承攬工程合同15篇
隨著時間的推移，合同對我們的幫助越來越大，合同協(xié)調著人與人，人與事之間的關系。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編精心整理的承攬工程合同，歡迎大家分享。
承攬工程合同1
甲方：蘄春縣可為廣告裝飾有限責任公司
乙方：
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程內容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的.材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價： 3元（人民幣）/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方： 乙方：
簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：
承攬工程合同2
建設單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程范圍和內容：
1、承包范圍：
2、工程建筑面積：
3、結構：----------------------------------
4、層數(shù)、建筑高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖
5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍墻，地坪，
第二條合同價款及調整
一、工程合同價款采用固定合同，
總造價為（大寫）:人民幣: 萬元 ， （大寫）
二、雙方約定合同價款的其他調整因素：
1、調整方式：
�。�1）遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內容。
�。�2）遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。
�。�3）遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調整。
2、調整原則：
（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。
�。�2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
�。�3）工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
（4）增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更（補充協(xié)議或工程聯(lián)系單）。
第三條合同價款的支付與結算
一、工程款支付：
1、合同簽訂之日進入施工現(xiàn)場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工后3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%)，剩余3%作為工程質保金，質保金在工程竣工后滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。
二、結算：
1、乙方在工程竣工報告經甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關規(guī)定實施。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決；協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。
第四條工程期限
一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況，經甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；
3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期；
5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方：
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。
2、xx年xx月xx日前，負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。（水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源）。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內（以收簽最后一張圖紙為準）提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖（甲方供圖時）。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù)；協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。
乙方：
1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3 日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，并保證資料數(shù)據真實、準確。
2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3 日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
5、構件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
�。�1）下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效；
�。�2）有權對乙方工程量的增減核實確認；
�。�3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；
�。�4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
（5）檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同；
（6）乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意；
2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據。
乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
�。�1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
（2）乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發(fā)出的指令，組織施工。
2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關部門的相關規(guī)定。
4、乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業(yè)主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。
經甲方認可的設計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現(xiàn)場管理人員許可，不得擅自進入施工現(xiàn)場，否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準：合格。
二、對工程的施工安裝質量和其所提供的.材料、制作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監(jiān)理工程師的質量監(jiān)督，隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規(guī)范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監(jiān)理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質量事故，應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質量事故的處理結果由監(jiān)理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。
四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。
2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色：
2、墻面的顏色：
3、外門顏色：
4、內門顏色
建設單位：承攬單位：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
經辦人： 經辦人：
電話： 開戶銀行：
賬號：
電話：
身份證號：
日期：日期：
承攬工程合同3
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點：
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包方式及內容：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包范圍及說明：
三、工程造價及付款方式：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：
四、工期及說明：
根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
五、甲方責任及義務：
1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的'，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務：
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
七、其他：
1、本工程實行項目經理監(jiān)理制，甲方應在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監(jiān)理內容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協(xié)議經甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
八、附則：
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬工程合同4
委托單位：_____________
承攬單位：_____________
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附屬文件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發(fā)包人支付.
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整。
二、施工時間
工程期限__日，時間自__起至__止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的.關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方：_____________
承攬單位：_____________
代表人：_____________
代表人：_____________
日期：_____________
日期：_____________
地址：_____________
地址：_____________
電話：_____________
電話：_____________
傳真：_____________
傳真：_____________
承攬工程合同5
甲方：內蒙古世紀華盛房地產有限責任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場機械設備，技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規(guī)范
第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式：現(xiàn)金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的.工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
承攬工程合同6
發(fā) 包 方（簽章）：（以下稱甲方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
承 包 方（簽章）：（以下稱乙方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程，為了明確雙方責任及義務，
保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程地點： XXX市XX區(qū)XX路XXX號別墅工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫）：
施工工期： 本工程暫定自2013年 月 日開工，于 2013年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為12個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙
2.1 乙方進行設計，并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。
2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。
2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工程費用及工期。
3.2 工程量變化和設計變更
(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
�。�1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；
（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；
（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；
�。�4）本合同履行期限屆滿自行終止；
�。�5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設計變更；
�。�2）不可抗力因素；
�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的.，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規(guī)范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質量不符合合同規(guī)定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式
6.1 本合同根據工程施工進度，按實際驗收進度進行結算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務后，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。
6.2 在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計，不在總承包價范圍內；
6.3 工程款支付方式
�。�1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款；
�。�2）工程施工進行至50% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付工程總造價的20%作為工程進度款；
（3）工程施工進行至80% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款；
�。�3）本工程竣工驗收合格后15日內，甲方支付乙方工程總造價的15%；
�。�4）剩余工程總造價的5%做為質保金，待12個月的質量保修期經過后，如無質量問題，由乙方書面向甲方申請支付。
�。�5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應及時書面通知甲方。
第七條：工程驗收和工程保修
7.1 工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結算，乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續(xù)，填寫工程驗收單，不得無故拖延。（驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。）如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過。
7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內質量保證期為12個月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍
�。�1）因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。
�。�2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)
7.4 保修期內，乙方負責免費對由于乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修，費用由乙方負責，且必須在合理時限內完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費用則由責任方支付。
第八條： 違約責任
8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應承擔由此造成甲方
承攬工程合同7
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規(guī)，遵循平等、自原、公平和誠實信用的'原則，雙方就本建設施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點：華同公司
工程內容：彩板房主體，外墻，內部截斷，室內外門窗
二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現(xiàn)場。
三、承包工程價格及面積
1、工程面積約為400平方米，最后結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北墻體邊緣計算；
2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。
四、協(xié)議工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總工作日歷天數(shù)10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內完工。
五、工程質量標準：符合安全標準。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協(xié)議所設計施工，保證工程質量，按期完工。
八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規(guī)范施工，若發(fā)生工傷事故一切責任由乙方自負。
九、結算方式：工程驗收合格后，工程量按實際完工的面積結算，一次付清。
十、付款方式
1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。
2．余款完工驗收后付清，不得拖欠。
十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現(xiàn)問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；
十三、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
電話：電話：
簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日
承攬工程合同8
甲方：____________
乙方：____________
根據《_____》和《建筑法》及有關規(guī)定，結合本工程具體情況，經雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、_____核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監(jiān)管。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經營中發(fā)生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的`上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定，按時做好技術檔案及安全內業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場_____費、質保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害_____，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任，發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
承攬工程合同9
發(fā)包人：
承包人：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：________________________________。
2.工程地點：________________________________。
3.工程立項批準文號：________________________。
4.資金來源：________________________________。
5.工程內容：________________________________。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》。
6.工程承包范圍：________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期：_年__月__日。
計劃竣工日期：_年__月__日。
工期總日歷天數(shù)：__________天。工期總日歷天數(shù)與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總日歷天數(shù)為準。
三、質量標準
工程質量符合________________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：__________人民幣;
其中：
安全文明施工費：_____人民幣;
材料和工程設備暫估價金額：_____人民幣;
專業(yè)工程暫估價金額：_____人民幣;
暫列金額：_____人民幣。
2.合同價格形式：________________________________。
五、項目經理
承包人項目經理：
六、合同文件構成
本協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件：
中標通知書;
投標函及其附錄;
專用合同條款及其附屬文件;
通用合同條款;
技術標準和要求;
圖紙;
已標價工程量清單或預算書;
其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附屬文件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的.期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于_年__月__日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。
發(fā)包人：承包人：
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
日期：_____日期：_____
承攬工程合同10
委托方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規(guī)定，結合工程的具體情況，經雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。
一、工程項目：
1、工程名稱：閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點：
3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計（設計方案以甲方認可為準）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統(tǒng)功能、設備材料，承包整個系統(tǒng)的設備供應及安裝和調試，并包通過有關技防辦部門的驗收。（設計方案以甲方認可為準）。
二、系統(tǒng)總造價及其支付：
�。ㄒ唬┫到y(tǒng)總造價
1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價為人民幣xxx 。
2、整個系統(tǒng)必須滿足甲方認可的`設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整（甲方要求增加的工程除外）。
�。ǘ┕こ炭钪Ц�
甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：
1、簽訂合同之日起x日內甲方付總工程款的x %；
2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的x %；
3、通過甲方及有關部門初驗驗收合格，并且系統(tǒng)無故障運行一個月后，再付總工程款的x %。
三、工期：
1、本合同簽訂后，乙方于xx年x月x日進場，到x年x月x日止，xx完成安裝調試（以通過用戶及甲方代表驗收合格為準）。
2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝：
1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規(guī)范進行施工。
2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規(guī)定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。
五、維修保養(yǎng)：
1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為?一?年，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障，乙方必須在接到甲方通知之日起? 24小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。
年限
材料費
維護服務費
第一年
免
免
第二、三年
收取材料成本費
20xx元/年
2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。
3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術維護協(xié)議，乙方應對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術維護。
承攬工程合同11
委托單位（甲方）：___________________________
承攬單位（乙方）：___________________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：__________________________________
2、工程地點：__________________________________
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
（1）承包人包工、包料。
�。�2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料。
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。
�。�2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內）
6、施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。（附報價清單）
二、施工時間：
工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作：
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作：
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的`設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準：
1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間：________________
付款百分比：________________
金額：________________
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
八、保質期：
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式____份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會申請_____。
委托方（甲方）：________________
承攬單位（乙方）：________________
代表人：_________________
代表人：_________________
簽約日期：_______________
簽約日期：______________
承攬工程合同12
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現(xiàn)場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的`乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬工程合同13
發(fā)包方： 江西省億鑫裝飾工程有限公司 （以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱乙方）
經雙方協(xié)商一致，甲方將 新城區(qū)人民醫(yī)院右側羽毛球館附二樓裝修 工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱： 金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內容：包工包料裝修（甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、工程地點： 新城區(qū)人民醫(yī)院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買）。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標準，甲方據此驗收。（以效果圖為準）
三、工程價款
合同總造價： （大寫）（￥： 元），本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。
四、工期要求
年 月 日至 年 月 日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延（以甲方簽字為準）。
五、付款方式
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的 40% ，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
（一）甲方權利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
�。ǘ┮曳綑嗬土x務：
1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求）。
2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現(xiàn)場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償?shù)�，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。
4、工程完工后出現(xiàn)的質量問題，乙方自行維修，所造成的'一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工 徐龍、張濤兩人 到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內補足守約方的實際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
委托代理人（簽字）： 委托代理人（簽字）：
地址： 地址：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日
承攬工程合同14
(甲方)
(乙方)
依照《 》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計
2、設備購置
3、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計： 元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計 元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的`結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在 年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方： (蓋章)
乙方： (蓋章)
代表：
代表：
年 月 日
年 月 日
承攬工程合同15
房主人(甲方)：________
承建人(乙方)：________
根據有關規(guī)定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的`權利、義務，經雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：________
二、建筑面積： 按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成____________。
六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：________
身份證號碼：________________
聯(lián)系電話：________
乙方簽字：________
身份證號碼：________
聯(lián)系電話：________
日期：________年____月____日
日期：________年____月____日
【承攬工程合同】相關文章：
工程承攬合同10-15
工程承攬的合同12-01
【推薦】工程承攬合同03-21
【精】工程承攬合同03-08
裝飾工程承攬合同11-18
工程承攬合同【熱】03-12
【熱】工程承攬合同03-12
工程承攬合同【精】03-12
【熱門】工程承攬合同03-12
工程承攬合同【熱門】03-13