承攬合同書(shū)(匯編15篇)
隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多，合同的簽訂是對(duì)雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家整理的承攬合同書(shū)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬合同書(shū)1
建設(shè)方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱(chēng)：___
(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門(mén)黃花農(nóng)場(chǎng)
(3)工程范圍和內(nèi)容：本房為_(kāi)__跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長(zhǎng)___米；寬___米檐高_(dá)__米，按圖紙施工。
(4)建筑外包面積：___平方米。
(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫(xiě))：___，(小寫(xiě)￥：___)
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)道路的維修，保證施工材料能運(yùn)達(dá)到場(chǎng)。
(2)負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場(chǎng)地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
(1)根據(jù)需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計(jì)算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來(lái)因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價(jià)款的支付與結(jié)算
(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項(xiàng)目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書(shū)面形式通知對(duì)方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的'___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗(yàn)收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程款，
(3)工程竣工驗(yàn)收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗(yàn)收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗(yàn)收合格。
(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(5)本合同結(jié)算方式：___。
五、附則
(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委托代理人：___
委托代理人：___
電話：___
電話：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
承攬合同書(shū)2
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標(biāo)識(shí)牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修等一切費(fèi)用，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：
1) 制造的內(nèi)容："";
2) 漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫(xiě)字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;
7) 全部工程應(yīng)抗除臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標(biāo)識(shí)牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標(biāo)識(shí)牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)標(biāo)識(shí)牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識(shí)牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識(shí)牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識(shí)牌規(guī)格、材料相同的新2x2標(biāo)識(shí)牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識(shí)牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以內(nèi)。
七、對(duì)于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致的'標(biāo)識(shí)牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識(shí)牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
承攬合同書(shū)3
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱(chēng)地點(diǎn)：
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
二、承包方式及內(nèi)容：
1、承包方式：
2、承包內(nèi)容：
3、承包范圍及說(shuō)明：
三、工程造價(jià)及付款方式：
1、工程造價(jià)如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測(cè)實(shí)量的實(shí)際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：
四、工期及說(shuō)明：
根據(jù)甲方工期計(jì)劃進(jìn)行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為_(kāi)_______天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。
五、甲方責(zé)任及義務(wù)：
1、提供施工項(xiàng)目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底，組織承包人項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見(jiàn)及要求進(jìn)行。
2、負(fù)責(zé)提供工具材料存放場(chǎng)地，水電有甲方負(fù)責(zé)安排及交費(fèi)，(可保證安全水電正常的場(chǎng)所)。
3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時(shí)糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時(shí)追究乙方責(zé)任，并有權(quán)安排其他施工隊(duì)進(jìn)行施工。所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。
5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險(xiǎn)需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費(fèi)用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責(zé)任及義務(wù)：
1、對(duì)甲方施工方案及要求，要做到堅(jiān)決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣(mài)。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟(jì)損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、乙方派行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度，認(rèn)真做好施工現(xiàn)場(chǎng)的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責(zé)任及過(guò)錯(cuò)，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。
6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的.，由乙方負(fù)責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書(shū)并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
7、對(duì)于施工過(guò)程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
七、其他：
1、本工程實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項(xiàng)目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書(shū)面形式通知承包人。不實(shí)行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實(shí)事求實(shí)的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項(xiàng)目所在地的法院進(jìn)行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項(xiàng)條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
八、附則：
甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方提供了一份施工安全細(xì)則條例，乙方負(fù)責(zé)人組織施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)條例后，簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細(xì)則條例后進(jìn)入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書(shū)4
發(fā)包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)規(guī)定，本著真誠(chéng)合作、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴(yán)格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：____________________________
2、工程地點(diǎn)：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫(xiě)) (小寫(xiě))
二、結(jié)算、付款方式及限期
1、預(yù)付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內(nèi)支付合同總金額的元整，(小寫(xiě))元整。預(yù)付款延付，則交貨期順延。
2。計(jì)人民幣(大寫(xiě))元整，元整。
3、驗(yàn)收款：乙方將剩余未安裝的門(mén)安裝完畢，并全部調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，____日內(nèi)甲方需支付總合同的，計(jì)人民幣(大寫(xiě))元整。
4、質(zhì)保金：合同金額元整，(小寫(xiě))保修期為_(kāi)_______年(至驗(yàn)收合格后計(jì)算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗(yàn)收前，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方轉(zhuǎn)移交付門(mén)的所有權(quán)，同時(shí)提供門(mén)的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時(shí)交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項(xiàng)，乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門(mén)的所有權(quán)和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結(jié)算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責(zé)任
1、施工現(xiàn)場(chǎng)具開(kāi)工條件。
2、滿足乙方產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)運(yùn)輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應(yīng)提供特定地點(diǎn)場(chǎng)地供乙方現(xiàn)場(chǎng)安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用，提供乙方進(jìn)場(chǎng)安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設(shè)工地人員所需工種證件。
4、對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)(水平線)告知乙方安裝人員并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)，確保安裝條件準(zhǔn)確無(wú)誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機(jī)及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進(jìn)度同步。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理第三者對(duì)該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時(shí)足額支付款項(xiàng)，以確保乙方按時(shí)按量完成任務(wù)。
四、乙方責(zé)任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實(shí)有效、合法的'，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔(dān)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。乙方提供的門(mén)應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求并保證竣工驗(yàn)收合格。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸及負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
5、售后服務(wù)，________年內(nèi)非人為因素?fù)p壞門(mén)由乙方負(fù)責(zé)維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費(fèi)用)，________年滿后乙方收取成本費(fèi)用。
五、工期延誤
對(duì)以下原因造成工期推遲延誤的，經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延：
1、工程量變化
2、工地現(xiàn)場(chǎng)停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以雙方確認(rèn)之樣品門(mén)實(shí)物為制作標(biāo)準(zhǔn)，安裝以甲方提供之樣品房(試驗(yàn)室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求。
2、驗(yàn)收方法：工程安裝完成后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報(bào)驗(yàn)通知之日七天內(nèi)。
七、合同變更、解除
本合同履行期內(nèi)，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭(zhēng)議
本合同如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項(xiàng)
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書(shū)5
甲 方：
乙 方：
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的.有關(guān)法律、法規(guī)，雙方議定書(shū)柜制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書(shū)柜尺寸
長(zhǎng)180cm，高170cm，寬45cm，層數(shù)7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書(shū)柜漆要求，紅丹打底，再上藍(lán)氨基漆。
第五條：每個(gè)書(shū)柜大寫(xiě)壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個(gè)，總價(jià)為人民幣為大寫(xiě)貳萬(wàn)零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運(yùn)到校園內(nèi)，運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
第七條：交貨時(shí)間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗(yàn)收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。
第八條：稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
承攬合同書(shū)6
鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司，并需要加工部件；
鑒于乙方是在合法注冊(cè)的，經(jīng)營(yíng)范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。
3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：：年月日。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書(shū)面通知兩日內(nèi)書(shū)面回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求：
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的`依據(jù)。（也可不約定此項(xiàng)目）
五、加工成品驗(yàn)收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應(yīng)于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù)，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對(duì)方達(dá)成書(shū)面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實(shí)際交付日期，乙方自行送達(dá)的，以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數(shù)量的，甲方認(rèn)可的，就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報(bào)酬。
七、報(bào)酬及支付：
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為：每件元（或總報(bào)酬元）
2、報(bào)酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元，由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
承攬合同書(shū)7
甲方（定作方）：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方（承攬方）：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的.規(guī)定，就___________（地點(diǎn)）玻璃供需問(wèn)題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)：
玻璃品種： ___________，規(guī)格： ___________，數(shù)量：___________，單價(jià)：___________。
交貨地點(diǎn)：
運(yùn)輸方式、費(fèi)用：
1）由乙方負(fù)責(zé)送貨，運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān).玻璃卸車(chē)前破片由乙方負(fù)責(zé)，落地驗(yàn)收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé).
2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號(hào)樓層等識(shí)別編碼，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補(bǔ)片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。
三、驗(yàn)收方式：
1）玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收當(dāng)批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時(shí)予以檢驗(yàn)，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書(shū)面形式通知乙方，否則視為驗(yàn)收產(chǎn)品合格。
2）_________玻璃制作按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).
六、結(jié)算及付款方式：
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票，乙方發(fā)車(chē)后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責(zé)任：
1）雙方應(yīng)按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.
2）如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
八、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭(zhēng)議雙方均有權(quán)提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項(xiàng)目結(jié)束本合同自行解除。
十、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年（驗(yàn)收之日起）
2、執(zhí)行本項(xiàng)目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。
甲方：
代表：
賬號(hào)：
戶行：
___________年___月___日
乙方：
代表：
賬號(hào)：
戶行：
___________年___月___日
承攬合同書(shū)8
甲方：_____________
乙方：_____________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：
第一條：施工項(xiàng)目名稱(chēng).
施工內(nèi)容_____________
施工地點(diǎn)_____________
施工期限：_____年____月___日起至相應(yīng)工程完工。
第二條施工機(jī)械及工程款計(jì)算與支付
一、機(jī)械設(shè)備：序號(hào)_____、機(jī)械名稱(chēng)、規(guī)格_____、型號(hào)、數(shù)量_____(臺(tái))。
二、工程款計(jì)價(jià)方式：累計(jì)簽發(fā)的時(shí)間，按累計(jì)時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計(jì)算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價(jià)為：用挖斗___元/小時(shí)，用破碎_(kāi)__元/小時(shí)。
三、工程款計(jì)算方式說(shuō)明
1、甲方在乙方當(dāng)次臺(tái)班完工后，由甲方指定的現(xiàn)場(chǎng)代表向乙方出具《機(jī)械工作時(shí)間簽證單》;并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù)，
2、機(jī)械設(shè)備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計(jì)量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時(shí)間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺(tái)班時(shí)間，超過(guò)10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時(shí)間。
3、乙方每天工作后應(yīng)及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時(shí)間若超過(guò)1天甲方將不予認(rèn)可其量。
三、支付方式
甲方以工程開(kāi)工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項(xiàng)按現(xiàn)場(chǎng)工程完成進(jìn)度付款，完成工程進(jìn)度50%時(shí)，甲方按挖機(jī)總工時(shí)的30%支付乙方款項(xiàng)，完成工程進(jìn)度100%，甲方按按挖機(jī)總工時(shí)的60%支付乙方款項(xiàng)，余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí)，應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機(jī)械設(shè)備的使用和管理
一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)，按甲方的書(shū)面通知將工程所需的機(jī)械運(yùn)送至本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。
二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號(hào)、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗(yàn)收并簽署書(shū)面的確認(rèn)書(shū)。必須進(jìn)行安裝、檢驗(yàn)、檢測(cè)合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。
三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外，其余因機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、使用、施工等發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料，滿足施工項(xiàng)目受檢需要。
五、因故障造成機(jī)械無(wú)法正常運(yùn)行，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)組織搶險(xiǎn)，防止事態(tài)擴(kuò)大，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)告甲方和有關(guān)部門(mén)，聽(tīng)候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)：
1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場(chǎng)安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場(chǎng)管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機(jī)械設(shè)備制造質(zhì)量、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)按照該項(xiàng)目的施工進(jìn)度和管理要求對(duì)乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排，包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任，乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)換人，否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場(chǎng)，乙方無(wú)條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無(wú)法使用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號(hào)、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無(wú)理由，無(wú)條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場(chǎng)施工。乙方無(wú)條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的`時(shí)間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。
6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
l、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。
3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項(xiàng)規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價(jià)款。
第五條違約責(zé)任
任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
一、甲方違約責(zé)任
甲方未按合同約定支付工程款時(shí)，每逾期一日，須按應(yīng)付款額的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí)，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責(zé)任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號(hào)和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書(shū)面告知仍不能按時(shí)履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失;乙方逾期超過(guò)5日的，甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項(xiàng)、第六項(xiàng)的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時(shí)，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場(chǎng)并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
4、除本條前三項(xiàng)約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項(xiàng)目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無(wú)法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無(wú)法正常施工時(shí)，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。
第六條不可抗力
一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知對(duì)方，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。
第七條解決爭(zhēng)議的方式
本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁(yè)，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過(guò)程中形成的各種書(shū)面文件，經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說(shuō)明外，以文件生成時(shí)間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書(shū)9
發(fā)包方(甲方)：___身份證號(hào)：
承包方(乙方)：___身份證號(hào)：
甲方在海南省樂(lè)東縣佛羅鎮(zhèn)佛南村自家宅基地建一棟三層框架結(jié)構(gòu)樓房，現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設(shè)好水泥板，由乙方負(fù)責(zé)承攬施工建設(shè)。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠(chéng)信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。
一、承包方式
甲方負(fù)責(zé)供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。乙方負(fù)責(zé)自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機(jī)械以及模板、內(nèi)外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產(chǎn)生活用具等，費(fèi)用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。乙方所有工人的食宿等問(wèn)題由乙方自己解決，費(fèi)用由乙方自理。
二、承建項(xiàng)目
樓房為三層框架結(jié)構(gòu)，承包從正負(fù)零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負(fù)責(zé)房屋主體工程的建筑，完成麻批，包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內(nèi)外墻體(含6個(gè)衛(wèi)生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門(mén)前臺(tái)階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。
乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求進(jìn)行施工，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進(jìn)行施工。結(jié)構(gòu)及承重由乙方負(fù)責(zé)，若施工過(guò)程中房子就有問(wèn)題，乙方要負(fù)完全責(zé)任。
三、施工安全
1、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，乙方負(fù)責(zé)找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當(dāng)事人明確，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系。
2、乙方應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，乙方人員必須滿足雙方簽訂的協(xié)議條款的要求，并對(duì)自身的施工、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全、文明施工、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等全面負(fù)責(zé)，如乙方未能履行上述職責(zé)而造成工程、財(cái)產(chǎn)和人身傷害，由乙方
承擔(dān)責(zé)任及由此發(fā)生的一切費(fèi)用。乙方在組織工人施工過(guò)程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。在乙方進(jìn)入工地施工時(shí)到履行義務(wù)終了期間，由乙方對(duì)其工人及雇傭人員、財(cái)產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備辦理相關(guān)保險(xiǎn)并承擔(dān)其費(fèi)用。乙方及其工人所發(fā)生的一切傷亡事故與甲方無(wú)關(guān)，任何安全事故由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
四、工程質(zhì)量要求
1、乙方按照國(guó)家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到抗震安居房屋建設(shè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件，建房后的墻體、窗戶、門(mén)等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。做到：⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能進(jìn)行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤(rùn)，沙漿的飽滿度必須要達(dá)到"三個(gè)一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務(wù)必將砼表面清理洗掃干凈，將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈，用水將磚縫中的塵土沖凈，趁墻面濕潤(rùn)開(kāi)始抹灰，以提高粘結(jié)強(qiáng)度，防止出現(xiàn)空鼓開(kāi)裂現(xiàn)象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后，梁、板、柱的表面必須平整光潔，線角方正順直，無(wú)漏漿、麻面。⑹軸線、門(mén)窗洞口的尺寸要準(zhǔn)確，所有模板的平整度控制在3㎜內(nèi)，垂直度3米以內(nèi)控制在5㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽(yáng)角必須順直、整齊、每3米不超過(guò)5㎜。
2、工程竣工后，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收。___如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，由乙方進(jìn)行返工、修改和重作，直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因工程質(zhì)量問(wèn)題給甲方造成的.全部損失。返工、修改和重作的費(fèi)用(包括工時(shí)費(fèi)用和材料費(fèi)用)全部由乙方自行承擔(dān)。返工、修改和重作后仍不能達(dá)到約定的合格使用條件的,乙方承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
3、上條所說(shuō)的工程質(zhì)量問(wèn)題，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開(kāi)裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開(kāi)裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;
(7)屋頂漏水，浸水。
4、房屋保修期按國(guó)家相關(guān)保修規(guī)定執(zhí)行。
五、承包價(jià)格
本工程按照每層水平投影面積計(jì)算付款，每平方米承包價(jià)貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結(jié)算范圍內(nèi)的工程由雙方協(xié)商一致后另行計(jì)付。
六、付款方式
乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方先預(yù)付工程款壹萬(wàn)元，以后將按工程進(jìn)度付款。一、二、三層澆注封頂后，若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方即再向乙方分別支付壹萬(wàn)元、貳萬(wàn)元、貳萬(wàn)元工程款。余下的款項(xiàng)待工程完工一月后甲方的住房無(wú)任何裂縫、無(wú)漏水、無(wú)樓梯積水等工程質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，經(jīng)雙方驗(yàn)收合格后五天內(nèi)，一次性付清給乙方。若有住房開(kāi)裂、漏水、積水、傾斜等工程質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)，則要求乙方及時(shí)維修，否則甲方終止合同，沒(méi)收余款。
七、工期要求
___年___月___日開(kāi)工，每15天一層，乙方必須在___年___月___日前完工。
八、違約責(zé)任及爭(zhēng)議的解決辦法
1、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要無(wú)償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢(qián)的50%給乙方。
九、合同的生效與終止
1、本合同共4頁(yè)，一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清款項(xiàng)后失效。
3、乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，節(jié)約材料，嚴(yán)格按照工期要求施工，否則甲方有權(quán)終止合同，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產(chǎn)生的費(fèi)用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價(jià)費(fèi)用等等。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質(zhì)量。施工現(xiàn)場(chǎng)必須達(dá)到工完場(chǎng)地清，乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)工地周?chē)笆覂?nèi)所有的建筑垃圾，打掃干凈。工程結(jié)束后，乙方腳手架留給甲方使用一個(gè)月。
以上合同,雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___
日期：___
承攬合同書(shū)10
甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計(jì)價(jià)原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ)。
第九條付款方式：
1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的`工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買(mǎi)人身意外保險(xiǎn)。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
承攬合同書(shū)11
甲方：____________________________
乙方：____________________________
根據(jù)，《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》，結(jié)合本工程具體事項(xiàng)，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。
一、工程地點(diǎn)：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
二、承包范圍及內(nèi)容：場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
三、承包方式：挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))
四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求：按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格。
六、工程款支付方式：土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月末支付。
七、施工工期
八、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高
九、乙方責(zé)任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車(chē)輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車(chē)輛所發(fā)生的一切行車(chē)安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的.任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測(cè)繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
十、爭(zhēng)議的解決
存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書(shū)12
合同編號(hào)：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________
(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點(diǎn)：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價(jià)款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質(zhì)量要求：
檢驗(yàn)及提供方法：_________
價(jià)款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn)：_____
6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法：________
8.結(jié)算方式和期限：___________
9.違約責(zé)任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方 承攬方
單位名稱(chēng) 單位名稱(chēng)
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話 電話
電掛 電掛
開(kāi)戶銀行及帳號(hào) 開(kāi)戶銀行及帳號(hào)
承攬合同書(shū)13
別墅裝修合同樣本 發(fā)包方：_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)與承包方：_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)為維護(hù)雙方的權(quán)益，根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照?qǐng)?zhí)行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號(hào)_____室，(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該房屋”)。該房屋竣工驗(yàn)收合格，并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過(guò)最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用，并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前，乙方應(yīng)向甲方出示《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書(shū)》原件。
第三章 施工內(nèi)容
第五條 該房屋屬_____結(jié)構(gòu)，房型為_(kāi)____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，建筑總面積為_(kāi)____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，施工面積為_(kāi)____平方米。詳見(jiàn)作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內(nèi)容和做法說(shuō)明如下(不夠可附頁(yè))：
(一)廳：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(二)房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(三)廚：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(四)衛(wèi)：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;前款沒(méi)有說(shuō)明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設(shè)備和價(jià)款
第七條 施工使用的材料和設(shè)備見(jiàn)作為本合同附件(三)的《主要材料報(bào)價(jià)單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報(bào)價(jià)單》，乙方的人工費(fèi)見(jiàn)作為本合同附件(五)的《人工費(fèi)報(bào)價(jià)單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設(shè)備以及勞務(wù)的情形下適用
第八條 該房屋工程總價(jià)款為_(kāi)____元，其中材料費(fèi)_____元、人工費(fèi)_____元、管理費(fèi)_____元、設(shè)計(jì)費(fèi)_____元、垃圾清運(yùn)費(fèi)_____元、稅金_____元、其他費(fèi)用_____元。工程總價(jià)款是各分項(xiàng)價(jià)款的總和。前款所述的總價(jià)款和分項(xiàng)價(jià)款是乙方的預(yù)算價(jià)格。結(jié)算價(jià)格超出預(yù)算價(jià)格的，甲方按預(yù)算價(jià)格支付工程總價(jià)款;結(jié)算價(jià)格低于預(yù)算價(jià)格的，甲方按結(jié)算價(jià)格支付工程總價(jià)款。第九條乙方對(duì)材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)的報(bào)價(jià)，不得超過(guò)本合同簽訂時(shí)該費(fèi)用的市場(chǎng)平均價(jià)格。乙方在本合同中的報(bào)價(jià)超過(guò)市場(chǎng)平均價(jià)格的，按市場(chǎng)平均價(jià)格結(jié)算。
雙方對(duì)前款所述的市場(chǎng)平均價(jià)格有異議的，可以委托價(jià)格評(píng)估部門(mén)評(píng)估，價(jià)格評(píng)估部門(mén)的評(píng)估結(jié)論，雙方應(yīng)當(dāng)接受。
第十條 乙方應(yīng)在《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》中注明材料和設(shè)備的名稱(chēng)、生產(chǎn)廠廠名、廠址、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
乙方提供并已經(jīng)使用的材料和設(shè)備與《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定不符的，甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理，乙方應(yīng)當(dāng)接受：
(1)甲方同意繼續(xù)使用的，乙方免收該材料和設(shè)備的費(fèi)用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的，乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定更換和重做，更換后的材料和設(shè)備費(fèi)減半收取，原工期不變。
第十一條 乙方應(yīng)當(dāng)提交說(shuō)明書(shū)、保修單、環(huán)保說(shuō)明書(shū)和購(gòu)貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對(duì)的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
第十二條 乙方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
乙方提供的材料和設(shè)備必須符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量，輻射、照明和噪音強(qiáng)度等指標(biāo)，使甲方達(dá)到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)立即更換和重做，更換后的材料和設(shè)備不再收費(fèi)，原工期不變。第十三條 甲方變更施工內(nèi)容的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。工期、總價(jià)款、《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容相應(yīng)變化的，經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設(shè)備，乙方提供勞務(wù)的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價(jià)款為_(kāi)____元，其中人工費(fèi)_____元、稅金_____、其他費(fèi)用_____元。第十五條 甲方提供的材料、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方提供的材料、設(shè)備不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)在驗(yàn)收后以書(shū)面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)乙方驗(yàn)收后發(fā)生損壞的，乙方應(yīng)當(dāng)賠償。第十六條 甲方提供的材料和設(shè)備，均應(yīng)用于本工程;未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因?qū)е录追教峁┑牟牧虾驮O(shè)備短缺或被更換的，乙方應(yīng)按短缺材料和設(shè)備的價(jià)款或材料和設(shè)備被更換前后差價(jià)的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂后，開(kāi)工前二至五日，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款40%的工程款;
(三)竣工驗(yàn)收后三日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款25%的工程款。
(四)竣工驗(yàn)收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的'業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
第十九條 雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第二十條 竣工驗(yàn)收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的5%的保修基金。竣工驗(yàn)收合格后一年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第六章 結(jié)算
第二十一條 工程竣工，甲方驗(yàn)收后對(duì)價(jià)款有異議的，可以要求不超過(guò)七日的核價(jià)期，核價(jià)期內(nèi)，甲方有權(quán)暫停向乙方付款，乙方應(yīng)當(dāng)同意。甲方若委托第三方進(jìn)行評(píng)估的，核價(jià)期至取得評(píng)估報(bào)告之日屆滿。
甲方委托第三方評(píng)估價(jià)格的，以《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》約定的價(jià)格作為計(jì)算總價(jià)款的依據(jù)，按照評(píng)估結(jié)果結(jié)算總價(jià)款，乙方應(yīng)當(dāng)同意。
第七章 工程進(jìn)度
第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開(kāi)工，_____年_____月_____日竣工，工期為_(kāi)____天。每日施工時(shí)間為_(kāi)____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分(_____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分休息)。
工期中施工時(shí)間內(nèi)，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表，負(fù)責(zé)本合同的履行，包括根據(jù)要求組織施工，協(xié)調(diào)、處理由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。乙方對(duì)其指派的駐工地代表的行為均予認(rèn)可。
乙方更換駐工地代表的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對(duì)原駐工地代表的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)可。
第二十四條 乙方應(yīng)當(dāng)自行施工，未經(jīng)甲方同意，不得將本工程轉(zhuǎn)包給任何第三方。
第二十五條 工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規(guī)程》、 DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，以及國(guó)家和本市建筑行政主管部門(mén)制定的其他標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和雙方的約定。
第二十六條 施工期間，甲方及其代表有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)查看、了解、檢查施工情況，乙方應(yīng)當(dāng)配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應(yīng)當(dāng)按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，按照甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)、施工方案和做法說(shuō)明完成工程，確保工程質(zhì)量，不得偷工減料。
第二十八條 施工期間，甲方修改設(shè)計(jì)方案并相應(yīng)地變更施工方案、增減施工內(nèi)容的，應(yīng)在變更的項(xiàng)目施工前通知乙方，乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項(xiàng)目變更單》。因甲方變更工種項(xiàng)目引起竣工日期和工程總價(jià)款變化的，按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得擅自折、改供曖、燃?xì)夤芫�，或?qū)嵤┢渌绊懡ㄖY(jié)構(gòu)，危害使用安全，和超過(guò)住宅原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的行為。
甲方要求實(shí)施前款規(guī)定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應(yīng)當(dāng)提供修改意見(jiàn)。
第三十條 乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保證作業(yè)人員安全，避免甲方房屋和其他財(cái)產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規(guī)定，造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償。
第三十一條 施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設(shè)施。乙方違反前款的規(guī)定，引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)處理，造成甲方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償。第三十二條 施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費(fèi)用由甲方承擔(dān)，但日平均支出超過(guò)以下限額的，超過(guò)的部分由乙方承擔(dān)：水費(fèi)_____元/日，電費(fèi)_____元/日，煤氣費(fèi)_____元/日，電話費(fèi)_____元/日。
前款所述施工現(xiàn)場(chǎng)每日發(fā)生的各項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)為施工期間該項(xiàng)費(fèi)用的總額與施工天數(shù)的比值，以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認(rèn)定費(fèi)用的依據(jù)。
第九章 驗(yàn)收
第三十三條 隱蔽工程完工后，乙方應(yīng)在完工前三日書(shū)面通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)當(dāng)按乙方通知的時(shí)間參加驗(yàn)收。甲方不能按時(shí)驗(yàn)收的，應(yīng)當(dāng)通知乙方另行安排時(shí)間。
承攬合同書(shū)14
發(fā) 包 方（簽章）：（以下稱(chēng)甲方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
承 包 方（簽章）：（以下稱(chēng)乙方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
乙方承包甲方XXXX號(hào)別墅裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，
保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程地點(diǎn)： XXX市XX區(qū)XX路XXX號(hào)別墅工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫(xiě)）：
施工工期： 本工程暫定自2013年 月 日開(kāi)工，于 2013年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為12個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。
第二條：施工圖紙
2.1 乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向甲方提供施工圖紙、施工說(shuō)明和工程報(bào)價(jià)單。
2.2 甲方對(duì)乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單分別進(jìn)行書(shū)面簽字確認(rèn)。
2.3 施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單經(jīng)甲方書(shū)面確定后作為本合同的附件和組成部分。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更
(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無(wú)效。
(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。
(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
�。�1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；
（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；
�。�3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的；
（4）本合同履行期限屆滿自行終止；
（5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；
（2）不可抗力因素；
�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見(jiàn)。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的'工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買(mǎi)裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；
5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見(jiàn)，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；
5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。
第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式
6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報(bào)告給甲方確認(rèn)。
6.2 在施工過(guò)程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用，雙方簽定《工程項(xiàng)目變更單》后,視為工程款總額補(bǔ)充,費(fèi)用由雙方另計(jì)，不在總承包價(jià)范圍內(nèi)；
6.3 工程款支付方式
�。�1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預(yù)付款；
（2）工程施工進(jìn)行至50% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款；
�。�3）工程施工進(jìn)行至80% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款；
（3）本工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%；
�。�4）剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過(guò)后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，由乙方書(shū)面向甲方申請(qǐng)支付。
�。�5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開(kāi)戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號(hào)：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方。
第七條：工程驗(yàn)收和工程保修
7.1 工程駿工后，乙方以書(shū)面形式向甲方提出工程結(jié)算，乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫(xiě)工程驗(yàn)收單，不得無(wú)故拖延。（驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。）如10天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過(guò)。
7.2 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個(gè)月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍
�。�1）因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。
�。�2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺(tái)風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))
7.4 保修期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對(duì)由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，且必須在合理時(shí)限內(nèi)完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。
第八條： 違約責(zé)任
8.1 本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方
承攬合同書(shū)15
甲方：
乙方：
一、標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款
編號(hào)
項(xiàng)目名稱(chēng)
說(shuō)明
單價(jià)（元）
數(shù)量
合計(jì)（元）
25座21米美化塔施工
費(fèi)用總計(jì)：
合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）：
二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、加工、代運(yùn)輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期，甲方承擔(dān)由此而支出的.一切費(fèi)用。乙方施工人員到場(chǎng)后，甲方免費(fèi)提供一切食宿事宜。
四、交（提）貨方式、地點(diǎn)：交貨地點(diǎn)為:新疆昌吉市。
五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站（港）和費(fèi)用承擔(dān)：運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付為10萬(wàn)元，貨到后全款付清，付款按合同賬號(hào)，傳真合同有效，如延誤付款時(shí)間，甲方承擔(dān)所有滯納金。
七、本塔可抗臺(tái)風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，如出質(zhì)量問(wèn)題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失，不可抗力的自然災(zāi)害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí)，須事前通知對(duì)方，協(xié)商解決，協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時(shí)，原合同不得變更。
九、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔(dān)的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費(fèi)用。
十、雙方嚴(yán)守合同，如有違約時(shí)，違約方承擔(dān)違約金，雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱(chēng)：
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話：
傳真：
開(kāi)戶銀行：
帳號(hào)：
乙方
單位名稱(chēng)：河北泰峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司(蓋章)
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話：
傳真：
開(kāi)戶銀行：
帳號(hào)：
【承攬合同書(shū)】相關(guān)文章：
承攬合同書(shū)01-11
加工承攬合同書(shū)09-23
承攬合同書(shū)(精選15篇)01-27
承攬合同書(shū)(15篇)01-26
承攬合同書(shū)15篇01-18
承攬合同書(shū)精選15篇02-13
承攬合同書(shū)精選15篇02-13
承攬加工合同書(shū)13篇11-26
承攬合同書(shū)合集15篇02-07
承攬合同書(shū)(集錦15篇)02-03