亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

工程承攬合同

時間:2023-02-09 13:18:14 合同書 我要投稿

工程承攬合同匯編15篇

  在不斷進步的社會中,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編為大家整理的工程承攬合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

工程承攬合同匯編15篇

工程承攬合同1

  建設方:___(以下簡稱甲方)

  承包方:___(以下簡稱乙方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確雙方在承包過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

  一、工程概況

  (1)工程名稱:___

  (2)工程地點:甘肅玉門黃花農場

  (3)工程范圍和內容:本房為___跨鋼結構廠房,規(guī)格:長___米;寬___米檐高___米,按圖紙施工。

  (4)建筑外包面積:___平方米。

  (5)工程總造價:本工程總造價人民幣(大寫):___,(小寫¥:___)

  二、鋼結構施工準備

  (一)甲方:

  (1)做好建筑紅線以外的“三通”,負責進場道路的維修,保證施工材料能運達到場。

  (2)負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內場地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

  三、鋼結構工程期限

  (1)根據(jù)需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預付款到帳之日起計算),___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的.,工期相應順延。

  四、鋼結構工程價款的支付與結算

  (1)本合同的總造價經(jīng)雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯(lián)系單形式可作調整,將調整后的金額以書面形式通知對方。

  (2)本合同簽訂后,甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%,計人民幣___元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%,計人民幣___元作為工程款,

  (3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經(jīng)驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

  (4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經(jīng)濟責任。

  (5)本合同結算方式:___。

  五、附則

  (1)本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

  (2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

  (3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。

  附:

  甲方:___

  乙方:___

  法定代表人:___

  法定代表人:___

  委托代理人:___

  委托代理人:___

  電話:___

  電話:___

  本合同簽訂日期:___年___月___日

工程承攬合同2

  委托方:_____________(以下稱甲方)

  承接方:_____________(以下稱乙方)

  簽約地點:________________________

  施工地點:________________________

  簽約時間:________________________

  1.合同內容

  本合同項所指的項目是:___________________________

 。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)

  2.合同金額

  2.1 合同總金額為人民幣:_______________(RMB:__________)

  2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。

  3.付款方式

  3.1 付款

  合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(RMB___________)。

  3.2 設備進度款

  當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(RMB________)。

  3.3 工程結算付款

  本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(RMB______)。

  3.4 最終驗收付款

  經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(RMB________________)。

  3.5 其它事項

  ________________________________________________

  4.合同雙方責任

  4.1 甲方責任

  4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

  4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。

  4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

  4.1.4 協(xié)調各施工單位的.關系,避免直接影響乙方施工進度。

  4.1.5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

  4.2 乙方責任

  4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

  4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

  4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。

  4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)

  5.安裝及調試

  5.1 安裝及調試責任

  乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。

  5.2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

  6.其它

  本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

  甲方:________________

  乙方:___________________

  地址:________________

  地址:___________________

  電話:________________

  電話:___________________

  傳真:________________

  傳真:___________________

  簽約代表:____________

  簽約代表:_______________

  指定聯(lián)絡人員:________

  指定聯(lián)絡人員:___________

工程承攬合同3

  發(fā)包人:

  承包人:

  根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:

  一、工程概況

  1.工程名稱:________________________________。

  2.工程地點:________________________________。

  3.工程立項批準文號:________________________。

  4.資金來源:________________________________。

  5.工程內容:________________________________。

  群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》。

  6.工程承包范圍:________________________________。

  二、合同工期

  計劃開工日期:_年__月__日。

  計劃竣工日期:_年__月__日。

  工期總日歷天數(shù):__________天。工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總日歷天數(shù)為準。

  三、質量標準

  工程質量符合________________________________標準。

  四、簽約合同價與合同價格形式

  1.簽約合同價為:__________人民幣;

  其中:

  安全文明施工費:_____人民幣;

  材料和工程設備暫估價金額:_____人民幣;

  專業(yè)工程暫估價金額:_____人民幣;

  暫列金額:_____人民幣。

  2.合同價格形式:________________________________。

  五、項目經(jīng)理

  承包人項目經(jīng)理:

  六、合同文件構成

  本協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件:

  中標通知書;

  投標函及其附錄;

  專用合同條款及其附屬文件;

  通用合同條款;

  技術標準和要求;

  圖紙;

  已標價工程量清單或預算書;

  其他合同文件。

  在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的.文件均構成合同文件組成部分。

  上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附屬文件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。

  七、承諾

  1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

  2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

  3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協(xié)議。

  八、詞語含義

  本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

  九、簽訂時間

  本合同于_年__月__日簽訂。

  十、簽訂地點

  本合同在簽訂。

  十一、補充協(xié)議

  合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。

  十二、合同生效

  本合同自生效。

  十三、合同份數(shù)

  本合同一式份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)份,承包人執(zhí)份。

  發(fā)包人:承包人:

  法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:

  日期:_____日期:_____

工程承攬合同4

  發(fā)包方:(以下簡稱甲方)

  承包方:(以下簡稱乙方)

  甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容:

  一、工程概況

  1、工程名稱:

  2、工程地點:

  3、工程范圍

  甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

  二、承攬方式

  1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。

  2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。

  3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。

  四、工程施工期限

  1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。

  2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。

  五、工程價款及支付辦法

  1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。

  2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。

  六、工程成果及質量

  1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經(jīng)甲方簽字認;

  2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。

  七、工程量計算方法

  乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

  八、工程驗收

  1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

  2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

  九、甲方權利義務

  1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);

  2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;

  3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;

  4、甲方為施工提供所需的.用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;

  5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;

  6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

  7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

  8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。

  十、乙方權利義務

  1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。

  2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

  3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

  4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。

  5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。

  6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

  十一、違約責任

  甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

  十二、爭議處理

  甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。

  十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

  十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。

  注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同5

  甲方:_________

  乙方:_________

  根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:

  第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

  第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務。

  第三條工期要求:根據(jù)甲方需求進行,乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。

  第四條承包方式:包工包料。

  第五條甲方提供:現(xiàn)場機械設備,技術人員配合指導、水電。

  第六條質量要求:鋁百葉窗的`顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。

  第七條使用標準及規(guī)范:根據(jù)國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規(guī)范

  第八條計價原則:雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結算,鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結算,多退少補。

  第九條付款方式:

  1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

  2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

  3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

  4.以上價款以含稅金。

  第十條保修:保修期為一年。

  第十一條竣工驗收:竣工驗收時由乙方通知甲方,甲方負責通知有關人員進行驗收。

  第十二條結算方式:現(xiàn)金結算。

  第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負

  責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔,甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。

  第十四條備注:以上價款已包含保險金,乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

  第十五條附則:1.本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,由法院裁決。

  2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。

  甲方(蓋章):_________

  乙方(蓋章):_________

  負責人簽字:_________

  負責人簽字:_________

  ___年___月___日

  ___年___月___日

工程承攬合同6

  定作人(委托方):________________(以下簡稱甲方)

  承攬人(施工方):________________(以下簡稱乙方)

  根據(jù)《_____________》及相關法律法規(guī)規(guī)定,本著平等自愿、誠實守信原則,雙方經(jīng)充分協(xié)商,就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協(xié)議:

  第一條:工程名稱

  乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。

  第二條:工程地點(________省________縣________鎮(zhèn)________村到________村境內)

  第三條:工程價款及付款方法

  甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方,支付方式為:現(xiàn)金。

  第四條:工程期限

  施工期限為________年________月________日開始至________年________月________日結束,施工期限為10個日。

  第五條:工程質量標準

  乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規(guī)定,同時也應符合甲方的要求。

  第六條:承包形式及材料設備供應

  乙方承包方式為包工不包料,乙方準備施工設備及相應人員,甲方負責提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。

  第七條:甲方義務

  1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。

  2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。

  3、施工前甲方應為乙方整理出現(xiàn)場,施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利

  4、甲方負責監(jiān)督乙方的施工進程。

  5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。

  6、按協(xié)議履行付款義務。

  第八條:乙方義務

  1、乙方進駐甲方工程工地后,應嚴格遵守甲方的規(guī)章制度,不得損壞甲方的財物。

  2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料,保證材料不丟失或不被損壞。

  3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關_____,做好安全保障措施,如出現(xiàn)安全事故,由乙方全部負責。

  4、乙方按施工圖負責組織施工,按期竣工?⒐ず螅逄靸劝匆(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

  5、乙方應保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。

  6、乙方不得中途解除合同。

  第九條:違約責任

  1、甲方應按工程所需提供材料,如因甲方未能按時提供材料,導致乙方工期延長,乙方不承擔責任。

  2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的',乙方負責賠償同種規(guī)格及品牌材料,由此造成工期延誤的,乙方應按日支付違約金,每日違約金為合同總價款的________‰、

  3、乙方應按期完工,未能

  4、因乙方自身原因中途解除合同的,乙方承擔違約金人民幣:_________________元整。(大寫:_________________元整)

  第十條:本合同自雙方簽字蓋章后生效,本合同正本一式兩份,雙方各一份。

  第十一條:乙方簽字確認的材料清單為本合同附件,與本合同具備同等法律效力。

  第十二條:本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,可簽訂補充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭議,協(xié)商解決,未能解決,雙方同意提交甲方所在地法院裁決。

  甲方(簽字):_________________乙方(簽字):_________________

  ________年________月________日________年________月________日

工程承攬合同7

  甲方:____________

  乙方:____________

  根據(jù)《_____》和《建筑法》及有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。

  建設單位:

  工程名稱:

  一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、_____核算、自負盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。

  三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。

  四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權、債務等經(jīng)濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。

  五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的'工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。

  六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。

  七、現(xiàn)場_____費、質保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害_____,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。

  八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。

  九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。

  十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

  十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

  十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。

  十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。

  未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

  甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________

  甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________

  地址:_______________________ 地址:___________________________

  電話:_______________________ 電話:___________________________

  傳真:_______________________ 傳真:___________________________

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

工程承攬合同8

  內容如下:

  訂立合同雙方:

  定作人: (以下簡稱甲方)

  定作人法定代表(負責)人: 簽約人:

  定作人承辦單位: 聯(lián)絡人: 聯(lián)系電話:

  定作人機構地址: 傳真電話:

  承攬方

  承攬裝飾郵政樓外墻工程合同

  合同編號:

  訂立合同雙方:

  定作人: (以下簡稱甲方)

  定作人法定代表(負責)人: 簽約人:

  定作人承辦單位: 聯(lián)絡人: 聯(lián)系電話:

  定作人機構地址: 傳真電話:

  承攬方: (以下簡稱乙方)

  承攬方法定代表(負責)人:簽約人:

  承攬方營業(yè)執(zhí)照: 施工資質:

  承攬方施工項目經(jīng)理: 手機:

  承攬方機構地址: 傳真電話:

  銀行開戶許可證:開戶行:帳戶:

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:

  第一條標的

  本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為: 元。

  第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)

  序號GRC裝飾件名稱規(guī)格數(shù) 量 單 價合計

  1

  2

  3

  注:以上每平方米GRC裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

  第三條工程概況及承包范圍

  1、工程名稱:郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程

  2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓施工現(xiàn)場

  3、承包范圍:GRC裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;

  4、承包方式:包工包料(GRC裝飾材料廠商: );

  5、工程造價:本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。

  第四條工程期限與保障責任

  1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

  2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;

  3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。

  第五條甲方責任

  1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

  2、提供施工用雙排腳手架;

  3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調工作;

  4、嚴格監(jiān)督施工質量,組織工程驗收。

  第六條乙方責任

  1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;

  2、認真組織施工,嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。

  3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;

  4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

  5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。

  第七條工程付款及結算方式

  1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經(jīng)招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據(jù)預算明細的`單價計算工程量,據(jù)實計算匯總工程總價款;

  2、乙方帶料進場開始施工15日內,甲方撥付工程總價50%的工程款;

  3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起15日內,再撥付工程總價45%;

  4、工程質保金為工程總價5%,質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時,于 年 月 日付清。

  第八條施工及竣工驗收

  1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;

  2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款,并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。

  3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內,組織驗收。超過七日未予答復時,乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

  第九條乙方服務承諾

  1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年,使用壽命不少于50年,如出現(xiàn)質量問題,乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現(xiàn)場;

  2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程,進行終身維護;

  3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。

  第十條雙方違約責任

  1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

  2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 元的違約金。

  3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

  4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

  第十一條糾紛的

  處理

  當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。

 、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

  ②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。

  第十二條附則

  、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

  2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。

  甲方:乙方:

  簽約人:簽約人:

  簽約地點:簽約日期: 年月日

工程承攬合同9

  發(fā)包單位: (以下簡稱甲方)

  承攬單位: (以下簡稱乙方)

  根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。

  第一條工程概況及承包范圍

  一、工程名稱:

  二、工程地點:

  三、工程范圍和內容:

  1、承包范圍:鋼屋蓋(含中間鋼柱);屋面采用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網(wǎng)。

  2、工程建筑面積:13534.91平方米(暫定軸線面積,未包含雨棚面積,工程量據(jù)實結算)。

  3、結構:輕型鋼結構屋蓋

  4、層數(shù)、建筑高度:詳見施工圖紙

  5、其他:土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理,預埋件由乙方提供并指導甲方埋放,埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

  第二條合同價款及調整

  一、工程合同價款采用固定合同單價,單方造價為(大寫):人民幣貳佰元整每平方米(¥200元/m2);暫定合同總價為:2706982元(貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整)。

  二、雙方約定合同價款的其他調整因素:

  1、調整方式:

 。1)遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內容。

  (2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。

  (3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。

  (4)以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調整。

  2、調整原則:

 。1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價執(zhí)行。

 。2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

 。3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

 。4)增加的工程量務必確定增加價款。

  三、本工程最終結算價款為:固定合同價+追加合同價款(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。

  第三條合同價款的支付與結算

  一、工程款支付:

  1、合同簽訂之日起3日內,甲方支付合同總價的30 %備料款,計人民幣¥812094.6元

  2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內,甲方支付合同總價的30 %進度款,計人民幣¥812094.6元。

  3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場后3日內,甲方支付合同總價的25 %進度款,計人民幣¥676745.5元。

  4、乙方在鋼結構工程完工后50日內,甲方支付合同總價的10 %進度款,計人民幣¥270698.2元。

  5、質保金為合同總價的5%在鋼結構單項工程竣工后滿1年內付清。

  6、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,其各階段支付比例不變,支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體,在支付工程款時,如單體進度不同,則按單體進度及造價分棟支付,但支付比例不變。

  7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時,在乙方催告后3日內仍不支付的,乙方有權暫停施工,待甲方支付后恢復施工。停工期間損失由甲方承擔,工期順延。如在催告后28天內不支付的,則乙方有權解除合同,甲方賠償一切損失。

  二、結算:

  1、乙方應于工程竣工驗收合格后或視為合格后10日內向甲方提交工程結算報告及資料。

  2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的,適用國家有關規(guī)定。

  3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后10日內給予確認或提出修改意見。期限內不作確認或不提修改意見的,則視為確認該結算報告。

  4、如結算報告的工程最終造價無增減時,則無需甲方確認即應按本條第一款關于工程款支付的約定時間支付工程款;如有增減時,則對增減部分進行決算。

  5、追加工程款、費用、賠款,如已經(jīng)甲方簽證確認的,則無需再次確認即應支付;尚未確認的;由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內確認或提出異議,否則視同認可。

  6、甲方與乙方對工程款結算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。

  三、其他事項:

  1、本合同在支付工程預付款與進度款時開具稅務局統(tǒng)一收款收據(jù),工程決算確定后開具發(fā)票(85%增值稅發(fā)票,15%當?shù)貏趧斩惼?。

  2、本合同材料采購、構件制作屬承攬合同中的制作部分,涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅,并由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發(fā)票。

  3、本工程安裝部份款項為建筑業(yè)勞務價款,由乙方在安裝工程所在地繳納營業(yè)稅,并開具相應發(fā)票。

  4、工程款支付方式:銀行匯票或轉帳支票,不得以任何形式的現(xiàn)金支付。

  5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。

  第四條工程期限

  一、根據(jù)工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。

  二、若按計劃工期,甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的,甲方應支付合同規(guī)定的第一筆工程進度款;甲方場地要推遲30天以上進場安裝的,甲方除支付工程進度款外并補償乙方的經(jīng)濟損失,且乙方有權終止合同。

  三、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:

  1、按施工準備規(guī)定要求,不能提供壓實平整的`施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;

  2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度時;

  3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;

  4、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;

  5、因甲方或監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;

  6、未按合同規(guī)定撥付工程預付款、進度款而影響施工;

  7、人力不可抗拒的因素而延誤工期;

  8、如基礎由甲方負責承擔,由于甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工,

  及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的,工期相應順延;

  9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

  四、乙方在以上情況發(fā)生后的5天內,就延誤的內容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出書面報告,甲方代表收到后應在5天內予以確認答復,逾期不予答復,乙方即可視為報告內容和延期要求已被確認。

  第五條施工準備

  一、甲方:

  1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,并接到施工現(xiàn)場。

  2、年月日前,負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應的資料。

  3、甲方負責設計時,合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關施工技術資料。

  4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內分送有關單位,并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)八份。

  5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續(xù)、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。

  6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。

  二、乙方:

  1、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

  2、乙方在甲方許可的范圍內搭建臨時辦公、生活設施。

  3、提供辦理建筑施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現(xiàn)場管理。

  4、辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續(xù)。

  5、構件已制作,具備發(fā)運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。

  第六條雙方的職責

  一、甲方的職責

  1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:

 。1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;

  (2)有權對乙方工程量的增減核實確認;

 。3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;

 。4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

  2、甲方先辦妥國家規(guī)定應辦理的一切相關施工手續(xù),保證乙方的進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,甲方相關手續(xù)尚未辦妥,一切責任由甲方承擔并賠償乙方相關經(jīng)濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。

  3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后,作為乙方預算、施工、決算的依據(jù)。

  二、乙方的職責

  1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:

 。1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。

 。2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。

  2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求采購工程所需要的材料,并提供產(chǎn)品合格證。

  3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。

  4、乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。

  第七條施工與設計變更

  正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作為制作施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作為施工與結算的補充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。

  施工中如發(fā)現(xiàn)設計錯誤或不合理的地方,乙方應及時以書面形式通知甲方,由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位,共同研究確定修改意見或變更設計文件,乙方按修改或變更的設計文件進行施工。

  甲方如需設計變更,須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。如構件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應賠償相應經(jīng)濟損失。造成工期延誤的,工期順延。

  如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。

  經(jīng)甲方認可的設計變更,發(fā)生工程費用變動,工程款按實結算。

  第八條安全施工

  一、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

  二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。

  三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。

  四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

  五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經(jīng)教育培訓,不得上崗作業(yè)。

  六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知項目經(jīng)理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。

  第九條工程質量

  一、工程質量標準:合格。

  二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。

  三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。

  四、乙方在施工中應自覺接受監(jiān)理工程師的質量監(jiān)督,隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)

  現(xiàn)工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。

  五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工,檢驗不合格的,影

  響施工的費用和損失由乙方承擔,檢驗合格的則由甲方承擔,并順延工期。

  六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規(guī)范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知監(jiān)理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。

  七、如乙方在施工中發(fā)生質量事故,應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質量事故的處理結果由監(jiān)理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經(jīng)設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

  八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質保金為合同總價的5 %,保修期為一年。

  第十條工程驗收

  一、基礎螺栓工程,若乙方施工的,則需經(jīng)甲方及監(jiān)理驗收通過后,乙方方可進入下道

  工序,否則乙方整改至符合要求為止;若由甲方施工的,則質量由甲方負責。

  二、中間驗收:鋼結構主構件安裝完畢,乙方自評符合設計質量要求后通知甲方組織中

  間驗收。甲方在接通知后三日內組織驗收。驗收符合要求的,雙方簽字確認,驗收不符要求的,乙方整改至符合要求為止。甲方三日內不組織驗收的,視為驗收合格,乙方有權進入下一道工序。

  三、最終驗收:全部鋼結構工程完工后,甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料

  之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理:

  1、工程完工后7天內,若甲方尚未辦妥國家規(guī)定應辦理的一切相關施工手續(xù),則視為工程驗收達到合同要求,甲方應如期支付乙方所有工程款。

  2、驗收合格后的,甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

  3、經(jīng)驗收認為基本符合合同要求,有個別一般性問題需要整改,可在竣工驗收證書上簽字確認合格,但需在驗收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢并經(jīng)甲方確認,則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日。

  4、驗收不符合合同要求的,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,但實際工期計算至首次提交驗收報告日,修改期間不應計入乙方的施工時間。

  5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后14日內不組織驗收或組織驗收后7日內無書面修改意見的,則視為工程已經(jīng)驗收合格,甲方應按合同約定支付工程尾款。

  四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,任何一方在收到對方通知后7天內予以回復,否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。

  五、工程未經(jīng)竣工驗收或驗收不合格的,甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格,有關質量及經(jīng)濟損失等問題由甲方承擔責任。

  第十一條獎勵和違約責任

  一、獎勵

  1、工程經(jīng)驗收獲獎時,甲方一次性獎勵乙方 萬元。

  2、工程提前完工,每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。

  二、乙方的違約責任

  1、工程質量不符合合同和設計要求的,應予返工或修理,并承擔其費用。

  2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委托他人的設計不符合合同要求的,由設計人承擔設計責任。

  3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規(guī)定賠償損失。

  三、甲方的違約責任

  1、未按合同約定支付工程款,按日萬分之二支付違約金,工期順延。造成乙方停工、窩工的,賠償損失。

  2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的,工期相應順延,并賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。

  3、甲方未及時向乙方發(fā)出指令、批準、或發(fā)出指令錯誤,賠償乙方因此所受的損失;延誤工期的,工期順延。

  4、工程驗收合格或視為合格后,甲方未按合同約定支付工程尾款的,按工程總造價的日萬分之二償付違約金。

  第十二條解決合同糾紛方式

  合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。

  第十三條附則

  一、本合同一式份,合同附件份。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份,副本份。

  二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效;工程驗收符合要求,結清工程款后終止。

  三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。

  甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________

  簽訂地點:___________簽訂地點:___________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同10

  甲方:

  乙方: 住址:

  身份證號碼:

  甲方承建的 成都富園物流商業(yè)中心 工程,經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務分包給乙方施工,并就有關事宜達成如下協(xié)議:

  一、工程概況:

  框架 結構,層數(shù): 四層,總高度: 40 米,建筑面積約? 90000? 平方米。

  二、工程地址:

  雙流縣文星鎮(zhèn)物流大道

  三、承包形式:

  1、本工程中的 砌體,二次構造砼 勞務工程,以分項包干的形式承包給乙方。

  2、低值易耗品: 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線,加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。

  四、承包工作內容及勞務承包單價:

  1、工作內容:

  (1)、施工圖以內所有磚砌體,包括主體構造,零星砌體等所有內容;

 。2)、根據(jù)主控線放(彈)砌體線;

 。3)、現(xiàn)場所有二次構造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁,零星等;

  (4)、現(xiàn)場的砌體所需砂漿,二次構造砼的自拌,攪拌機由甲方提供,乙方負責機操人員安排,人員必須持證上崗且到項目部登記記錄,經(jīng)檢查合格后方可上崗,乙方負責機器日常保養(yǎng),大件損壞由甲方負責修理,其余小件均由乙方負責。如乙方無專業(yè)機操人員,甲方將另行安排,其機操人員工資由乙方負責;

  (5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆,并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點,所搭架體必須滿足安全需要,嚴禁搭設單排腳手架;

  以上工作內容均需按照設計圖紙及現(xiàn)行規(guī)范,同時按項目部的具體要求進行施工。

  2、承包方式:采取承包范圍內的工程施工勞務、施工機具費,承包范圍內工作勞務費,搶工費及輔料費、民工的社會保險費,暫住證費用,交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用,按雙方約定固定單價包干承包方式。

  3、承包單價:

  4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求,如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。

  5、計量方式:計算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行,無約定的按現(xiàn)行計算定額及圖紙執(zhí)行。

  6、付款方式: 每月25日計量,次月15日按計量的75%~80%支付乙方,余款在主體驗收后三個月內付清。

  五、工期要求

  1、按項目工期進度要求進行;

  2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進度情況,配合項目部進行工期調整;

  3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件,乙方必須遵照執(zhí)行;

  4、乙方必須按甲方的工期計劃,組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人,確保工期,不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工,使整個工期計劃不能按時完成,造成工期拖延,按500元/天進行處罰,此款項將在工程結算款中扣除。

  5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場塔吊、龍門架拆除延誤,由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。

  6、如乙方勞動力不足,達不到工期要求,甲方口頭或書面通知了還未增加人員,甲方有權另請人員協(xié)助施工,其產(chǎn)生的費用在乙方總款中扣除。

  六、質量要求:

  1、乙方在施工過程中除按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標準進行施工外,同時還要嚴格按照業(yè)主、甲方項目部的質量目標和要求施工;

  2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質量目標;

  3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員,負責現(xiàn)場的質量檢查工作,配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。

  4、乙方必須嚴格工程質量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質量問題,由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,一個工作日內必須整改完備,如乙方超出規(guī)定的時效,即不返工又不整改,甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰,并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。

  5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。

  6、如乙方不服從甲方的.管理,違章指揮,違章作業(yè)造成的重大工程質量事故,除負責本次事故所造成的一切經(jīng)濟損失外,還要給予1000~5000元罰款,情節(jié)嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任,構成犯罪的將追究其刑事責任。

  7、由于乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔,方單結算時在乙方工程款中扣除;

  8、本工程質量等級為“優(yōu)良”工程。

  七、安全生產(chǎn)要求及安全責任:

  1、安全學習及交底:乙方在甲方工程期間必須學習安全生產(chǎn)相關的法律、法規(guī)及項目部制定的各項安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作,嚴禁使用未成年人,操作工人不得使用50周歲以上的人。

  2、安全檢查:嚴格執(zhí)行項目部制定的各項安全檢查制度,真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄,大檢有報告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業(yè)主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。

  3、專職安全員的配備及職責:乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作,并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作,對本班組的安全生產(chǎn)負責。

  4、嚴禁違章指揮,違章作業(yè):正確使用和佩戴個人防護用品,嚴禁酒后上班,嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。

  5、安全防范:乙方要認真搞好安全防范措施管理,必須嚴格遵守執(zhí)行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規(guī)章制度及相關的法律、法規(guī)。

  甲方:

  乙方:

  時間:

工程承攬合同11

  甲方:

  乙方:

  經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將________工程承攬給乙方,為明確甲乙雙方的責任及權利和利益,特簽訂以下條款,以共同遵守和執(zhí)行。

  一、工程名稱地點:

  1、工程名稱:

  2、工程地點:

  二、承包方式及內容:

  1、承包方式:

  2、承包內容:

  3、承包范圍及說明:

  三、工程造價及付款方式:

  1、工程造價如下:

  2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。

  3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下:

  四、工期及說明:

  根據(jù)甲方工期計劃進行施工,如因甲方原因造成工期延誤,則向后順延,工期為________天,如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害),工期則相應順延。

  五、甲方責任及義務:

  1、提供施工項目的場地并作技術交底,組織承包人項目經(jīng)理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙,有乙方結合甲方意見及要求進行。

  2、負責提供工具材料存放場地,水電有甲方負責安排及交費,(可保證安全水電正常的場所)。

  3、甲方派度,施工質量,如發(fā)現(xiàn)問題,及時通知乙方更改或雙方商定處理方案,并及時糾正。

  4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正,如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任,并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

  5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,如未辦理人身安全保險的.,由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù),由甲方代為辦理,所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。

  六、乙方責任及義務:

  1、對甲方施工方案及要求,要做到堅決服從不得推委。

  2、根據(jù)要求進行合理施工,不得野蠻施工。

  3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn),因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。

  4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度,認真做好施工現(xiàn)場的施工安全,防火、防盜等工作。

  5、如乙方在施工中間終止合同,因此造成的責任及過錯,甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

  6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地,如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。

  7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔,甲方概不負責。

  七、其他:

  1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制,甲方應在監(jiān)理前,合同簽訂后三日內將項目經(jīng)理名字,監(jiān)理內容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的,有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。

  2、本協(xié)議未盡事宜,雙方本著實事求實的原則,互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議,合同履行中,發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。

  3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛,導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主,若協(xié)商不成,雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

  4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。

  5、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。

  八、附則:

  甲乙雙方簽署合同的同時,甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例,乙方負責人組織施工人員認真學習條例后,簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同12

  甲方:

  乙方:

  根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,甲乙雙方充分協(xié)商,一致同意,特簽訂以下條款,共同遵守。

  第一條工程概況

  1、工程地址:。

  2、承包方式:采取包工包料的方式。

  3、 工期:天(日歷天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。

  第二條甲方責任,權利和義務

  1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

  2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作,使之達到乙方裝飾施工要求。

  3、做好乙方開工現(xiàn)場準備工作,清除影響施工的障礙物,安排好乙方施工所需水、 電,并承擔相關費用。

  4、 根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。

  第三條乙方責任、權利和義務

  1、指派項目責任人,按合同及規(guī)范要求組織施工,保質、保量,按期完成施工任務。

  2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算。

  第四條工程項目

  1、振升平開窗,雙層鋼化中空玻璃,單價420元/m2×81 m2=34020元(大寫:叁萬肆仟零貳拾元)

  2、玻璃幕墻,博克蘭玻璃,單層貼膜,45×100的鋁材做骨架,單價860元/ m2×46.5 m2=39990元

 。ù髮懀喝f玖仟玖佰玖拾元)

  3、上海雙雄銅門廠,單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元(大寫:陸萬零壹佰陸拾元) 樣式如圖40-01所示。

  4、隱形防盜網(wǎng),單價150元/ m2×54 m2=8100元

  5、推拉門:單價560元/ m2×35.3 m2=19768元

  6、陽光房,45×75方管做骨架,8mm厚鋼化玻璃,單價450元/ m2×37 m2=16650元

  7、衛(wèi)浴門,1080元/條×5條=5400元

  8、室內門,2880元/條×9條=25920元

  9、美步樓梯,甲方指定樣式,單價1280元/ m×65.8 m=84224元

  第五條工程質量及驗收

  1、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

  2、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三日內組織驗收,并辦 理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,須通知乙方,另約定驗收日期,但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收,則視為驗收認可。

  3、 在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前,甲方不得提前使用,如提前使用可視 同該部分驗收認可合格。

  4、如因驗收不合格的.工程而須返工的,乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

  第六條付款方式

  合同總金額:(大寫)貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元

 。ㄐ懀

  1、乙方完成1.2.3項的工程時,由甲方支付80%的工程款。

  2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后,由甲方向乙方支付總工程款的95%,

  余下5%作為保證金6個月后再支付。

  第七條 本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字之日起生效;

  甲方:乙方:

  簽訂日期: 年 月日簽訂日期: 年 月 日

工程承攬合同13

  第一部分 合同協(xié)議書

  發(fā)包人(全稱)

  承包人(全稱)

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信原則,合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。

  一、工程概況

  工程名稱:

  工程地點:

  工程承包范圍:

  二、主要技術來源

  三、主要日期

  合同期限(絕對日期或相對日期):

  施工期限(絕對日期或相對日期):

 。ㄆ渲校嚎⒐と掌(絕對日期或相對日期):)

  四、工程質量標準

  工程質量標準:

  五、合同價格和付款貨幣

  合同價格為人民幣(大寫): 元。

  除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外,合同價格不作調整。

  六、本協(xié)議書中有關詞語的含義與合同通用條款中賦予的定義與解釋相同。

  七、合同生效

  合同訂立時間:年 月 日

  合同訂立地點:

  本合同在以下條件滿足之后生效:_____________________

  發(fā)包人:承包人:

  (公章或合同專用章)(公章或合同專用章)

  法定代表人或其授權代表:法定代表人或其授權代表:

 。ê炞郑 (簽字)

  工商注冊住所:工商注冊住所:

  企業(yè)代碼:企業(yè)代碼:

  郵政編碼: 郵政編碼:

  法定代表人: 法定代表人:

  授權代表: 授權代表:

  電 話: 電 話:

  傳 真: 傳 真:

  電子郵箱:電子郵箱:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  賬 號: 賬 號:

  第二部分 通用條款

  第1條 一般規(guī)定

  1.1 定義與解釋

  1.1.1 通用條款,指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合同當事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款,由本文件第1條至第20條組成。

  1.1.2 專用條款,指根據(jù)工程總承包項目的實際,對通用條款進行補充、修改和完善,并同意共同遵守的條款。

  1.1.3 工程總承包,指承包人受業(yè)主委托,按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工(含竣工試驗)、試運行等實行全過程或設計與其他階段的工程承包。

  1.1.4 發(fā)包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被稱為發(fā)包人的當事人,包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。

  1.1.5 承包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人,包括其合法繼承人。

  1.1.6 分包人,指接受承包人根據(jù)合同約定對外分包的部分工程或服務的,并具有相應資格的法人或其他組織。

  1.1.7 發(fā)包人代表,指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。

  1.1.8 監(jiān)理人,指發(fā)包人委托的具有相應資質的工程監(jiān)理單位。

  1.1.9 工程總監(jiān),指由監(jiān)理人授權、負責履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。

  1.1.10 項目經(jīng)理,指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。

  1.1.11 永久性工程,指承包人根據(jù)合同約定,進行設計、施工、竣工試驗、竣工后試驗和(或)試運行考核并交付發(fā)包人進行生產(chǎn)操作或使用的工程。

  1.1.12 單項工程,指專用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元,是永久性工程的組成部分。

  1.1.13 臨時性工程,指為實施、完成永久性工程及修補任何質量缺陷,在現(xiàn)場所需搭建的臨時建筑物、構筑物,不構成永久性工程實體的工程。

  1.1.14 現(xiàn)場或場地,指合同約定的用于承包人現(xiàn)場辦公、居住、設備材料部件存放、施工機具、設施存放和工程實施的任何地點。

  1.1.15 項目基礎資料,指發(fā)包人提供給承包人的經(jīng)有關部門對項目批準或核準的文件、報告(選廠報告、資源報告、勘察報告)、資料(氣象、水文、地質)、協(xié)議(燃料、水、電、氣、運輸)和有關數(shù)據(jù)等,設計所須的基礎資料。

  1.1.16 現(xiàn)場障礙資料,指發(fā)包人為承包人完成設計、進行現(xiàn)場施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構筑物、須受保護的古建筑、古樹木等坐標方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。

  1.1.17 設計階段,指規(guī)劃設計、總體設計、初步設計、技術設計和施工圖設計等階段。

  1.1.18 工程物資,設計文件規(guī)定的并構成永久性工程實體的設備、材料和部件,及竣工后試驗所需的材料等。

  1.1.19 施工,指承包人把設計文件轉化為工程的過程,包括土建、安裝和竣工試驗等作業(yè)。

  1.1.20 竣工試驗,指工程的土建、安裝完工后,工程或(和)單項工程被業(yè)主接收前由承包商負責進行的試驗。

  1.1.21 施工竣工,指工程已按合同約定和設計要求完成土建、安裝,并通過竣工試驗。

  1.1.22 工程接收,指工程或(和)單項工程通過竣工試驗后,為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進入崗位進行竣工后試驗、試運行準備,由承包人與發(fā)包人進行工程交接,并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過程。

  1.1.23 竣工后試驗,指工程被發(fā)包人接收后,按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗、或在發(fā)包人組織領導下并由承包人指導進行工程的功能試驗。

  1.1.24 試運行考核,指根據(jù)合同約定,在工程完成竣工試驗后,由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領導下由承包人指導下進行的`包括合同目標考核驗收在內的全部試驗。

  1.1.25 考核驗收證書,指試運行考核的全部試驗完成并被驗收后,由發(fā)包人簽發(fā)的驗收證書。

  1.1.26 工程竣工驗收,指承包人接到考核驗收證書、完成掃尾工程和缺陷修復,并按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結算資料,由發(fā)包人組織的工程結算與驗收。

  1.1.27 項目進度計劃,指自合同生效之日起,按合同約定的工程全部實施階段(包括:設計、采購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工后試驗至試運行考核各階段的)或合同約定的若干實施階段的時間計劃安排。

  1.1.28施工開工日期,指合同協(xié)議書中約定的,承包人開始現(xiàn)場施工的絕對日期或相對日期。

  1.1.29 竣工日期,指合同協(xié)議書中約定的,由承包人完成工程施工(含竣工試驗)的絕對日期或相對日期,包括按合同約定的任何延長日期。

  1.1.30 變更,指發(fā)包人書面通知或書面批準的,對工程所作的任何更改。

  1.1.31 合同價格,指合同協(xié)議書中約定的、承包人進行設計、采購、施工、竣工試驗、竣工后試驗和服務等工作的價款。

  1.1.32 合同價格調整,指依據(jù)合同約定需要增減的費用而對合同價格進行的相應調整。

  1.1.33 合同總價,指根據(jù)合同約定,經(jīng)調整后的合同價格。

  1.1.34 預付款,是指根據(jù)合同約定,由發(fā)包人預先支付給承包人的款項。

  1.1.35 工程進度款,指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內容、支付條件,分期向承包人支付的設計、采購和施工的進度款,及竣工后試驗的服務費等款項。

  1.1.36 工程質量保修責任書,指依據(jù)有關質量保修的法律規(guī)定,發(fā)包人與承包人簽訂的質量保修責任書。

  1.1.37 書面形式,指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內容的形式。數(shù)據(jù)電文包括:電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。

  1.1.38 違約責任,指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所須承擔的責任。

  1.1.39 不可抗力,指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

  1.1.40 根據(jù)本合同工程的特點,補充約定的其他定義。

  1.1.41條款標題不能作為合同解釋的依據(jù)。

  1.2 合同文件

  1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:

 。1)本合同協(xié)議書

 。2)中標通知書

  (3)投標書及其附件

 。4)本合同專用條款

  (5)本合同通用條款

 。6)標準、規(guī)范及有關技術文件

 。7)設計文件、資料和圖紙

  (8)構成合同組成部分的其他文件。

  雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構成本合同的組成部分。

  1.2.2當合同文件的條款內容含糊不清或不相一致,并且不能依據(jù)合同約定的解釋順序闡述清楚時,在不影響工程正常進行的情況下,由當事人協(xié)商解決,

  也可采納監(jiān)理人的解釋。當事人經(jīng)協(xié)商未能達成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的,根據(jù)16.3款關于爭議和裁決的約定解決。

  1.2.3合同中的條款標題僅為閱讀方便,不作為對合同條款進行解釋的依據(jù)。

  1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點均指相應事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件,則起算點為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當日!肮ぷ魅铡敝赋袊ǘü(jié)假日之外的其他公歷日。

  1.3 語言文字

  合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時,漢語為優(yōu)先解釋和說明本合同的主導語言。

  在少數(shù)民族地區(qū),當事人可以約定使用少數(shù)民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。

  1.4 適用法律

  本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。

  1.5 標準、規(guī)范

  1.5.1 適用于本工程的國家標準規(guī)范、或(和)行業(yè)標準規(guī)范、或(和)工程所在地方的標準規(guī)范、或(和)企業(yè)標準規(guī)范的名稱(或編號),在專用條款中約定。

  1.5.2 發(fā)包人使用國外標準、規(guī)范的,負責提供原文版本和中文譯本,并在專用條款中約定提供的標準、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時間。

  1.5.3 沒有相應成文規(guī)定的標準、規(guī)范時,由發(fā)包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術要求,承包人按約定的時間和技術要求提出實施方法,經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。承包人需要對實施方法進行研發(fā)試驗的,或須對施工人員進行特殊培訓的,另行簽訂協(xié)議作為本合同附件,其費用由發(fā)包人承擔。

  1.5.4 遵守合同約定的標準規(guī)范進行設計、采購、加工和施工,任何一方不得改變國家強制性標準規(guī)范的規(guī)定。

  1.5.5發(fā)包人有權按照合同和適用法律規(guī)定的標準規(guī)范,對承包人的設計、實施提出安全、質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。

  1.6 遵守法律

  1.6.1 在履行合同期間,國家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開工批準或施工許可證、工程質量監(jiān)督手續(xù),及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等,發(fā)包人負責協(xié)調與有關部門和單位的關系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費用增加、進度延誤時,發(fā)包人按承包人實際增加的合理費用給予賠償,竣工日期相應順延。

  1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進行設計、采購、加工、施工、竣工試驗和竣工后試驗,并承擔質量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等,保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的,承包人按發(fā)包人的實際增加的合理費用給予賠償?⒐と掌谘诱`,由承包人負責。

  1.6.3 承包人按時向所雇傭人員發(fā)放工資,為其辦理人身保險,并繳納相關稅費。

工程承攬合同14

  甲方:______________________ 聯(lián)系電話:______________________

  乙方:______________________ 聯(lián)系電話:______________________

  甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就______工程達成以下協(xié)議:

  1、甲方為乙方提供______設備及軟件,共____。

  合同總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)

  其中軟件費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)

  硬件費:¥________元(大寫:________萬____仟____ 百____拾整)

  工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)

  2、付款方式

  乙方先付甲方總工程預付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

  其中軟件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

  硬件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

  工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

  甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后,乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

  完成安裝后,乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。

  以上付款方式均為現(xiàn)金付款。

  3、甲方責任

  (1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

  (2)甲方負責培訓乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞,甲方提供免費恢復。

  (3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。

  (4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。

  4、乙方責任

  (1)甲方調試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試,均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

  (2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決,甲方概不負責。

  (3)由乙方在以后使用中,由人為造成的系統(tǒng)的損壞,需要甲方上門服務的,甲方發(fā)生的`費用全部由乙方負責。

  5、其他事項

  (1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

  (2)按本合同第2條的規(guī)定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權終止合同,由此造成的后果甲方概不負責在。

  6、違約責任

  雙方若有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商解決,若有一方違約或侵權,參照我國有關法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。

  7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。聲明:本合同經(jīng)復印或涂改后無效!

  甲方:(蓋章)_______

  負責人:_____________

  時間:_______________

  地點:_______________

  乙方:(蓋章)_______

  負責人:_____________

  時間:_______________

  地點:_______________

  系統(tǒng)設備工程承攬合同工程承攬合同(3)

  委托方:_____________(以下稱甲方)

  承接方:_____________(以下稱乙方)

  簽約地點:________________________

  施工地點:________________________

  簽約時間:________________________

  1、合同內容

  本合同項所指的項目是:___________________________

  (系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)

  2、合同金額

  2、1 合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)

  2、2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。

  3、付款方式

  3、1 付款

  合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。

  3、2 設備進度款

  當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。

  3、3 工程結算付款

  本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。

  3、4 最終驗收付款

  經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。

  3、5 其它事項

  ________________________________________________

  4、合同雙方責任

  4、1 甲方責任

  4、1、1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

  4、1、2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。

  4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

  4、1、4 協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。

  4、1、5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

  4、2 乙方責任

  4、2、1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

  4、2、2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

  4、2、3 確保所提供的設備材料與 附件一 質量相符。

  4、2、4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)

  5、安裝及調試

  5、1 安裝及調試責任

  乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。

  5、2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

  6、其它

  本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

  甲方:________________ 乙方:___________________

  地址:________________ 地址:___________________

  電話:________________ 電話:___________________

  傳真:________________ 傳真:___________________

  簽約代表:____________ 簽約代表:_______________

  指定聯(lián)絡人員:________ 指定聯(lián)絡人員:___________

  附件一:物料清單

  序號

  名稱

  型號

  數(shù)量

  單位

  單價

  總價

  備注

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  其它零配件

  a

  器材總造價

  b

  施工安裝費=器材總造價×12%

  c

  稅金=(a+b)x6%

  d

  工程總價=a+b

工程承攬合同15

  承攬方:____(以下稱乙方)

  定作方:____(以下稱甲方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務,中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。

  1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。

  a、承攬項目名稱:______

  b、承攬項目地點:______

  c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

  d、承攬方式:____。

  e、承攬價格:以實際粘貼面積____元/㎡計算。

  f、工程量計算方法:每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

  2、承攬工程內容:

  窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

  3、質量標準:

  a、材料由甲方自行進場。

  b、施工質量:按照防水工程施工規(guī)范,結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。

  4、付款方式:

  工程完工驗收后__天內,結算全部工程款,置留工程總造價的.__%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

  5、驗收方法:

  工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結束后,甲方技術員出具工程量承認單。

  6、工程保修期限:

  本公司承諾工程質量保修__年,__年內因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的%保修金,若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。

  7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。

  8、安全施工條例:

  1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應承擔一定責任。

  2)、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。

  3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故,責任由承攬方負責。

  9、糾紛的處理:

  發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可以通過法律解決。

  10、期限與其它:

  本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當日維修款全部結清,合同自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應雙方進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。

  定作方:____承攬方:____

  定作方代表:____承攬方代表:____

  ____年__月__日

【工程承攬合同】相關文章:

工程承攬的合同12-01

工程承攬合同10-15

裝飾工程承攬合同11-18

工程承攬合同【推薦】03-31

工程承攬合同通用03-30

【推薦】工程承攬合同03-21

【薦】工程承攬合同04-10

工程承攬合同【薦】04-08

【精】工程承攬合同03-08

工程承攬合同【熱】03-12