購銷合同9篇（通用）

　　隨著人們法律意識的加強，很多場合都離不了合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家收集的購銷合同10篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

購銷合同 篇1

　　甲方：xx公司

　　乙方：_______________________

　　一、購買內(nèi)容

　　乙方于________年_____月____日定購下列天年產(chǎn)品：

　　產(chǎn)品名稱：___________

　　金額(大寫)：__________

　　贈品名稱：___________

　　定金(大寫)：_________(請交納五十元以上定金)

　　二、退換貨原則：

　　a、天年素系列產(chǎn)品拆封后不予退換；

　　b、離子水機在通水之后不是質(zhì)量問題不予退換，質(zhì)量問題經(jīng)檢測確認后可換貨；

　　c、生物系列不予退換；

　　d、換貨產(chǎn)品只能等值交換。

　　注意事項：凡各種未使用的產(chǎn)品拆封后退換貨時，贈品必須收回，若無法收回按優(yōu)惠價補差價后，方可辦理退換貨手續(xù)。由于涉及到送貨費用、安裝費用、材料費用等，因此送貨后退貨本公司將不退回定金。水機產(chǎn)品因特殊情況不得已退貨的'，本公司將收取一定的折舊費用（不含人為損壞）

　　乙方已收到《天年牌離子水機安裝及維修須知》并已詳細閱知。本合同一式二份，甲、乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方我們簽字后生效。

　　甲方簽字（蓋章）：______________

　　乙方簽字：_____________________

　　xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日

購銷合同 篇2

　　供貨方： 赤水市黔北實業(yè)有限責任公司（簡稱甲方）

　　購貨方： 天津藍巢電力檢修有限公司 （簡稱乙方）

　　一、產(chǎn)品名稱、氣體單價、氣瓶押金 。

　　二、質(zhì)量要求：依照國家GB/T3863-1995、GB6819-20xx等標準執(zhí)行。

　　三、結(jié)算方式及期限：憑用戶卡雙方經(jīng)辦人員簽字認可數(shù)量，貨款按每月結(jié)算。如乙方不按合同規(guī)定付款，甲方有權(quán)終止供貨關(guān)系。甲方需提供合格發(fā)票（增值稅專用發(fā)票17%）提交乙方。

　　四、氣瓶租金及氣瓶損壞和丟失結(jié)算：乙方租用甲方氣瓶租金按月進行計算收費，若出現(xiàn)有

　　丟失或損壞，乙方必須賠償氣瓶每只600元，損壞氣瓶配件按附表價格賠償。

　　五、違約責任：雙方友好協(xié)商解決。

　　六、解決合同糾紛的方式：按《合同法》執(zhí)行。 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應依法向甲方住所地人民法院起訴。

　　七、氣體單價：現(xiàn)在的氣體單價是根據(jù)目前市場原材料物價而定。在今后的.業(yè)務中，如原材料上漲價格過高。甲乙雙方協(xié)商在適當進行調(diào)整。

　　八、乙方自運責任：乙方自運車輛進入廠區(qū)，必須服從甲方進出廠管理規(guī)定，做好安全工作，運輸車輛一切手續(xù)齊全，駕駛員和押運員必須有上崗資質(zhì)證書。嚴禁不按規(guī)定裝卸貨物和超載運輸。如果乙方不按規(guī)定造成安全事故，所產(chǎn)生的一切

　　責任和經(jīng)濟損失，甲方概不負責。

　　九、其他約定事項：本合同一式二份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。

　　合同到期后原則上提前一個月續(xù)簽，特殊情況合同有效期自然順延。

　　有效期限： 年 月 日至年 月 日

購銷合同 篇3

　　甲方：

　　法人代表： 地址： 電話：

　　乙方：

　　法人代表： 地址： 電話：

　　甲乙雙方本著精誠合作、互惠互利之誠意，就購買賓館管理系統(tǒng)事宜，達成共識，簽定本合同。

　　一、合同標的

　　甲方向乙方購買賓館管理系統(tǒng)（以下簡稱系統(tǒng)），并由乙方負責購買后的第一次安裝、調(diào)試等事宜。

　　二、雙方責任

　　（1）甲方責任

　　1、甲方向乙方購買一套賓館管理系統(tǒng)，向乙方支付購買、安裝調(diào)試等費用。

　　2、甲方保證在乙方進行的系統(tǒng)安裝調(diào)試和培訓工作前所需設備及所需人員全部到位，并提供電力、照明、操作系統(tǒng)軟硬件環(huán)境的配合。

　　3、甲方負責保證至少一到二名計算機專業(yè)大專學歷的技術(shù)人員作為安裝后的系統(tǒng)管理員，在系統(tǒng)安裝時配合乙方工作，安裝后負責該系統(tǒng)的日常管理。

　�。�2）乙方責任

　　1、乙方按甲方需求提供系統(tǒng)應用軟件及硬件，該軟件的功能以為甲方安裝完畢后的軟件功能模塊為準。

　　2、在甲方保證所需設備全部到位的條件下，乙方負責一次安裝調(diào)試。安裝調(diào)試的工程實施進度見本合同附件一。

　　3、在甲方保證所需人員全部到位的條件下，乙方負責對甲方有關(guān)人員在安裝調(diào)試期內(nèi)進行一次針對該軟件操作的技術(shù)培訓。培訓計劃見本合同附加二。

　　4、乙方負責安排工程技術(shù)人員為甲方提供售前服務及保內(nèi)技術(shù)服務。

　　5、甲方應為乙方提供技術(shù)人員的食宿。

　　三、軟件費用及支付方式

　　甲方購買系統(tǒng)總費用為： （大寫： ）

　　硬 件 配 置 方 案

　　1、支付方式：為分期付款。

　　A：甲方在合同簽字之日起向乙方（電匯）支付第一期總合同款肆萬元整，

　　B：乙方貨到后，甲方向乙方支付總合同款貳萬元整。

　　C: 系統(tǒng)安裝調(diào)試完付總合同款的壹萬伍仟元整。

　　D: 三個月內(nèi)付清余款陸仟伍佰捌拾捌元整。

　　四、 售前安裝調(diào)試及保內(nèi)技術(shù)服務

　　（1）設備及人員配備

　　1、要求設備于年月號前到達本店。 2、技術(shù)人員于年月日前到達本店。 （2）售前安裝調(diào)試

　　1、自合同生效起到甲方所購買的軟件安裝調(diào)試完畢為售前服務期。

　　2、售前服務期內(nèi)，乙方保證一名工程師為甲方進行一次軟件現(xiàn)場安裝調(diào)試及培訓。 3、乙方派出的為甲方進行一次現(xiàn)場安裝調(diào)試的技術(shù)人員的來往交通費用（不含飛機、軟臥）由（乙方）負責支付。

　　4、乙方派出的為甲方進行一次現(xiàn)場安裝調(diào)試的技術(shù)人員在合同規(guī)定的實施地點的宿費用，由甲方負責支付。

　　5、如甲方對乙方提供的軟件有進行局部修改的要求，雙方另行簽署軟件修改協(xié)議，并可作為本合同的附件。

　　（3）保內(nèi)技術(shù)服務

　　1、 自合同生效，甲方所購買的軟件安裝調(diào)試完畢起（360）天內(nèi)為保內(nèi)技術(shù)服務期。 2、 保內(nèi)技術(shù)服務期內(nèi)，乙方免費為甲方提供電話咨詢和電話技術(shù)維護。

　　3、 保內(nèi)技術(shù)服務期內(nèi)，應甲方要求，乙方可提供一名工程師為甲方進行現(xiàn)場技術(shù)

　　維護。乙方派出的維護人員的來往交通費用（不含飛機、軟臥）由乙方負責支付；在合同規(guī)定的實施地點的食、行、宿費用，由甲方負責支付。。 4、 超過保內(nèi)技術(shù)服務期，另行簽署保外維護合同。

　　五、軟件版權(quán)和商標

　　1、乙方保證所提供的'應用軟件產(chǎn)品具有合法版權(quán)和商標權(quán)，且內(nèi)容合法。

　　2、在乙方把產(chǎn)品銷售給甲方的同時，也轉(zhuǎn)讓了產(chǎn)品的使用權(quán)，但不包括有關(guān)軟件的版權(quán)和商標權(quán)。

　　3、甲方所購軟件只限于在(甲方)使用，不得私自或協(xié)助他人進行拷貝、解密、盜取乙方軟件產(chǎn)品的程序和設計等侵犯乙方知識產(chǎn)權(quán)的行為，否則乙方有權(quán)終止合同，并索取賠償。

　　4、甲方在使用乙方軟件產(chǎn)品時，如發(fā)現(xiàn)有侵犯乙方知識產(chǎn)權(quán)的公司和個人，有義

　　務通報乙方，并協(xié)助乙方追究其法律責任，乙方將酌情給予甲方物質(zhì)獎勵。

　　六、違約及違約責任

　　1、在本合同實施過程中，因甲方責任未按合同期限向乙方支付每期工程費用或服務費用，經(jīng)協(xié)商在合理期限內(nèi)仍未履行的，乙方有以下權(quán)力： A：暫停執(zhí)行本合同。 B：暫停軟件系統(tǒng)的運行。

　　C：每延誤一天按甲方應支付費用的0.3%收取違約金。

　　2、在本合同實施過程中，因乙方責任，造成甲方無法全面正常營業(yè)，經(jīng)協(xié)商在合理期限內(nèi)仍未解決，甲方有以下權(quán)力： A：暫停執(zhí)行本合同。 B：暫停支付有關(guān)費用。

　　C：每延誤一天按甲方應支付費用的3%扣取違約金。

　　3、如任何一方違約首先協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交有關(guān)經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)最終仲裁解決。

　　七、合同的終止

　　如有下列情況之一的，任何一方須以書面形式通知對方終止合同：

　　1、一方違約，經(jīng)對方通知后在合理期限內(nèi)仍沒有改正；

　　2、任何一方破產(chǎn)或產(chǎn)權(quán)發(fā)生重大變化；

　　3、因政策、災害、戰(zhàn)爭等不可抗力而使合同無法履行。

　　無論何種原因終止合同，甲方應停止使用和退回乙方提供的所有資料和軟件。

　　八、其它條款

　　1、整個系統(tǒng)配置及報價一經(jīng)簽訂，不得隨意更改。

　　2、其他未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。

　　3、本合同書（正本及附件）一式倆份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　4、一經(jīng)雙方代表簽字蓋章，立即生效，有效期一年。

　　甲 方：代 表： 乙 方： 代 表：

　　年 月 日 年 月 日

購銷合同 篇4

　　甲方(賣方)：xx種豬養(yǎng)殖場

　　乙方(買方)：____________________

　　甲乙雙方為購銷仔豬事宜，經(jīng)洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。

　　一、乙方向甲方購買仔豬＿＿＿＿頭，規(guī)格為＿＿＿＿，品種為＿＿＿＿。

　　二、仔豬售價為人民幣＿＿＿＿元/千克。

　　三、付款辦法：

　　預購仔豬暫定數(shù)量乙方先付購豬款45%，計人民幣＿＿＿＿元。待仔豬購買結(jié)束后乙方付剩余55%，此時乙方可以運貨。

　　四、交貨時間：甲方應于＿＿年＿＿月＿＿日將驗收合格的仔豬交付乙方。（時間可商定）

　　五、違約責任：

　　１．本合同生效后，如乙方違約，乙方已繳定金不退；如甲方違約，則應雙倍退還定金。

　　2.如果在收購中途，乙方停止收購，則按此時已收購數(shù)量付款。

　　3．甲方如不能按期交付乙方所購仔豬時（除人力不可抗拒原因外），每逾期一天，甲方向乙方承擔應交仔豬款千分之一的罰金。甲方通過努力交付仔豬，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

　　六、乙方需要貨車托運，由甲方解決，費用由乙方承擔。

　　七、乙方對所購仔豬享有所有權(quán)，但必須遵守國家有關(guān)苗豬管理規(guī)定及管理辦法。

　　八、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí)，應首先通過友好協(xié)商解決，如雙方不能達成一致意見時，應提交有關(guān)仲裁機關(guān)進行仲裁。

　　九、本合同一式兩份雙方各執(zhí)一份。

　　十、本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。

　　甲方 公主嶺富強種豬養(yǎng)殖場 乙方：

　　代表（簽章） 代表（簽章）

　　簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年 月 日

　　出賣人：xx黑豬養(yǎng)殖場（下稱“甲方”）

　　買受人：xx畜牧有限公司（下稱“乙方”）

　　本著平等互利、共同發(fā)展的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就乙方向甲方購買本合同約定的嘉興黑豬父母代種豬達成如下協(xié)議：

　　第一條 質(zhì)量標準

　　甲方提供的本合同約定的嘉興黑豬父母代種豬應當優(yōu)質(zhì)純正，符合國家的種豬銷售標準，并經(jīng)過了科學免疫程序免疫和嚴格檢疫。

　　第二條 種豬交付

　　在本合同有效期內(nèi)，甲方應向乙方交付的種豬數(shù)量1500頭，具體交付數(shù)量和交付時間由雙方另行約定。

　　甲方依照本合同約定的交付時間向乙方指定的地點交付種豬，并提供所有種豬耳號和系譜檔案。

　　第三條 付款方式

　　雙方同意根據(jù)種豬市場公允價格進行結(jié)算，具體價格及付款方式由雙方代表（甲方代表為潘清煜、乙方代表為徐美根）以簽署《結(jié)算單》形式進行結(jié)算。

　　第四條 售后承諾

　　由于運輸?shù)仍�因致使種豬交付后七日內(nèi)死亡或傷殘的，甲方承諾包換，病死豬由乙方依照當?shù)匾?guī)定處理，但所獲補助歸甲方所有。

　　對不孕母豬，經(jīng)過技術(shù)人員人工配種兩次以上仍不受孕，乙方不愿飼養(yǎng)的，按母豬市場公允價格由甲方回收；乙方愿意飼養(yǎng)的，按當時商品豬市場價重新結(jié)算。對不能配種的公豬，經(jīng)技術(shù)人員鑒定屬于種公豬本身原因的，由甲方調(diào)換相同規(guī)格和數(shù)量的合格種公豬。

　　第五條 其他約定

　　本合同執(zhí)行過程中，雙方發(fā)生爭議，由乙方所在地人民法院解決。

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　購貨單位：湖北久順畜禽實業(yè)有限公司，以下簡稱甲方；

　　銷貨單位：湖北大華飼料有限公司，以下簡稱乙方。

　　簽訂日期： 簽訂地點：

　　甲、乙雙方根據(jù)國家購銷管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原則下，經(jīng)充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 甲方向乙方訂購飼料生產(chǎn)的各項原料，乙方必須保證按甲方要求飼料原料品種、數(shù)量交售。

　　第二條 產(chǎn)品的質(zhì)量標準，按下列第（3）項執(zhí)行：

　　（1）按國家標準執(zhí)行；

　�。�2）無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執(zhí)行；

　�。�3）無國家和部頒標準的，按企業(yè)標準執(zhí)行；

　�。�4）沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品或補充的技術(shù)要求執(zhí)行。

　　第三條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點

　　1．產(chǎn)品的交貨單位：湖北大華飼料有限公司。

　　2．交貨方法，按下列第（1）項執(zhí)行：

　　（1）乙方送貨

　�。�2）乙方代運

　　（3）甲方自提自運。

　　3．到貨地點和接貨單位（或接貨人）：湖北久順畜禽實業(yè)有限公司 。

　　4．產(chǎn)品交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然減（增）量規(guī)定：重量以甲方過磅得出的重量為準。

　　第四條 產(chǎn)品的價格與貨款的結(jié)算

　　1．產(chǎn)品的價格，雙方經(jīng)雙方商定，價格為引岸價。在合同期內(nèi)，如遇交易產(chǎn)品市場價格發(fā)生較大變化，幅度超過±10%時，雙方協(xié)商適當調(diào)整價格。

　　2．產(chǎn)品貨款的結(jié)算：甲方需在收到貨物驗收合格后的15天內(nèi)付清款項

　　第五條 驗收方法：

　　1．驗收時間：收貨后的七天內(nèi)；

　　2．驗收手段：化驗室出具化驗報告；

　　3．驗收標準：按雙方約定的標準為準；

　　4．由誰負責驗收和試驗：由甲方化驗室進行實驗；

　　第六條 對產(chǎn)品提出異議的`時間和辦法

　　1．甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、質(zhì)量不合規(guī)定，應一面妥為保管，一面在7天內(nèi)向乙方提出書面異議，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

　　2．如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的(在緊急情況下，先行電話通知并承諾在特定時間內(nèi)提出書面異議的，視為已提出書面異議)，視為所交產(chǎn)品符合合同規(guī)定。

　　3．乙方在接到甲方書面異議后，應在十天內(nèi)（另有規(guī)定或當事人另行商定期限者除外）負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第七條 違約責任

　　1．乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的5%的違約金。

　　2．乙方所交產(chǎn)品品種、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質(zhì)論價；如果甲方不能利用的，應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換，并承擔調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能調(diào)換的，按不能交貨處理。

　　3．乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或丟失的，乙方應當負責賠償。

　　4．乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

　　5．乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品和品種、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的產(chǎn)品，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，應當由乙方承擔。

　　6．產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。乙方未經(jīng)甲方同意，單方面改變運輸路線和運輸工具的，應當承擔由此增加的費用。

　　7．乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要的，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后十五天內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復的，視為同意發(fā)貨。

　　第八條 不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆�履行的理由，在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第九條 其它

　　按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。

　　解決合同糾紛的方式：凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，應向有管轄權(quán)的法院提起訴訟，訴訟費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。

　　本合同自 年 月 日起生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　購貨單位（甲方）： （公章） 乙方： （公章）

　　法定代表人： （公章） 法定代表人： （公章）

　　地址： 地址：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

購銷合同 篇5

　　甲方(購方)：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　乙方(銷方)：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　經(jīng)雙方協(xié)定一致，簽訂水泥購銷合同條款如下：

　　一、數(shù)量、計量單位、單價、金額

　　二、質(zhì)量標準：水泥標號執(zhí)行國家規(guī)定標準。由乙方按批向甲方交送水泥出廠質(zhì)量通知單。甲方憑單驗質(zhì)。

　　三、袋重合格率達到國家規(guī)范。

　　四、交貨方式、地點和運雜費負擔：甲方組織運輸工具到乙方倉庫提貨，運費、上、下車費等均由甲方自理，乙方憑合同和甲方收貨人出據(jù)的證明發(fā)貨。若遇便車，乙方可以代運，其代運費用概由甲方負擔。乙方墊付的款項，隨同水泥價款一并結(jié)算。

　　五、甲乙雙方必須按如下期限提(供)貨：

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　甲方逾期提(收)貨的。乙方有權(quán)處理該貨，并不免除甲方責任。

　　六、付款辦法和期限：

　　1.甲方在____年____月____日前付定金________元;

　　2.采取先匯款后結(jié)算方式：甲方按購水泥總金額分期先匯款。

　　____年____月____日前電匯________元;____年____月____日前電匯________元;

　　____年____月____日前電匯________元;____年____月____日前電匯________元。

　　3.采取托收承付方式：按《中國人民銀行結(jié)算辦法》第八條第一、二、三、五、六、七、八項規(guī)定執(zhí)行。乙方每月____日～____日憑實發(fā)水泥開具銷售發(fā)票向甲方開戶銀行辦理托收。

　　七、違約責任：

　　甲方責任：1.中途退貨或違約拒收的，償付退(或拒收)貨部分貨款總值____%的違約金。逾期提貨的，每天償付逾期提貨部分貨款總值____%的違約金，并承擔乙方實際支付的代管費用。2.逾期付款的。每天償付逾期付款總額____ %的.違約金。

　　乙方責任：1.不能交貨的，償付不能交貨部分貨款總值5%的違約金;逾期交貨的，按逾期交貨部分貨款總值計算，每天償付____ %的違約金。2.所交水泥質(zhì)量、規(guī)格不符合同規(guī)定，除自費負責處理外，還要賠償實際經(jīng)濟損失。

　　八、本合同一式____份。經(jīng)法定代表人簽字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　甲方：________________________

　　代 表 人：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：____________

　　____年__月__日

　　乙方：________________________

　　代 表 人：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：____________

　　____年__月__日

購銷合同 篇6

　　甲方：xxxx 乙方：_______________________

　　乙方于________年_____月____日定購下列天年產(chǎn)品：

　　產(chǎn)品名稱：____________________ 金額(大寫)：______________________

　　贈品名稱：____________________ 定金(大寫)：_________(請交納五十元以上定金)

　　關(guān)于退換貨規(guī)定：

　　退換貨原則：a、天年素系列產(chǎn)品拆封后不予退換;b、離子水機在通水之后不是質(zhì)量問題不予退換，質(zhì)量問題經(jīng)檢測確認后可換貨;c、生物系列不予退換;d、換貨產(chǎn)品只能等值交換。

　　注意事項：凡各種未使用的產(chǎn)品拆封后退換貨時，贈品必須收回，若無法收回按優(yōu)惠價補差價后，方可辦理退換貨手續(xù)。

　　由于涉及到送貨費用、安裝費用、材料費用等，因此送貨后退貨本公司將不退回定金。

　　水機產(chǎn)品因特殊情況不得已退貨的，本公司將收取一定的.折舊費用：(不含人為損壞)

　　使用時間 退貨比例 使用時間 退貨比例

　　未使用 已使用 未使用 已使用

　　一周內(nèi) 100% 一個月內(nèi) 80%

　　一星期內(nèi) 90% 兩個月內(nèi) 70%

　　十五天內(nèi) 85% 三個月內(nèi) 60%

　　乙方已收到《天年牌離子水機安裝及維修須知》并已詳細閱知。

　　本全同一式二份，甲、乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方我們簽字后生效。

　　甲方經(jīng)辦人簽字(蓋章)：______________

　　乙方簽字:_____________________

　　_______年____月___日

購銷合同 篇7

　　原告：王XX，女，漢族，現(xiàn)就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX

　　被告：河北XXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的'一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權(quán)利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金�！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任�，F(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX區(qū)人民法院

　　具狀人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本訴狀一式二份

　　證據(jù)X件

購銷合同 篇8

　　供方：(以下簡稱甲方)大紀不銹鋼加工部

　　需方:(以下簡稱乙方)####廠

　　乙方因加工的需要，向甲方購買不銹鋼板材，為明確雙方的權(quán)利義務，經(jīng) 雙方平等友好協(xié)商，訂立以下條款。

　　1.乙方加工所需的不銹鋼板材全部從甲方購買。 未經(jīng)甲方書面同意，乙方不 得從其他渠道購買不銹鋼板材，否則，乙方應向甲方支付違約金人民幣20萬元 整，同時甲方有權(quán)單方解除合同。

　　2.乙方加工進度需要，分期分批向甲方購進所需不銹鋼板材，乙方每次需貨時, 應提前三天通知甲方所需板材的規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)地，經(jīng)甲方確認后， 甲方應在30日內(nèi)將該板材送到乙方加工廠地。如果甲方逾期貨的價款的千分 之三支付違約金。

　　3.由于不銹鋼板材市場價格變動頻繁，每批貨物的價格以甲方供貨當日市場價格為參考，由雙方友好協(xié)商確定 。

　　4.板材接收驗收方式：乙方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如 有質(zhì)量問題應在收到貨物之日起_5_日內(nèi)書面通知甲方，并提出相關(guān)的檢測 報告，否則該批板材的`質(zhì)量視為完全合格。 經(jīng)雙方確認鋼材質(zhì)量確實不合格 后，甲方應將質(zhì)量不合格的板材運回，并承擔運回所發(fā)生的運費，但甲方不承 擔其他責任，同時甲方在10日內(nèi)換送合格板材。

　　5.付款方式：本合同項下板材款項按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工廠當日，乙方必須支付該批板材總價款的80 % 如果乙方?jīng)]有按時如數(shù)支付任何一 期的板材款，則乙方應賠償當期所欠款上午日計千分之三的違約金。

　　6.雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交 方所在地人民法院裁決。

　　7.本合同雙方簽字蓋章后生效。 8.本合同一式二份。甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章): 乙方(公章):

　　甲方代表： 乙方代表：

　　合同簽訂日期: 年 月 日

購銷合同 篇9

　　地址：河北石家莊高新區(qū)湘江道398號

　　委托加工合同

　　中社合字（20xx）第 號 甲方：中社旭日河北食品有限公司 （以下簡稱甲方） 乙方： 石家莊維他食品飲料有限公司（以下簡稱乙方） 甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，就飲料委托加工事宜，經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議，以資共同遵守：

　　第一條 加工產(chǎn)品范疇

　　1、產(chǎn)品名稱及規(guī)格

　　2、產(chǎn)品質(zhì)量及包裝要求

　�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量標準要求：

　　a.產(chǎn)品質(zhì)量標準：

　　(1)的執(zhí)行標準GB/T 31116

　　(2)的執(zhí)行標準GB/T 31116

　　(3)的執(zhí)行標準:

　　b.乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品必須符合食品安全標準。

　�。�2）產(chǎn)品包裝必須標明如下內(nèi)容：

　　a.委托方公司名稱：中社旭日河北食品有限公司

　　b.委托方公司地址：河北石家莊高新區(qū)湘江道398號

　　c.生產(chǎn)企業(yè)：石家莊維他食品飲料有限公司

　　d.生產(chǎn)地址：石家莊市行唐縣東安香村東石行路518號

　　e．生產(chǎn)許可證編號：QS：1301 0901 3476

　　f．產(chǎn)地：河北石家莊市

　�。�3）產(chǎn)品包裝標注內(nèi)容字號應保持一致，乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

　　第二條 合同期限

　　本合同期限自20xx年月日至20xx年月日止，期滿后甲乙雙方視合作情況再行協(xié)商是否繼續(xù)合作。如果乙方生產(chǎn)許可證期滿，合同自動終止。

　　第三條 貨款及付款方式

　　1、成品數(shù)：以合格的成品數(shù)為依據(jù)，按照乙方當批實際發(fā)貨量結(jié)帳付款

　　2、按照加工產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量的封箱價額度乙方給甲方按月開具增值稅發(fā)票，最高不高于20萬元票值數(shù)額。

　　加工與加工費的收取按照封箱價計算

　　產(chǎn)品料質(zhì)（見附件）：

　　封箱價：蓮子雪梨粥 元/箱；冰糖燕窩粥 元/箱。

　　乙方加工費中包括甲方指定的內(nèi)容物料質(zhì)、瓶子、瓶蓋、水、電、汽、酸、堿、生產(chǎn)人員工資與管理費、封箱膠帶、折舊、倉儲、裝卸費和稅費等等；

　　3、付款約定：甲方按照單箱成品結(jié)算價提貨結(jié)算（訂單下達乙方確認后，甲方按照本訂單加工費用額的50%預付，加工費用余款結(jié)算是扣除預付費用后，按照乙方要發(fā)貨的實際數(shù)額依次進行結(jié)算。

　　3、付款方式：電子轉(zhuǎn)賬，乙方賬號：（按照甲方提供的指定賬號）

　　第四條 委托加工訂單

　　1、甲方根據(jù)市場銷售情況，以書面或傳真形式向乙方提供訂單，

　　明確訂單的數(shù)量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后一日內(nèi)書面提出，否則，視為同意。

　　2、乙方應在收到訂單后5日內(nèi)應甲方要求提供產(chǎn)品；甲方可視具體情況對訂單進行相應的調(diào)整，調(diào)整計劃應在訂單發(fā)出后一日內(nèi)書面通知乙方。

　　第五條 產(chǎn)品交付與驗收

　　1、產(chǎn)品由乙方負責物流安排，運費要經(jīng)甲方先確認后再裝車運送交付甲方指定地點；

　　2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定；

　　3、產(chǎn)品到達甲方指定交貨地點后，由甲方代表開具質(zhì)量驗收單將運費支付給隨車人員，若產(chǎn)品在運途中損壞應在運費中照價扣除；

　　4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為國家行業(yè)保證及質(zhì)量標準；

　　5、交貨時間：乙方自收到訂單確認第5天內(nèi)陸續(xù)供貨。如遲延交付，影響甲方對市場供應的或給甲方造成損失的，乙方應按照損失補償，補償最高額為當批產(chǎn)品加工費的50%。

　　第六條 甲方的權(quán)利和義務

　　1、根據(jù)市場銷售情況委托乙方為其加工產(chǎn)品；

　　2、乙方在生產(chǎn)甲方委托加工的產(chǎn)品期間，甲方派駐人員有權(quán)對生產(chǎn)工藝過程和質(zhì)量檢驗等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督、檢查。產(chǎn)品的口感由甲方?jīng)Q定；產(chǎn)品的穩(wěn)定性和理化指標（營養(yǎng)標準、可溶性固形物和PH值等）經(jīng)雙方確認后，共同監(jiān)督（甲方駐廠代表只監(jiān)督，不承擔因生產(chǎn)原因造成的質(zhì)量責任），出現(xiàn)質(zhì)量問題后按具體原因由責任方承擔。若雙方分歧較大，難以劃分雙方責任時，由質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢報告為準。

　　3、甲方有權(quán)對委托生產(chǎn)的產(chǎn)品進行驗收，對乙方生產(chǎn)的不符合

　　國家或地方食品安全標準或行業(yè)標準的產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收；

　　4、甲方負責向乙方提供產(chǎn)品包裝所包含的內(nèi)容；

　　5、甲方在收到產(chǎn)品后有付款的義務；

　　6、甲方向乙方提供生產(chǎn)配方的義務；

　　7、甲方派駐人員由乙方提供辦公住宿場所、通訊線位，通訊費用及工具，伙食由乙方承擔。甲方如在廠外住宿，費用由甲方承擔。乙方保證甲方派駐人員在廠內(nèi)的人身財務安全。

　　8、甲方應嚴守商業(yè)秘密。

　　第七條 乙方的權(quán)利和義務

　　1、乙方負責提供產(chǎn)品所需的主要原料和輔助包裝材料，經(jīng)甲方檢測、驗收合格后進行確認方可投入生產(chǎn)（原輔料必須攜帶原廠出廠檢驗報告單）。甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的材料不符合約定的'，經(jīng)甲方通知，乙方應及時更換、補齊或者采取其他補救措施。由乙方提供的原料所出現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方不承擔任何責任，因質(zhì)量引起的一切法律責任全部由乙方負責；

　　2、乙方應嚴格按照甲方指定的原料品牌、廠家進行購置原輔料，如甲方不指定的將由乙方按照保證質(zhì)量和口感最佳的狀態(tài)下自行采購，并不得隨意更換供應商，以確保產(chǎn)品口感的穩(wěn)定性和甲方要求。

　　3、乙方按照甲方訂單要求負責落實生產(chǎn)計劃，并以準確詳實的信息告知甲方；

　　4、乙方應按時完成生產(chǎn)量、保證成品合格，并出具縣級以上質(zhì)檢部門的檢驗報告；

　　5、乙方安排有關(guān)監(jiān)督管理人員對產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量進行品控，對產(chǎn)品驗貨和發(fā)貨程序進行管理；

　　6、乙方不得在生產(chǎn)過程中偷工減料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)終止合

【購銷合同】相關(guān)文章：

白酒購銷合同酒類購銷合同協(xié)議12-25

購銷合同(經(jīng)典)10-30

購銷的合同11-12

經(jīng)典購銷合同12-26

購銷合同04-01

購銷合同經(jīng)典05-20

購銷合同05-22

購銷的合同05-02

購銷的合同(經(jīng)典)07-20

（經(jīng)典）購銷合同09-09