn)后按合同約定時(shí)間把質(zhì)保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟,聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。
十、施工人員須持證上崗,工地管理人員要求一長(zhǎng)三員。
十一、施工期間因個(gè)別情況與業(yè)主發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理,乙方不能因此停工,拖延工期。
十二、在施工過(guò)程中,保證小區(qū)道路暢通無(wú)粉塵,做好屋面防水,如有此類(lèi)現(xiàn)象發(fā)生,乙方自行與業(yè)主調(diào)解。
十三、施工中的`建筑垃圾須堆放整齊,由甲方處理。
十四、安全生產(chǎn),文明施工。
1、施工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范,施工前須對(duì)上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn),文明施工教育,有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費(fèi)用。
3、進(jìn)場(chǎng)的各種設(shè)備、材料隨使隨進(jìn),合理堆放,保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔。
十五、違約:
1、甲乙又方簽訂合同后,乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場(chǎng)或停工,如違約甲方有權(quán)拒付工程款。
2、不許轉(zhuǎn)包他人,如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn),甲方有權(quán)終止合同,所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十六、施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平,由甲方協(xié)調(diào),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十七、合同未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后,具有法律效力,共同遵守。
十九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:________________
乙方:________________
________________年________________月________________日
工程承攬合同4
甲方(業(yè)主):
乙方(承攬方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
一、工程施工地點(diǎn)及房屋情況
1.施工地點(diǎn):武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號(hào)樓2單元1503室。
2.住房結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);房型:二室二廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.2㎡。
二、雙方權(quán)利義務(wù)
1.乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,在施工過(guò)程中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財(cái)產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
2.乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的`成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
4.施工機(jī)械以及模板、工具等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,防止被盜丟失,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
三、質(zhì)量和工期要求
1.工期從20xx年10月 日開(kāi)始建設(shè),到20xx年11月 日止。在約定的工期內(nèi),施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定
2.裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理,保證工程質(zhì)量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后,甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
四、違約責(zé)任
由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭(zhēng)議解決辦法
1.發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
2.以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
年月
乙方簽字: 年日日 月
工程承攬合同5
第一部分 協(xié)議書(shū)
發(fā)包人(全稱(chēng)):貴州佛龍開(kāi)發(fā)有限公司
承包人(全稱(chēng)):四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):貴州凱里小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
工程地點(diǎn):貴州凱里市
工程內(nèi)容:由建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)施工圖中確定的工作內(nèi)容:土建工程、安裝工程、消防工程、小區(qū)環(huán)境、市政管網(wǎng)工程
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):___________________
資金來(lái)源:自籌資金
二、工程承包范圍
承包范圍:設(shè)計(jì)圖所列的施工范圍
三、合同工期:
開(kāi)工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)):_____________________________元(人民幣)
。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書(shū)
。、中標(biāo)通知書(shū)
。、投標(biāo)書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
。、本合同通用條款
。、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
。、圖紙
8、工程量清單
。埂⒐こ虉(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:________年__________月__________日
合同訂立地點(diǎn):
_________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________________承包人:(公章)
______________________________
住所:_______________________________住所:
______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:
________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:
________________________________
電話(huà):_______________________________電話(huà):
______________________________________
傳真:_______________________________傳真:
______________________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:___________________________開(kāi)戶(hù)銀行:
__________________________________
賬號(hào):_______________________________賬號(hào):
______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:
_________________________________。
第二部分 通用條款
一、詞語(yǔ)定義及合同文件
1、詞語(yǔ)定義
下列詞語(yǔ)除專(zhuān)用條款另有約定外,應(yīng)具有本條所賦予的定義:
1.1通用條款:是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程施工的需要訂立,通用于建設(shè)工程施工的條款。
1.2專(zhuān)用條款:是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合具體工程實(shí)際,經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的條款,是對(duì)通用條款的具體化、補(bǔ)充或修改。
1.3發(fā)包人:指在協(xié)議書(shū)中約定,具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.4承包人:指在協(xié)議書(shū)中約定,被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.5項(xiàng)目經(jīng)理:指承包人在專(zhuān)用條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。
1.6設(shè)計(jì)單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計(jì)并取得相應(yīng)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)的單位。
1.7監(jiān)理單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書(shū)的單位。
1.8工程師:指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在專(zhuān)用條款中約定。
1.9工程造價(jià)管理部門(mén):指國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)或其委托的工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)。
1.10工程:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.11合同價(jià)款:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定,發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項(xiàng)。
1.12追加合同價(jià)款:指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價(jià)款的情況,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后按計(jì)算合同價(jià)款的方法增加的合同價(jià)款。
1.13費(fèi)用:指不包含在合同價(jià)款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)支出。
1.14工期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定,按總?cè)諝v天數(shù)(包括法定節(jié)假日)計(jì)算的承包天數(shù)。
1.15開(kāi)工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定,承包人開(kāi)始施工的絕對(duì)或相對(duì)的日期。
1.16竣工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)約定,承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對(duì)或相對(duì)的日期。
1.17圖紙:指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn),滿(mǎn)足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說(shuō)明和有關(guān)資料)。
1.18施工場(chǎng)地:指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場(chǎng)所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場(chǎng)所。1.19書(shū)面形式:指合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.20違約責(zé)任:指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
1.21索賠:指在合同履行過(guò)程中,對(duì)于并非自己的過(guò)錯(cuò),而是應(yīng)由對(duì)方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實(shí)際損失,向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償和(或)工期順延的要求。
1.22不可抗力:指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。
1.23小時(shí)或天:本合同中規(guī)定按小時(shí)計(jì)算時(shí)間的.,從事件有效開(kāi)始時(shí)計(jì)算(不扣除休息時(shí)間);規(guī)定按天計(jì)算時(shí)間的,開(kāi)始當(dāng)天不計(jì)入,從次日開(kāi)始計(jì)算。時(shí)限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的,以節(jié)假日次日為時(shí)限的最后一天,但竣工日期除外。時(shí)限的最后一天的截止時(shí)間為當(dāng)日24時(shí)。
2、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應(yīng)能相互解釋?zhuān)檎f(shuō)明。除專(zhuān)用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
。1)本合同協(xié)議書(shū)
。2)中標(biāo)通知書(shū)
(3)投標(biāo)書(shū)及其附件 (4)本合同專(zhuān)用條款 (5)本合同通用條款 (6)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
。7)圖紙
(8)工程量清單
。9)工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
合同履行中,發(fā)包人承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當(dāng)合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時(shí),在不影響工程正常進(jìn)行的情況下,由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請(qǐng)負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師的解釋時(shí),按本通用條款第37條關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理。
3、語(yǔ)言文字和適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范3.1語(yǔ)言文字
本合同文件使用漢語(yǔ)語(yǔ)言文字書(shū)寫(xiě)、解釋和說(shuō)明。如專(zhuān)用條款約定使用兩種以上(含兩種)語(yǔ)言文字時(shí),漢語(yǔ)應(yīng)為解釋和說(shuō)明本合同的標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)言文字。
在少數(shù)民族地區(qū),雙方可以約定使用少數(shù)民族語(yǔ)言文字書(shū)寫(xiě)和解釋、說(shuō)明本合同。
3.2適用法律和法規(guī)
本合同文件適用國(guó)家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī),由雙方在專(zhuān)用條款中約定。
3.3適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范
雙方在專(zhuān)用條款內(nèi)約定適用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱(chēng);沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范但有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,約定適用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱(chēng);沒(méi)有國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,約定適用工程所在地地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱(chēng)。發(fā)包人應(yīng)按專(zhuān)用條款約定的時(shí)間向承包人提供一式兩份約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
國(guó)內(nèi)沒(méi)有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,由發(fā)包人按專(zhuān)用條款約定的時(shí)間向承包人提出施工技術(shù)要求,承包人按約定的時(shí)間和要求提出施工工藝,經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。
本條所發(fā)生的購(gòu)買(mǎi)、翻譯標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制定施工工藝的費(fèi)用,由發(fā)包人承擔(dān)。
4、圖紙
4.1發(fā)包人應(yīng)按專(zhuān)用條款約定的日期和套數(shù),向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的,發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費(fèi)用由承包人承擔(dān)。發(fā)包人對(duì)工程有保密要求的,應(yīng)在專(zhuān)用條款中提出保密要求,保密措施費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務(wù)。
4.2承包人未經(jīng)發(fā)包人同意,不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿(mǎn)后,除承包人存檔需要的圖紙外,應(yīng)將全部圖紙退還給發(fā)包人。
4.3承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)保留一套完整圖紙,供工程師及有關(guān)人員進(jìn)行工程檢查時(shí)使用。
二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
5、工程師
5.1實(shí)行工程監(jiān)理的,發(fā)包人應(yīng)在實(shí)施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱(chēng)、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書(shū)面形式通知承包人。
5.2監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中稱(chēng)工程師,其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人承包人在專(zhuān)用條款內(nèi)寫(xiě)明。工程師按合同約定行使職權(quán),發(fā)包人在專(zhuān)用條款內(nèi)要求工程師在
行使某些職權(quán)前需要征得發(fā)包人批準(zhǔn)的,工程師應(yīng)征得發(fā)包人批準(zhǔn)。
5.3發(fā)包人派駐施工場(chǎng)地履行合同的代表在本合同中也稱(chēng)工程師,其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人在專(zhuān)用條款內(nèi)寫(xiě)明,但職權(quán)不得與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職權(quán)相互交叉。雙方職權(quán)發(fā)生交叉或不明確時(shí),由發(fā)包人予以明確,并以書(shū)面形式通知承包人。
5.4合同履行中,發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時(shí),負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀(guān)公正地進(jìn)行處理。一方對(duì)工程師的處理有異議時(shí),按本通用條款第37條關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理。
5.5除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外,負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師無(wú)權(quán)解除本合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。
5.6不實(shí)行工程監(jiān)理的,本合同中工程師專(zhuān)指發(fā)包人派駐施工場(chǎng)地履行合同的代表,其具體職權(quán)由發(fā)包人在專(zhuān)用條款內(nèi)寫(xiě)明。
6、工程師的委派和指令
6.1工程師可委派工程師代表,行使合同約定的自己的職權(quán),并可在認(rèn)為必要時(shí)撤回委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天以書(shū)面形式通知承包人,負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師還應(yīng)將委派和撤回通知發(fā)包人。委派書(shū)和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書(shū)面形式的函件,與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對(duì)工程師代表向其發(fā)出的任何書(shū)面形式的函件有疑問(wèn)時(shí),可將此函件提交工程師,工程師應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。工程師代表發(fā)出指令有失誤時(shí),工程師應(yīng)進(jìn)行糾正。除工程師或工程師代表外,發(fā)包人派駐工地的其他人員均無(wú)權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。
6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后,以書(shū)面形式交給項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí),工程師可發(fā)出口頭指令,并在48小時(shí)內(nèi)給予書(shū)面確認(rèn),承包人對(duì)工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時(shí)給予書(shū)面確認(rèn)的,承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書(shū)面確認(rèn)要求。工程師在承包人提出確認(rèn)要求后48小時(shí)內(nèi)不予答復(fù)的,視為口頭指令已被確認(rèn)。
承包人認(rèn)為工程師指令不合理,應(yīng)在收到指令后24小時(shí)內(nèi)向工程師提出修改指令的書(shū)面報(bào)告,工程師在收到承包人報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書(shū)面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯(cuò)誤發(fā)生的追加合同價(jià)款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。
6.3工程師應(yīng)按合同約定,及時(shí)向承包人提供所需指令、批準(zhǔn)并履行約定的其他義務(wù)。由于工程師未能按合同約定履行義務(wù)造成工期延誤,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)延誤造成的追加合同價(jià)款,并賠償承包人有關(guān)損失,順延延誤的工期。
6.4如需更換工程師,發(fā)包人應(yīng)至少提前7天以書(shū)面形式通知承包人,后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán),履行前任的義務(wù)。
7、項(xiàng)目經(jīng)理
7.1項(xiàng)目經(jīng)理的姓名、職務(wù)在專(zhuān)用條款內(nèi)寫(xiě)明。
7.2承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知,以書(shū)面形式由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后送交工程師,工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
7.3項(xiàng)目經(jīng)理按發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無(wú)法與工程師聯(lián)系時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)采取保證人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后48小時(shí)內(nèi)向工程師提交報(bào)告。責(zé)任在發(fā)包人或第三人,由發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在承包人,由承包人承擔(dān)費(fèi)用,不順延工期。
工程承攬合同6
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將________工程承攬給乙方,為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益,特簽訂以下條款,以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱(chēng)地點(diǎn):
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
二、承包方式及內(nèi)容:
1、承包方式:
2、承包內(nèi)容:
3、承包范圍及說(shuō)明:
三、工程造價(jià)及付款方式:
1、工程造價(jià)如下:
2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測(cè)實(shí)量的實(shí)際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下:
四、工期及說(shuō)明:
根據(jù)甲方工期計(jì)劃進(jìn)行施工,如因甲方原因造成工期延誤,則向后順延,工期為_(kāi)_______天,如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害),工期則相應(yīng)順延。
五、甲方責(zé)任及義務(wù):
1、提供施工項(xiàng)目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底,組織承包人項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法提供施工圖紙,有乙方結(jié)合甲方意見(jiàn)及要求進(jìn)行。
2、負(fù)責(zé)提供工具材料存放場(chǎng)地,水電有甲方負(fù)責(zé)安排及交費(fèi),(可保證安全水電正常的場(chǎng)所)。
3、甲方派度,施工質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案,并及時(shí)糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權(quán)停工并糾正,如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時(shí)追究乙方責(zé)任,并有權(quán)安排其他施工隊(duì)進(jìn)行施工。所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。
5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明,如未辦理人身安全保險(xiǎn)的,由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險(xiǎn)需要的相關(guān)手續(xù),由甲方代為辦理,所發(fā)生的費(fèi)用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責(zé)任及義務(wù):
1、對(duì)甲方施工方案及要求,要做到堅(jiān)決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進(jìn)行合理施工,不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣(mài)。如發(fā)現(xiàn),因此造成的經(jīng)濟(jì)損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、乙方派行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度,認(rèn)真做好施工現(xiàn)場(chǎng)的施工安全,防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同,因此造成的責(zé)任及過(guò)錯(cuò),甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。
6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的`有關(guān)證明,如未辦理人身安全保險(xiǎn)的,由乙方負(fù)責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書(shū)并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地,如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
7、對(duì)于施工過(guò)程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方全部承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
七、其他:
1、本工程實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理制,甲方應(yīng)在監(jiān)理前,合同簽訂后三日內(nèi)將項(xiàng)目經(jīng)理名字,監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書(shū)面形式通知承包人。不實(shí)行工程監(jiān)理的,有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜,雙方本著實(shí)事求實(shí)的原則,互相協(xié)商或再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,合同履行中,發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛,導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主,若協(xié)商不成,雙方可起訴至工程項(xiàng)目所在地的法院進(jìn)行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,待本協(xié)議各項(xiàng)條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
八、附則:
甲乙雙方簽署合同的同時(shí),甲方給乙方提供了一份施工安全細(xì)則條例,乙方負(fù)責(zé)人組織施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)條例后,簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細(xì)則條例后進(jìn)入工地施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同7
_______________(甲方)
_______________(乙方)
依照《_____》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)
2、設(shè)備購(gòu)置
3、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開(kāi)工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線(xiàn)路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購(gòu)所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國(guó)家定點(diǎn)廠(chǎng)家采購(gòu),并符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線(xiàn)路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的`結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì):_______________元;
(高壓電纜、10KV線(xiàn)路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計(jì)_______________元)
(2)、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請(qǐng)手續(xù),設(shè)備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在_________年_______________月_______________日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時(shí)間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時(shí),甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:_______________(蓋章)乙方:_______________(蓋章)
代表:_______________代表:_______________
_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日
工程承攬合同8
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠(chǎng)土石方建設(shè)項(xiàng)目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍
甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī),乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算,土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě):元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測(cè)地場(chǎng)平達(dá)甲方施工圖紙指定高程,場(chǎng)內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。
七、工程量計(jì)算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè),甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。
八、工程驗(yàn)收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。
2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地,場(chǎng)地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),運(yùn)土在3公里以?xún)?nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和工程測(cè)量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款,不按時(shí)付款造成停工,由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費(fèi)用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的.資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。
2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專(zhuān)職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過(guò)程中的不規(guī)范行為,并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十二、爭(zhēng)議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書(shū)面形式補(bǔ)充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動(dòng)失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國(guó)家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià),超出另行計(jì)價(jià)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同9
承攬方: 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方;
定作主: 以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)等。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價(jià)
金額
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)等。
定作物名稱(chēng)
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù))
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等。
定作物名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條 乙方提供原材料名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱(chēng)
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸?shù)取?/p>
材料名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間 。
第七條 乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付預(yù)付款 元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的`,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的 ‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值 %的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值 %的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),可以向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處、物價(jià)局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方: 定作方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
簽約日期: 年 月 日
工程承攬合同10
委托單位(甲方):___________________________
承攬單位(乙方):___________________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況:
1、工程名稱(chēng):__________________________________
2、工程地點(diǎn):__________________________________
3、承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
。1)承包人包工、包料。
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
。2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)________________元整,大寫(xiě)金額:________________元整。(附報(bào)價(jià)清單)
二、施工時(shí)間:
工程期限________日,時(shí)間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作:
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作:
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線(xiàn)。
4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線(xiàn)的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn):
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時(shí)間:________________
付款百分比:________________
金額:________________
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元。甲方未按合同的'約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、保質(zhì)期:
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式____份,
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向________________委員會(huì)申請(qǐng)_____。
委托方(甲方):________________
承攬單位(乙方):________________
代表人:_________________
代表人:_________________
簽約日期:_______________
簽約日期:______________
工程承攬合同11
別墅裝修合同樣本 發(fā)包方:_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)與承包方:_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)為維護(hù)雙方的權(quán)益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照?qǐng)?zhí)行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號(hào)_____室,(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該房屋”)。該房屋竣工驗(yàn)收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀(guān)、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應(yīng)向甲方出示《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書(shū)》原件。
第三章 施工內(nèi)容
第五條 該房屋屬_____結(jié)構(gòu),房型為_(kāi)____房_____廳_____廚_____衛(wèi),建筑總面積為_(kāi)____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),施工面積為_(kāi)____平方米。詳見(jiàn)作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線(xiàn)匡定部分。
第六條 施工內(nèi)容和做法說(shuō)明如下(不夠可附頁(yè)):
(一)廳:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(二)房:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(三)廚:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(四)衛(wèi):地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;前款沒(méi)有說(shuō)明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設(shè)備和價(jià)款
第七條 施工使用的材料和設(shè)備見(jiàn)作為本合同附件(三)的《主要材料報(bào)價(jià)單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報(bào)價(jià)單》,乙方的人工費(fèi)見(jiàn)作為本合同附件(五)的《人工費(fèi)報(bào)價(jià)單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設(shè)備以及勞務(wù)的情形下適用
第八條 該房屋工程總價(jià)款為_(kāi)____元,其中材料費(fèi)_____元、人工費(fèi)_____元、管理費(fèi)_____元、設(shè)計(jì)費(fèi)_____元、垃圾清運(yùn)費(fèi)_____元、稅金_____元、其他費(fèi)用_____元。工程總價(jià)款是各分項(xiàng)價(jià)款的總和。前款所述的總價(jià)款和分項(xiàng)價(jià)款是乙方的預(yù)算價(jià)格。結(jié)算價(jià)格超出預(yù)算價(jià)格的,甲方按預(yù)算價(jià)格支付工程總價(jià)款;結(jié)算價(jià)格低于預(yù)算價(jià)格的,甲方按結(jié)算價(jià)格支付工程總價(jià)款。第九條乙方對(duì)材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)的報(bào)價(jià),不得超過(guò)本合同簽訂時(shí)該費(fèi)用的市場(chǎng)平均價(jià)格。乙方在本合同中的報(bào)價(jià)超過(guò)市場(chǎng)平均價(jià)格的,按市場(chǎng)平均價(jià)格結(jié)算。
雙方對(duì)前款所述的市場(chǎng)平均價(jià)格有異議的,可以委托價(jià)格評(píng)估部門(mén)評(píng)估,價(jià)格評(píng)估部門(mén)的評(píng)估結(jié)論,雙方應(yīng)當(dāng)接受。
第十條 乙方應(yīng)在《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》中注明材料和設(shè)備的名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
乙方提供并已經(jīng)使用的材料和設(shè)備與《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定不符的,甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理,乙方應(yīng)當(dāng)接受:
(1)甲方同意繼續(xù)使用的,乙方免收該材料和設(shè)備的費(fèi)用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定更換和重做,更換后的材料和設(shè)備費(fèi)減半收取,原工期不變。
第十一條 乙方應(yīng)當(dāng)提交說(shuō)明書(shū)、保修單、環(huán)保說(shuō)明書(shū)和購(gòu)貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對(duì)的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
第十二條 乙方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等,不得使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
乙方提供的.材料和設(shè)備必須符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量,輻射、照明和噪音強(qiáng)度等指標(biāo),使甲方達(dá)到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)立即更換和重做,更換后的材料和設(shè)備不再收費(fèi),原工期不變。第十三條 甲方變更施工內(nèi)容的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。工期、總價(jià)款、《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容相應(yīng)變化的,經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設(shè)備,乙方提供勞務(wù)的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價(jià)款為_(kāi)____元,其中人工費(fèi)_____元、稅金_____、其他費(fèi)用_____元。第十五條 甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方提供的材料、設(shè)備不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的,乙方應(yīng)在驗(yàn)收后以書(shū)面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)乙方驗(yàn)收后發(fā)生損壞的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償。第十六條 甲方提供的材料和設(shè)備,均應(yīng)用于本工程;未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因?qū)е录追教峁┑牟牧虾驮O(shè)備短缺或被更換的,乙方應(yīng)按短缺材料和設(shè)備的價(jià)款或材料和設(shè)備被更換前后差價(jià)的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開(kāi)工前二至五日,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款40%的工程款;
(三)竣工驗(yàn)收后三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款25%的工程款。
(四)竣工驗(yàn)收合格一年后或雙方約定的保修期滿(mǎn),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款5%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
第十九條 雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第二十條 竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的5%的保修基金。竣工驗(yàn)收合格后一年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第六章 結(jié)算
第二十一條 工程竣工,甲方驗(yàn)收后對(duì)價(jià)款有異議的,可以要求不超過(guò)七日的核價(jià)期,核價(jià)期內(nèi),甲方有權(quán)暫停向乙方付款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。甲方若委托第三方進(jìn)行評(píng)估的,核價(jià)期至取得評(píng)估報(bào)告之日屆滿(mǎn)。
甲方委托第三方評(píng)估價(jià)格的,以《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》約定的價(jià)格作為計(jì)算總價(jià)款的依據(jù),按照評(píng)估結(jié)果結(jié)算總價(jià)款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。
第七章 工程進(jìn)度
第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開(kāi)工,_____年_____月_____日竣工,工期為_(kāi)____天。每日施工時(shí)間為_(kāi)____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分(_____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分休息)。
工期中施工時(shí)間內(nèi),乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿(mǎn)1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負(fù)責(zé)本合同的履行,包括根據(jù)要求組織施工,協(xié)調(diào)、處理由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。乙方對(duì)其指派的駐工地代表的行為均予認(rèn)可。
乙方更換駐工地代表的,應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對(duì)原駐工地代表的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)可。
第二十四條 乙方應(yīng)當(dāng)自行施工,未經(jīng)甲方同意,不得將本工程轉(zhuǎn)包給任何第三方。
第二十五條 工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規(guī)程》、 DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》,以及國(guó)家和本市建筑行政主管部門(mén)制定的其他標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和雙方的約定。
第二十六條 施工期間,甲方及其代表有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)查看、了解、檢查施工情況,乙方應(yīng)當(dāng)配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應(yīng)當(dāng)按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,按照甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)、施工方案和做法說(shuō)明完成工程,確保工程質(zhì)量,不得偷工減料。
第二十八條 施工期間,甲方修改設(shè)計(jì)方案并相應(yīng)地變更施工方案、增減施工內(nèi)容的,應(yīng)在變更的項(xiàng)目施工前通知乙方,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項(xiàng)目變更單》。因甲方變更工種項(xiàng)目引起竣工日期和工程總價(jià)款變化的,按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得擅自折、改供曖、燃?xì)夤芫(xiàn),或?qū)嵤┢渌绊懡ㄖY(jié)構(gòu),危害使用安全,和超過(guò)住宅原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的行為。
甲方要求實(shí)施前款規(guī)定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應(yīng)當(dāng)提供修改意見(jiàn)。
第三十條 乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保證作業(yè)人員安全,避免甲方房屋和其他財(cái)產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規(guī)定,造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。
第三十一條 施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。乙方違反前款的規(guī)定,引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)處理,造成甲方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。第三十二條 施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的水、電、煤氣、電話(huà)等公用事業(yè)費(fèi)用由甲方承擔(dān),但日平均支出超過(guò)以下限額的,超過(guò)的部分由乙方承擔(dān):水費(fèi)_____元/日,電費(fèi)_____元/日,煤氣費(fèi)_____元/日,電話(huà)費(fèi)_____元/日。
前款所述施工現(xiàn)場(chǎng)每日發(fā)生的各項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)為施工期間該項(xiàng)費(fèi)用的總額與施工天數(shù)的比值,以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認(rèn)定費(fèi)用的依據(jù)。
第九章 驗(yàn)收
第三十三條 隱蔽工程完工后,乙方應(yīng)在完工前三日書(shū)面通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)按乙方通知的時(shí)間參加驗(yàn)收。甲方不能按時(shí)驗(yàn)收的,應(yīng)當(dāng)通知乙方另行安排時(shí)間。
工程承攬合同12
發(fā) 包 方(簽章):(以下稱(chēng)甲方) 法定代表人:
地址:聯(lián)系電話(huà):
承 包 方(簽章):(以下稱(chēng)乙方) 法定代表人:
地址:聯(lián)系電話(huà):
乙方承包甲方XXXX號(hào)別墅裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),
保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點(diǎn): XXX市XX區(qū)XX路XXX號(hào)別墅工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價(jià):總承包價(jià)人民幣(大寫(xiě)):
施工工期: 本工程暫定自2013年 月 日開(kāi)工,于 2013年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為12個(gè)月,從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。
第二條:施工圖紙
2.1 乙方進(jìn)行設(shè)計(jì),并向甲方提供施工圖紙、施工說(shuō)明和工程報(bào)價(jià)單。
2.2 甲方對(duì)乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單分別進(jìn)行書(shū)面簽字確認(rèn)。
2.3 施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單經(jīng)甲方書(shū)面確定后作為本合同的附件和組成部分。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更
(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》,否則該變更單無(wú)效。
(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。
(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的'附件和組成部分。
3.3 合同終止
。1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書(shū)面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;
。2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;
。3)因一方的違約行為,相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的;
。4)本合同履行期限屆滿(mǎn)自行終止;
(5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
。1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
。2)不可抗力因素;
。3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見(jiàn)。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買(mǎi)裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的,須經(jīng)甲方書(shū)面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用;
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無(wú)關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔(dān)后可向乙方追償;
5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合,對(duì)甲方提出的合理意見(jiàn),要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場(chǎng)地;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式
6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度,按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后,提交該階段裝修施工報(bào)告給甲方確認(rèn)。
6.2 在施工過(guò)程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用,雙方簽定《工程項(xiàng)目變更單》后,視為工程款總額補(bǔ)充,費(fèi)用由雙方另計(jì),不在總承包價(jià)范圍內(nèi);
6.3 工程款支付方式
(1)合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預(yù)付款;
。2)工程施工進(jìn)行至50% 時(shí),甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款;
。3)工程施工進(jìn)行至80% 時(shí),甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款;
(3)本工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%;
(4)剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金,待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過(guò)后,如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,由乙方書(shū)面向甲方申請(qǐng)支付。
。5)甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開(kāi)戶(hù)行:XXXX,賬戶(hù):XXXX,賬號(hào):XXXX,如銀行賬戶(hù)信息有變更,應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方。
第七條:工程驗(yàn)收和工程保修
7.1 工程駿工后,乙方以書(shū)面形式向甲方提出工程結(jié)算,乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù),填寫(xiě)工程驗(yàn)收單,不得無(wú)故拖延。(驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。)如10天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過(guò)。
7.2 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個(gè)月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍
。1)因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。
(2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺(tái)風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))
7.4 保修期內(nèi),乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對(duì)由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),且必須在合理時(shí)限內(nèi)完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。
第八條: 違約責(zé)任
8.1 本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的,乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方
工程承攬合同13
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責(zé)、權(quán)、利,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,結(jié)合本工作實(shí)際情況,特簽訂如下協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、 承攬范圍及方式
1、承攬范圍: 珍珠泉花園裝飾 。
2、承攬方式:包工包輔料、包質(zhì)量、包工期、包安全生產(chǎn)、文明施工。
二、 工期及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間
本工作自 20__年 5月10 日進(jìn)場(chǎng)施工至承包工程內(nèi)容完工,實(shí)際工期要求按項(xiàng)目部指定。在工種銜接上,必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度,乙方無(wú)特殊原因造成工程銜接上的脫節(jié),甲方將給以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
三、結(jié)算方式
1、按定額標(biāo)準(zhǔn),以工日單價(jià)計(jì)算:
分項(xiàng)合格: / 元/工日
分項(xiàng)優(yōu)良: / 元/工日
2、按施工圖上建筑面積單價(jià)結(jié)算:
一次通過(guò)驗(yàn)收合格: 72 元/平方米按國(guó)家規(guī)定計(jì)算建筑面積,
3、其他計(jì)算方式:
4、定額外用工結(jié)算:
根據(jù)實(shí)際發(fā)生工作內(nèi)容,由項(xiàng)目部核定簽發(fā)工日數(shù),按技術(shù)工 160 元/工日;輔助工 110 元/工日。
四、承攬工作范圍
圖紙及其設(shè)計(jì)變更包括的所有內(nèi)容。房子以?xún)?nèi)的不產(chǎn)生點(diǎn)工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以?xún)?nèi)回土及挖土`散水等`至工程驗(yàn)收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機(jī),其余機(jī)械及小型工具由乙方自備。
五、付款方式
1、自備一個(gè)月生活費(fèi),以后按施工現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)人數(shù),結(jié)合完成工作量,每人每月預(yù)付生活費(fèi) 1000 元;
2、所包含工作量1#--6#結(jié)束支付至75%,年底付至95%,余下部分作預(yù)留保修費(fèi),竣工后一年付清。
3、屬乙方施工人員所發(fā)生的涉外費(fèi)用,按實(shí)際發(fā)生數(shù)由乙方承擔(dān),在結(jié)算款中扣除;
4、其他付款方式:
六、雙方責(zé)任
(一)甲方
1、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主、設(shè)計(jì)院、質(zhì)監(jiān)站及其他對(duì)外工作的聯(lián)系;
2、負(fù)責(zé)各工種之間的協(xié)調(diào)工作,并對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核;
3、對(duì)乙方做好安全生產(chǎn)教育;
4、負(fù)責(zé)乙方施工人員食宿安排;
5、按預(yù)算用量做好材料、設(shè)備的供應(yīng);
6、根據(jù)本協(xié)議按時(shí)撥付月度生活費(fèi);
7、負(fù)責(zé)組織施工驗(yàn)收、辦理工程結(jié)算;
8、甲方派現(xiàn)場(chǎng)代表 楊偉 同志,在施工中負(fù)責(zé)與乙方的協(xié)調(diào)工作,楊偉為技術(shù)負(fù)責(zé)。
(二)乙方
1、組織施工人員進(jìn)場(chǎng),施工人數(shù)、技術(shù)力量必須滿(mǎn)足工程進(jìn)度、質(zhì)量的要求,進(jìn)場(chǎng)人員必須持有居民身份證、就業(yè)登記卡、就業(yè)證、暫住證(復(fù)印一份交甲方備案),并報(bào)送進(jìn)場(chǎng)職工1寸近照及花名冊(cè)一份,供甲方備案。
2、必須服從甲方的整體安排和協(xié)調(diào),服從甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的統(tǒng)一管理。遵守法律、法規(guī)及規(guī)章制度,對(duì)違法亂紀(jì)者,甲方有權(quán)按照規(guī)定給予處罰,隨時(shí)向乙方提出清退。
3、進(jìn)場(chǎng)人員必須持有上崗證,特殊工種必須持有安全操作證(如進(jìn)場(chǎng)后再辦上崗證和操作證的,其費(fèi)用由作業(yè)班組自理,甲方協(xié)調(diào)辦理)。
4、嚴(yán)格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工,每道工序完工后必須經(jīng)甲方檢查后方能進(jìn)行下道工序的施工,同時(shí)認(rèn)真配合安裝施工,共同完成任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)雇工患病及意外事故處理費(fèi)用及其他費(fèi)用。
6、確保工程進(jìn)度,保證工程質(zhì)量,負(fù)責(zé)乙方原因造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
7、派專(zhuān)人開(kāi)機(jī),做好與其他班組機(jī)械使用的協(xié)調(diào)。
8、乙方自行配備甲方提供機(jī)械以外的設(shè)備、工具用具以及工人需要的'勞保用品。
9、乙方委派 方勝茹,梁建和 同志為現(xiàn)場(chǎng)代表,負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度等的協(xié)調(diào)安排及生活費(fèi)的領(lǐng)取。
七、安全生產(chǎn)及保安規(guī)則:
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職工的安全生產(chǎn)教育,嚴(yán)格遵守執(zhí)行安全生產(chǎn)六大紀(jì)律及甲方的安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定,完善安全設(shè)施,加強(qiáng)安全交底及安全檢查。乙方有責(zé)任和權(quán)力完善安全生產(chǎn)工作。
2、甲方對(duì)乙方的生產(chǎn)工作實(shí)行不定期的檢查,凡發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)定、違章操作,盲目蠻干的,甲方將有權(quán)予以罰款,要求完善和規(guī)范。
3、根據(jù)誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)安全的原則,乙方對(duì)施工人員的安全生產(chǎn)負(fù)完全責(zé)任。如發(fā)生意外事故,由乙方負(fù)責(zé)處理,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如發(fā)生重大人員傷亡事故,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方,由甲方協(xié)調(diào)呈報(bào)有關(guān)部門(mén)。
4、乙方應(yīng)教育施工人員嚴(yán)守國(guó)家政策法規(guī),遵守甲方規(guī)定的治安、市容的有關(guān)規(guī)定,遵守生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,維護(hù)施工區(qū)域的正常秩序。
5、施工現(xiàn)場(chǎng)及宿舍區(qū),不得使用電飯鍋、加熱器等,不準(zhǔn)私拉電源,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方予以沒(méi)收,同時(shí)采取警告、處罰等決定,屢教不改的,甲方給予清退出工地。
6、對(duì)打架、斗毆的有關(guān)人員,除處于必要的罰款外,責(zé)令其退出工地,情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)告當(dāng)?shù)嘏沙鏊瑧?yīng)有的處罰、費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。本工程由誰(shuí)簽定合同,誰(shuí)在現(xiàn)場(chǎng)指揮、管理,如承包人不在現(xiàn)場(chǎng)管理或管理不善,甲方有權(quán)在乙方工程價(jià)款中扣除工程款的20%,同時(shí)甲方以80%款直接發(fā)放至作業(yè)人員。
八、材料及工具
1、按預(yù)算定額規(guī)定,乙方向甲方辦理領(lǐng)料手續(xù),在施工過(guò)程中,乙方應(yīng)妥為保管和使用,不得浪費(fèi),切實(shí)維護(hù)好甲方的利益,乙方管理有方,有明顯節(jié)約材料,經(jīng)項(xiàng)目部核定后,甲方給予必要的獎(jiǎng)勵(lì)。
2、甲方提供的各種機(jī)械設(shè)備,乙方應(yīng)派專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用,屬人為造成的損壞,其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、甲方提供的各種小型工具,乙方應(yīng)妥善保管和使用,屬正常損耗的以舊換新,屬非正常損耗的,其費(fèi)用由乙方承擔(dān)(安全帽由甲方提供,完工后如數(shù)交還甲方,丟失或損壞,由乙方按原價(jià)賠償)。
4、乙方在施工中,必須做到工完場(chǎng)清,誰(shuí)施工誰(shuí)清理的原則,同時(shí)服從甲方的監(jiān)督和指導(dǎo),若發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象,視情節(jié)給予罰款,如遇到有場(chǎng)地不清工完不清,甲方有權(quán)利責(zé)令其班組清理后施工,一旦不履行好此項(xiàng)工作,甲方將作出強(qiáng)制手段,委托其他人清理,發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任班組承擔(dān),為抓好質(zhì)量、安全、文明衛(wèi)生工作,項(xiàng)目部不定期進(jìn)行考核打分,視情況予以一定的獎(jiǎng)罰。
九、其他
1、未盡事宜,在施工過(guò)程中協(xié)商決定。
2、本合同一式三份,甲方兩份,乙方一份。
甲方: 乙方:
工程承攬合同14
甲方:
乙方: 住址:
身份證號(hào)碼:
甲方承建的 成都富園物流商業(yè)中心 工程,經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務(wù)分包給乙方施工,并就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況:
框架 結(jié)構(gòu),層數(shù): 四層,總高度: 40 米,建筑面積約? 90000? 平方米。
二、工程地址:
雙流縣文星鎮(zhèn)物流大道
三、承包形式:
1、本工程中的 砌體,二次構(gòu)造砼 勞務(wù)工程,以分項(xiàng)包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品: 斗車(chē)、鏟子、灰盒、灰桶、振動(dòng)棒、電線(xiàn)、膠水管、廣線(xiàn),加班需要的照明及個(gè)人安全防護(hù)用品等由乙方自負(fù)包干。
四、承包工作內(nèi)容及勞務(wù)承包單價(jià):
1、工作內(nèi)容:
。1)、施工圖以?xún)?nèi)所有磚砌體,包括主體構(gòu)造,零星砌體等所有內(nèi)容;
(2)、根據(jù)主控線(xiàn)放(彈)砌體線(xiàn);
。3)、現(xiàn)場(chǎng)所有二次構(gòu)造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構(gòu)造柱、圈梁,零星等;
。4)、現(xiàn)場(chǎng)的砌體所需砂漿,二次構(gòu)造砼的自拌,攪拌機(jī)由甲方提供,乙方負(fù)責(zé)機(jī)操人員安排,人員必須持證上崗且到項(xiàng)目部登記記錄,經(jīng)檢查合格后方可上崗,乙方負(fù)責(zé)機(jī)器日常保養(yǎng),大件損壞由甲方負(fù)責(zé)修理,其余小件均由乙方負(fù)責(zé)。如乙方無(wú)專(zhuān)業(yè)機(jī)操人員,甲方將另行安排,其機(jī)操人員工資由乙方負(fù)責(zé);
。5)、本班組所需腳手架均由班組自己負(fù)責(zé)搭拆,并將拆除的腳手架材料堆放到項(xiàng)目部指定地點(diǎn),所搭架體必須滿(mǎn)足安全需要,嚴(yán)禁搭設(shè)單排腳手架;
以上工作內(nèi)容均需按照設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)行規(guī)范,同時(shí)按項(xiàng)目部的具體要求進(jìn)行施工。
2、承包方式:采取承包范圍內(nèi)的工程施工勞務(wù)、施工機(jī)具費(fèi),承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費(fèi),搶工費(fèi)及輔料費(fèi)、民工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),暫住證費(fèi)用,交通費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、烤火費(fèi)及相關(guān)管理費(fèi)用,按雙方約定固定單價(jià)包干承包方式。
3、承包單價(jià):
4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達(dá)到甲方要求,如超過(guò)甲方要求甲方按超出部分價(jià)值從月包費(fèi)中扣除)。
5、計(jì)量方式:計(jì)算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行,無(wú)約定的按現(xiàn)行計(jì)算定額及圖紙執(zhí)行。
6、付款方式: 每月25日計(jì)量,次月15日按計(jì)量的75%~80%支付乙方,余款在主體驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)付清。
五、工期要求
1、按項(xiàng)目工期進(jìn)度要求進(jìn)行;
2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進(jìn)度情況,配合項(xiàng)目部進(jìn)行工期調(diào)整;
3、甲方確定的工期月計(jì)劃、周計(jì)劃作為本協(xié)議附件,乙方必須遵照?qǐng)?zhí)行;
4、乙方必須按甲方的工期計(jì)劃,組織與本工程相應(yīng)的管理人員及技術(shù)操作工人,確保工期,不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工,使整個(gè)工期計(jì)劃不能按時(shí)完成,造成工期拖延,按500元/天進(jìn)行處罰,此款項(xiàng)將在工程結(jié)算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場(chǎng)塔吊、龍門(mén)架拆除延誤,由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費(fèi)。
6、如乙方勞動(dòng)力不足,達(dá)不到工期要求,甲方口頭或書(shū)面通知了還未增加人員,甲方有權(quán)另請(qǐng)人員協(xié)助施工,其產(chǎn)生的費(fèi)用在乙方總款中扣除。
六、質(zhì)量要求:
1、乙方在施工過(guò)程中除按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工外,同時(shí)還要嚴(yán)格按照業(yè)主、甲方項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)和要求施工;
2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶(hù)滿(mǎn)意工程”為質(zhì)量目標(biāo);
3、乙方必須配備與本工程相應(yīng)的專(zhuān)職質(zhì)檢員,負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢查工作,配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。
4、乙方必須嚴(yán)格工程質(zhì)量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問(wèn)題,由甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員口頭及書(shū)面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,一個(gè)工作日內(nèi)必須整改完備,如乙方超出規(guī)定的時(shí)效,即不返工又不整改,甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰,并承擔(dān)由此返工造成的全部工時(shí)及材料費(fèi)。
5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項(xiàng)目部制定的《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》并以細(xì)則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理,違章指揮,違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故,除負(fù)責(zé)本次事故所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失外,還要給予1000~5000元罰款,情節(jié)嚴(yán)重的要追究當(dāng)事人及責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任,構(gòu)成犯罪的將追究其刑事責(zé)任。
7、由于乙方造成的'一切返工和維修費(fèi)用(包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、違約金及返工費(fèi)等一切費(fèi)用)均由乙方承擔(dān),方單結(jié)算時(shí)在乙方工程款中扣除;
8、本工程質(zhì)量等級(jí)為“優(yōu)良”工程。
七、安全生產(chǎn)要求及安全責(zé)任:
1、安全學(xué)習(xí)及交底:乙方在甲方工程期間必須學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)及安全教育和安全交底工作,嚴(yán)禁使用未成年人,操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查:嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)安全檢查制度,真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄,大檢有報(bào)告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)處理、及時(shí)整改消除事故隱患。隨時(shí)接受和配合項(xiàng)目部、業(yè)主單位及上級(jí)主管部門(mén)的各項(xiàng)安全檢查工作。
3、專(zhuān)職安全員的配備及職責(zé):乙方必須配備以本工程相應(yīng)的1名專(zhuān)職安全員負(fù)責(zé)本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作,并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作,對(duì)本班組的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
4、嚴(yán)禁違章指揮,違章作業(yè):正確使用和佩戴個(gè)人防護(hù)用品,嚴(yán)禁酒后上班,嚴(yán)禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個(gè)人防護(hù)用品由乙方自負(fù)。
5、安全防范:乙方要認(rèn)真搞好安全防范措施管理,必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行項(xiàng)目部、業(yè)主單位、地方各級(jí)政府制定的各項(xiàng)安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律、法規(guī)。
甲方:
乙方:
時(shí)間:
工程承攬合同15
_______公司(甲方)
_______公司(乙方)
依照《中華人民共和國(guó)民法典》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的'設(shè)計(jì)、設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開(kāi)工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線(xiàn)路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購(gòu)所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國(guó)家定點(diǎn)廠(chǎng)家采購(gòu),并符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線(xiàn)路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì):102496元;
(高壓電纜、10KV線(xiàn)路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計(jì)70000元)
(2) 、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請(qǐng)手續(xù),設(shè)備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在__年__月__日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時(shí)間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時(shí),甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
代表:代表:
__年__月__日__年__月__日
【工程承攬合同】相關(guān)文章:
工程承攬的合同12-01
工程承攬合同10-15
【薦】工程承攬合同04-10
工程承攬合同【推薦】03-31
工程承攬合同通用03-30
工程承攬合同【薦】04-08
裝飾工程承攬合同11-18
承攬工程合同12-30
【精】工程承攬合同03-08