建筑工程施工合同通用15篇
隨著人們法律意識的建立，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編精心整理的建筑工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方：__________(以下簡稱甲方)
承包方：__________(以下簡稱乙方)
發(fā)包方經(jīng)__________年__________月__________日經(jīng)過投標方式對工程進行招標，經(jīng)過現(xiàn)場議標，決定由承包方中標承建。為了明確雙方權利和義務，本著平等互利、協(xié)商一致和誠實信用的原則，根據(jù)國家《經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1、工程名稱：__________
2、建設地點：__________
3、建筑面積(平方米)：__________
第二條承包范圍
1、設計方案及報價書所包括的內(nèi)容。
2、中標范圍未包括的工程內(nèi)容：
1、中央空調(diào)、電動感應門、電動卷簾門。
2、地面磚、墻面磚材料。
第三條工程造價
(一)本合同承包總造價為人民幣__________元(大寫：__________元整)包干價。其中：裝修工程__________元;土建工程__________元。
(二)本合同承包范圍外甲方要求增加裝修內(nèi)容，按實際增加工程量經(jīng)審定后結算。
第四條工期
(一)本合同總工程為日歷天60天。(包括10天收費時間在內(nèi))
(二)開工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。
(三)如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期作相應順延，并通過書面形式確定順延期限：
1、發(fā)包方在合同開工期前2天，不能交出施工場地、進場道路，施工用水、電源未按規(guī)定接通而影響承包方進場施工者;
2、明確由發(fā)包方負責供應材料，設備、成品或半成品等，未能按雙方指定日期進場，或向承包方交驗時發(fā)現(xiàn)有缺陷，需要修、配、改、代換而耽誤施工進度者;
3、因設計變更而增加工程量者;
4、一周內(nèi)，非乙方原因一次連續(xù)停水停電達4小時(含4小時)，累計超過8小時者;
5、未按合同規(guī)定撥付預付款、工程款、代購材料價差款而影響施工進度者。
第五條材料、設備供應方式和價格
中央空調(diào)、電動感應門、電動卷簾門由甲方采購安裝，地面磚、墻面磚材料由甲方采購，其余材料由乙方采購。
第六條雙方責任
(一)發(fā)包方：
1、辦理土地往用、青苗、樹木的賠償、墳地遷移、房屋搬遷、障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的)并提供的關隱蔽障礙物資料。
2、在開工前1天做好建筑紅母雞外的“三通”和紅線以內(nèi)的場地平整;按審定的施工組織設計或施工方案，提供紅線圖以內(nèi)距離建筑物不大于50米的水、電源聯(lián)結點，并裝好水、電表，以便承包方按表計費。并負責紅線外道路的維修。
3、根據(jù)施工地區(qū)供水、供電、電力、水壓情況，采取措施滿足用水、用電需要。
5、于本合同簽訂后1天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙日期為準)向承包方提供完整的建筑安裝施工技術資料1套。
6、確定建筑物(或構筑物)道路、線路、上下水道的定位標志水準點和座標控制點。
7、發(fā)包方需要交變更設計時，應提前15天辦理好工程變更和修改設計手續(xù)。
8、派駐現(xiàn)場代表，對工程進度、工程質(zhì)量、隱蔽工程進行監(jiān)督檢查。負責設計圖紙問題的處理，設計變更的簽證，工程中間驗收，工程進度撥款簽證和其它必須的簽證。
9、組織對工程的竣工驗收，并按合同規(guī)定日期配合發(fā)包方辦好竣工決算工作，及時了結工程財務和工程尾款。
(二)承包方：
1、編報施工組織設計和施工方案，施工總進度計劃、材料、設備、成品、半成品進場計劃，用水、用電計劃，開竣工通知書，隱蔽工程驗收單等，并及時送發(fā)包及有關單位。
2、于每月月末后1天內(nèi)向發(fā)包方報送次月月度施工計劃、屬發(fā)包方供應的材料、設備需有計劃和當月工程進度月報(包括工程量、工作量和形象進度)。如不按時報送，發(fā)包方不予支付工程進度款。
3、做好施工組織管理，保持現(xiàn)場的`清潔，道路暢通，器材的堆放整齊，并及時清除建筑垃圾，作到文明施工。
4、交工工程須將門窗、玻璃、地面打掃干凈、廁所、廚房的下水，污水道清理干凈，做到窗明地凈，工完場地清。
5、工程竣工后清理現(xiàn)場(包括建筑物周圍2米內(nèi)和堆到2米外)的余土及其它施工堆積物。
6、乙方必須采取切實可行的施工措施保證施工安全，施工期間如發(fā)生安全事故，由乙方承擔全部責任。
第七條工程質(zhì)量和檢查驗收
1、質(zhì)量等級：工程質(zhì)量達到合格。
2、優(yōu)質(zhì)等級的補償。
3、工程竣工驗收，應以施工圖紙、圖說、交底紀要、設計更改通知，國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。
4、施工中承包方根據(jù)發(fā)包方要求，應及時提供關于工程質(zhì)量的技術資料，如材料，設備合格證，試驗、試壓、測試報告等的影印件。材料代用必須經(jīng)過設計單位和發(fā)包方同意簽證后，方得代表施工。
5、承包方必須健全質(zhì)量檢查制度，在施工現(xiàn)場設專(兼)職質(zhì)量安全檢查員，做好自檢記錄。
6、凡隱蔽工程，由承包方自檢后，填寫《隱蔽工程驗收單》通知發(fā)包方檢查驗收。發(fā)包方接書面通知后1小時內(nèi)應到現(xiàn)場檢驗，認可簽證后方可進行下一工序施工。發(fā)包方未按時檢查驗收，承包方經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗確認合格后，即可隱蔽續(xù)施工，發(fā)包方事后應予承認并補簽手續(xù)。如發(fā)包方事后提出異議，經(jīng)復查合格者其費由發(fā)包方負責;不合格者由承包方負責;因此而造成損失由責任方負責，工期相應順延。
7、電氣照明、通風、水暖、衛(wèi)生工程和機電安裝工程竣工后，必須按照有關規(guī)定進行技術檢驗。屬于單位試車，由承包方負責進行。投料負荷試車和聯(lián)動無負荷試車，由發(fā)包方負責進行。無論由誰負責試車，雙方均應互相配合，共同進行。
試車中需要的動力、油料、燃料、材料、儀器、專用工具、技術勞務費用等，由發(fā)包方提供，其費用包括在定額內(nèi)的，由承包方負擔，定額內(nèi)未包括的，由發(fā)包方負擔。
8、設備安裝工程，由承包方會同發(fā)包方將已完工工程(設備基礎)向安裝單位辦理中間交工手續(xù)，并作為竣工驗收的依據(jù)。
9、工程竣工后，承包方按規(guī)定整理提供完整的技術檔案資料，并發(fā)出竣工通知書。經(jīng)雙方協(xié)商確定時間，由發(fā)包方組織有關單位進行竣工驗收，驗收合格后，雙方簽具交工驗收證書，并將工程移交發(fā)包方管理，如發(fā)包方拖延接收，其保管費用和因此造成的損失由發(fā)包方承擔。
交工驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求，需要返工的工程，應分清責任，屬施工原因造成的按雙方驗收進商定的時間內(nèi)由承包方負責修好，再進行檢驗，竣工日期以最后檢驗合格日期為準。
10、已竣工工程，在交工前由承包方負責保管，未辦理交工驗收，發(fā)包方不得動用，否則視同交驗，由于承包方原因應交而不交房屋者，除按拖延工期條款處理外。并賠償因此而造成的經(jīng)濟損失。
11、工程交工驗收后，按建設部有關規(guī)定，土建工程保修為一年，采暖工程為第一個采暖期，水電保修期為半年，住宅工程屋面保修三年，保修證明書在交工驗收后由承包方發(fā)給發(fā)包方。
對因施工造成的質(zhì)量問題發(fā)包方應書面通知承包方的約期進行修理，如承包方拒不修理，發(fā)包方好可動用預留__________%的保修款，超支部份應由承包方承擔。
第八條施工圖紙修改
1、發(fā)包方交付的施工圖紙和說明以及各種技術資料，均為施工的有效依據(jù)，發(fā)包方、承包方不得擅自修改。
2、施工圖的重大修改變更，必須經(jīng)原批準主管機關批準，設計單位同意，并提前15天辦理設計修改議定單，經(jīng)發(fā)包方簽證后，承包方才予實施。議定單和修改圖紙發(fā)出份數(shù)與施工圖份數(shù)同，并作為本合同的補充文件。
3、修改部份的工程費用，按發(fā)生時有關定額結算，由承包方編制，發(fā)包方認可，確定增減造價。
4、當修改屬于設計錯誤，設備變更，面積(容積)增加，結構改變，標準提高，工藝變化，地質(zhì)與設計不符合或承包方原因時，其發(fā)生的費用增減(包括返工損失，停工、窩工，人員和機械設備調(diào)遷，材料和構件積壓的實際損失)由責任方負責。
5、承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計的合理化建議，經(jīng)發(fā)包方設計單位或有關技術部門同意采納實施其節(jié)約價值，按國家有關規(guī)定分配。
第九條工程款支付
工程完工經(jīng)竣工驗收合格后7日內(nèi)甲方一次性支付工程總價款與乙方。
第十條獎與罰
1、工程提前或拖延的獎罰。
按合同工期提前竣工者，每提前一天，由發(fā)包方按承包總造價的萬分之(或人民幣__________萬元)獎給承包方，反之延誤工期，亦按提前工期的獎勵比例照罰承包方。
2、工程質(zhì)量的獎勵與罰款：
質(zhì)量的優(yōu)劣由市(區(qū))建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站認證。獎罰建筑面積計算，優(yōu)良工程按工程總造價的__________%獎勵;合格工程不獎不罰;不合格工程，屬承包方原因造成的，除承包方返修達到合格標準外，每平方米罰款__________元。(不實行質(zhì)量獎罰的不執(zhí)行此條)。
第十一條其它
1、不論新、改、擴建工程承包方在易燃、易爆、動力設備、高壓線路、管道、密封或防震車間附近。以及臨街交通要道、人行通道旁施工時，必須采取嚴格的防護措施，發(fā)包方應負責提供技術資料和防護要求，并承擔其措施費用;承包方負責提出設施方案，并報送發(fā)包方和有關部門審查備案。如承包方防護不力而發(fā)生安全事故，由承包方承擔事故責任和因此而造成的一切經(jīng)濟損失。
2、專業(yè)工程質(zhì)量需分包時，應按有關管理規(guī)定辦理，并及時向發(fā)包方及有關單位報送分包合同。
第十二條本合未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議，與本合同有同等法律效力。
第十三條在合同執(zhí)行中，雙方發(fā)生爭議，應及時協(xié)商解決，協(xié)商無果或當事人不愿通過協(xié)商解決的，雙方約定可向經(jīng)濟合同仲裁委員會審請仲裁或向人民法院起訴(選擇其中一項)。
第十四條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至合同工程竣工交驗、結清工程尾款，保修期滿后，自然失效。
第十五條本合同一式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份，雙方簽章生效，均有同等效力。
合同訂立時間：__________年__________月__________日
發(fā)包方__________：(章)承包方：__________(章)
地址：__________地址：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
電話：__________電話：__________
電掛：__________電掛：__________
開戶銀行：__________開戶銀行：__________
帳號：__________帳號：__________
建筑工程施工合同2
發(fā)包人（甲方）：_____________________
地址：________________________________
法定代表人：__________________________
聯(lián)系電話：____________________________
承包人（乙方）：_____________________
身份證號：____________________________
聯(lián)系電話：____________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項訂立本合同。
第1條
甲方將位于_______市_______內(nèi)，所建筑的廠房發(fā)包給乙方。承包范圍：_______市_______廠房地面工程施工，包括窗臺以下內(nèi)外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實行全面承擔，包工包料，乙方為安全施工、文明施工第一責任人。
第2條
開工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。
第3條
合同價款甲方按乙方所做工程量施工量標準合計總價款_______萬元與乙方結算工程款，乙方承包單價一次包定。如有個別因素發(fā)生最終按乙方實際完成工程量據(jù)實結算工程款。
第4條
甲方開工前提供具備開工條件的`施工場地，需要與有關部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)的工作由甲方負責。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價款2%每天作乙方賠償。
第5條
乙方在開工過程中，嚴格按國家和地方有關規(guī)定及甲方
要求執(zhí)行，而如發(fā)生安全責任事故對第三人人身財產(chǎn)損害，由此所造成的全部損失、賠償費用均由乙方承擔。
第6條
施工所需要的機械設備、工具和油料、機油等消耗品均由乙方提供。上述機械費、油料費用均已包括承包單價之內(nèi)，甲方附付合同約定的工程款之外不承擔任何費用。
第7條
工程款支付（兩次性支付）
7。1第一次付款_______年_______月_______日前，付給人工費_______萬元。
第二次付款_______年_______月_______日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收據(jù)為憑）
7。2若甲方到期未給付工程款，承擔違約責任，違約金為_______萬元。
第8條
本合同正本兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。
甲方：_____________________
乙方：________________________
法人代表：_________________
責任人：______________________
________年________月______日
________年________月________日
建筑工程施工合同3
甲方(發(fā)包方)：(以下簡稱甲方)
乙方(承包方)：(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱：王XX天佳XX
2、工程地點：清浦區(qū)XX
3、施工范圍：
4、合同價款：安裝，稅金由乙方承擔，材料檢測費用由甲方承擔，若要變更施工內(nèi)容、變更材料，工程造價按實計算。
第二條、關于材料供給的約定
乙方供應的材料如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用對工程造成的損失由乙方負責。要求電線為大廠生產(chǎn)的無錫品牌，另所購的開關插座盒配件必須先提供樣品經(jīng)公司領導同意后再購買，其他材料檢測必須合格。
第三條、關于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執(zhí)行國家《建筑水電工程質(zhì)量驗收規(guī)范》G并參照其他地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、乙方必須服從甲方在各次驗收中提出的所以整改意見，并在甲方限定的時間內(nèi)整改至符合要求，乙方拒絕或拖延整改，甲方視情節(jié)輕重有權對乙方作出處罰。
3、乙方對現(xiàn)場所有已完成施工成品負有保護義務，凡因乙方施工安排不善，在結構已完成施工部位進行鑿洞、敲打安裝施工或返工的(暗管敷設的磚墻面包刨槽及設計變更除外)，均乙方自費修補恢復原狀，造成甲方及其他損失的零星賠償。
4、由于乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔。
5、工程竣工：乙方應提前通知建設單位、監(jiān)理驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條、關于安全生產(chǎn)文明施工現(xiàn)場治理的'約定
1、乙方嚴格遵守工地上的一切規(guī)章制度。
2、乙方應協(xié)同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現(xiàn)場。
3、乙方必須服從管理，保持現(xiàn)場清潔。及時整理、回收、整齊堆放各項材料，做到工完料盡場地清。保持現(xiàn)場整齊文明。
第五條、工程付款方式、結算的預定
付款進度：一層屋面板澆好后付總價的10%，主體成功付總價的20%，竣工驗收后付至總價的95%.保留總工程款的5%作為保修金，保修金返工還按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
第六條、糾紛處理
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決，當事人不愿意協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可按本合同約定向人民提起訴訟。
第七條、工期要求
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見的因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
2、執(zhí)行項目部安排的工期時間，每延遲一天執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的大合同的要求。
第八條、施工安全
乙方負責施工期間施工范圍內(nèi)的人身設備安全事項，乙方對各種安全措施事故承擔完全責任，甲方有權監(jiān)督和指導乙方及時排除安全隱患，杜絕安全事故。
第九條、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同4
(GF―1999―0201)
合同編號：
字號：
中華人民共和國建設部制定國家工商行政管理局
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：
資金
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數(shù)天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
五、合同價款
金額(大寫)：元(人民幣)
�。ぃ涸�、組成合同的.文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定后生效
發(fā)包人：(公章)
承包人：(公章)
住所：住所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代表人：
委托代表人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
開戶銀行：
開戶銀行：
賬號：
賬號：
郵政編碼：
郵政編碼：
合同訂立時間：____年__月___日
合同訂立地點：
建筑工程施工合同5
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的`部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同6
訂立合同雙方：
建設單位：____，以下簡稱甲方；
設計單位：____，以下簡稱乙方。
為了明確責任，分工協(xié)作，共同完成國家建設項目的設計任務，根據(jù)《建設工程勘察設計合同條例》的規(guī)定和__批準的計劃任務書，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條
工程名稱、規(guī)模、投資額、建設地點
甲主委托乙方承擔____工程的設計項目，建筑安裝面積為____平方米，批準總投資為____萬元，建設地點在____。
第二條
甲方的義務
1。甲方應在__年__月__日以前，向乙方提交業(yè)經(jīng)上報批準的設計任務書、工程選址報告，以及原料（或經(jīng)過批準的資源報告）、燃料、水、電、運輸?shù)确矫娴膮f(xié)議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料、需要經(jīng)過科研取得的技術資料。甲方在__年__月__日施工圖設計前，應提供經(jīng)過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料、施工的條件，以及有關設備的技術資料。甲方對上述資料必須保證質(zhì)量，不得隨意變更。
2。及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。
3。在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，由乙方進行設計技術交底；工程竣工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。
4。在設計人員進入施工現(xiàn)場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便，在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。
5。甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改，未經(jīng)乙方同意，甲方不得復制、重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉(zhuǎn)讓給第三方重復使用。
第三條
乙方的義務
1。乙方必須在__年__月__日以前，向甲方交付初步設計文件；在__年__月__日以前，向甲方交付技術設計文件；在__年__月__日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式__份，技術設計文件一式__份，施工圖設計文件一式__份，甲方另需增添文件份數(shù)和需要模型費，另行收費。__年__月__日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件（包括概預算文件、材料設備清單）。
�。ù笮徒ㄖ惭b工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同，具體規(guī)定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件（2）。）
2。乙方必須根據(jù)批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經(jīng)濟協(xié)議文件、設計標準、技術規(guī)范、規(guī)程、定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質(zhì)量的設計文件。
3。初步設計經(jīng)上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內(nèi)的必要修改，乙方應負責承擔。
4。設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工，進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
第四條
設計的修改和停止
1。甲方因故要求修改工程的設計，經(jīng)乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按__元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。
2。原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。已經(jīng)進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。
3。甲方因故要求中途停止設計時，應及時用書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工時，增付和結清設計費，同時結束合同關系。
第五條
設計費的數(shù)量和交付辦法
本設計合同生效后__天內(nèi)，甲方應向乙方交付相當于設計費的20%的定金，設計合同履行后，定金抵作設計費；乙方向甲方提交初步設計方案后__天內(nèi)，甲方應向乙方支付__%的設計費；乙方向甲方提交施工圖文件后__天內(nèi)，甲方應向乙方結清全部設計費（設計周期較長的`大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成后分別撥付）。
第六條
獎勵與違約責任
1。在合理的工程投資控制數(shù)內(nèi)，由于乙方采用先進技術或合理建議而節(jié)省了工程投資，可以從節(jié)約投資額中提取__%獎勵乙方。
2。由于甲方不能按期、準確提供有關設計資料，致使乙方無法進行設計或造成設計返工，乙方除可將設計文件交付日期順延外，還應由甲方按乙方實際損失工日，以每日__元計算增付設計費。
3。甲方不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付定金和設計費，應根據(jù)銀行關于延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
4。由于乙方的原因，延誤設計文件的交付時間，每延誤__天，乙方應向甲方償付相當于設計費的__%的違約金（甲方可在設計費中扣除）。5。因乙方設計質(zhì)量低劣引起返工，應由乙方繼續(xù)完善設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程重大質(zhì)量事故者，乙方除免收受損失部分的設計費外，還應付與直接受損失部分設計費相等的賠償金。第七條其它
_________________________________。本合同自__年__月__日雙方簽字后生效，全部設計任務完成后失效。本合同如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商，做出出補充規(guī)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內(nèi)容抵觸。
在合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調(diào)解；調(diào)解不成，或不屬于同一部門的，可向國家規(guī)定的合同管理機關申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，送計委、建委、建行……等單位各留存一份。
建設單位（甲方）：設計單位（乙方）：
代表人：___代表人：____
聯(lián)系人：____聯(lián)系人：____
通訊處：____通訊處：____
電話或電報：____電話或電報：____
開戶銀行：____開戶銀行：____
帳號：____帳號：____簽訂合同地點：
__年__月__日
附：
�。�1）____設計項目收費表：
（2）____工程設計補充協(xié)議書。
（3）____設計項目收費表
建筑工程施工合同7
合同編號：
需方(以下稱甲方)：
簽訂日期：年 月 日
供方(以下稱乙方)：
簽訂地點：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：
1：不銹鋼地腳線及修邊線2：信報箱3：電梯門套
二、數(shù)量、單價及合同預算金額
備注：
1．以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工
圖紙為準，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2．此報價包括為成品加工價，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅，如需含稅則另加5％。
3．以上三類產(chǎn)品中，地腳線、修邊線及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整，尺寸
準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行，所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負責。貨物經(jīng)甲方驗收后，交由甲方負責保管。
五、驗收手續(xù)：供貨方貨到現(xiàn)場，甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收，甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時通知乙方后，乙方須在8小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行鑒定，情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物，甲方授權為指
定簽收人，若授權有變更，以甲方書面函告為準。七、付款及結算方式
�。�1）自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結清。
（2）乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認，甲方在確認后簽字回傳給乙方，乙方在收到發(fā)貨單確認的當天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗收合格后結算貨款。
�。�3）甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時，必須提供等額的相應票據(jù)，否則甲方有權拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任：按時保證質(zhì)量交貨，提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書，乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格，甲方有權保留追究乙方相關經(jīng)濟損失及相關法律責任之權力。乙方產(chǎn)品不能按時交貨的`，每逾期一日按合同暫定價款的1%向甲方支付違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的，甲方有權解除本合同，且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責任及違約責任：負責工地現(xiàn)場的數(shù)量清點驗收。按合同規(guī)定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；
十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴重自然災害、戰(zhàn)爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時，應盡快向?qū)Ψ酵▓罄碛�，�?jīng)有關主管機關證明后，可允許延期履行、部分履行規(guī)定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責任：
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設計到現(xiàn)場測量出圖，在接到甲方要求一天內(nèi)到場，在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出，否則，應當賠償乙方因此承受的實際損失（當乙方收到甲方書面指令時，乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的，應立刻停止生產(chǎn)，否則甲方不予以承擔責任及損失）。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經(jīng)乙方審查（須在收到圖紙后二個工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產(chǎn)的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的，乙方須對此承擔一切相關經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關法律責任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責
(1)甲方：提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
（2)乙方：根據(jù)甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更：在執(zhí)行合同過程中，產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標準，則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決：基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、甲雙方各執(zhí)兩份，每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
代表人：（簽章）
代表人：（簽章）
開戶銀行:
開戶銀行：
帳號：
帳號：
建筑工程施工合同8
發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內(nèi)支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的`費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同9
乙方(承包方)：
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律，行政法規(guī)，遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就 工程施工事宜達成協(xié)議并形成如下條款，協(xié)議雙方共同遵守。
一.工程概況
1.工程名稱：
2.工程地址：公園道西側
3.結構類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫約4萬㎡， 共計約20萬㎡.
4.合同價款：合同價款以正式建設工程施工合同確定的數(shù)額為準。
5.施工場地條件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具;施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責;費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實際發(fā)生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件)。
6.工期：合同工期為兩年，開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。
7.工程質(zhì)量：合格， 文明施工達市級文明工地要求。
二.承包范圍及承包方式
1.工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業(yè)分包項目乙方負責預埋、預留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項目的界限：
a.基礎土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運距據(jù)實簽證為準。
b.電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業(yè)項目另行分包。
2.甲方要求： 本工程合同(協(xié)議)簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關部門依據(jù)相關規(guī)定實施處罰。
三.付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發(fā)票。
1、乙方墊資施工至正負零后7日內(nèi)撥付已完成工程量價款的80%，以后每月?lián)芨兑淮�，每月�?6日乙方上報已完成的工程量，甲方在十個工作日內(nèi)審核并支付已完工程量價款的80%，如果甲方?jīng)]有審核完畢，按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%，結算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。
3、剩余工程結算款的5%作為工程質(zhì)量保修金，自驗收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%，滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%，滿三年后28日內(nèi)一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當?shù)卦靸r部門裁定。
四.結算方法：
1.工程造價：土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮，作為甲乙雙方工程結算造價。
2.執(zhí)行《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關定額，相關費用標準編制施工圖結算，認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主，造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。采用經(jīng)甲方確認的市場價格調(diào)整(輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整)：機械費、人工費、措施費項目按定額規(guī)定計算并調(diào)整。
3.甲方直接分包的分項工程，乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價款的2%的配合費，該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業(yè)承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應的合同總價的2%配合費，分包工程稅收由分包方承擔。
4.采購價格的認定：采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調(diào)差依據(jù)，采用市場價格的，雙方認定的價格為調(diào)差依據(jù)，進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法：工程逾期，但材料價格下降時，以逾期的材料價格為調(diào)價依據(jù);工程逾期，但材料價格上漲時，以批準的'工程計劃規(guī)定的完成時間的價格為調(diào)差依據(jù)。
五.工程設計變更
1. 工程施工過程中，甲乙雙方應根據(jù)項目實施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對工程變更內(nèi)容進行現(xiàn)場簽證。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內(nèi)容，必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現(xiàn)場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權代表簽蓋章生效，乙方必須將現(xiàn)場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據(jù)，由此發(fā)生的工程費用結算方法執(zhí)行第四條。
2.設計變更、工程洽商發(fā)生后一個月內(nèi)因乙方責任不辦理簽手續(xù)將不增加價款調(diào)整(如果屬于減項則調(diào)減工程價款)。
六. 材料進場要求及計價
1. 及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團
2.指定品牌的材料設備甲方認質(zhì)認價，由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質(zhì)量關，材料設備進場前必須做好檢驗，做施工規(guī)定的必要的試驗等。經(jīng)驗收合格后，方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質(zhì)量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認可。工程定位放線由規(guī)劃局負責的部分。費用由甲方承擔。
3.進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產(chǎn)品，甲方和監(jiān)理方應禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時間運出施工現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，并由乙方承擔由此產(chǎn)生的費用，工期不予順延。
七.工程管理
1. 甲方委派工程師現(xiàn)場代表，負責協(xié)調(diào)各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質(zhì)量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內(nèi)容。
2. 乙方委派項目經(jīng)理全面負責本工程施工管理與服務工作，協(xié)調(diào)現(xiàn)場內(nèi)所有專業(yè)施工隊的現(xiàn)場施工組織、管理、進度、技術、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存，履行本合同約定內(nèi)容。
3. 乙方現(xiàn)場臨時設施，各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網(wǎng)管線及相應配套附屬設施工程施工。
4. 工程竣工后(以質(zhì)監(jiān)站驗收日期為準)90日內(nèi)，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關資料。
5. 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理，甲方有權直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實際工程量并執(zhí)行河北省定額基價進行結算(材料價格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條)，由乙方承擔全部違約責任;凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實的，乙方必須改正;對存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的，每發(fā)生一次，甲方視具體事項給予經(jīng)濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6. 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經(jīng)甲方簽認后才能進場，并執(zhí)行合同約定的
建筑工程施工合同10
關鍵詞：礦建工程;施工企業(yè);合同管理;成本管理
中鼎國際工程有限責任公司礦山隧道建設分公司(原江西省礦山隧道建設總公司)是一家以煤礦建設工程施工為主，有色、冶金礦山建設工程施工為輔的綜合施工企業(yè)。多年來，公司施工產(chǎn)值、利潤均有大幅增加，連續(xù)獲得煤炭行業(yè)先進單位榮譽稱號�，F(xiàn)將公司在煤炭行業(yè)礦建工程施工項目管理中，加強合同管理，控制施工成本的一些做法和經(jīng)驗介紹如下。
1 合同管理
作為礦建工程施工企業(yè)，合同管理的目的主要是風險規(guī)避、索賠合理、資金安全。在市場經(jīng)濟體制不斷完善的今天，建設工程施工項目均需通過招投標選擇施工隊伍。在招投標中，業(yè)主常常隨招標文件，在合同主要條款中約定一些工程風險，讓施工企業(yè)來承擔，如固定價合同;并盡量按低價選擇施工企業(yè)。因此，中標施工企業(yè)只有重視合同管理，才能有效地規(guī)避工程風險，增加企業(yè)利潤。施工企業(yè)在合同管理中，如何有效地進行風險防范，維護自身合法權益，直接體現(xiàn)企業(yè)管理水平的高低，對企業(yè)生存發(fā)展和競爭力的提高至關重要。
1.1 投標及合同簽訂期
在投標期間，公司組織工程技術、預決算、財務、法律事務等方面的有關專業(yè)人員，認真對招標文件中的主要合同條款進行分析研究，對招標文件提供的技術資料、施工現(xiàn)場條件描述等進行現(xiàn)場勘查;并積極響應招標文件，力爭中標。中標后，在與業(yè)主商簽施工合同時，對招標文件中表述不明確的條款，如工期的確定、施工安全管理范圍、工程造價或費用調(diào)整因素和辦法、工程款支付、索賠條件等，應要求在專用合同條款中加以細化明確。對于招標文件主要合同條款中不合理的提法和約束性條件，如與地方政府關系、當?shù)鼗鸸て凡牧喜少徤陥蟮�，業(yè)主不協(xié)助參與等，應向業(yè)主充分闡明自己的理由，取得業(yè)主理解，并在合同條款中加以修正。要力求在不損害國家利益，不違背法律、法規(guī)的前提下，公平合理地與業(yè)主簽訂雙方都滿意的施工合同。
1.2 合同履行期
工程項目中標并簽訂施工合同后，對于大型項目，公司組建項目經(jīng)理部，委托項目經(jīng)理行使合同中公司法人的權利，承擔相關責任和義務，具體履行合同中的各項約定。
(1)抓好施工合同交底工作
合同是施工企業(yè)正確履行義務，維護自身合法權益的依據(jù)。因此，項目經(jīng)理部成員必須熟悉合同全部內(nèi)容，并對合同主要條款有一個統(tǒng)一的理解和認識，避免不了解或理解不一致而帶來工作上的失誤。尤其是工程簽證、工程索賠的處理程序，相關工程技術和管理人員必須清楚。
(2)加強合同履約中的檢查工作合同履約檢查，是施工前或施工中發(fā)現(xiàn)問題和疏漏的唯一辦法。只有在合同履約過程中定期檢查，才能及時發(fā)現(xiàn)問題。如工程進度完不成計劃，是自己組織管理上的原因，還是受客觀自然條件制約，或是業(yè)主責任。發(fā)現(xiàn)問題后，應及時采取對策，以便將損失降到最小;或視具體情況，向業(yè)主提出補償要求，以便得到彌補。
(3)有效控制合同風險
一般地說，煤礦工程水文地質(zhì)條件復雜、工程地點較偏、工期較長等影響因素多，給施工企業(yè)帶來的風險也多，主要是工期風險、安全風險、物價風險、業(yè)主審計風險等，必須采取措施，嚴加控制;
尤其要重視工程原始資料的及時整理并形成書面報告，送交相關單位。通常只要能對影響施工工期、工程成本、施工安全的各種因素或事件隨時真實記錄，書面整理，并在規(guī)定的時間內(nèi)送交監(jiān)理或業(yè)主簽收確認，在合同條款下，上述風險的全部或大部分都能獲得業(yè)主合理解決。
(4)抓好分包合同的管理工作
有些工程，如凍結施工、注漿堵水施工等，專業(yè)性較強，業(yè)主一般會同意中標企業(yè)分包給有資質(zhì)的專業(yè)施工單位來完成。在與專業(yè)施工單位簽訂分包合同時，不但要把好分包單位的資質(zhì)審核關，還要對他們的業(yè)績進行調(diào)查核實。分包合同必須符合主合同要求，明確雙方的權利、責任和義務;對工程進度、工程質(zhì)量、文明施工、施工安全、分包工程價款及結算辦法、工程款支付、違約責任等，在合同條款中都應有明確的規(guī)定。
1.3 工程完工后的合同總結和評價工程完工后，公司組織項目經(jīng)理部及有關專業(yè)人員，對施工合同進行總結和評價，及時總結經(jīng)驗教訓，對公司今后的工程項目管理有積極的現(xiàn)實意義�？偨Y評價內(nèi)容主要包括合同訂立情況，以及對合同約定的施工工期、工程質(zhì)量、安全文明施工、工程價款結算、工程款支付、工程竣工移交等履行情況，并對合同條款進行總結評價。
2 成本管理
公司異地工程項目多，工程地域廣，涉足煤炭、有色、冶金等行業(yè)，工程特點各異，實行的是項目經(jīng)理負責制，采用公司—項目經(jīng)理部—施工隊(班)的3級成本管理和成本核算體系。
2.1 公司成本管理
公司是所有項目經(jīng)理部的管理機構，從宏觀上把握企業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展前景，控制各項目經(jīng)理部成本費用，保證各工程項目有一定的利潤或減少虧損(從公司長遠發(fā)展考慮，允許部分工程項目合理虧損)。公司有穩(wěn)定的利潤和現(xiàn)金流量，是公司發(fā)展壯大的動力。
(1)制定工程項目成本控制目標計劃工程中標后，公司首先組建項目經(jīng)理部，依照施工合同和工程項目預期結算收入，制定項目部實際成本支出控制目標計劃。明確項目經(jīng)理責任，對項目經(jīng)理及項目部有關人員制定獎懲考核辦法。
(2)分析檢查
根據(jù)工程項目經(jīng)理部提供的月度報表，或現(xiàn)場實地檢查情況，對項目部成本指標每月完成情況進行分析檢查;發(fā)現(xiàn)偏差，提出意見，及時糾正。
并根據(jù)實際施工情況，及時修訂成本控制目標計劃，如工程量增減、水文地質(zhì)條件變化等，實行靈活的動態(tài)控制。
(3)考核兌現(xiàn)
公司按財務會計核算期，以公歷年為單位，會計方法為手段，通過財務賬戶等各種憑證來核算項目成本;然后按考核辦法，及時兌現(xiàn)獎懲。
(4)總結提高
對項目經(jīng)理部的成本管理成果及時總結分析，及早發(fā)現(xiàn)是共性問題，還是個性問題，并提出解決辦法。項目部的成本管理成果是公司修訂內(nèi)部定額的重要依據(jù)，也是公司參與類似工程投標報價的重要參考。
2.2 項目經(jīng)理部成本管理
公司制定的成本控制目標計劃，由項目經(jīng)理部落實執(zhí)行，項目經(jīng)理是主要責任人。
項目部成立高效精干，上下協(xié)調(diào)一致，部門互相制約、互相聯(lián)系的'整體組織機構，采用實用可行的、靈活的和具有開拓性的成本管理辦法，加強定額和預算管理，完善原始記錄和統(tǒng)計工作，建立責任、考核和獎懲機制，將公司制定的成本控制目標計劃逐層分解到各個部門、班組或個人。項目部控制成本的方法，通常是能以實物量核算的，按實物量考核;能以臺(件)且便于考核的，按臺(件)考核，如空壓機;不能具體量化的，實行費用包干制。
2.2.1 工程直接成本控制
工程直接成本包括人工費、材料費和施工機械使用費。
(1)人工費管理
人工費占工程造價的比重較大。因各個投標工程項目人工單價不同，如貴州六盤水煤礦直接工結算日工資為58.32元，山西大同煤礦直接工結算日工資為96元，如用投標報價中的人工費作控制指標，從事同樣工作的工人收入差異很大，控制不好，會影響施工隊伍穩(wěn)定。人工費管理，一是確定人工工日數(shù)，二是確定人工工日單價。人工工日數(shù)的確定，以往是按行業(yè)定額計算;現(xiàn)在一般是按施工組織設計，定崗定員，根據(jù)月度工程進度計劃，反測單位工程各類人工工日消耗，再考慮工程施工難易程度，在±10%的幅度內(nèi)調(diào)整。人工工日單價按工程所在地的工資水平確定。如在江西省，煤炭施工企業(yè)直接工月工資水平為3 000～3 500元，則人工工日單價應控制在110元以內(nèi);而在山西省，煤炭施工企業(yè)直接工月工資水平為5 000～5 500元，則人工工日單價應控制在180元以內(nèi)。在完成合理的工程進度計劃后，工人都會達到上述工資水平。人工費一般都會超定額，所以人工費控制主要應通過提高工效來實現(xiàn)。
即通過合理安排施工人員和采用先進的施工工藝、施工裝備，來加快施工進度。
(2)材料費管理
一是對施工隊(班)，根據(jù)施工月度計劃，直接用于工程的材料，如炸藥、水泥、鋼筋、砂、石等，實行限額領料，節(jié)獎超罰。材料消耗量一般按企業(yè)內(nèi)部定額或參照行業(yè)定額確定，按工程實際完成情況調(diào)整，每月按期考核，兌現(xiàn)獎罰。對節(jié)、超用量的，要求找出原因。如火工品超量，是否是超挖，或是欠挖后二次擴刷，或是巖石變硬造成的;
水泥、砂、石節(jié)約過多，是否有支護厚度不夠之嫌。
并視具體情況，采取相應的改進措施。
二是嚴把材料進貨關，確保材料質(zhì)量，并和誠實守信的供應商建立長期合作關系。同時要搞好市場調(diào)查，分析材料價格趨勢，建立并完善材料檔案，并及時向監(jiān)理和業(yè)主書面通報材料價格信息，盡量在施工合同約定的價差調(diào)整范圍內(nèi)規(guī)避價格上漲風險。如在資金許可或可賒購的條件下，一次備足工程施工所需的鋼材，將鋼材價格上漲的風險在前期消化或轉(zhuǎn)移給供貨商;同時如鋼材漲價，還可調(diào)差，給項目部增加收益。
三是盡量減少動力消耗。如空壓機供壓氣，除要保證管路密封良好外，不需供壓氣或只需開1臺空壓機時，礦建班要及時通知機電管理人員停機或減少開機臺數(shù)，以減少不必要的電力消耗。
(3)施工機械使用費管理
施工機械使用費包括折舊費、大修費、經(jīng)常維修費、安拆及場外運輸費、燃料動力費、人工費、養(yǎng)路費及車船使用費。工程結算時，如合同約定可以調(diào)差，一般也只調(diào)燃料動力、人工價差。煤炭施工輔助系統(tǒng)機械設備多，動力消耗大，對成本影響極大，是成本管理的重點。
一是合理配備和使用施工機械。在滿足施工進度、工程質(zhì)量、施工安全要求的前提下，要合理安排機械設備的進出場時間，力求使用于施工的機械設備最少，使用效率最高。
二是加強機械設備的維修保養(yǎng)，提高使用壽命。同時對維修保養(yǎng)材料的領用，要先按以往經(jīng)驗加以控制，再視實際情況，作合理調(diào)整。
三是工作面合理布局，各道工序合理交叉，并搞好配合，科學組織施工，以提高機械設備的綜合利用率。要避免設備無負荷或半負荷運轉(zhuǎn)而造成浪費，如無人巖石巷道通風機長期運轉(zhuǎn)，礦車裝滿系數(shù)不夠等;還要杜絕工業(yè)廣場長明燈等現(xiàn)象，以節(jié)約用電。
四是對空壓機、主排水泵等設備和礦燈房，實行專人包機制。
2.2.2 管理費控制
項目經(jīng)理部管理費，包括管服人員工資、差旅費、辦公費、職工福利費、業(yè)務開拓費等。這些費用的開支，在公司核定的工程項目成本中都有具體的控制指標，如有突破，必須理由充分，并報公司核批，否則按公司有關制度處理。項目部按控制指標逐層分解，并建立考核激勵機制，確保各項管理費用支出在控制指標內(nèi)。
3 經(jīng)濟效果
公司工程施工項目合同和項目成本管理的效果，帶來了良好的經(jīng)濟效益。以同煤集團東周窯煤礦某綜采工作面為例，巷道工程投標報價為3 980萬元。項目部在工程施工中，對人、料、機等各項費用進行了嚴格管理，有效地控制了項目成本費用。工程竣工后，結算工程款4 230萬元(含設計變更費);經(jīng)核算，工程成本費用降低了9%，實現(xiàn)了既定的各項控制目標，取得了很好的經(jīng)濟效益。
4 結 語
建設工程施工項目合同和項目成本管理是一項復雜的系統(tǒng)工程。工程進度、工程質(zhì)量、施工安全、文明施工的辯證統(tǒng)一，各種規(guī)章制度的建立和有效執(zhí)行，是成本控制的最好方法，也體現(xiàn)項目經(jīng)理部的組織能力和管理水平。
在市場經(jīng)濟體制下，施工企業(yè)之間的競爭，已由過去的施工質(zhì)量、施工進度的競爭，發(fā)展到了價格競爭。因此，建立一套行之有效的成本管理制度和管理辦法十分重要，直接關系到企業(yè)的生存與發(fā)展，應引起各煤炭施工企業(yè)的高度重視。
建筑工程施工合同11
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）___________
承包方：（下簡稱乙方）___________
甲方將拆遷項目中所涉及的部分建筑物委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經(jīng)共同協(xié)商，一致同意簽訂本協(xié)議。
一、施工內(nèi)容及工程量：
1、施工內(nèi)容：建筑物拆除，渣土清運。
2、工程數(shù)量：23、拆除標準：拆除范圍內(nèi)建筑物房屋拆除、渣土清運至室內(nèi)地平。
4、注意；施工中拆下的各類廢舊材料歸甲方所有，均由甲方自行處理。
二、工程價款及結算方式：
1、工程價款：
（1）雙方商定：本工程單價為/m2。
�。�2）項目總金額；
2、結算方式：
�。�1）自簽訂合同開工日，甲方只付工程款的30%（）；
（2）乙方完成全部拆除清運工作后2個工作日內(nèi)，甲方一次性支付工程尾款。
三、施工日期：
1、本合同工程定于20xx年月20xx年日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力：
甲方：
1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現(xiàn)場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。
2、負責協(xié)調(diào)切斷通往被拆除區(qū)域內(nèi)的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
3、負責通知乙方領取拆房單
4、盡量保證向乙方所交房屋的完整性，維護乙方的合法利益。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
5、甲方指定督乙方的施工全過程。
乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全、環(huán)保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執(zhí)行國家及濱州市有關部門對建筑施工提出的.各項要求和規(guī)定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規(guī)條文施工作業(yè)，注意環(huán)保要求：灑水降塵，控制噪聲，避免不安全因素發(fā)生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。
6、服從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任：
1、違反本合同規(guī)定，甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔（含經(jīng)濟損失）。
2、合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應做好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的可向北京市人民法院起訴。
六、其他：
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或?qū)贤瑮l款修改，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。
2、補充協(xié)議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。
甲方：___________
乙方：___________
代表人：___________
代表：___________
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同12
甲方：_________（以下簡稱“甲方”）乙方：_________（以下簡稱“乙方”）
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施工有關事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：工程地點：技改編號（技改項目填寫）：工程內(nèi)容：材料提供方：防腐保溫工程用主材及部分輔材由甲方供應。其中包括但不限于硅酸鋁板（氈）、橡塑、油漆涂料以及配套稀釋劑、彩鋼板、玻纖布、鋁板、玻璃鱗片、環(huán)氧樹脂、環(huán)氧瀝青漆等由甲方供應。石英砂、鋼絲刷、黃砂、河砂、鉚釘、扣釘、砂紙砂布及各種涂刷用具等輔材由乙方提供。材料提供方：；機械提供方：。（填“甲方”或“乙方”）
二、工程承包范圍承包方式：包工包輔材。
三、合同工期開工日期：竣工日期：
合同工期總日歷天數(shù)天
四、質(zhì)量標準工程質(zhì)量要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300—20xx合格標準。
五、合同價款概算金額（大寫）：萬元（人民幣）（小寫）：萬元其它約定：
六、合同文件使用的語言文字，標準和適用法津6、1合同語言：漢語6、2適用法律法規(guī)：《合同法》、《建筑法》 6、3適用標準規(guī)范：《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300—20xx、《JGJ59—99建筑施工安全檢查標準》、《工業(yè)設備及管道絕熱工程施工及驗收規(guī)范GBJ126—89》、《工業(yè)設備及管道防腐蝕工程施工及驗收標準HGJ229—91》及國家有關規(guī)范。
七、工程施工圖甲方負責向乙方提供施工圖或工作聯(lián)系單。
八、駐工地代表
甲方駐工地代表：_________
乙方駐工地代表：_________
監(jiān)理公司駐工地代表：_________
建筑工程施工合同13
甲方：_________________
乙方：_________________
現(xiàn)甲方在自己新地基上新建一幢磚混結構住宅樓，由乙方負責承包室內(nèi)外裝飾工程施工。經(jīng)雙方協(xié)商，本著平等自愿原則，簽訂以下小型建筑工程施工合同條款：_________________
一、工程概況
外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內(nèi)墻裙高1.5米及鋪設地板磚、樓梯踏步、衛(wèi)生間貼磚，即水電和膩子粉刮白除外的一切內(nèi)外裝飾工程。
二、承包形式
干包，包工不包料。
1.整個工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行購買和加工。
2.整個工程所需的腳手架以及其它施工用具由乙方提供，并負責安裝、拆除和拖運。
3.整個工程所需人工由乙方提供，甲方不參與施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的.水、電。
三、承包價格
1.按實際施工建筑面積240平方米計算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下部分：_________________屋面包干價柒仟捌佰元，出檐蓋瓦每米捌拾元，六大角貼磚壹仟伍佰元。
四、付款方式
開工預付壹萬元，余款在工程完工驗收后一次結算付清。
五、質(zhì)量要求
乙方必須嚴格按甲方認可的施程序施工，按國家現(xiàn)行的施工規(guī)范操作，每道工序必須經(jīng)甲方同意后，才能進行下一道工序施工。裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。經(jīng)雙方認可，竣工驗收后半年內(nèi)出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，乙方負責無償為甲方返工維修。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
建筑工程施工合同14
甲方：__________________公司
乙方：______________________
根據(jù)甲乙雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
一、 租機范圍及內(nèi)容
甲方租用乙方鉆機兩臺，用于_______________________，乙方根據(jù)甲方要求及施工設計圖紙進行施工，保證質(zhì)量、包安全按期完成甲方分配的成孔任務。
二、 甲方責任
1.乙方進場前，做好場地的三通一平;
2.派___________為駐工地代表，負責現(xiàn)場簽證，并協(xié)調(diào)解決施工中遇到的問題，協(xié)調(diào)與業(yè)主、總包、設計及監(jiān)理的關系;
3.協(xié)助解決工人住宿。
三、乙方責任
1.根據(jù)施工要求，保證質(zhì)量、包安全，按甲方要求的工期完成鉆孔;
2.做好施工原始記錄;
3.按照甲方的進度計劃施工，服從甲方駐工地代表的管理;
4.嚴格把好質(zhì)量關，如因乙方施工原因造成工程質(zhì)量不合格，乙方必須返工，費用自理;
5.嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，確保施工安全，如發(fā)生安全事故，乙方負責解決，費用由乙方承擔。
四、質(zhì)量標準
按照現(xiàn)行有關規(guī)范要求及施工設計圖施工。
五、付款及結算方式
1.成孔按元/米計價，按實際完成工作量結算。該單價不含稅，乙方只向甲方開具收據(jù)。成孔用的泥粉及套管由乙方負責承擔費用。鉆孔穿導墻和舊樁基礎時，給予補償，補償原則為：甲方與業(yè)主協(xié)商后，其補償金額的全部支付給乙方。
2.乙方全部鉆機進場開鉆后，甲方按每臺鉆機________元支付預付款。
3.錨桿施工進度達到50%時，甲方再按乙方已經(jīng)完成工作量的________% 支付進度款。
4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此時應扣除已經(jīng)支付的款項。尾款在________個月內(nèi)結清。
5.乙方不負責施工用的水、電費用，但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。
6.未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同自簽訂之日起生效，至工程結清款項之日失效。
本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的.有關勞務提供及其他事項，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內(nèi)容：
第二條：承包范圍
一、范圍內(nèi)
所有建筑物：（拆除范圍詳見附圖）
二、拆遷上訴所列房屋至地坪，拆除至室外地坪為±0
第三條：工程工期
一、進場日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日
二、總工期為 月，工程進程按甲方所動遷騰房情況，騰空一間拆除一間，為使拆除工程順利進行，甲方需在合同簽訂后一個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物 %，兩個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物的 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第四條：合同價款、工程款支付及結算
一、方向甲方支付 元/㎡。
二、合同簽訂 日內(nèi)，乙方向甲方交納首期拆除工程費 萬元。
三、當工程進行到 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第五條：甲乙方工作職責
一、甲方責任：
1、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調(diào)工作。
3、保證擬拆除房屋建、構筑物的完整性。
4、負責對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
5、負責對拆除完畢的地塊進行驗收。
二、乙方責任：
1、按甲方要求按時進入拆遷現(xiàn)場，保證工期的順利完成。
2、負責對本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
4、編制拆除環(huán)保方案及安全施工方案，在拆除現(xiàn)場堅持文明施工，對出入施工現(xiàn)場的道路及時安排人員清掃，回收材料的堆碼應有嚴格的區(qū)域，嚴禁在道路、通道堆放任何材料。
第六條：違約責任
一、若甲方按照合同規(guī)定時間交付施工場地，而乙方不能按合同規(guī)定時間完成拆除仍任務，則按每延期一天罰款5000元/天。
第七條：安全施工
一、乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
二、進場前應對機械、人員進行投保。保險費用在報價中考慮，甲方不另行支付。乙方應遵守現(xiàn)場的一切規(guī)章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方負責一切責任。最新房屋拆遷合同范本最新房屋拆遷合同范本。
三、發(fā)生重大事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府的有關要求處理。
四、乙方在動力設備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條：爭議
甲乙雙方發(fā)生爭議時，應該本著友好合作的宗旨，協(xié)商解決。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，簽字蓋章同具法律效力。
本合同訂立時間：年 月 日
發(fā)包方： 包方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1.工程名稱：_________
2.工程地點：_________
第二條承包范圍：
第三條工程承包方式：_________
第四條合同工期
開工日期：_________
竣工日期(工程經(jīng)消防部門驗收合格，并出具消防驗收合格證的時間)：_________
第五條工程造價、付款方式及價款調(diào)整
工程造價：_________
付款方式：_________
價款調(diào)整：_________
第六條工程質(zhì)量及驗收標準
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家(行業(yè))的相關標準、規(guī)范為標準共同驗收。
2.工程質(zhì)量必須符合《建設工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》gb50300-20xx.《火災自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50166-1992.《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》(20xx年版)gb50261-1996.《機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-1998.《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20xx.《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》j512-20xx.及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范。
第七條安全施工
1.乙方在遵守現(xiàn)行有關的國家和地方有關規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。
2.乙方在施工過程中，違反有關安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。
第八條質(zhì)量保修
1.本工程免費質(zhì)量保修期限為_________年，終身維護保養(yǎng)。
2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。
3.在免費保修期內(nèi)，乙方應有專人負責該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月，以書面記錄材料為準。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
4.保修金支付方法
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后，如無任何質(zhì)量問題，甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時間內(nèi)進行維修，則視為授權甲方組織維修，并由乙方承擔所有費用和質(zhì)量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后，乙方負責補足質(zhì)保金。
4.3在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。
第九條雙方的權利和義務
1.甲方負責為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電，由乙方承擔費用。
2.乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關資質(zhì)證明。
3.乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質(zhì)保服務及提交消防驗收報告、與甲方指定的設計單位溝通等工作。
4.乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。
5.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應對整個消防系統(tǒng)負責。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護保養(yǎng)工作。
第十條違約責任、索賠
1.甲方無正當理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的，應從催告期滿之日起，向乙方支付應付款項的2‰的違約金。
2.工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔相應責任，工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3.工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。
4.由于乙方提供的材料、設備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因，導致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。
5.工程未達到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗收。
6.乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第十一條爭議的解決
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條其他約定
1.本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
委托代理人：_________ 委托代理人：_________
合同經(jīng)辦人：_________ 合同經(jīng)辦人：_________
電話：_________ 電 話：_________
傳真：_________ 傳 真：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳 號：_________ 帳 號：_________
通訊地址：_________通訊地址：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
簽訂時間：_________年___月___日簽訂時間： _________年___月___日
協(xié)議簽訂地：_________協(xié)議簽訂地：_________
建筑工程施工合同15
發(fā)包人編號
承包人編號
備案編號
鑒證編號
中華人民共和國建設部
國家工商行政管理總局制定
第一部分合同條件
第二部分協(xié)議條款
發(fā)包方：應按照企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照名稱填寫全稱
承包方：應按照企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照名稱填寫全稱
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑法》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1工程名稱：應填寫工程全稱
工程地點：應填寫詳細地點
承包范圍：應填寫單位工程的裝飾裝修內(nèi)容
承包方式：應填寫固定價格或按實結算
1.2開工日期：________年__月__日
竣工日期：________年__月__日
總日歷工期天數(shù)：____天（不應寫__個月或__年）
1.3合同價款：
金額（人民幣大寫）
第2條合同文件及解釋順序
合同文件應能互相解釋，互為說明，除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1.協(xié)議條款；
2.合同條件；
3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協(xié)議；
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；
5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
6.標準、規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求。
當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決（實行社會監(jiān)理的，可先由監(jiān)理工程師作出解釋）雙方意見仍不一致的，按第33條約定的方法解決。
第3條合同文件使用的語言和適用標準及法律
3.1合同語言：漢語。
3.2適用標準、規(guī)范：國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范。
3.3適用法律、法規(guī)：國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)及省、市有關規(guī)定。
第4條圖紙
4.1圖紙?zhí)峁┤掌冢篲_______年__月__日
4.2圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：____套
4.3圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：填寫有保密要求或“不采用”
第5條甲方代表
5.1甲方駐工地代表及委派人員名單：
姓名：____職務：____
5.2實行社會監(jiān)理的總監(jiān)理工程師姓名及其被授權范圍（如果有）
第6條乙方駐工地代表：
姓名：___職務：____
第7條甲方工作
7.1 提供具備開工條件施工場地的時間和要求：開工前施工現(xiàn)場所有障礙清理完畢，并具備施工條件
7.2需要與有關部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作的內(nèi)容及完成時間：開工前完成
7.3需要協(xié)調(diào)各施工單位之間關系的工作內(nèi)容和完成時間：開工前完成（內(nèi)容根據(jù)雙方約定填寫）
7.4證件、批件的名稱和完成時間：開工前應辦理完施工所需全部證件和批文手續(xù)。
7.5會審圖紙和設計交底的時間：乙方接到施工圖紙七日內(nèi)。
7.6向乙方提供的設施內(nèi)容：根據(jù)提供的設施內(nèi)容填寫。
第8條乙方工作
8.1施工圖和配套設計名稱、完成時間和要求：開工前完成
8.2 提供計劃、報表的名稱、時間和份數(shù)：每月x日向甲方提供實際完成的工程量報告及下月計劃報表各一份（小型工程雙方商定）
8.3施工保護工作的要求：按工程需要提供和維修非夜間施工的使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用。、
8.4對施工現(xiàn)場交通和噪音的要求：遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，經(jīng)甲方同意后辦理有關手續(xù)，甲方承擔由此發(fā)生的費用，因乙方責任造成的罰款除外。
8.5施工場地整潔衛(wèi)生的要求：保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款（合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方造成的損失和罰款除外）
乙方不履行上述各項義務，造成工期延誤和工程損失，應對甲方的損失給予賠償。
8.6保護建筑物結構及相應管線和設備的措施：按雙方約定填寫
8.7建筑成品保護的措施按雙方約定填寫
第9條進度計劃
9.1乙方提供施工組織設計（或施工方案）和進度計劃的時間：開工前__日提供
9.2甲方代表批準進度計劃的時間：收到后__日
第10條延期開工
乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協(xié)議條款約定的開工日期7天前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內(nèi)答復乙方。甲方代表7天內(nèi)不予答復，視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。
第11條暫停施工
甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內(nèi)給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內(nèi)未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
第12條工期延誤
由于以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方代表確認，工期相應順延。
1、甲方不能按協(xié)議條款的約定提供開工條件；
2、工程量變化和設計變更；
3、一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
4、工程款未按時支付；
5、不可抗力
6、其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發(fā)生后7天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后7天內(nèi)予以確認、答復，逾期不予答復，乙方可視為延期及要求已被確認。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協(xié)議條款約定承擔違約責任。
第13條工期提前按雙方約定填寫
第14條工程樣板
按照協(xié)議條款規(guī)定，乙方制作的樣板間，經(jīng)甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。
第15條檢查和返工
乙方應認真按照標準、規(guī)范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔責任和發(fā)生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。
檢查檢驗合格后再進行檢查檢驗應不影響施工的正常進行，如影響施工的正常進行，檢查檢驗不合格，影響施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔，相應順延工期。
第16條工程質(zhì)量等級
16.1工程質(zhì)量等級：優(yōu)良（或者合格）
16.2工程質(zhì)量等級要求的經(jīng)濟支出：按省市有關規(guī)定執(zhí)行16.3質(zhì)量評定部門名稱：按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行（不能填寫質(zhì)檢站）
第17條隱蔽工程和中間驗收
17.1中間驗收部位和時間：按雙方約定填寫
第18條驗收和重新檢驗：
甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，乙方可自行組織驗收或試車，甲方應承認驗收或試車記錄。
無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行復蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，賠償乙方損失相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。
第19條合同價款及調(diào)整
19.1合同價款形式（固定價格加風險系數(shù)合同、可調(diào)價格合同等）填寫按實結算或固定價格（應約定風險系數(shù)）
19.2調(diào)整的方式：除政策性調(diào)整外（可調(diào)與否事先雙方商定）
第20條工程預付款
20.1預付工程款總金額：大寫：元（人民幣）
20.2預付時間和比例：開工前__日，按合同價款___%支付給乙方
20.3扣回時間和比例：工程量完成50%時，分__次扣回
20.4甲方不按時付款應承擔的違約責任：甲方按協(xié)議條款約定的時間和數(shù)額，向乙方預付工程款，開工后按協(xié)議條款約定的時間和比例逐次扣回。甲方不按協(xié)議預付，乙方在約定預付時間7天后向甲方發(fā)出要求預付的通知，甲方收到通知后仍不按要求預付，乙方可在發(fā)出通知7天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。
第21條工程量的核實確認
21.1乙方提交工程量報告的時間和要求：每月x日向甲方提供本月實際完成的工程量報告__份，并由發(fā)包方、承包方、監(jiān)理三方確認
第22條工程款支付
22.1工程款支付方式：銀行轉(zhuǎn)帳支票（現(xiàn)金）
22.2工程款支付金額和時間：按經(jīng)三方確認的已完工程量付款，每月x日前付至95%止。
22.3甲方違約的責任：甲方根據(jù)協(xié)議條款約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，按構成合同價款相應項目的單價和取費標準計算、支付工程價款。甲方在其代表計量簽字后7天內(nèi)不予支付，乙方可向甲方發(fā)出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不按要求支付，乙方可在發(fā)出通知7天后停止施工，甲方承擔違約責任。
經(jīng)乙方同意并簽訂協(xié)議，甲方可延期支付工程價款。協(xié)議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第8天計算應付工程價款的利息率。
第23條甲方供應材料設備
23.1甲方供應材料、設備的要求（附清單）
第24條乙方采購材料設備：乙方采購的品種
第25條材料試驗：
對于必須經(jīng)過試驗才能使用的材料，不論甲乙雙方任何一方供應，按協(xié)議條款的約定，由乙方進行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的，可委托專業(yè)機構進行測試，費用由甲方承擔。測試結果不合格的材料，凡未采購的應停止采購，凡已采購運至現(xiàn)場的，應立即由采購方運出現(xiàn)場，因此造成的全部材料采購費用，由采購方承擔。甲方或設計單位指定的材料不合格，由甲方承擔全部材料采購費用。
第26條甲方變更設計：
甲方變更設計，應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經(jīng)施工的工程，甲方變更設計應及時通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。
由于設計變更造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。
由于設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲方承擔，相應順延工期。
第27條乙方變更設計：
乙方提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經(jīng)甲方代表及有關部門批準。合理化建議節(jié)約的金額，甲乙雙方協(xié)商分享。
第28條設計變更對工程的影響：
所有設計變更，雙方均應辦理變更洽商簽證。發(fā)生設計變更后，乙方按甲方代表的要求，進行下列對工程影響的變更：
1、增減合同中約定的'工程數(shù)量；
2、更改有關工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格；
3、更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸；
4、增加工程需要的附加工作；
5、改變有關工程施工時間和順序。
第29條確定變更價款：乙方在變更發(fā)生后x日內(nèi)向甲方提交變更價款書面報告，經(jīng)由發(fā)包方、承包方、監(jiān)理三方確認
第30條竣工驗收
30.1乙方提供竣工驗收資料的內(nèi)容：甲方所需的全部竣工資料
30.2乙方提交竣工報告的時間和份數(shù)：竣工驗收前x天提交__份
第31條竣工結算
31.1結算方式：銀行轉(zhuǎn)帳支票
31.2乙方提交結算報告的時間：竣工后__天內(nèi)
31.3甲方批準結算報告的時間：結算報告送達后__天內(nèi)
31.4甲方將撥款通知送達經(jīng)銀行的時間：報告批準后____天內(nèi)
第32條保修
32.1保修內(nèi)容、范圍：乙方施工范圍32.2保修期限：執(zhí)行國家及省建筑工程質(zhì)量管理規(guī)定（或雙方約定，但約定不得低于規(guī)定）
32.3保修金額和支付方法：執(zhí)行國家及省建筑工程質(zhì)量管理規(guī)定
32.4保修金利息：執(zhí)行國家及省建筑工程質(zhì)量管理規(guī)定
第33條爭議
33.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第34條違約
34.1違約的處理：甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務，支付款項及發(fā)生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等），相應順延工期：按協(xié)議條款約定支付違約金
和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。
乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到設計和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方：按協(xié)議條款約定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。
34.2違約金的數(shù)額：按工程總造價3%以下雙方約定
34.3損失的計算方法：按實際發(fā)生核算
34.4甲方不按時付款的利息率：按人民銀行現(xiàn)行貸款利率（與本工程同期）及滯納金，工期順延
第35條索賠
除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
甲方未能按合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規(guī)定向甲方索賠：
1.有正當索賠理由、且有索賠事件發(fā)生時的有關證據(jù)；
2.索賠事件發(fā)生14天內(nèi)，向甲方發(fā)出索賠通知；
3.甲方在接到索賠通知后14天內(nèi)給予批準、或要求乙方進一步補充索賠理由和證據(jù)，甲方在7天內(nèi)未予答復，應視為該項索賠已經(jīng)批準。
第36條安全施工
乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全措施。承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成的傷亡事故、由責任方承擔責任和有關費用。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶敷提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經(jīng)甲方代表批準后實施。由甲方承擔保護措施費用。在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應按有關規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔有關的經(jīng)濟支出。
第37條專利技術和特殊工藝按雙方約定填寫
第38條不可抗力
38.1不可抗力的認定標準：按國家有關部門認可為準
第39條保險
施工人員的人身意外傷害保險由乙方辦理（其它險種自愿）
第40條工程停建或緩建
由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑�，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的費用，并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
已經(jīng)定貨的材料、設備由定貨方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
第41條合同生效與終止
41.1合同生效日期：自雙方簽字并加蓋公章之日
41.2合同終止日期：保修期滿工程款全部結清，本合同條款即告終止。
第42條合同份數(shù)
42.1合同副本份數(shù)：__份（根據(jù)實際份數(shù)填寫，正副本不應少于八份）
42.2合同副本的分送責任：各自
42.3合同制訂費用：乙方負責
第43條合同備案、鑒證
43.1合同備案、鑒證承辦人：（現(xiàn)場簽字）
發(fā)包方：身份證號碼：
承包方：身份證號碼：
第44條附加條款
雙方有關工程的洽商、變更等另行簽訂的書面協(xié)議或文件必須與國家的現(xiàn)行法律、行政法規(guī)相一致。
發(fā)包人：（公章）
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
簽訂日期：___年___月___日
承包人：（公章）
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
簽訂日期：___年___月___日
建委備案意見
備案機關（章）
___年___月___日
經(jīng)辦人：
鑒證機關
鑒證機關（章）
___年___月___日
經(jīng)辦人：
【建筑工程施工合同】相關文章：
建筑裝飾工程施工合同02-10
建筑工程施工合同【薦】07-03
建筑裝修工程施工合同09-27
有關建筑工程施工合同09-27
標準建筑工程施工合同07-26
【推薦】建筑工程施工合同07-03
【精】建筑工程施工合同06-29
【熱】建筑工程施工合同07-01
【薦】建筑工程施工合同07-02
【熱門】建筑工程施工合同07-02