工程合同【匯編10篇】

　　現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的工程合同10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工程合同 篇1

　　(一)分包與轉(zhuǎn)包

　　1.轉(zhuǎn)包合同。①概念。轉(zhuǎn)包合同，指承包人以營利為目的，將承包的工程"全部"交由第三人完成的行為。②法律效果。(a)轉(zhuǎn)包合同一律無效;(b)承包人非法轉(zhuǎn)包的，發(fā)包人有權解除建設工程施工合同(《建設工程施工合同解釋》第8條);(c)收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。

　　2.分包合同。

　　(1)合法分包合同。合法分包合同，指建設工程的承包方(勘察人、設計人、施工人)經(jīng)發(fā)包方同意后，依法將其承包的"部分"工程交給第三人完成的行為。合法分包應具備三個條件：①經(jīng)發(fā)包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主體工程;④分包人具有相應的資質(zhì);⑤只能分包一次，分包人不得再分包。

　　(2)違法分包合同。違法分包合同，指承包人違反法律的強制性規(guī)定而與第三人訂立的分包合同。下列違法分包合同均屬無效合同：①承包人將其承包的全部建設工程肢解后以分包的名義分別承包給第三人;②分包人不具有相應的資質(zhì);③承包人將自己承包工程的主體結(jié)構分包給第三人;④分包人將其分包的工程再分包。

　　(3)分包人的連帶責任。無論是合法分包合同還是違法分包合同，工程質(zhì)量不合格的，分包人與承包人對發(fā)包人承擔連帶責任。具體而言：①分包合同有效的，分包人與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任(《合同法》第272條第二款)。②違法分包或者非法轉(zhuǎn)包的，因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議，發(fā)包人可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟(《建設工程施工合同解釋》第25條)。

　　(二)建設工程施工合同無效的情形

　　下列建設工程施工合同無效：①非法轉(zhuǎn)包合同。②違法分包合同。③承包人未取得或超越相應資質(zhì)的。但是，承包人在建設工程"竣工前"取得相應資質(zhì)的，不按無效處理。④沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的。⑤建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的`。

　　(三)建設工程施工合同無效時實際施工人的權利

　　1.實際施工人的工程價款請求權

　　(1)建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。

　　(2)建設工程施工合同無效，建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，經(jīng)修復后驗收合格的，實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。修復后經(jīng)竣工驗收不合格的，實際施工人無權請求支付工程價款。

　　2.轉(zhuǎn)包、分包合同無效時的訴訟當事人。

　　(1)實際施工人可以僅以轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為被告起訴。

　　(2)實際施工人也可以直接以發(fā)包人起訴。此時，人民法院"可以"追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為"本案當事人"。需要注意兩點：①法院是"可以"追加，而不是"應當"追加。②法院可以追加發(fā)包人為"當事人"，即追加為無獨立請求權的第三人或者追加為共同被告(《建設工程合同解釋》第26條)。

　　(20xx-3-62)甲大學與乙公司簽訂建設工程施工合同，由乙為甲承建新教學樓。經(jīng)甲同意，乙將主體結(jié)構的施工分包給丙公司。后整個教學樓工程驗收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是錯誤的?

　　A.乙、丙之間分包合同有效

　　B.甲可以撤銷與乙之間的建設工程施工合同

　　C.丙可以乙為被告訴請支付工程款

　　D.丙可以甲為被告訴請支付工程款，但法院應當追加乙為第三人

　　【答案】ABD

　　(20xx-3-59)甲公司將一工程發(fā)包給乙建筑公司，經(jīng)甲公司同意，乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司，丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格，甲公司欲索賠。對此，下列哪些說法是正確的?

　　A.上述工程承包合同均無效

　　B.丙公司在向乙公司賠償損失后，有權向丁公司追償

　　C.甲公司有權要求丁公司承擔民事責任

　　D.法院可收繳丙公司由于分包已經(jīng)取得的非法所得

　　【答案】BCD

　　(四)承包人的優(yōu)先受償權

　　1.承包人優(yōu)先受償權的構成要件

　　構成要件有四：①建設工程合同有效;如果合同無效，承包人不享有優(yōu)先受償權;②發(fā)包人不支付到期價款;③經(jīng)承包人催告后，發(fā)包人在合理期限內(nèi)仍未支付;④建設工程在性質(zhì)上適宜折價或拍賣。

　　2.承包人優(yōu)先受償權的行使

　　根據(jù)《關于建設工程價款優(yōu)先受償權問題的批復》(20xx年6月)，承包人行使優(yōu)先受償權具有以下效力與限制：①承包人有權以建設工程折價或者以拍賣建設工程的價款優(yōu)先清償發(fā)包人欠付的工程價款。②承包人的優(yōu)先受償權優(yōu)先于普通債權;也優(yōu)先于在建設工程上設定的抵押權。③消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的優(yōu)先受償權不得對抗買受人。④建設工程承包人行使優(yōu)先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。

工程合同 篇2

　　承包方（甲方）：

　　住址：

　　分包方（乙方）：

　　住址：

　　本著公平、公正、公開、優(yōu)勢互補的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，甲乙就__________工程的泳池工程進行協(xié)商，雙方達成如下條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程總價：

　　3、工程期限：

　　計劃開工時間：______年______月______日，計劃完工時間：______年______月______日，共______天。

　　二、甲方責任

　　1、甲方提供存放物料的地點，確保存放設施的安全。

　　2、甲方保證供給乙方充足的水、電。

　　3、甲方有權監(jiān)督乙方工作，按時交付圖紙，完成技術交底。

　　4、竣工時，及時完成驗收。

　　5、及時支付工程款。

　　三、乙方責任

　　1、認真研讀圖紙，不得輕易對圖紙進行修改，若須修改，應與甲方協(xié)商。

　　2、安全文明施工，不得酒后作業(yè)，不得穿拖鞋進場。

　　3、每三天，組織工人學習安全知識。

　　4、工程完工時，及時向甲方發(fā)竣工通知，積極配合甲方完成驗收工作。

　　四、工程款支付方式

　　工程款分五次付清，具體如下：

　　1、合同簽訂后_______天，甲方應向乙方支付______%的'備料款。

　　2、乙方完成工程的30%，甲方向乙方支付工程款的______%，共________元。

　　3，乙方完成工程的60%，甲方向乙方支付工程款的______%，共________元。

　　4、乙方完成該工程時，甲方向乙方支付工程款的95%，剩下的5%在驗收合格后10日內(nèi)付清。

　　五、質(zhì)量標準

　　本工程質(zhì)量必須達到國家、行業(yè)的標準。因乙方原因?qū)е沦|(zhì)量不合格的，乙方須及時返工直到工程合格，并承擔因返工造成的工期延遲等各項損失。

　　六、保修

　　該工程的保修期為驗收合格后______年，期間乙方應無條件負責保修，甲方支付保修價款，若乙方不履行保修責任，則甲方可自行委托他人進行修繕，費用由乙方支付。

　　七、違約責任

　　合同履行過程中，雙方不得無故解除合同，因履行不能而解除合同的，因提前____天告知守約方。

　　合同履行期間，任何一方違反本合同，給守約方造成的損失，都應承擔賠償責任。

　　八、附則

　　1、因履行合同發(fā)生爭議，任何一方均可向工程所在地法院起訴。

　　2、協(xié)議各條款均經(jīng)雙方認可，簽字蓋章后生效，協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，均具有相同的法律效力。

　　3、本協(xié)議尚未涉及的問題，由雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　責任人：

　　聯(lián)系方式：

　　簽訂日期：______年______月______日

　　乙方：

　　責任人：

　　聯(lián)系方式：

　　簽訂日期：______年______月______日

工程合同 篇3

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關法律法規(guī)的有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承保范圍和內(nèi)容：

　　4、開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日，施工總時間 天。

　　第二條 合同文件組成

　　1、本協(xié)議條款;

　　2、招標承包工程的中標通知書，投標書和招標文件;

　　3、工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙等;

　　4、其他有關技術標準、技術規(guī)范、技術資料、技術要求等。

　　第三條 甲方義務

　　1、負責做好施工范圍內(nèi)的三通一平，滿足施工方用水、用電的需要。但用電費用由乙方承擔;

　　2、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底;

　　3、為乙方施工人員提供食宿便利，但費用由乙方承擔。

　　第四條 乙方義務

　　1、簽訂合同時提交相應的資質(zhì)證書;

　　2、在開工前 日內(nèi)，必須向甲方提供施工進度計劃表，施工組織設計(或施工方案)，經(jīng)甲方批準后方可施工;

　　3、乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與進度不符時，乙方應按甲方的要求提出改進措施，報甲方批準后執(zhí)行;

　　4、乙方承包此項工程不得以任何形式轉(zhuǎn)包或分包其它施工單位，否則，無條件終止合同，一切損失由乙方承擔;

　　5、乙方施工完畢撤出甲方現(xiàn)場之前，必須對施工現(xiàn)場進行清理，確保現(xiàn)場整潔有序。

　　第五條 工期

　　1、乙方若不能按約定的時間開工，應在約定的開工日期5天之前向甲方說明理由和要求，甲方同意后方可延期開工，否則視為違約，每延誤一天賠償 元(不可抗拒力除外);

　　2、每一道工序完工后，須經(jīng)甲、乙雙方及質(zhì)檢部門認可后方可進入下一道工序;

　　3、對以下造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認后，工期可相應順延：

　�、俟こ塘孔兓�和設計變更;

　�、谝恢軆�(nèi)，非乙方原因停電、停水導致停工累計超過 小時;

　�、鄄豢煽沽�;

　　非上述原因，工程不能按時竣工的，乙方承擔違約責任。

　　第六條 質(zhì)量與驗收

　　1、工程質(zhì)量應達到國家規(guī)定的工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)標準;

　　2、乙方應認真按照相關標準、規(guī)范和設計要求施工，隨時接受甲方及其委派人員的檢查檢驗，并按照甲方及委派人員的要求返工、修改，承擔返工、修改的費用;

　　3、施工過程中，如發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量事故或重大質(zhì)量事故隱患，甲方可以單方面解除合同，乙方賠償相關損失;

　　4、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工有關規(guī)定向甲方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。甲方收到竣工驗收報告后，組織有關部門驗收，并在驗收后 天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方應按要求修改或返工，并承擔由此造成的費用和損失。

　　第七條 合同價格與支付

　　1、本工程施工總包干費用 萬元(大寫： );

　　2、合同總價款約定后，任何一方不得擅自改變，但另有約定或發(fā)生下列情況之一的可作相應調(diào)整：

　�、偌追秸J可的工程量增減;

　�、诩追酱_認的設計變更;

　�、酆贤�約定的其他增減或調(diào)整。

　　3、付款方式

　　本合同簽訂后，乙方施工設備進入甲方施工現(xiàn)場 天內(nèi)預付總價款的' %;以后每月按工程進度支付形象進度款，整個工程施工完畢后支付到合同總價款的 %;檢驗合格提交竣工驗收報告后支付到合同總價款的 %;余款 %作為質(zhì)保金，待質(zhì)保期滿 年后付清余款。

　　第八條 爭議、違約和賠償

　　1、甲、乙雙方因合同發(fā)生爭議，采用以下一種或幾種方式解決;

　�、賲f(xié)商、調(diào)整;

　�、谙蛴泄茌牂嗟闹俨脵C關申請仲裁，仲裁機構名稱 ， 地點 ;

　　③向有管轄權的人民法院起訴。

　　2、違約：

　　乙方不能按合同工期竣工、施工質(zhì)量達不到設計和規(guī)定要求，或發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失(細則另定)。

　　第九條 其他

　　1、安全施工。乙方應按相關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用;

　　2、合同成效與終止。本合同自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收符和要求，結(jié)清工程款后終止;

　　3、本合同簽訂后，雙方如需提出修改或補充條款，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力;

　　4、本合同一式 份，具有同等效力，甲方 份，乙方 份，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

　　合同編號：__________

　　委托方：______________________________（以下簡稱甲方）

　　服務方：__________建設工程質(zhì)量檢測中心（以下簡稱乙方）

　　項目名稱：____________________________________________

　　乙方受甲方委托，對甲方的工程材料來樣及其他建筑實體工程檢測事宜進行檢測。乙方根據(jù)國家規(guī)范和甲方的檢測要求，予以科學、公正、準確、高效地進行檢測，并按照客觀的數(shù)據(jù)出具報告。為明確雙方責任，經(jīng)雙方經(jīng)友好磋商，就相關事宜達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　工程地址：______________________________

　　施工單位：______________________________

　　施工單位項目負責人：____________________

　　聯(lián)系電話：______________________________

　　檢測報告提交對象：______________________

　　聯(lián)系電話：______________________________

　　報建面積：____________________（平方米）

　　二、檢測服務范圍及時間

　　見證取樣檢測：

　　1．水泥物理力學性能檢測；

　　2．鋼筋（含焊接及機械連接）力學性能檢測；

　　3．建筑用砂常規(guī)檢測；

　　4．建筑用卵石、碎石常規(guī)檢測；

　　5．砼強度檢驗；

　　6．砂漿強度檢驗；

　　7．簡易土工試驗；

　　8．摻和料（粉煤灰）檢驗；

　　9．瀝青檢驗；

　　10．防水卷材檢驗；

　　11．墻體材料（強度）檢測

　　主體結(jié)構檢測：

　　1．回彈法檢測混凝土抗壓強度檢測；

　　2．砼保護層厚度（鋼筋掃描）檢測；

　　3．砼樓板厚度檢測；

　　4．砌體基本力學性能檢測

　　說明：因施工質(zhì)量、試件制作等原因產(chǎn)生的各類現(xiàn)場實體檢測甲方另行委托，費用按實計算。

　　三、合同單價

　　1．本合同按單項（或工程平方米費用包干方式）進行收費核算；

　　2．本次各項檢測費用合計約為人民幣（大寫）______________￥（小寫）_______元。

　　四、付款方式

　　1．甲方需在檢測前預付總檢測費用的.____％-____％預付金為人民幣（大寫）______________￥（小寫）_______元。

　　2．其他的付款方式如下

　　主體工程結(jié)束付_______整，剩余款項所有報告全部提交一次性結(jié)清。

　　五、相關權利和義務

　　甲方義務

　　1．工程開工后，凡建設過程發(fā)生的相關檢測均委托乙方進行。

　　2．定期與乙方確認工程進度，并根據(jù)付款條件支付相應檢測費用。

　　甲方權利

　　1．對在建工程的各類檢測數(shù)據(jù)有知情權，協(xié)議執(zhí)行過程，可隨時查詢。

　　2．從乙方獲取工程檢測咨詢服務的權利。

　　乙方義務

　　1．根據(jù)相關標準及甲方要求，在承諾期限內(nèi)完成檢測任務，提供檢測報告。

　　2．對發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題（如水泥安定性不合格、實際檢測結(jié)果不足設計要求等），及時向甲方通報。

　　3．做好相關服務工作，特殊項目檢測（或乙方檢測能力以外的項目），分包前應將分包單位情況通報甲方征得甲方同意后進行分包（費用另計）。

　　4．提供檢測咨詢服務，指導甲方抽樣送檢工作。

　　乙方權利

　　根據(jù)相應服務內(nèi)容收取檢測費用。

　　六、檢測標準

　　1．甲方明確檢測標準（可以是國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準）情況下，按甲方指定標準進行檢測。

　　2．甲方未明確檢測標準，按工程施工驗收規(guī)定的標準執(zhí)行。

　　3．各類標準執(zhí)行優(yōu)先等級：國家標準>行業(yè)標準>企業(yè)標準。

　　七、甲、乙雙方按照上述條款履約合同，如其中一方違約合同，另一方有權終止合同或提請合同管理機關行政調(diào)解；本委托書一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效；

　　八、本委托書一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。

　　甲方：____________________（簽字蓋章） 乙方：_____________________（簽字蓋章）

　　法定代表人：__________________________ 法定代表人：___________________________

　　聯(lián)系電話：____________________________ 聯(lián)系電話：_____________________________

　　傳真：________________________________ 傳真：_________________________________

　　地址：________________________________ 地址：_________________________________

工程合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　西關路路東，創(chuàng)業(yè)街路北天壇路路西，沿街門頭房的玻璃門，及玻璃窗的'制作安裝。

　　二、工程質(zhì)量及要求。

　　1、玻璃門要用12毫米的鋼化玻璃，門上方采用8毫米的鋼化玻璃，玻璃窗要用10毫米的鋼化玻璃，門窗框架采用50×100的鐵方管，外包不銹鋼拉絲板、地彈簧、不銹鋼拉手為玻璃門專用材料。

　　2、產(chǎn)品樣式符合施工圖紙或工程樣板要求，安裝堅固，表面光潔，工程質(zhì)量達到驗收合格標準。

　　三、合同價款：

　　本合同約定玻璃門 /平方米，玻璃窗 /平方米，工程完工以實際平方計算結(jié)算。本合同生效后，甲方付給乙方定金__，以定做鋼化玻璃，等，安裝完框架付__，安好門扇付__.

　　四、工程質(zhì)保金為合同總價款的 %，質(zhì)保期為乙方按約定履行保修義務，質(zhì)保期到期后為__

　　五、乙方嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作，文明施工，保質(zhì)保量按期完成施工任務。工程二期為20x年8月__號到20x年__。

　　本合同自雙方簽字之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇6

　　委托人：受托人： 依照《中華人民共和國合同法》、 《中華人民共和國招標投標法》及國家的有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：地 點：規(guī) 模：招標規(guī)模：總投資額：

　　二、委托人委托受托人為

　　工程建設項目的招標代理機構，承擔本工程的招標代理工作。

　　三、合同價款

　　代理報酬為人民幣

　　四、組成本合同的文件：

　　1、本合同履行過程中雙方以書面形式簽署的補充和修正文件；

　　2、本合同協(xié)議書；

　　3、本合同專用條款；

　　4、本合同通用條款。

　　五、本協(xié)議書中的有關詞語定義與本合同第一部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　六、受托人向委托人承諾，按照本合同的約定，承擔本合同專用條款中約定范圍內(nèi)的代理業(yè)務。

　　七、委托人向受托人承諾，按照本合同的約定，確保代理報酬的支付。

　　八、合同訂立

　　合同訂立時間： 年月 日

　　合同訂立地點：

　　九、合同生效

　　本合同雙方約定 后生效。

　　委托人（蓋章）： 受托人（蓋章）：

　　法定代表人（簽字或蓋章）：法定代表人（簽字或蓋章）：

　　授權代理人（簽字或蓋章）：授權代理人（簽字或蓋章）：

　　單位地址： 單位地址：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　傳 真： 傳 真：

　　電子信箱： 電子信箱：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳 號： 帳 號：

　　第一部分 通用條款

　　一、詞語定義和適用法律

　　1、詞語定義

　　下列詞語除本合同專用條款另有約定外，應具有本條款所賦予的'定義：

　　l.1 招標代理合同：委托人將工程建設項目招標工作委托給具有相應招標代理資質(zhì)的受托人，實施招標活動簽訂的委托合同，

　　l.2通用條款：是根據(jù)有關法律、行政法規(guī)和工程建設項目招標代理的需要所訂立，通用于各類工程建設項目招標代理的條款。

　　1.3專用條款：是委托人與受托人根據(jù)有關法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程建設項目招標代理的實際，經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

　　l.4委托人：指在合同中約定的，具有建設項目招標委托主體資格的當事人，以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.5 受托人：指在合同中約定的，被委托人接受的具有建設項目招標代理主體資格的當事人，以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.6 招標代理項目負責人：指受托人在專用條款中指定的負責合同履行的代表。

　　1.7 工程建設項目：指由委托人和受托人在合同中約定的委托代理招標的工程。

　　1.8 招標代理業(yè)務：委托人委托受托人代理實施工程建設項目招標的工作內(nèi)容。

　　1.9 附加服務：指委托人和受托人在本合同通用條款4.1款和專用條款4.1款中雙方約定工作范圍之外的附加工作。

　　1.10 代理報酬：委托人和受托人在合同中約定的，受托人按照約定應收取的代理報酬總額。

　　1.11 圖紙：指由委托人提供的滿足招標需要的所有圖紙、計算書、配套說明以及相關的技術資料。

　　1.12書面形式：指具有公章、法定代表人或授權代理人簽字的合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。

　　1.13違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

　　1.14索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償或其他的要求。

　　1.15不可抗力：指雙方無法控制和不可預見的事件，但不包括雙方的違約或疏忽。這些事件包括但不限于戰(zhàn)爭、嚴重火災、洪水、臺風、地震，或其他雙方一致認為屬于不可抗力的事件。

　　1.16小時或天：本合同中規(guī)定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規(guī)定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日次日為時限的最后一天。時限的最后一天的截止時間為當日24時。

　　2、合同文件及解釋順序

　　2.l 合同文件應能互相解釋，互為說明。除本合同專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

　　（1）本合同履行過程中雙方以書面形式簽署的補充和修正文件；

　�。�2）本合同協(xié)議書：

　�。�3）本合同專用條款；

　�。�4）本合同通用條款。

　　2.2 當合同文件內(nèi)容出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，應在不影響招標代理業(yè)務正常進行的情況下，由委托人和受托人協(xié)商解決。雙方協(xié)商不成時，按本合同通用條款第12條關于爭議的約定處理。

　　3、語言文字和適用法律

　　3.1 語言文字

　　除本合同專用條款中另有約定，本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如本合同專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。

　　3.2 適用法律和行政法規(guī)

工程合同 篇7

　　委托方（以下簡稱甲方）：

　　承接方：（以下簡稱乙方）身份證：

　　為美化小區(qū)，統(tǒng)一制作，對美麗園小區(qū)部分窗戶統(tǒng)一封閉，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂甲方請乙方封閉客廳的陽臺合同， 以咨共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱： 1#樓陽臺窗戶工程

　　2、工程內(nèi)容： 鋁塑復合窗窗

　　3、工程地點：小區(qū)

　　二、工程造價

　　總造價元

　　三、材料及質(zhì)量標準

　　1、型材：型材采用鋁塑60系列平開窗，顏色：里側(cè)白色、外側(cè)寶石灰色。

　　2、玻璃：規(guī)格5mm+12mm+5mm中空浮法玻璃，側(cè)單片采用鋼化玻璃。

　　四、工程質(zhì)量

　　1、工藝按照相關驗收規(guī)范要求進行驗收。

　　2、乙方保證所用材料為上述所規(guī)定的材料，非假冒偽劣產(chǎn)品，保證材料的'品質(zhì)。

　　3、甲方在日后的使用過程中，若為非人為故意損壞的原因，乙方無償修理，不屬于乙方原因破壞的，維修時只收取材料費。

　　五、結(jié)算方式：

　　乙方在安裝完畢后，甲方付至工程款量總價的95%，剩余工程款的5%為質(zhì)量保證金，質(zhì)量保證金一年后付清。

　　六、解決合同糾紛方式

　　合同雙方在履行本合同中出現(xiàn)的任何糾紛通過協(xié)調(diào)解決，協(xié)調(diào)解決不成的，提交合同簽署地人民法院解決。

　　合同有效期自簽訂之日起生效。

　　本合同一式肆份，簽字生效，雙方各執(zhí)兩份。

　　甲方單位： 乙方責任人：

　　甲方代表： 身份證：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

工程合同 篇8

　　發(fā)包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、規(guī)章、道德平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就肇東市曙光駕校玻璃雨搭工程施工事項經(jīng)協(xié)商達成一致，訂立本合同。

　　一、 工程名稱：。

　　二、 工程地址：

　　三、 承包方式：包工包料(大包)。

　　四、 工程內(nèi)容：點式玻璃雨搭。

　　五、 工程用料：

　　1、框架：用15mm與10mm的鐵板制作成玻璃雨搭專用的.框架，作成之后進行防銹處理，然后進行氟碳烤漆。

　　2、拉筋：點式玻璃雨搭專用拉筋。

　　3、玻璃：8mm+8mm鋼化夾膠玻璃，用專用的點式玻璃支架安裝到主框駕上。

　　六、 承包總價：(1500元)每平方米，大約66平方米，總計(99000元)，拉筋單獨合算，不在總平方米造價之內(nèi)，最終結(jié)算以驗收實際測量面積結(jié)算。

　　七、 工期：收到預付款之日起一個月內(nèi)完成工期。

　　八、 付款方式：合同簽訂后，預付壹萬元訂金，主框鋼板進入現(xiàn)場后

　　付工程款的30%，主框安裝完畢后在付30%，完工驗收合格后付 37%，留3%的質(zhì)量保證金。(無質(zhì)量問題按國家規(guī)定一年內(nèi)返還保質(zhì)金)。

　　九、 違約責任：

　　1、承包人向發(fā)包方承諾按照本合同約定進行施工，在施工期間，由乙方造成停工或人員不足，質(zhì)量達不到本合同規(guī)定要求，須返工重來，造成損失由乙方承擔，工期不予順延。

　　2、發(fā)包方向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。因甲方不按本合同約定支付工程款，乙方有權予以停工，工期順延，造成人員、機械窩工損失及產(chǎn)生的相應費用由甲方承擔，并在復工前支付違約費用。

　　十、 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至肇東市人民法院。

　　十一、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，望共同遵守。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》和國家工商行政管理局、建設部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方的權利、義務和責任，便于合同的實施，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議，以茲共同遵守。

　　一、工程名稱：

　　二、施工內(nèi)容及范圍：

　　圖紙范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容(包括地埋管，電纜敷設，電纜分接箱，箱式變壓器、環(huán)網(wǎng)柜的安裝、調(diào)試，施工圖、竣工圖、竣工資料的提供等)。

　　三、合同價款：

　　本合同工程總造價為元(大寫： 元)(包含本工程施工所需的全部費用)。

　　四、承包方式：

　　以合同第三條中的工程價款包工包料，一次包死，在方案沒有改變的情況下，總價款不發(fā)生任何變化。

　　五、施工工期：

　　必須在________年____月____日前竣工通電且電業(yè)局手續(xù)完備。

　　六、使用材料、規(guī)格：

　　本工程必須按施工圖紙設計要求的.材料規(guī)格及材質(zhì)進行施工，材料規(guī)格及材質(zhì)必須符合國家相應標準。

　　七、工程款支付：

　　工程款分三次支付

　　7.1合同簽字生效后，乙方進場之日起____日內(nèi)，甲方支付乙方合同價款的30%;

　　7.2所有工程完工，乙方出示 市電業(yè)局送電手續(xù)的相關證明資料且整套竣工資料及相關合格證移交甲方之日起____日內(nèi)，甲方支付乙方合同價款的40%，付款之日起乙方保證____日內(nèi)通上電能夠使用;

　　7.3自送電之日起滿兩年后，無質(zhì)量問題，甲方一次性支付工程價款的26%，剩余4%在保修期結(jié)束后，無質(zhì)量問題情況下一次性無息支付。

　　八、質(zhì)量要求：

　　本工程必須經(jīng)市電業(yè)局驗收合格。乙方嚴格按照設計要求和國家施工及驗收規(guī)范要求施工，所用設備及材料必須為正規(guī)廠家產(chǎn)品，符合設計要求，并應附出廠合格證或材質(zhì)證明。如因所供設備、材料不合格等原因造成的損失，全部由乙方負責。

　　九、工程質(zhì)保期：該工程自竣工之日起(以甲乙雙方書面形式確認時間為準)質(zhì)保期為兩年。

　　十、雙方權利和責任

　　甲方：及時支付工程款。

　　乙方：

　　1、負責協(xié)調(diào)供電相關部門的內(nèi)、外部關系;在施工中，市政、綠化、村民等阻礙施 工時，由乙方為主來處理，甲方協(xié)助乙方解決;

　　2、按有關設計圖紙要求及國家規(guī)定施工，保證工程按期竣工且施工質(zhì)量滿足合同要 求;

　　3、保證施工范圍周邊建筑物及原有設施的完好，由上述原因造成的一切損失由乙方 承擔;

　　4、在工程過程中應聽從甲方駐工地代表的管理、協(xié)調(diào);

　　5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向繳納;如果出

　　現(xiàn)不文明施工現(xiàn)象，或者造成 的罰款由乙方承擔，甲方代乙方繳納5000元整，文明施工保證金不退換時，由乙方向甲方支付保證金或者從工程款中扣除。

　　十一、事故處理及安全防護：

　　乙方在施工過程中自行負責安全文明施工和安全防護措施并承擔其相關費用，無論任何原因發(fā)生重大傷亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人員和第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失，由事故責任方承擔發(fā)生的全部費用及法律責任，甲方不承擔其任何費用和法律責任。

　　十二、成品保護及維護：

　　工程施工安裝期間和項目完工驗收后由乙方負責進行成品保護出現(xiàn)設備、線路損壞、丟失由乙方負責，經(jīng)監(jiān)理、甲方驗收無質(zhì)量問題符合使用條件后以書面形式交小區(qū)物業(yè)管理單位，交接后出現(xiàn)構件損壞、丟失由小區(qū)物業(yè)管理單位負責;保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何非人為的設備、線路損壞等質(zhì)量問題，全部由乙方負責維護。

　　十三、工程移交：

　　工程驗收合格送電后，乙方填寫工程移交證明書一式兩份，甲方對工程質(zhì)量作出評價，經(jīng)雙方簽字蓋章后各執(zhí)一份，即為工程移交。

　　十四、保修：

　　本合同工程在正式移交電業(yè)局之前的質(zhì)量和成品保護工作由乙方負責，由于電纜線路等本工程相關部分出現(xiàn)丟失、損壞、質(zhì)量問題等乙方應承擔修理、重作更換、恢復原狀、賠償損失的責任。正式通電之日起兩年內(nèi)由乙方和電業(yè)局共同負責。若電業(yè)局不負責，由乙方負責與電業(yè)局協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成由乙方承擔全部責任。

　　十五、、違約責任：乙方違反本合同第五條工期約定和

　　7.2項規(guī)定，應賠償由此給甲方造成的經(jīng)濟損失并支付每日5000元的延期違約金。

　　十六、爭議解決方式：本合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由 仲裁委員會裁決。

　　十七、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　法人代表(簽字)：

　　法人代表(簽字)：

　　或委托代理人：

　　或委托代理人：

　　簽訂日期：

　　簽訂日期

工程合同 篇10

　　發(fā) 包 人：(以下簡稱甲方)

　　承 包 人：(以下簡稱乙方)

　　說明：本合同根據(jù)廣東省建設廳推行的《廣東省建設工程標準施工合同》編制而成，作為發(fā)包人和承包人的合同簽訂的版本，合同條款須根據(jù)招標文件的要求及承包人的投標文件內(nèi)容適當調(diào)整補充;

　　第一部份 協(xié)議書

　　一、工程概況

　　工程名稱：***拘留所遷建工程

　　工程地點：***石鼔鎮(zhèn)原知青場

　　工程規(guī)模及內(nèi)容：辦公樓4層，監(jiān)房2層，高度16.5米，總建筑面積6849.22平方米

　　結(jié)構形式： 框架

　　工程立項、規(guī)劃批準文件號：高發(fā)改審函【20xx】16號

　　資金來源：爭取上級支持，不足部分由地方財政配套資金解決

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍: 施工總承包(包括建筑及安裝工程)

　　三、合同工期

　　工程合同工期總?cè)諝v天數(shù)：235天。

　　擬從 20xx 年 12 月 30 日開始施工，至 20xx 年 8 月 21 日竣工完成

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：要求達到國家建設工程質(zhì)量驗收標準 (GB50300-20xx)合格以上。

　　五、合同價款

　　 合同總價(大寫)： ** ;(小寫)： 7 元。

　　項目單價：□詳見承包人的投標報價書(招標工程);

　　詳見經(jīng)確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。

　　六、組成合同的文件

　　組成合同的文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規(guī)定一 致。

　　七、詞語含義

　　本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同。

　　八、承包人承諾

　　承包人向發(fā)包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定實施、完成并 保修合同工程，履行本合同所約定的`全部義務。

　　九、發(fā)包人承諾

　　發(fā)包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定的時限和方法 支付工程款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。

　　十、合同生效

　　訂立合同時間：年月日

　　訂立合同地點： ***公安局會議室 合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后，于 即時 生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【工程合同】相關文章：

工程工程合同04-24

工程工程合同09-08

工程合同 項目工程合同11-16

正規(guī)工程工程合同12-13

關于工程工程合同11-15

工程工程合同范文10-07

有關工程工程合同07-22

工程合同工程合同02-21

工程工程合同 15篇11-16

工程工程合同(15篇)11-19