工程承攬合同(精選15篇)

　　在不斷進步的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的工程承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程承攬合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。

　　一、工程名稱地點：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、承包方式及內(nèi)容：

　　1、承包方式：

　　2、承包內(nèi)容：

　　3、承包范圍及說明：

　　三、工程造價及付款方式：

　　1、工程造價如下：

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。

　　3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：

　　四、工期及說明：

　　根據(jù)甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。

　　五、甲方責任及義務(wù)：

　　1、提供施工項目的場地并作技術(shù)交底，組織承包人項目經(jīng)理進行技術(shù)交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見及要求進行。

　　2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。

　　3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時追究乙方責任，并有權(quán)安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

　　5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責任及義務(wù)：

　　1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

　　2、根據(jù)要求進行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。

　　4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責任。

　　6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的`施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。

　　7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

　　七、其他：

　　1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

　　4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。

　　5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

　　八、附則：

　　甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學(xué)習條例后，簽名申明以學(xué)習施工安全細則條例后進入工地施工。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責、權(quán)、利，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，結(jié)合本工作實際情況，特簽訂如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。

　　一、 承攬范圍及方式

　　1、承攬范圍： 珍珠泉花園裝飾 。

　　2、承攬方式：包工包輔料、包質(zhì)量、包工期、包安全生產(chǎn)、文明施工。

　　二、 工期及進場時間

　　本工作自 20__年 5月10 日進場施工至承包工程內(nèi)容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節(jié)，甲方將給以一定的經(jīng)濟處罰。

　　三、結(jié)算方式

　　1、按定額標準，以工日單價計算：

　　分項合格： / 元/工日

　　分項優(yōu)良： / 元/工日

　　2、按施工圖上建筑面積單價結(jié)算：

　　一次通過驗收合格： 72 元/平方米按國家規(guī)定計算建筑面積，

　　3、其他計算方式：

　　4、定額外用工結(jié)算：

　　根據(jù)實際發(fā)生工作內(nèi)容，由項目部核定簽發(fā)工日數(shù)，按技術(shù)工 160 元/工日;輔助工 110 元/工日。

　　四、承攬工作范圍

　　圖紙及其設(shè)計變更包括的所有內(nèi)容。房子以內(nèi)的不產(chǎn)生點工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內(nèi)回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其余機械及小型工具由乙方自備。

　　五、付款方式

　　1、自備一個月生活費，以后按施工現(xiàn)場施工生產(chǎn)人數(shù)，結(jié)合完成工作量，每人每月預(yù)付生活費 1000 元;

　　2、所包含工作量1#--6#結(jié)束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預(yù)留保修費，竣工后一年付清。

　　3、屬乙方施工人員所發(fā)生的涉外費用，按實際發(fā)生數(shù)由乙方承擔，在結(jié)算款中扣除;

　　4、其他付款方式：

　　六、雙方責任

　　(一)甲方

　　1、負責對業(yè)主、設(shè)計院、質(zhì)監(jiān)站及其他對外工作的聯(lián)系;

　　2、負責各工種之間的協(xié)調(diào)工作，并對工程質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)、文明施工等進行監(jiān)督、檢查、考核;

　　3、對乙方做好安全生產(chǎn)教育;

　　4、負責乙方施工人員食宿安排;

　　5、按預(yù)算用量做好材料、設(shè)備的供應(yīng);

　　6、根據(jù)本協(xié)議按時撥付月度生活費;

　　7、負責組織施工驗收、辦理工程結(jié)算;

　　8、甲方派現(xiàn)場代表 楊偉 同志，在施工中負責與乙方的協(xié)調(diào)工作，楊偉為技術(shù)負責。

　　(二)乙方

　　1、組織施工人員進場，施工人數(shù)、技術(shù)力量必須滿足工程進度、質(zhì)量的要求，進場人員必須持有居民身份證、就業(yè)登記卡、就業(yè)證、暫住證(復(fù)印一份交甲方備案)，并報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。

　　2、必須服從甲方的整體安排和協(xié)調(diào)，服從甲方現(xiàn)場管理人員的統(tǒng)一管理。遵守法律、法規(guī)及規(guī)章制度，對違法亂紀者，甲方有權(quán)按照規(guī)定給予處罰，隨時向乙方提出清退。

　　3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場后再辦上崗證和操作證的，其費用由作業(yè)班組自理，甲方協(xié)調(diào)辦理)。

　　4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經(jīng)甲方檢查后方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務(wù)。

　　5、負責雇工患病及意外事故處理費用及其他費用。

　　6、確保工程進度，保證工程質(zhì)量，負責乙方原因造成的一切經(jīng)濟損失。

　　7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協(xié)調(diào)。

　　8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設(shè)備、工具用具以及工人需要的'勞保用品。

　　9、乙方委派 方勝茹，梁建和 同志為現(xiàn)場代表，負責工程質(zhì)量、進度等的協(xié)調(diào)安排及生活費的領(lǐng)取。

　　七、安全生產(chǎn)及保安規(guī)則：

　　1、乙方應(yīng)加強對職工的安全生產(chǎn)教育，嚴格遵守執(zhí)行安全生產(chǎn)六大紀律及甲方的安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，完善安全設(shè)施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權(quán)力完善安全生產(chǎn)工作。

　　2、甲方對乙方的生產(chǎn)工作實行不定期的檢查，凡發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)定、違章操作，盲目蠻干的，甲方將有權(quán)予以罰款，要求完善和規(guī)范。

　　3、根據(jù)誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產(chǎn)負完全責任。如發(fā)生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發(fā)生重大人員傷亡事故，乙方應(yīng)及時通知甲方，由甲方協(xié)調(diào)呈報有關(guān)部門。

　　4、乙方應(yīng)教育施工人員嚴守國家政策法規(guī)，遵守甲方規(guī)定的治安、市容的有關(guān)規(guī)定，遵守生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，維護施工區(qū)域的正常秩序。

　　5、施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方予以沒收，同時采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。

　　6、對打架、斗毆的有關(guān)人員，除處于必要的罰款外，責令其退出工地，情節(jié)嚴重的報告當?shù)嘏沙鏊�，�?yīng)有的處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定合同，誰在現(xiàn)場指揮、管理，如承包人不在現(xiàn)場管理或管理不善，甲方有權(quán)在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發(fā)放至作業(yè)人員。

　　八、材料及工具

　　1、按預(yù)算定額規(guī)定，乙方向甲方辦理領(lǐng)料手續(xù)，在施工過程中，乙方應(yīng)妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節(jié)約材料，經(jīng)項目部核定后，甲方給予必要的獎勵。

　　2、甲方提供的各種機械設(shè)備，乙方應(yīng)派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。

　　3、甲方提供的各種小型工具，乙方應(yīng)妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工后如數(shù)交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。

　　4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監(jiān)督和指導(dǎo)，若發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，視情節(jié)給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權(quán)利責令其班組清理后施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委托其他人清理，發(fā)生費用由責任班組承擔，為抓好質(zhì)量、安全、文明衛(wèi)生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。

　　九、其他

　　1、未盡事宜，在施工過程中協(xié)商決定。

　　2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

　　甲方： 乙方：

工程承攬合同3

　　發(fā)包單位(以下簡稱甲方)：

　　承包單位(以下簡稱乙方)：

　　甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設(shè)標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

　　一、乙方的資質(zhì)

　　1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關(guān)行政機構(gòu)依法核準，并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。

　　2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復(fù)印件以供檢驗。復(fù)印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

　　3、在本合同履行期內(nèi)，上述資質(zhì)證明文件如有變更，乙方應(yīng)在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復(fù)印件。

　　4、乙方應(yīng)保證前述資質(zhì)證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的，應(yīng)按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權(quán)拒絕支付工程款。

　　二、工程概況

　　1、工程名稱：“金宇·時代奧城”B地塊基礎(chǔ)土石方挖運工程

　　2、工程地點：南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線

　　三、工程施工承攬工作內(nèi)容

　　施工圖所示范圍內(nèi)放線，標高控制，勞動力及技術(shù)裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設(shè)施設(shè)備，地表清障(青苗費)，場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設(shè)施，工程資料的`編制，現(xiàn)場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設(shè)備、設(shè)施，臨時用水用電，為保證工程質(zhì)量、進度而作的協(xié)調(diào)，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。

　　注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。

　　四、合同工期

　　開工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

　　五、合同價款

　　本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設(shè)備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m;無淤泥其單價為：23.00元/m。

　　1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費由乙方負責。

　　2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

　　3、工程方量按實際收方結(jié)算。

　　六、工程結(jié)算

　　1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;

　　2、工程完工驗收合格后，依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結(jié)算，結(jié)算完畢，移交結(jié)算資料后，一次性付至結(jié)算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。

　　3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付，且不視為甲方違約。

　　七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求

　　本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

　　1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設(shè)計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。

　　2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據(jù)及質(zhì)量進度保證措施。

　　3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。

　　4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。

　　八、安全施工

　　乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業(yè)中，乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權(quán)另行追索。

　　九、履約保證金

　　本工程履約保證金100萬，合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權(quán)拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結(jié)算完畢后支付時一并支付)。

　　十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結(jié)算按已完工程量的60%計算。

　　十一、違約責任

　　本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包，若甲方核實乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權(quán)另行追索。

　　十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現(xiàn)委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、 工程概況

　　(1) 工程名稱 樓梯扶手、玻璃護欄、排窗

　　(2) 工程地點 臥云路與天都路交叉口

　　(3) 承包范圍：包工包料

　　(4) 尺寸規(guī)格：詳見圖紙附表

　　二、 質(zhì)量要求技術(shù)標準

　　嚴格按照圖紙和甲方要求施工。

　　三、 工程價款

　　(1) 樓梯扶手每米130 元;

　　(2) 玻璃護欄每米270 元;

　　(3) 排窗每米270 元;

　　(4) 決算是按實際數(shù)量計算。

　　四、 付款方式

　　(1) 按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的20%。

　　(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。

　　(3) 整個工程全部結(jié)束驗收合格后，甲方再支付總工程款的35%。

　　(4) 驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。

　　(5) 質(zhì)保期內(nèi)負責的質(zhì)保服務(wù)事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。

　　五、 合同爭議和解快辦法

　　(1) 乙方在施工中如質(zhì)量安裝技術(shù)不合格，中途返工所造成的'損失由乙方承擔，與甲方無關(guān)。

　　(2) 如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關(guān)。

　　(3) 因一方原因無法進行履行時，應(yīng)及時以書面形式通知對方。并由責任方賠償對方經(jīng)濟損失。

　　(4) 及時批復(fù)乙方提交的各種報告，工程預(yù)算的書面文件，工程竣工后及時組織驗收。

　　六、 其它約定

　　(1) 甲方提供制作規(guī)格和圖紙一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底;

　　(2) 甲方無償提供場地和電源。

　　(3) 乙方施工現(xiàn)場安全責任事故與甲方無關(guān)，由乙方承擔。

　　(4) 乙方施工工期根據(jù)甲方需要提前一周通知乙方進行供貨。

　　七、 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設(shè)單位組織驗收合格后，除質(zhì)保金外，全部費用結(jié)算后終止。

　　八、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　九、 合同訂立時間

　　年 月 日。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　電話：

　　年 月 日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　電話：

　　年 月 日

工程承攬合同5

　　定作方：____有限公司，法定代表人：___營業(yè)地址：____3號。

　　承攬方：___，男，漢族，xxxx年x月xx日生，住址：___。電話：135386xxxxx。

　　簽訂地：__市__鎮(zhèn)

　　簽訂時間：20xx年7月20日

　　一、項目名稱

　　任務(wù)量、酬金、完成期限、備注項目名稱：___公司位于___3號廠區(qū)內(nèi)的包括但不限于新建飯?zhí)�、廠區(qū)墻面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。

　　合同價金：200000元整（大寫：貳拾萬圓），不含稅，此價格為包干價。

　　完成期限：要求20xx年x月xx日完工

　　二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求

　　按通用標準和定作人的現(xiàn)場要求。

　　三、驗收標準、方法和期限

　　墻身主體牢固、安全，墻面不能開裂、脫落，其它各項滿足通用標準。具體以雙方另行協(xié)商為準。

　　四、結(jié)算方式及期限

　　合同簽訂三日內(nèi)支付總價金的20%；工程完工并驗收后支付剩余款項。

　　五、質(zhì)保及違約責任

　　主體工程質(zhì)保壹年，從驗收通過后起算。

　　一方有違反本合同約定的，向守約方支付違約金。

　　六、解決合同糾紛的`方式

　　雙方遇爭議盡量友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。

　　七、雙方協(xié)商的其它條款

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　定作方： 承攬方：

　　代表人：

工程承攬合同6

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根據(jù)《_____》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。

　　建設(shè)單位：

　　工程名稱：

　　一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、_____核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監(jiān)管。

　　三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權(quán)責令停工整頓。

　　四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時接受上級部門的'檢查，并將有關(guān)證件材料及時上交公司。

　　七、現(xiàn)場_____費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害_____，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。

　　八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

　　九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔相應(yīng)責任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

　　十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任，發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

　　十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。

　　十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。

　　十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。

　　未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

工程承攬合同7

　　甲方：

　　營業(yè)執(zhí)照號：________________地址：________________

　　法定代表人：________________電話：________________

　　身份證號：_______________________

　　乙方：

　　營業(yè)執(zhí)照號：________________地址：________________

　　法定代表人：________________電話：________________

　　身份證號：_______________________

　　經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：

　　一、協(xié)議執(zhí)行期限：

　　本協(xié)議又甲乙雙方自行商談，執(zhí)行期限為______年___月___日至_____年___月___日

　　二、甲方權(quán)利：

　　1、甲方有權(quán)監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。

　　2、甲方有權(quán)對乙方施工質(zhì)量進行抽檢與檢驗。

　　3、甲方有權(quán)對乙方施工材料進行封樣及審核。

　　4、甲方有權(quán)對乙方的不規(guī)范行為提出相應(yīng)的整改意見。

　　三、甲方責任：

　　1、甲方負責向乙方提供裝飾工程項目。

　　2、開工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簡章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。

　　3、甲方負責按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。

　　四、乙方權(quán)利：

　　1、乙方有權(quán)要求甲方與施工隊進行溝通，確保工程的順利進行。

　　2、乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款，確保工程的順利進行。

　　五、乙方責任：

　　1、乙方所派出人員須遵守合理的。

　　2、乙方所派出人員應(yīng)能勝任施工中各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)。

　　3、乙方所對派出人員進行甲方企業(yè)文化的學(xué)習與教育。

　　4、乙方應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。

　　六、工程變更：

　　在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當協(xié)商一致。由同

　　雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。

　　七、工期延誤：

　　1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認，工期應(yīng)當順延：

　　工程量變化或設(shè)計變更;根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況或經(jīng)業(yè)主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;

　　2、對以下原因造成竣工的.日期延誤，工期應(yīng)當順延：

　　甲方未按合同約定完成其應(yīng)當負責的工作而影響工期的;

　　甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　3、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　八、質(zhì)量標準

　　工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關(guān)標準執(zhí)行。

　　九、工程驗收

　　在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:材料驗收;

　　隱蔽工程驗收;竣工驗收。

　　十、工程支付款：

　　合同簽定后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預(yù)付款，即_________元;泥工完工后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款，即___________元;逢單項工程完工驗收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。

　　全部工程完工后三天內(nèi)支付余款5%,即_________元簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內(nèi)付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。

　　其他支付方式：

　　1、工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程驗收單并簽字，

　　2、發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進度款。

　　3、工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　十一、違約責任：

　　1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　4、發(fā)包人未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2元,十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2元。

　　十二、附則：

　　1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。

　　甲方：乙方：

　　______年___月___日______年___月___日

工程承攬合同8

　　甲方（業(yè)主):

　　乙方（承攬方):

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：

　　一、工程施工地點及房屋情況

　　1.施工地點：武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號樓2單元1503室。

　　2.住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2㎡。

　　二、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1．乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的'上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

　　2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

　　6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應(yīng)對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　三、質(zhì)量和工期要求

　　1.工期從20xx年10月 日開始建設(shè)，到20xx年11月 日止。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定

　　2.裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

　　3.乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。

　　4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　　5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　四、違約責任

　　由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

　　五、爭議解決辦法

　　1.發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

　　2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

　　2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　年月

　　乙方簽字： 年日日 月

工程承攬合同9

　　發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務(wù)，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元

　　施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2.1 甲方進行設(shè)計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工期。

　　3.2 工程量變化和設(shè)計變更（1）所有的設(shè)計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的`工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

　　第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

　　5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。

　　5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。

　　5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用；

　　5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔后可向乙方追償；

　　5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內(nèi)完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負責安保工作，并清理好場地；

　　5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。

　　第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

　　委托代理人 ： 委托代理人 ：

工程承攬合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項，以雙方友好協(xié)商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程范圍：

　　1、工程名稱：

　　2、地址：

　　3、工程要求：符合國家質(zhì)量標準。

　　A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。

　　B、冷庫地面保溫容重30-35KG。

　　C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

　　D、固化時間：1—15秒。

　　E、施工平整度：5-7MM。

　　F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.

　　G、閉孔率:≥90%

　　二、施式要求：

　　1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。

　　2、乙方施工過程中甲方提供食宿。

　　3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。

　　4、包裝（桶）歸乙方回收。

　　三、工程造價及結(jié)算方式：

　　1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準。

　　2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。

　　四、工期；

　　1、每天施工量約：30—40M3

　　2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。

　　五、工程質(zhì)量保修及期限

　　1、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。

　　2、工程保修期為12個月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負責。

　　六、本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。

　　七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

工程承攬合同11

　　承攬方：____（以下稱乙方）

　　定作方：____（以下稱甲方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。

　　a、承攬項目名稱：______

　　b、承攬項目地點：______

　　c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、承攬方式：____。

　　e、承攬價格：以實際粘貼面積____元/㎡計算。

　　f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、承攬工程內(nèi)容：

　　窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

　　3、質(zhì)量標準：

　　a、材料由甲方自行進場。

　　b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗收后__天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的.__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質(zhì)量保修__年，__年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：____承攬方：____

　　定作方代表：____承攬方代表：____

　　____年__月__日

工程承攬合同12

　　定作方(以下簡稱甲方)：

　　承攬方(以下簡稱乙方)：

　　簽約地點：

　　簽約日期：____年____月____日

　　一、總則

　　1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方工程事宜，依據(jù)《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。

　　2、甲方提出工程的具體要求，乙方據(jù)此合同規(guī)定負責的設(shè)計、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。

　　二、工程類型、費用構(gòu)成

　　工程總費用為:￥元。

　　大寫：人民幣整。

　　工程所需產(chǎn)品具體要求：

　　3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應(yīng)提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。

　　四、運輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)

　　1、乙方負責(甲方協(xié)助)運輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。

　　2、安裝方式、位置及，由甲方確認后執(zhí)行。

　　3、乙方承擔的具體工作包括：

　　(1)由乙方所在地至甲方指定地點的運輸。

　　(2)現(xiàn)場安裝、調(diào)試。

　　(4)對甲方操作人員的培訓(xùn)。

　　4、甲方承擔的具體工作包括：

　　(1)及時提供工程安裝的具體要求，安裝場地的施工條件說明及通訊距離規(guī)定。

　　(2)派出一名專職人員負責配合乙方安裝。在乙方進入現(xiàn)場施工時，負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。

　　(3)負責施工現(xiàn)場的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、保衛(wèi)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費用。

　　(5)甲方應(yīng)對工程施工提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，乙方向甲方提出基礎(chǔ)工程施工的標準。

　　五、工程維護

　　4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：

　　六、工程進度及驗收

　　1.工程工期總計()天，從甲方預(yù)付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調(diào)試完畢止。

　　2.現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的()天內(nèi)，甲方應(yīng)對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據(jù)本合同各項條款規(guī)定及相關(guān)技術(shù)規(guī)范。

　　3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。

　　4.驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。

　　5.甲方無正當理由在安裝調(diào)試完畢后的'()天內(nèi)不對工程進行驗收，視為驗收合格。

　　6.若甲方未按合同規(guī)定的工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程逾期的責任。待合同規(guī)定工期期滿后，視為安裝完畢，甲方應(yīng)按合同有關(guān)條款向乙方支付工程費用。

　　七、工程費用結(jié)算方式

　　1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內(nèi)，甲方預(yù)付乙方工程款%，計￥元，合同生效。

　　2.產(chǎn)品運抵甲方安裝現(xiàn)場后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;安裝調(diào)試完畢后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;驗收后，甲方在()天內(nèi)將工程余款%，計￥元支付給乙方全部結(jié)清。

　　3.甲方在未付清全部工程費用以前，產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。款付清后，產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。

　　4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。

　　八、違約罰則

　　1.由于乙方原因，工程未能按預(yù)定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應(yīng)向甲方支付拖期罰金元/天。

　　2.乙方必須根據(jù)合同要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。否則，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

　　3.甲方在合同簽訂后未能及時預(yù)付工程款，則甲方應(yīng)向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術(shù)資料或不履行協(xié)作義務(wù)等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有權(quán)將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實際損失;由于上述因素造成工程逾期的責任應(yīng)由甲方承擔。

　　九、特別約定：(若沒有則注明無)

　　十、爭議解決

　　在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議，雙方應(yīng)本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。

　　十一、附則

　　1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，甲方預(yù)付工程款到達乙方指定帳號后生效。

　　2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發(fā)生變化，應(yīng)書面通知另一方。

　　3、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽定補充協(xié)議。

　　4、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

　　5、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。

　　甲方單位名稱(蓋章)

　　法人代表(簽字)

　　代理人(簽字)

　　詳細地址

　　郵編

　　電話

　　傳真

　　開戶銀行帳號

　　乙方單位名(蓋章)

　　法人代表(簽字)

　　代理人(簽字)

　　詳細地址

　　郵編

　　電話

　　傳真

　　開戶銀行帳號

工程承攬合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：

　　1、250KVA變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試

　　二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：

　　1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配

　　合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點廠家采購，并符合國家有

　　關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標準進行，符合質(zhì)量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。

　　三、工程款項及費用的.結(jié)算：

　　1、工程款結(jié)算按<浙江省建設(shè)安裝定額20xx版、預(yù)算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。

　　2、工程預(yù)算款總計：102496元；

　�。ǜ邏弘娎|、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）

　　3、本工程款分2次結(jié)清，其中：(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%

　　(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。

　　2、乙方應(yīng)在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。

　　3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所

　　造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進行竣工驗收。

　　合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　代表：代表：

　　開戶行：

　　帳號：

　　簽訂日期：______年______月______日

工程承攬合同14

　　發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、 工程名稱：_____________________________________

　　二、 工程地點：_____________________________________

　　三、 工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

　　四、 工程承包方式及范圍：

　　1、 承包方式：包工不包料

　　2、 承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的`油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、 驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

　　八、 甲乙雙方責、權(quán)、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應(yīng)，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失

　　九、 安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負責人，乙方指派____________為現(xiàn)場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應(yīng)理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同15

　　承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）

　　定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

　　a、 承攬項目名稱：北樹小區(qū)6#樓

　　b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段

　　c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、 承攬方式：包工不包料。

　　e、 承攬價格：

　　以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。

　　f、 工程量計算方法：

　　每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、 承攬工程內(nèi)容：

　　窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

　　3、 質(zhì)量標準：

　　a、 材料由甲方自行進場。

　　b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、 付款方式：

　　工程完工驗收后 天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、 驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認單。

　　6、 工程保修期限：

　　本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的'滲漏水，承攬方不負責。

　　7、 工期：根據(jù)定作方的要求而定。

　　8、 安全施工條例：

　　1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、 糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、 期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應(yīng)雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定 作 方：

　　承 攬 方：

　　定作方代表：

　　承攬方代表：

　　20xx年 月 日

【工程承攬合同】相關(guān)文章：

建設(shè)工程承攬合同01-16

工程承攬合同【推薦】06-02

【熱門】工程承攬合同09-27

工程承攬合同【精】09-01

工程承攬合同15篇12-28

工程承攬合同[精選13篇]07-06

工程承攬合同(15篇)02-03

工程承攬合同精選15篇06-02

工程承攬合同(通用15篇)09-01