- 加工承攬合同 推薦度:
- 建筑工程承攬合同 推薦度:
- 安裝承攬的合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 安裝承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬的合同(15篇)
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中,很多場(chǎng)合都離不了合同,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢?下面是小編整理的承攬的合同,希望對(duì)大家有所幫助。
承攬的合同1
承攬方:_________________
身份證號(hào):_________________
電話:_________________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_________________
電話:_________________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(jià)(見(jiàn)產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法:
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。
2、.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資:
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條:交貨時(shí)間和地點(diǎn):
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉(cāng)庫(kù),嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫(kù),即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條:結(jié)算方式及期限:
按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時(shí)借支除外)。
第八條:其他約定:
1、合同期間,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),與定作方公司無(wú)關(guān)。
第九條:承攬方的違約責(zé)任:
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)),經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權(quán)拒收,由此造成的`損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;
3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個(gè)月向定作方公司書(shū)面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責(zé)任:
1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所,機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理:
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
第十二條:合同效力:
1、本合同自________年________月________日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
2、本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點(diǎn):________________
________年________月________日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):________________
________年________月________日
承攬的合同2
立合約人________(以下簡(jiǎn)稱甲方),________印刷廠(以下簡(jiǎn)稱乙方),甲方“________”一書(shū),經(jīng)標(biāo)價(jià)結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:________本,每本________頁(yè)。
二、價(jià)款:每本人民幣_(tái)_______元,全部?jī)r(jià)款合計(jì)人民幣_(tái)_______元整。
三、規(guī)格:二十四開(kāi)本,用________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁(yè)。
五、交貨日期:限于________年________月________日,乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗(yàn)收;原稿及鋅版一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價(jià)百分之________,即人民幣_(tái)_______元整,其余價(jià)款須待制成品交清,經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤,甲方一次付清余款百分之________,即人民幣_(tái)_______元整。
七、價(jià)款追加或追減:本合約全部?jī)r(jià)款________元整,如因頁(yè)數(shù)增減,其總價(jià)應(yīng)按實(shí)際頁(yè)數(shù)核算,追加或追減其總價(jià)的金額。但追減總價(jià)的金額,以不超過(guò)百分之________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價(jià)千分之________。
九、保證:乙方須覓資本額在________元以上的'同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負(fù)賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對(duì)保無(wú)誤之日起生效,至價(jià)款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本________份,交甲方備用。
甲方(蓋章):________乙方(蓋章):________
負(fù)責(zé)人(簽字):________負(fù)責(zé)人(簽字):________
________年____月____日________年____月____日
承攬的合同7
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價(jià)
金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):__________________________________。
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
承攬的合同3
收購(gòu)方(甲方)_______________
銷售方(乙方)___________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條購(gòu)銷時(shí)間與數(shù)量
1、購(gòu)銷時(shí)間為_(kāi)_______年____月__日至________年___月____日
2、甲方負(fù)責(zé)收購(gòu)乙方生產(chǎn)的合格風(fēng)味奶鮮羊奶,收購(gòu)量______斤/天。根據(jù)季節(jié)和生產(chǎn)情況變化,每天允許______ %的浮動(dòng)。
第二條計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)為原則,生鮮羊奶價(jià)格由基礎(chǔ)價(jià)和附加價(jià)兩部分組成。
1、基礎(chǔ)價(jià)格:以現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的.理化指標(biāo)、感觀指標(biāo)和細(xì)菌指標(biāo)(1級(jí))為基礎(chǔ),且不含抗生素,生鮮羊奶________元/斤(以省原料奶價(jià)格協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組公布價(jià)為準(zhǔn))。
2、附加價(jià)格
淡旺季基礎(chǔ)價(jià)格調(diào)整:
第三條質(zhì)量要求
1、生鮮羊奶的質(zhì)量必須符合國(guó)家生鮮牛奶收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),包括:《生鮮牛乳收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》GB 6914—86、《鮮乳衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 19301—20__、《無(wú)公害食品生鮮牛乳》 NY5045—20__。
2、禁止交售下列生鮮牛奶:
。1)未取得健康證明和未經(jīng)檢疫羊生產(chǎn)的奶;
。2)產(chǎn)犢7日內(nèi)的初乳(生產(chǎn)羊初乳產(chǎn)品除外);
。3)有抗生素類藥物殘留的奶;
。4)患乳房炎、結(jié)核病、布魯氏桿菌病及其它傳染病的羊產(chǎn)的奶;
(5)摻雜使假、變質(zhì)、有異味和被污染的奶;
。6)其它不符合國(guó)家衛(wèi)生安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的奶。
第四條結(jié)算方式
1、甲方應(yīng)支付乙方_____押金。
2、付款方式為現(xiàn)金。
第五條合同的變更和解除
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,可以依法變更或解除。
2、當(dāng)發(fā)生不可抗力情況時(shí),當(dāng)事方應(yīng)在事件發(fā)生后x天內(nèi)以書(shū)面形式通知對(duì)方,經(jīng)協(xié)商一致方可調(diào)整購(gòu)銷計(jì)劃。
第六條爭(zhēng)議解決
本合同在履行過(guò)程中如有爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好合作的原則協(xié)商解決,協(xié)商不成,可依法向人民法院起訴。
第七條合同效力
本合同一式二份,經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,并具有同等法律效果。
甲方(簽字):_____________
乙方(簽字):___________
日期:_________年_____月____日
承攬的合同4
建設(shè)單位:
(以下簡(jiǎn)稱甲方)
施工單位: 博樂(lè)市銀河不銹鋼制作中心 (以下簡(jiǎn)稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:總則
一、工程名稱: 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點(diǎn): 精河縣和平小區(qū)
三、工程范圍:本合同全部工程安裝進(jìn)戶門89樘、單元進(jìn)戶門9套,(詳見(jiàn)附表)。
四、工程造價(jià)(包含安裝),本合同全部工程施工造價(jià)為人民幣 122175元(壹拾貳萬(wàn)貳仟壹佰柒拾伍元整 ) 。
第二條:工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內(nèi)所有防盜門全部到現(xiàn)場(chǎng),運(yùn)輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日;安裝時(shí)間十日,從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過(guò)程中,如遇下列情況,順延工期,雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商,并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限:
2.1、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.2、因甲方提出更變計(jì)劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
第三條:工程款結(jié)算
3.1、以實(shí)際面積及變更進(jìn)行結(jié)算;
3.2、本合同自簽訂生效之日起,甲方應(yīng)在 日內(nèi)按工程造價(jià)總數(shù) 元的'百分之三十撥給乙方備料及施工費(fèi),所有防盜門到現(xiàn)場(chǎng)后,再付百分之五十。待工程竣工驗(yàn)收合格后付至95%,余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建,緩建,甲乙雙方對(duì)在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工,材料,構(gòu)件的倒運(yùn),機(jī)械二次進(jìn)場(chǎng)等損失,均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
第四條:完工驗(yàn)收,結(jié)算與保修
4.1、乙方在單項(xiàng)工程竣工前十日,應(yīng)將驗(yàn)收日期以書(shū)面開(kāi)展通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收,如甲方不能按期參加驗(yàn)收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗(yàn)收日期,但甲方必須承認(rèn)乙方的完工時(shí)間。
4.2、完工工程經(jīng)檢驗(yàn)合格,從驗(yàn)收之日起十天內(nèi)乙方向甲方移交完畢,如甲方不按期接管,致使已驗(yàn)收工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
第五條:獎(jiǎng)勵(lì),懲罰與仲裁
5.1、甲方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng),如逾期不付,則視同貸款,拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項(xiàng)的利息。
5.2、施工中的經(jīng)濟(jì)糾紛,應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時(shí),根據(jù)一方當(dāng)事人的請(qǐng)求,可以提交當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
第六條:合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式叁份,其中甲方兩份,乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程完工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效。
第七條:其他約定
7.1、乙方在進(jìn)行施工時(shí)必須對(duì)甲方及有關(guān)單位的成品進(jìn)行妥善保護(hù)。若造成損失由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù)并賠償損失。
7.2、乙方負(fù)責(zé)提供相關(guān)的資料。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法人代表(簽章): 法人代表(簽章):
年 月 日 年 月 日
承攬的合同5
甲方:
乙方:
簽約地點(diǎn):
簽約日期:
一、總則
1、甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,并經(jīng)充分協(xié)商,就泗陽(yáng)縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購(gòu)及安裝項(xiàng)目相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項(xiàng)目的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)該顯示系統(tǒng)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)等工作。甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總費(fèi)用。
二、項(xiàng)目類型、費(fèi)用構(gòu)成
顯示屏項(xiàng)目總費(fèi)用為:578138.00元。大寫:伍拾柒萬(wàn)捌仟壹佰叁拾捌元
具體構(gòu)成如下:
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏,8.88mx4.88m=43.33平方米,單價(jià)8800,合價(jià)381304.00元
小計(jì):¥381304.00元,大寫:叁拾捌萬(wàn)壹仟叁佰零肆元
注:紅管為臺(tái)灣光磊,綠管、籃管為杭州士藍(lán),亮度需滿足標(biāo)書(shū)中的要求。
2、屏體鋼結(jié)構(gòu)、外設(shè)、控制系統(tǒng)等費(fèi)用
包括:鋼結(jié)構(gòu)(框架結(jié)構(gòu)、立柱)、控制系統(tǒng)(接收卡,發(fā)送卡、DVI顯卡、PCTV卡)、外接設(shè)備(音響功放、空調(diào)、視頻處理器、電腦)、布線及線材、基礎(chǔ)、監(jiān)控系統(tǒng)、避雷針、電源箱、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等。
小計(jì):¥196834元,大寫:拾玖萬(wàn)陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費(fèi)用或遭受損失,則甲方相應(yīng)提高項(xiàng)目總費(fèi)用。
4、乙方報(bào)價(jià)應(yīng)是招標(biāo)文件所確定的招標(biāo)范圍內(nèi)的全部項(xiàng)目?jī)?nèi)容的價(jià)格體現(xiàn),投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)包括全部費(fèi)用,任何漏報(bào)、少報(bào)的費(fèi)用均視為已包含在報(bào)價(jià)中,以后不得追加任何費(fèi)用。
三、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)
1、乙方負(fù)責(zé)顯示屏的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。
2、乙方承擔(dān)的具體工作。
。1)顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運(yùn)輸。
。2)顯示屏的現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試。
。3)對(duì)甲方操作人員的培訓(xùn)。
3、甲方承擔(dān)的具體工作。
(1)及時(shí)提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場(chǎng)地的`施工條件說(shuō)明及通訊距離。
。2)甲方責(zé)施工用電和顯示屏及其控制設(shè)備用交流電源的協(xié)調(diào)。
。3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費(fèi)用。
(4)在顯示屏安裝、調(diào)試開(kāi)始時(shí),即派出熟悉計(jì)算機(jī)應(yīng)用的操作人員,以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。
四、項(xiàng)目維護(hù)
1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)顯示屏進(jìn)行終身維護(hù)、屏體免費(fèi)維修兩年(自顯示屏安裝并驗(yàn)收合格后三日算起),質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費(fèi);顯示屏外圍設(shè)備的質(zhì)保期執(zhí)行供應(yīng)商的相應(yīng)規(guī)定。
2、若顯示屏本身出現(xiàn)問(wèn)題,乙方在接到甲方通知后24小時(shí)趕到甲方所在地進(jìn)行解決。
五、項(xiàng)目進(jìn)度及驗(yàn)收
1、顯示屏系統(tǒng)項(xiàng)目期總計(jì)30工作日,從乙方收到甲方預(yù)付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2、顯示屏現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試完畢后的三天內(nèi),甲方應(yīng)對(duì)整個(gè)顯示屏項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同各項(xiàng)條款及顯示屏技術(shù)規(guī)范,乙方需提供整個(gè)項(xiàng)目各個(gè)部分的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告,以保證項(xiàng)目整體的質(zhì)量問(wèn)題。
3、驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫顯示屏采購(gòu)及安裝項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,并由雙方代表在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字蓋章。
4、項(xiàng)目完工后,乙方需向甲方提供整個(gè)采購(gòu)安裝項(xiàng)目的走線分布、框架結(jié)構(gòu)等相關(guān)圖紙,供甲方備用存檔。
六、項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個(gè)工作日內(nèi),甲方預(yù)付乙方項(xiàng)目款20%,計(jì):¥115627元,大寫:拾壹萬(wàn)伍仟陸佰貳拾柒元,合同生效。
2、項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,甲方在五個(gè)工作日內(nèi)將工程總價(jià)50%付給乙方,計(jì):¥289069元。大寫:貳拾捌萬(wàn)玖仟零陸拾玖元。
3、一年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方再付乙方工程總價(jià)20%,計(jì):¥115627元,大寫:拾壹萬(wàn)伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項(xiàng)目總價(jià)余款10%作為質(zhì)保金,在質(zhì)保期到期后十個(gè)工作日付清,計(jì):¥57813元,大寫:伍萬(wàn)柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方:
乙方:
承攬的合同6
定作人:______________簽訂地點(diǎn):___________
承攬人:______________簽訂時(shí)間:___________
第一條承攬項(xiàng)目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項(xiàng)目名稱及內(nèi)容
計(jì)量單位
數(shù)量或工作量
報(bào)酬
單價(jià)
總價(jià)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗(yàn)方法、時(shí)間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成;可以交由第三人完成的工作是:________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn):______________________
第九條工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________________________
第十條承攬人對(duì)工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費(fèi)/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的.損失。
。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________
承攬人違約責(zé)任:_________________________________
第十六條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會(huì)仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項(xiàng):___________________
定作人
定作人(章): 住所:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: 身份證號(hào):
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開(kāi)戶銀行: 賬號(hào):
稅號(hào): 郵政編碼:
承攬人
承攬人(章): 住所:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: 身份證號(hào):
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開(kāi)戶銀行: 賬號(hào):
稅號(hào): 郵政編碼:
承攬的合同7
發(fā)包方:_______
承包方:_______
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商甲方同意將房屋建設(shè)發(fā)包給乙方施工,為明確雙方責(zé)、權(quán)、利訂立合同如下,雙方共同遵守執(zhí)行。
一、乙方承包的范圍及工作內(nèi)容:
1、基礎(chǔ)以下實(shí)行點(diǎn)工;
2、基礎(chǔ)以上實(shí)行包工不包料;
3、裝修:內(nèi)外墻抹灰;
4、外腳手架搭設(shè)及拆除;
二、乙方承包工程的價(jià)格:按照建筑面積_______元/㎡計(jì)算。
三、質(zhì)量要求和等級(jí):質(zhì)量達(dá)到縣優(yōu)。
四、工期要求:乙方必須組織好足夠的施工力量,確保甲方進(jìn)度實(shí)現(xiàn)完工。
分段計(jì)算。
五、進(jìn)度款支付:甲方每月對(duì)乙方當(dāng)月所完成的`工程量進(jìn)行綜合驗(yàn)收,確定當(dāng)月工資額,并按工資額的80%發(fā)給乙方,余下20%待乙方承包的工作內(nèi)容全部完成后一次付清。
六、乙方不聽(tīng)從甲方的組織指揮,經(jīng)勸告不改正的,或質(zhì)量達(dá)不到合同要求的,甲方有權(quán)終止合同。
七、本合同條款中未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同一式2分,雙方各執(zhí)1份,雙方簽字后生效。
甲方代表簽字:_______乙方代表簽字:_______
聯(lián)系電話:_______聯(lián)系電話:_______
____年____月____日____年____月____日
承攬的合同8
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著互利互惠的原則,依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及相關(guān)國(guó)家法律、法規(guī),就花池護(hù)欄工程制作安裝達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程范圍和工作內(nèi)容
1、工程名稱:
2、工程范圍:工程護(hù)欄的制作安裝施工。
3、工作內(nèi)容:乙方按甲方提供的`護(hù)欄設(shè)計(jì)、安裝要求,完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗(yàn)收等工作內(nèi)容。
二、合同工期
本工程項(xiàng)目工期為12日。自20xx年3月25日至20xx年4月日。
三、工程價(jià)款及付款方式
(一)工程價(jià)款
以上工程造價(jià)共計(jì):4800元大寫:肆仟捌佰元整
(二)結(jié)算方式
工程完工驗(yàn)收合格后按實(shí)際決算付款(附工程決算書(shū))。
四、施工期間的安全由乙方負(fù)全責(zé),乙方要采取措施保證人員安全,在施工過(guò)程中,存放、保管好材料,防止學(xué)生在施工現(xiàn)場(chǎng)玩耍出現(xiàn)安全事故。并保證工程質(zhì)量合格。保質(zhì)期三年,保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題乙方須免費(fèi)維修或更換。
五、施工要求:
護(hù)欄高度65㎝;立柱為5×5方鋼,2m一個(gè),底部加預(yù)埋件,水泥澆筑;其余部分為3×3方管,欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底,黑漆罩面。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,未盡事宜雙方協(xié)商解決,解決不成,經(jīng)法律途徑解決。
甲方:(簽章)___________
負(fù)責(zé)人:___________
代理人:___________
___________年___________月___________日
乙方:(簽章)___________
負(fù)責(zé)人:___________
代理人:___________
___________ 年___________月___________日
承攬的合同9
甲方:
乙方:
加工_______,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購(gòu)。如在本廠購(gòu)買材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購(gòu)買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條時(shí)以的.1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期:
__年____月____日起至__年____月____日止。本合同期滿后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
xx年xx月xx日
承攬的合同10
簽署日期:________
甲乙雙方單方商議,簽署本條約,配合信守。
1.品質(zhì)尺度:___________
2.交貨(運(yùn)輸)法子及所在:________
3.品質(zhì)查驗(yàn)及驗(yàn)收法子:_________
4.包裝請(qǐng)求及用度承擔(dān):__________
5.結(jié)算法子及限期:_____________
6.原質(zhì)料供給法子:____________
7.其余:_______________
守約義務(wù):
第一點(diǎn):甲方負(fù)擔(dān)
(1)變動(dòng)產(chǎn)物種類、品質(zhì)或包裝的規(guī)格給乙方形成喪失時(shí),應(yīng)償付乙方實(shí)踐喪失____
(2)半途退貨的,償儲(chǔ)乙方以退貨部門貨款總值____的守約金。
(3)自提產(chǎn)物未按劃定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的守約金。
(4)未按條約劃定工夫和請(qǐng)求供給原質(zhì)料、手藝材料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,逐日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)物總值千分之一的守約金。
(5)未按條約劃定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的守約金。
(6)實(shí)施送貨或代運(yùn)的產(chǎn)物無(wú)端回絕接貨的,答允擔(dān)因此釀成的喪失并付給運(yùn)輸部分守約金。
(7)錯(cuò)填到貨所在或接貨人的,答允擔(dān)因而釀成的喪失。
(8)其余___________
第二點(diǎn):乙方負(fù)擔(dān)
(1)產(chǎn)物、花樣、種類、規(guī)格、品質(zhì)、包裝不契合條約劃定,甲方贊成收貨的,按質(zhì)講價(jià);甲方差別意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并負(fù)擔(dān)因而釀成的喪失。
(2)未按條約劃定的數(shù)目交貨,少交而甲方仍舊需求的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,能夠退貨,并負(fù)擔(dān)喪失;不克不及交貨的,應(yīng)償付甲方以不克不及交貨的貨款總值____的守約金。
(3)包裝不契合條約劃定的,必需返修或從頭包裝,并負(fù)擔(dān)因而而付出的.費(fèi)用;甲方不請(qǐng)求返修或從頭包裝,而請(qǐng)求補(bǔ)償喪失的應(yīng)予補(bǔ)償。
(4)未按條約劃定工夫交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部門貨款總值千分之一的守約金。
(5)不契合條約劃定產(chǎn)物,在甲方代保存期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)踐付出的保存、調(diào)養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)物錯(cuò)發(fā)到貨所在或接貨人的,除按條約劃定賣力運(yùn)到指定的到貨所在或接貨人外,并負(fù)擔(dān)因而多付的運(yùn)雜費(fèi)和釀成的延期交貨義務(wù)。
(7)其余:本條約一式___份。有用期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______乙方:________
法定代表人:_______法定代表人:_____
地點(diǎn):________地點(diǎn):_______
開(kāi)戶銀行:______開(kāi)戶銀行:_____
帳號(hào):________帳號(hào):_______
年 月 日 年 月 日
承攬的合同11
定作方:______________(簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:______________(簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金(元)金額: 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:______________________________________________
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________________________
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式:__________________________________________________
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________________
5.結(jié)算方式:________________________________________________________________
6.違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
。1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________%或酬金總額________的違約金。
。2)定作方的'違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價(jià)款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開(kāi)戶銀行:____________ 開(kāi)戶銀行:__________
帳號(hào):________________ 帳號(hào):______________
________年____月____日
承攬的合同12
合同編號(hào):
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:
。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的.倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò)人員: 指定聯(lián)絡(luò)人員:
承攬的合同13
甲方:
乙方:
地址:
地址:
傳真:
傳真:
電話:
電話:
聯(lián)絡(luò)人:
部門:
聯(lián)絡(luò)人:
部門:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它國(guó)家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實(shí)履行如后條款:
第一條:工程名稱:______________(下稱“本工程”或“工程”)
第二條:工程地點(diǎn):
第三條:工程范圍:______________(詳如本合同圖說(shuō)附件一)
第四條:工程期限:本工程的開(kāi)工日期為_(kāi)______年_______月_______日(下稱“開(kāi)工日”),并自開(kāi)工日起計(jì)_______個(gè)日歷天內(nèi)完成并通過(guò)甲方驗(yàn)收。
第五條:工程總價(jià):人民幣_(tái)_____________元
第六條:付款辦法
6.1乙方銀行賬戶:
戶名:
銀行名稱:
賬號(hào):
6.2本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應(yīng)付乙方總工程款的_______%,即人民幣_(tái)______;
熱回器及水泵到工地,甲方應(yīng)付乙方總工程款的_______%,即人民幣_(tái)______;
工程全部完工在驗(yàn)收之前,甲方應(yīng)付乙方總工程款的_______%,即人民幣_(tái)______;
工程全部完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,同時(shí)乙方辦妥保修證并簽署保證書(shū)予甲方后,甲方應(yīng)支付乙方工程總價(jià)之_______%,即人民幣_(tái)______。
6.3保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價(jià)之_______%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務(wù)時(shí),乙方可向甲方申請(qǐng)無(wú)息領(lǐng)回。
本工程按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應(yīng)在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務(wù)的,乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
6.4經(jīng)乙方申請(qǐng),甲方應(yīng)當(dāng)于收到申請(qǐng)3日內(nèi)核對(duì)本工程進(jìn)度款,七日內(nèi)核對(duì)保修金,并于核對(duì)完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
6.5乙方請(qǐng)領(lǐng)各項(xiàng)工程款應(yīng)付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會(huì)簽證明。
第七條:工程價(jià)款
7.1本合同第五條工程總價(jià)包括但不限于本工程所需的所有材料、設(shè)備成本、機(jī)具、運(yùn)費(fèi)、各種應(yīng)付稅款、搬運(yùn)費(fèi)、工資、安裝費(fèi)、一般支出費(fèi)、利潤(rùn)、保險(xiǎn)費(fèi)、管理費(fèi)、保修費(fèi)、工程查驗(yàn)費(fèi),以及就本工程所做的試驗(yàn)所需各項(xiàng)費(fèi)用及其它履行本合同有關(guān)的各項(xiàng)成本與費(fèi)用,甲方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向政府繳納的一切相關(guān)費(fèi)用除外。
7.2乙方確認(rèn)并同意本合同工程總價(jià)系屬確定價(jià)格,乙方不得因工程所需的材料、供應(yīng)品及設(shè)備價(jià)格的漲跌,或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費(fèi)用的增加為理由而要求調(diào)整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價(jià)款或請(qǐng)求額外補(bǔ)償。
第八條:圖說(shuō)附件
8.1本合同附件、議價(jià)紀(jì)錄表、圖樣、估價(jià)單、施工說(shuō)明書(shū)、工程項(xiàng)目書(shū)、工程進(jìn)度表和乙方的執(zhí)行計(jì)劃,暨甲方提供的各項(xiàng)工程圖說(shuō)及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說(shuō)附件”),經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同的內(nèi)容,對(duì)雙方具有法律上約束力。
8.2乙方已詳細(xì)審閱、了解本合同及其圖說(shuō)附件,并經(jīng)檢視工程地點(diǎn),已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項(xiàng)情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準(zhǔn)的圖說(shuō)附件,提送執(zhí)行計(jì)劃,包括工程質(zhì)量管理計(jì)劃和品質(zhì)保證計(jì)劃等,并提供各項(xiàng)工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應(yīng)品與設(shè)備,以完成本工程并提供其它各項(xiàng)服務(wù)。
8.3如遇圖說(shuō)附件均未載明,而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)定為應(yīng)做的工作的,乙方應(yīng)按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價(jià)。
8.4乙方應(yīng)依本合同暨有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負(fù)責(zé)取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5圖說(shuō)附件和執(zhí)行計(jì)劃的提供日期:甲方將于合同訂立時(shí)或約定日期,交付其圖說(shuō)附件予乙方。乙方應(yīng)于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計(jì)劃予甲方。
8.6圖說(shuō)附件的保密要求:甲方提供的圖說(shuō)附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過(guò)程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應(yīng)維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7第8.1款所述的所有相關(guān)數(shù)據(jù),乙方應(yīng)妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應(yīng)隨時(shí)提供。
。ū緱l中關(guān)于圖書(shū)附件的約定要注意:1、認(rèn)真核實(shí)工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標(biāo)注和說(shuō)明;2、甲方提供的圖書(shū)附件(尤其是標(biāo)注工程范圍的圖紙)應(yīng)為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請(qǐng)注意8。1中“經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同內(nèi)容”),該原件應(yīng)在簽約同時(shí)作為合同附件由我方收管。)
第九條:工程及材料監(jiān)理
9.1乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應(yīng)隨時(shí)與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào),并接受其指導(dǎo)監(jiān)督與管理,同時(shí)應(yīng)避免本合同與乙方其它進(jìn)行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進(jìn)度有關(guān)的事宜,包括圖書(shū)附件、規(guī)格及相關(guān)文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
9.2履行本合同之一切工程材料,應(yīng)經(jīng)甲方檢查合格后方準(zhǔn)使用,如甲方認(rèn)為不合格,乙方應(yīng)在監(jiān)理工程師見(jiàn)證下取樣送交雙方共同認(rèn)可之檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w檢驗(yàn),如檢驗(yàn)結(jié)果為不合格,乙方應(yīng)立刻調(diào)換,因此而發(fā)生之搬運(yùn)、損耗及其它一切費(fèi)用均由乙方負(fù)擔(dān)。如材料品質(zhì)或等級(jí)不甚明了時(shí),悉依甲方解釋為準(zhǔn)。
9.3甲方可指定監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時(shí)對(duì)本工程作業(yè)進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。
9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應(yīng)送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條:工程變更
10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說(shuō)附件內(nèi),但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者,乙方均應(yīng)照做,此并非工程變更,乙方絕對(duì)不得要求變更本合同工程總價(jià)。
10.2甲方認(rèn)為工程有變更的必要時(shí),一經(jīng)通知乙方,乙方應(yīng)即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價(jià)款的計(jì)算,仍以原定單價(jià)為準(zhǔn);但如系新增項(xiàng)目,則由雙方協(xié)議新單價(jià)。倘因甲方變更計(jì)劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計(jì)劃所及的合格材料時(shí),由甲方核定驗(yàn)收后,參照本合同所定單價(jià)或比照合同簽定時(shí)市場(chǎng)料價(jià)計(jì)算之。
10.3乙方于工程開(kāi)始執(zhí)行后,應(yīng)定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應(yīng)書(shū)面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進(jìn)度
11.1乙方應(yīng)于第四條開(kāi)工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2乙方應(yīng)在第四條開(kāi)工日前三日內(nèi),提交甲方核定與本工程各項(xiàng)工作與目標(biāo)有關(guān)的詳細(xì)工程進(jìn)度時(shí)間表,顯示每一細(xì)部工程項(xiàng)目的預(yù)計(jì)開(kāi)工日與竣工期,乙方應(yīng)按工程進(jìn)度履約,定期由甲方驗(yàn)收,且應(yīng)按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說(shuō)附件所述的每項(xiàng)工作以及全部工程。
11.3乙方應(yīng)于每周的次日送交甲方一份工作周報(bào)表,包括本工程各分項(xiàng)工作的最新進(jìn)度時(shí)間表,敘明每項(xiàng)工作的現(xiàn)狀、完工率、預(yù)計(jì)完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計(jì)劃。
11.4凡因天候或其它因素致無(wú)法如期施工,乙方應(yīng)無(wú)條件以夜工或其它方式趕工彌補(bǔ),在任何情況下不得延長(zhǎng)或逾期,且甲方得視需要,隨時(shí)通知乙方增加工作人數(shù)及設(shè)備趕工,乙方不得拒絕。
。ù藯l約定過(guò)于苛刻,如確實(shí)因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`,我方應(yīng)有權(quán)要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時(shí),應(yīng)考慮勞動(dòng)法對(duì)于加工工資方面的約定。建議與對(duì)方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責(zé)任和成本)
第十二條:施工管理
12.1乙方應(yīng)于工程地點(diǎn)明顯位置,日間設(shè)置具有警示作用的裝置,夜間設(shè)置照明裝置,或加防護(hù)設(shè)施;對(duì)于工地附近人畜及公私財(cái)產(chǎn)的安全均應(yīng)預(yù)為防范,工程進(jìn)行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財(cái)產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負(fù)責(zé)賠償。
12.2乙方應(yīng)派富有工程經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進(jìn)度時(shí)間表,切實(shí)執(zhí)行并遵照甲方的'指示照?qǐng)D施工;甲方或監(jiān)理工程師認(rèn)為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時(shí),得要求乙方更換之,乙方應(yīng)立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽(tīng)指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應(yīng)于二十四小時(shí)之內(nèi),予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
12.4乙方負(fù)責(zé)所有工人的管理、安全、勞動(dòng)保護(hù)、保險(xiǎn)及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者,概由乙方負(fù)責(zé);如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無(wú)涉。
12.5本工程使用的材料及機(jī)具設(shè)備,甲方得于進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查之,且經(jīng)認(rèn)可的一切在場(chǎng)機(jī)具設(shè)備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書(shū)面同意不得移出工程地點(diǎn)。
12.6本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說(shuō)附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應(yīng)立即拆除,并依照規(guī)定圖說(shuō)附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時(shí)間及金錢之損失概歸乙方負(fù)擔(dān)。
12.7凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時(shí)設(shè)施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時(shí),乙方與該承包商,有互相協(xié)調(diào)合作的義務(wù);如因工作不能協(xié)調(diào),而致發(fā)生錯(cuò)誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負(fù)責(zé)賠償。
12.8本工程在未經(jīng)甲方驗(yàn)收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機(jī)具、材料,概由乙方負(fù)責(zé)保管與防護(hù)。凡一切非人力所能預(yù)防,或意外損壞,皆由乙方完全負(fù)責(zé)。
。ㄒ曳揭勒毡竞贤s定向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)的,甲方應(yīng)在7日內(nèi)作出回應(yīng)并安排驗(yàn)收,超過(guò)15日甲方未作出回應(yīng)或安排驗(yàn)收的,視為工程驗(yàn)收合格,已完工工程同時(shí)視為已移交甲方接管,乙方不再承擔(dān)保管及防護(hù)責(zé)任)
12.9乙方或其人員因施工之過(guò)失,造成第三者及甲方或其人員身體或財(cái)產(chǎn)上的損害,應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。
12.10乙方應(yīng)遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。
12.11乙方應(yīng)保證其施工人員應(yīng)遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12乙方保證施工隊(duì)使用的區(qū)域,應(yīng)維持環(huán)境清潔,并負(fù)保安責(zé)任。
12.13乙方各項(xiàng)施工應(yīng)符合本合同約定,如有未約定者,則應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
12.14如涉及隱蔽工程,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收者,甲方有權(quán)要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗(yàn)收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開(kāi)隱蔽工程及驗(yàn)收費(fèi)用由乙方承擔(dān);如無(wú)問(wèn)題由甲方承擔(dān)。如乙方未通知甲方驗(yàn)收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時(shí)要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗(yàn)收,由此產(chǎn)生一切費(fèi)用,含打開(kāi)隱蔽工程、驗(yàn)收費(fèi)用等,由乙方承擔(dān)。甲方驗(yàn)收合格后,乙方方可繼續(xù)進(jìn)行其余工程的施工。
12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進(jìn)場(chǎng)的或使用中的材料、設(shè)備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。
12.16乙方應(yīng)遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責(zé)任造成的罰款由乙方自行負(fù)擔(dān)。
第十三條:工程驗(yàn)收
工程全部完工,乙方應(yīng)將所有設(shè)備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請(qǐng)甲方驗(yàn)收。工程驗(yàn)收時(shí),如甲方認(rèn)為有開(kāi)挖或拆除一部分工作,以作檢驗(yàn)者,乙方不得推諉,并負(fù)責(zé)修復(fù),涉及之費(fèi)用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說(shuō)附件、國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標(biāo)準(zhǔn)。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)的,應(yīng)當(dāng)由政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。工程驗(yàn)收時(shí)如有與圖說(shuō)附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格者,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)無(wú)償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過(guò)整改后,造成逾期交付的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對(duì)該工程的無(wú)償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔(dān),乙方不得有異議,乙方除承擔(dān)該其它施工方整改工程費(fèi)用外,承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費(fèi)用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。
第十四條:品質(zhì)條款
14.1乙方應(yīng)當(dāng)保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關(guān)許可證照。
14.2乙方必須實(shí)施工程品質(zhì)管理制度,符合國(guó)家工程品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)及各地區(qū)相關(guān)部門相應(yīng)的建筑施工標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
14.3乙方應(yīng)設(shè)專門負(fù)責(zé)的工程品質(zhì)管理組織,其負(fù)責(zé)人須具有品質(zhì)工程師訓(xùn)練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。
14.4乙方于每一細(xì)部工程完成后應(yīng)由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進(jìn)度表及圖說(shuō)附件等相關(guān)數(shù)據(jù),提請(qǐng)甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建,如在限期內(nèi)未完成,甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
14.5乙方應(yīng)保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標(biāo)準(zhǔn)。
14.6乙方應(yīng)每年辦理一次全面性稽查,負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)工作,保護(hù)期間發(fā)生自然損壞,乙方自費(fèi)予以修復(fù)。
第十五條:違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應(yīng)按照工程總價(jià)仟分之_______計(jì)算,給付甲方違約金,此項(xiàng)違約金,甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,如有不足,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。
。1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務(wù)的,每逾期一日應(yīng)按照工程總價(jià)仟分之_______計(jì)算,給付乙方違約金,此項(xiàng)違約金如不足以賠償乙方損失的,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償;
。2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應(yīng)按每日_______元向乙方計(jì)付損失費(fèi)用;
。3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計(jì)價(jià)方式外,對(duì)于該部分工程款的支付期限也應(yīng)另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。)
第十六條:保修期限
甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應(yīng)按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗(yàn)收合格之日起為期_______年,另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為_(kāi)______年,供熱與供冷系統(tǒng),為_(kāi)______個(gè)采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為_(kāi)______年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動(dòng)、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時(shí),乙方應(yīng)于甲方通知期限內(nèi)按照?qǐng)D說(shuō)附件,負(fù)責(zé)無(wú)償修復(fù),如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程保險(xiǎn)
乙方應(yīng)依法為其從事危險(xiǎn)作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險(xiǎn),并自付保險(xiǎn)費(fèi),并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險(xiǎn)的保險(xiǎn)單復(fù)印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險(xiǎn)約定如下:
本工程未約定保險(xiǎn)條款。
本工程由甲方向國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司辦理工程一切險(xiǎn)及第三人意外責(zé)任險(xiǎn)。出險(xiǎn)時(shí),乙方需保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、拍照留存、及時(shí)通知甲方;并應(yīng)協(xié)助甲方申請(qǐng)保險(xiǎn)、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負(fù)擔(dān)。
第十九條:解約條款
19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
19.1.1乙方有破產(chǎn)之虞、進(jìn)行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽(tīng)從甲方的指示者。
19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說(shuō)附件說(shuō)明,甲方認(rèn)為其不能履約者。
19.2如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí),乙方應(yīng)立即停工,負(fù)責(zé)遣散工人,清理現(xiàn)場(chǎng),并于甲方通知后,五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對(duì)此乙方不得異議,且應(yīng)積極配合甲方辦理工程報(bào)建等相關(guān)項(xiàng)目的變更登記手續(xù)。
19.3如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí),甲方因此所受一切損失,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)負(fù)責(zé)賠償。
(如因甲方延遲支付任何應(yīng)支付款項(xiàng)超過(guò)日的,乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運(yùn)至工地之材料和設(shè)備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負(fù)責(zé),乙方因此所受一切損失,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償)
第二十條:不得轉(zhuǎn)讓條款
20.1乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無(wú)論已完或未完工程,或已運(yùn)入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔(dān)保,但經(jīng)甲方書(shū)面同意者,不在此限。
20.2乙方對(duì)本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利,除經(jīng)甲方事前書(shū)面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者:
20.2.1由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機(jī)具使能完成施工的工程。
20.2.2一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對(duì)工程有利者。
第二十一條:合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責(zé)任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營(yíng)業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
。ㄈ缂追綘I(yíng)業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)
第二十三條:通知條款
23.1雙方通知可以電話、電報(bào)、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號(hào)或快遞等形式進(jìn)行。各方書(shū)面委派的工地代表可為簽收通知之受送達(dá)人。
23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書(shū)面確認(rèn)的地址為準(zhǔn)。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達(dá)并發(fā)生送達(dá)之效力。
23.3本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
第二十四條:附則
投標(biāo)文件或圖說(shuō)附件若與本合同有抵觸時(shí),以本合同為準(zhǔn)。
立合同人:
甲方:
乙方:
有權(quán)簽字人:
有權(quán)簽字人:
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
承攬的合同14
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》以及相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下:
第一條:施工項(xiàng)目名稱. 施工內(nèi)容 施工地點(diǎn)施工期限:_____ 年____月___日起至相應(yīng)工程完工。
第二條 施工機(jī)械及工程款計(jì)算與支付
一、機(jī)械設(shè)備: 序號(hào)_____、機(jī)械名稱 、規(guī)格_____、型號(hào)、數(shù)量_____(臺(tái))。
二、工程款計(jì)價(jià)方式:累計(jì)簽發(fā)的時(shí)間,按累計(jì)時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計(jì)算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價(jià)為:用挖斗___ 元/小時(shí),用破碎_(kāi)__ 元/小時(shí)。
三、工程款計(jì)算方式說(shuō)明
1、甲方在乙方當(dāng)次臺(tái)班完工后,由甲方指定的現(xiàn)場(chǎng)代表向乙方出具《機(jī)械工作時(shí)間簽證單》;并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù),
2、機(jī)械設(shè)備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計(jì)量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時(shí)間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺(tái)班時(shí)間,超過(guò)10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時(shí)間。
3、乙方每天工作后應(yīng)及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時(shí)間若超過(guò)1天甲方將不予認(rèn)可其量。
三、支付方式
甲方以工程開(kāi)工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項(xiàng)按現(xiàn)場(chǎng)工程完成進(jìn)度付款,完成工程進(jìn)度50%時(shí),甲方按挖機(jī)總工時(shí)的30%支付乙方款項(xiàng),完成工程進(jìn)度100%,甲方按按挖機(jī)總工時(shí)的60%支付乙方款項(xiàng),余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí),應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條 機(jī)械設(shè)備的使用和管理
一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn),按甲方的書(shū)面通知將工程所需的機(jī)械運(yùn)送至本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。
二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號(hào)、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗(yàn)收并簽署書(shū)面的確認(rèn)書(shū)。必須進(jìn)行安裝、檢驗(yàn)、檢測(cè)合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。
三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外,其余因機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、使用、施工等發(fā)生的.全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理,受托方行為視為乙方行為。 乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料,滿足施工項(xiàng)目受檢需要。
五、因故障造成機(jī)械無(wú)法正常運(yùn)行,乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)組織搶險(xiǎn),防止事態(tài)擴(kuò)大,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),并報(bào)告甲方和有關(guān)部門,聽(tīng)候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān):
1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場(chǎng)安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場(chǎng)管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機(jī)械設(shè)備制造質(zhì)量、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障,安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條 雙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)按照該項(xiàng)目的施工進(jìn)度和管理要求對(duì)乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排,包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任,乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場(chǎng),乙方無(wú)條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無(wú)法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號(hào)、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時(shí),甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無(wú)理由,無(wú)條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場(chǎng)施工。乙方無(wú)條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。
6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
l、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障,承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。
3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項(xiàng)規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價(jià)款。
第五條 違約責(zé)任
任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
一、甲方違約責(zé)任
甲方未按合同約定支付工程款時(shí),每逾期一日,須按應(yīng)付款額的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí),乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責(zé)任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號(hào)和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書(shū)面告知仍不能按時(shí)履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無(wú)法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失;乙方逾期超過(guò)5日的,甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項(xiàng)、第六項(xiàng)的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時(shí),甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場(chǎng)并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
4、除本條前三項(xiàng)約定外,乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí),乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項(xiàng)目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無(wú)法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無(wú)法正常施工時(shí),甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。
第六條 不可抗力
一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知對(duì)方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。
第七條 解決爭(zhēng)議的方式
本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),向工程所在地人民法院起訴。
第八條 合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁(yè),一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過(guò)程中形成的各種書(shū)面文件,經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說(shuō)明外,以文件生成時(shí)間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬的合同15
承攬方:以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
1,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
6,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的.違約責(zé)任
1,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
3,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:____縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號(hào):
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:____縣支行
帳號(hào):
____年___月___日
【承攬的合同】相關(guān)文章:
承攬的合同11-15
承攬合同01-02
加工承攬合同02-20
關(guān)于承攬合同12-27
廣告承攬合同05-04
項(xiàng)目承攬合同02-14
承攬加工合同12-05
有關(guān)承攬合同12-27
有關(guān)承攬的合同12-02
承攬合同模板12-05