房屋代建安置協(xié)議書

甲方：利辛縣孫廟鄉(xiāng)前劉村委會

乙方： （代建戶）

丙方：阜陽市鴻順建筑安裝工程有限公司前劉村美好新村工程建設(shè)項目部

為積極響應(yīng)上級政府關(guān)于改善新農(nóng)村居住條件的有關(guān)政策，以及建設(shè)美好家園的精神，根據(jù)前劉村關(guān)于該項目實施會議精神，經(jīng)三方協(xié)商一致，就乙方代建相關(guān)事宜簽訂本合同，并嚴格履行。

一、工程概況：甲方全權(quán)委托丙方為乙方代建在舊村莊老宅基上房屋改造，工程位置在前劉村后劉莊境內(nèi)。

二、代建房型價格：該房屋為四戶聯(lián)排兩層磚混結(jié)構(gòu)（詳見建筑施工圖），每套建筑面積：約 平方米（以實際建造面積為準），房屋價格：約 元∕套，主干道路為8米砼路面；門前道路5米砼路面，砼路面根據(jù)綜合建造成本價格另行確定。注：圖紙以外的水、電、有線電視、寬帶等由甲方、乙方負責承擔。

三、代建方式：

1．甲方將現(xiàn)有的舊房及周邊的`老宅基存量建設(shè)用地（約13.75畝）全部需村民簽字同意后轉(zhuǎn)讓給乙方代建，由甲方按規(guī)劃負責拆遷舊房屋，所有規(guī)劃建筑用圖，由丙方負責辦理。關(guān)于上級行政部門的土地規(guī)劃等一切相關(guān)手續(xù)由甲方村委會負責辦理，并積極協(xié)助拆遷。

2．乙方在報名認購時，每套預(yù)交人民幣：5萬元代建款，作為認購款；一層主體封頂付10萬元；二層封主體頂付5萬元；房屋竣工交房之前七天付清全部代建款。

四、本工程地面附屬物清理完畢后的一周內(nèi)開工，二〇一四年 月 日竣工。工期約 天（陰雨雪天除外）。如遇下列情況，可順延工期：

1、因人力不可抗拒的原因被-迫停工者。

2、項目手續(xù)問題的原因。

五、工程質(zhì)量

1.本工程總體質(zhì)量要求達到圖紙設(shè)計和變更說明要求，驗收合格。

2.丙方同意委托鄉(xiāng)村房屋建設(shè)監(jiān)督小組對本工程進行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，監(jiān)督小組名單： 。

六、變更設(shè)計、交房。

1、按甲方、乙方及丙方代表三方同意的設(shè)計圖紙施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計。

2、本工程在驗收合格七日內(nèi)，所有代建戶交清代建款后，由村委會主持安排甲乙丙三方代表參與抽號交房，安置戶根據(jù)抽簽獲得房號，任何人不得有異議。

3、房卡由村委會協(xié)助辦理，相關(guān)費用有住戶自理。

七、違約責任

1.乙方不得借故拖欠應(yīng)付款項，如預(yù)期不付，應(yīng)向丙方賠付違約金，每延誤一天，違約金為所拖欠款3％。超過30天內(nèi)丙方有權(quán)將房屋轉(zhuǎn)讓給他人，甲乙雙方不得有異議。

2.在執(zhí)行本合同時發(fā)生糾紛，三方協(xié)商解決，解決不了的，由鄉(xiāng)法律服務(wù)所主持調(diào)解，可向人民法院起訴。

八、未經(jīng)事宜，可簽訂補充協(xié)議。

九、本合同簽字生效，具有同等法律效力，本合同一式四份，甲乙丙方各執(zhí)一份，鄉(xiāng)政府備案一份。

甲方：村委會 代表簽字：

乙方：

丙方：美好新村工程建設(shè)項目部 代表簽字：

日期：二〇一四年 月 日

房屋代建安置協(xié)議書 [篇2]

甲方：梅橋鄉(xiāng)梅橋村委會

乙方： （安置戶）

丙方：梅橋商貿(mào)城工程建設(shè)項目部

根據(jù)梅橋村關(guān)于陳、吳臺土地置換項目實施精神，經(jīng)三方協(xié)商一致，就乙方安置代建相關(guān)事宜簽訂本合同，并嚴格履行。

一、工程概況：甲方全權(quán)委托丙方為乙方代建安置住宅房。工程位置在梅橋商貿(mào)

城1#住宅樓區(qū)（ ）。

二、代建房型價格：為了配合政府安置工作、給予農(nóng)戶最大優(yōu)惠，給予集體安置

價，僅限2012年5月14日首批報名安置戶，集體安置價：1050元/平方米。建筑面積：134.4平方米，房屋總價： 元。院子7×8米，門前道路5米（其中硬化路面3米）陳臺、吳臺村民后期安置房根據(jù)綜合建造成本價格另行確定。

三、代建方式：

1．乙方同意依據(jù)政府關(guān)于拆遷安置文件簽訂拆遷合同，并積極協(xié)助拆遷。

2．乙方在報名時，每套預(yù)交人民幣： 元代建款，待建戶的拆遷款與村委會結(jié)算后，由鄉(xiāng)政府直接代轉(zhuǎn)給丙方，不足部分的代建款由乙方補交。房屋竣工交房之前七天付清全部代建款，每戶優(yōu)惠： 元，在此期間未交齊全款的，不予優(yōu)惠。

3．乙方定金在項目開工前，經(jīng)村民代表和村委會簽字同意后可無息退款。丙方代建開工后不再退還定金。

四、本工程地面附屬物清理完畢后的一周內(nèi)開工，春節(jié)前主體完工，2012-5-14

竣工。基礎(chǔ)配套30天完工。陰雨天除外。

如遇下列情況，可順延工期。

1. 因人力不可抗拒的原因被-迫停工者。

2. 項目手續(xù)問題的原因。

五、工程質(zhì)量

1.本工程總體質(zhì)量要求達到陳吳臺圖紙設(shè)計和變更說明要求，驗收合格。

2.丙方同意委托鄉(xiāng)村房屋建設(shè)監(jiān)督小組對本工程進行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，小組成員名單見附頁。

六、變更設(shè)計、交房。

1. 按甲方、丙方及乙方代表三方同意的設(shè)計圖紙施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計。

2本工程在驗收合格七日內(nèi)，所有安置戶交情代建款后，由鄉(xiāng)村領(lǐng)導(dǎo)主持安排甲乙丙三方代表參與抽號交房，安置戶根據(jù)抽簽獲得房號，任何人不得有異議。

3房卡由村委會協(xié)助辦理，相關(guān)費用有住戶自理。

七、違約責任

1.乙方不得借故拖欠應(yīng)付款項，如預(yù)期不付，應(yīng)向丙方賠付違約金，每延誤一天，違約金為100元。超過30天內(nèi)丙方有權(quán)將房屋安置給他人，甲乙雙方不得有異議。

2.因丙方責任導(dǎo)致本工程不能按本合同的日期竣工，向乙方賠付違約金，每延誤一天，違約金為100元。

3.在執(zhí)行本合同時發(fā)生糾紛，三方協(xié)商解決，解決不了的，由梅橋鄉(xiāng)法律服務(wù)所主持調(diào)解，可向人民法院起訴。

八、未經(jīng)事宜，可簽訂補充協(xié)議。

九、本合同簽字生效，具有同等法律效力，本合同一式四份，甲乙丙方各執(zhí)一份，梅橋鄉(xiāng)政府備案一份。

甲方：梅橋鄉(xiāng)梅橋村委會 代表簽字：

乙方：

丙方：梅橋商貿(mào)城工程建設(shè)辦公室 代表簽字：

日期：

【房屋代建安置協(xié)議書】相關(guān)文章：

代建合作協(xié)議書09-06

房屋拆除安置協(xié)議書04-25

房屋委托代建合同范本三篇07-15

房屋拆遷賠償安置協(xié)議書04-26

房屋拆遷補償安置協(xié)議書06-10

房屋拆遷安置協(xié)議書04-26

房屋回遷安置協(xié)議書04-26

房屋搬遷補償安置協(xié)議書04-26

安置房屋買賣協(xié)議書12-29