建設工程墻體抹灰施工合同

　　隨著人們法律意識的建立，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的建設工程墻體抹灰施工合同，歡迎閱讀與收藏。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經(jīng)甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就本工程的有關事宜達成如下合同條款：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程總造價：總造價中包括各種材料費、運費、試驗費、加工安裝費、稅金等。乙方向甲方開具正規(guī)發(fā)票。

　　4、工程內容：詳見乙方提供的工程圖紙及預算書(不含刷油、防腐、隔熱保溫及管道支架、頂管)。

　　5、承包方式：包工、包料。

　　6、質量要求：符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關技術規(guī)范要求。

　　7、合同工期工期：安裝工期為天，開工時間根據(jù)甲方書面通知進場施工，陰雨天順延。

　　第二條雙方責任和義務

　　1、甲方責任和義務

　　(1)向乙方提供設備、材料的存放地點；

　　(2)協(xié)調施工現(xiàn)場不同施工單位的交叉作業(yè)的關系，及時處理有關問題，乙方負責本工程與市政、規(guī)劃、城管等有關部門協(xié)調工作；

　　(3)按合同約定向乙方支付工程款。

　　(4)在乙方工程完工后，甲方組織人員對其工程質量進行驗收。

　　2、乙方責任和義務

　　(1)施工過程中的用水，用電由甲方提供；

　　(2)乙方按圖紙施工，如有變更，必須有甲方書面簽證，否則發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。

　　(3)乙方必須對管理人員及施工人員的安全施工由乙方承擔；

　　(4)工程竣工后，向甲方提供所有的工程驗收資料；

　　第三條工期約定

　　1、乙方在合同簽訂后，應嚴格按照確定的合同工期開展施工；

　　2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天數(shù)向后順延外，甲方還應承擔乙方由此造成的實際損失；

　　3、如遇不可抗力因素，而造成乙方無法施工的，可經(jīng)雙方協(xié)調并通過書面形式確定順延工程期限。工期予以順延。

　　第四條工程質量及保修約定

　　1、本工程施工工藝、原材料及施工質量，乙方保證符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關技術規(guī)范要求；

　　2、驗收后如因乙方原因造成返工的，乙方承擔返工費用和義務。

　　3、本工程保修期為壹年。

　　第五條付款方式合同簽訂三日內付工程款總價，工程安裝完成總工程量的80%時付總價款一次性。

　　第六條合同履約保證

　　1、本合同自雙方簽訂之日起，甲乙雙方須本著誠信的態(tài)度如實履行本合同。如因甲方資金不到位，乙方有權停止施工，延誤工期由甲方負責。

　　2、本工程在合同簽訂后須在一年內施工完成。如未全部完工，對剩余工程量，依據(jù)當時市場價格重新計劃，價格上浮在5%以內不予調整，超過5%按實調整計價。

　　第七條爭議的解決辦法

　　1、本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商調解的辦法解決；

　　2、甲乙雙方協(xié)商或調解不成時，應向工程項目所在地的人民法院起訴。

　　第八條其他

　　1、本合同甲方委托；乙方委托為項目責任人，電話：___________雙方項目責任人對本工程現(xiàn)場問題的處理，具有法律效應；

　　2、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，并與本合同具有同等效力；

　　3、本合同其他未言明事項，一律按《中華人民共和國民法典》規(guī)定執(zhí)行；

　　4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權委托代理人簽字蓋章后生效，至合同工程竣工驗收，保修期滿后自然失效。

　　5、雙方確認的《工程預(決)算表》是本合同的有效組成部分。

　　6、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，并嚴格執(zhí)行。

　　甲方(蓋章)簽字：____________

　　乙方(蓋章)簽字：____________

【建設工程墻體抹灰施工合同】相關文章：

建設工程施工合同09-23

建設工程承包施工合同12-14

建設工程施工合同02-20

建設工程施工合同04-07

建設工程施工合同【熱】01-28

【熱門】建設工程施工合同02-26

【薦】建設工程施工合同02-15

建設工程施工合同【精】02-14

建設工程施工合同【熱門】02-27